某化工项目总承包合同.docx

某化工项目总承包合同某化工项目总承包合同【EPC】合同编号：业主：总承包商：_第一部分：协议书协议书甲方：（下列简称“业主”）乙方：（下列简称“总承包商”）本协议书由当事人于迎年UL月翌日签订：业主确认并同意总承包商的AAAAAAAA10万吨/年项目总承包实施规划，同意将本工程项目设计、采购、施工及开车任务，委托总承包商进行EPC工程总承包，经双方协商并达成如下协议：第一条：本协议书下文中的措辞与用语应与合同通用条款相应给予其的含义相同。第二条：下列文件共同构成业主与总承包商之间的合同，所有文件中“合同”一词均应遵循这一解释，如下各文件将构成完整的有效合同第一部分：协议书第二部分：合同通用条款第三部分：合同专用条款第四部分：建设工程设计合同（合同号：已签订）第五部分：合同附件第三条：总承包商特此立约向业主保证：全面履行合同的规定，进行设计、采购、施工、开车阶段的各项工作，并负责在质保期内完善竣工后的工程缺陷。第四条：业主立约保证按照合同规定的时间与付款方式，向总承包商支付合同价款及合同规定的其他应支付的款项，以作为正常开展本工程设计、采购、施工、开车并完善竣工后工程缺陷的费用。第五条：本协议书于如上所定日期，由双方根据应遵守的法律、法规签署，并自签字盖章之日起开始生效执行。业主（甲方）（盖章）法定代表人（签字）：授权代表（签字）：单位地址：总承包商（乙方）（盖章）法定代表人（签字）：授权代表（签字）：单位地址：银行帐号:0邮政编码：电话：传真：开户银行：项目经理：日期：年月日邮政编码：电话：传真：开户银行：银行帐号：项目经理：日期：年月第二部分：合同通用条款目录1、 总则72、 合同文件103、 语言文字与适用法律、标准及规范104、 图纸115、 业主代表及监理工程师116、 业主代表及监理工程师的委派与指令117、 项目经理及项目经理代表138、 业主的责任139、 总承包商的责任1410、 进度计划1511、 开工及延期开工1612、 暂时停工1613、 工期延误1714、 工程机械竣工1815、 工程质量与检验1816、 检查与返工1817、 隐蔽工程与中间验收1918、 重新检验1919、 工程试车2020、 工地安全与检查2021、 安全防护与事故处理2122、 HSE要求2023、 合同价款及调整2124、 预付款2225、 工程进度报告确认2226、 工程进度款的支付2327、 业主供应设备材料2328、 总承包商供应设备材料2429、 工程变更2530、 其他变更2531、 变更价款的确定2532、 竣工验收2633、 机械竣工结算2734、 质量保证2735、 违约2836、 索赔2837、 争议2938、 工程分包2939、 不可抗力3040、 保险3041、 专有技术、专利技术及特殊工艺的保密3042、 文物与地下障碍物3143、 合同解除3144、 合同生效与终止3245、 补充协议32合同通用条款总则1.l定义在合同（如下文所定义的）中，下列定义及解释，除上下文另有要求外，应具有下列所给予的含义：1.1.1 “合同”是指受中华人民共与国合同法与其它有关法律、法规保护的反映企业法人间经济关系的契约。1.1.2 “业主”是指在合同中被称之业主的当事人及其财产所有权的投资主体。本合同认定为：AAAAAAAAO1.1.3 “总承包商”是指合同中被称之总承包商的当事人及其财产所有权的合法继承人。本合同认为：BBBBB设计院。1.1.4 “分包商”是指承包商就提供服务、施工、设备或者材料与其签订分包合同的任何方。“制造厂”与分包商同义。1.1.5 “业主代表”是指为本合同需要，由业主指定并任命为业主代表的当事人。1.1.6 “项目经理”是指由总承包商任命、指定的负责本工程的当事人。1.1.7 “项目经理代表”是指由项目经理指定的代表项目经理管理本工程项目的当事人。1.1.8 “监理工程师”是指业主委托的监理单位委派的项目总监。1.1.9 “合同装置”是指双方确认的合同范围内承包商承担承包范围的总称。详见合同专用条款。1.1.10 “生效日”是指合同在法律上的正式生效日期。1.1.11 “工程”是指有具体内容的永久工程。1.1.12 “设备”是指合同装置内的为使合同装置能够正常、安全投产与运行的全部设备。如专利设备、静设备、动设备、电气设备、仪表与自控设备、消防设备及其它设备等。1.1.13 “材料”是指合同装置内能够满足设计文件的要求，符合国家规范要求，且保证正常施工安装所需的全部材料。包含配管材料、电气材料、仪表材料、土建材料、给排水材料及安装所需的其它材料。1.1.14 “施工”是指根据合同装置内的设计图纸进行建、构筑物实施及设备与材料的组装、安装、联接就位直至机械竣工的工作。1.1.15 “单机试车”是指对设备单机进行试运，以检查机、泵、搅拌器等转动设备与电气、仪表的性能与安装质量是否符合规范与设计要求。1.1.16 “机械竣工”是指合同项目所含的工艺装置与辅助设施的施工工程至此结束，单机试车结束，联运试车准备工作已完成，具备系统、装置联动试车条件，并经签发机械竣工证书为止。1.1.17 “联动试车”是指在单机试车合格的基础上，在指定范围内对系统进行的首次联合试车，它是以水、气、汽等为介质进行的试车。1.1.18 “投料试车”是指在联动试车结束，并合格后，通过必要的检修，消除在联动试车中发现的缺陷，然后投入设计规定的各类原料、化学药品，按生产流程进行的实物试车，并生产出产品的过程。1.1.19 “性能考核”是指按合同附件5（性能保证）的规定对各项保证值进行规定时限的运行测定。1.1.20 “机械竣工证书”是指业主根据合同条款及合同附件的要求在工程交接后，'业主签署的合同装置交接验收证书。1.1.21 “合同价格”是指在合同中写明的、经双方商定的工程设计、采购、施工的款额,包含按照合同做出的调整（假如有的话）。1.1.22 ”缺陷责任期”即“质量保证期”，是指自合同装置性能考核后起12个月。1.1.23 “保留金”是指缺陷修补的款额。1.1.24 “工期”是指合同约定的合同工期。1.1.25 “中交日期”是指合同约定的承包商完成土建、安装工程及单机试车，并进行工程中间交接的日期。1.1.26 “图纸与资料”是指由双方提供用于合同装置需要的所有图纸与资料（包含配套说明与有关资料）。1.1.27 “施工场地”是指经业主批准的用于施工的场地。1.1.28 “不可抗力事件”是指不能预见、不能避免同时不能克服的客观情况，包含但不限于自然灾害、战争。1.2 通信交流本合同不论在何种场合给予批准、请求、确认、通知时，这些通信信息都应：1.2.1 使用书面形式（并由当事人签字），由人面交（取得对方收据）、通过邮寄或者信差传送、或者用商定的电子传输方式发送。1.2.2 交付、传送或者传输到合同中注明的接收人的地址。批准、请求、确认、通知不得无故被扣押或者拖延。1.3 法律与语言1.3.1 合同应受中华人民共与国的法律管辖。1.3.2 本合同中以中文书写、解释、说明。1.4 文件的照管与提供1.4.1 每份承包商文件应由承包商储存，除非或者直到被业主同意为止。1.4.2 假如一方发现文件中有技术性错误或者缺陷，应立马上该错误或者缺陷通知另一方。2 .合同文件2.1 合同文件应能相互解释，互为说明。除另有约定外，构成合同的文件包含如下：a）协议书b）合同通用条款c）合同专用条款d）建设工程设计合同e）合同附件f）标准、规范及有关技术文件g）图纸h）工程量清单（如有的话）i）工程报价单或者预算书j）合同履行中合同双方有关工程的洽商、变更等书面协议或者往来函件视为本合同的构成部分。2.2 当合同文件内容模糊不清或者不相一致时，在不影响工程正常进展的情况下，由合同双方协商解决。也能够提请监理工程师作出解释。双方协商不成或者不一致意监理工程师的解释时，按第37款执行。3 .适用的法律、标准及规范3.1 法律及法规所有合同条文应服从中华人民共与国法律与行政法规的规定。3.2 标准及规范执行中华人民共与国国家标准、规范及行业、地方相应的标准、规范。4 .图纸4.1 总承包商应按批准的设计进度计划，在设计的不一致阶段提供相应的设计图纸；4.2 施工图设计图纸按照设计合同向业主提供一式十五套；其中业主五套，总承包商十套。4.3 任何人未经总承包商同意不得将本工程设计图纸用于另一工程或者转让给第三人使用。5 .业主代表及总监5.1 业主应于合同生效后及工程项目实施监理前一周内，将业主代表姓名、权限及监理单位名称、要紧监理人员姓名、监理内容与监理权限以书面形式通知总承包商。5.2 合同履行中，发生影响业主、总承包商双方权利或者义务的事件时，监理工程师应根据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对监理工程师的处理有异议时，按第37条约定处理。5.3 除合同内有明确约定外，监理工程师无权解释本合同约定的总承包商的任何权利及义务。6 .业主代表及监理工程师的委派与指令6.1 业主代表由业主任命，监理工程师代表由监理工程师委派，其任命、委派、撤回、更换，均应提早7天以书面形式通知总承包商。6.2 业主代表与监理工程师、监理工程师代表的权限不应有交叉。6.3 业主代表及监理工程师或者监理工程师代表应在其相应授予的权限内行使权利，其向总承包商发出的任何书面形式的函件均与其授权人发出的函件具有同等效力。总承包商如对业主代表及监理工程师代表发出的函件有疑议时可将此函件提交授权人，授权人应在48小时内予以书面确认。如函件有失误或者错误时，授权人应予以纠正。6.4 除业主代表、监理工程师或者监理工程师代表外，其他人员均无权向总承包商发出书面指令。6.5 业主代表、监理工程师或者监理工程师代表的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理或者其指定签收人员在回执上签署姓名与收到时间后生效。651确有必要时业主代表、监理工程师或者监理工程师代表可发出口头指令，并应在48小时内给予书面确认，总承包商对指令应予执行。若不能及时予以书面确认的，总承包商应于口头指令发出7天内提出书面确认要求。在总承包商提出确认要求后48小时内不予答复的,视为口头指令已被确认。6.5.2 总承包商认为业主代表、监理工程师指令不合理，应在收到指令后48小时内向指令人提出修改指令的书面报告，指令人在收到总承包商报告后24小时内作出修改指令或者继续执行原指令的决定，并以书面形式通知总承包商。6.5.3 紧急情况下，指令人要求总承包商立即执行的指令或者总承包商虽有异议，但指令人决定仍继续执行的指令，总承包商应予以执行。因指令错误发生的合同价款的追加与给总承包商造成的缺失由业主承担，延误的工期相应顺延。6.6业主代表及监理工程师应按合同约定，及时向总承包商办理工程所需指令、批复并履行约定的其他义务。由于其未能按合同约定履行义务，业主应承担由此而引起的合同价款追加、顺延延误的工期，并赔偿总承包商的有关缺失。7 .项目经理及项目经理代表7.1 总承包商应于合同生效后一周内，将执行该合同的项目经理、要紧管理人员姓名及其权限以书面形式通知业主。项目经理代表由项目经理任命，并以书面形式通知业主。项目经理代表承包商履行范围内的责任与义务，代表承包商根据合同进行工作。项目经理代表将被认为具有承包商根据合同规定的全部权利，未经业主事先同意，总承包商不应撤消项目经理及项目经理代表的任命，或者任命任何替代人员。7.2 总承包商根据合同发出的通知，以书面形式由项目经理或者其代表签字后送达业主代表或者监理工程师，业主代表或者监理工程师应在回执上签署姓名与收到时间，也可由其指定的人员签收。7.3 项目经理按业主代表或者监理工程师认可的项目实施规划及有关指令组织项目设计、采购、施工。在紧急情况且无法与业主代表、监理工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命与工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向业主代表或者监理工程师递交报告。责任在业主或者第三人，由业主承担由此发生的追加合同价款，并相应顺延工期；责任在总承包商，由总承包商承担费用，不顺延工期。7.4 总承包商如需更换项目经理或者项目经理代表，应提早7天以书面形式通知业主，并征得业主同意。后任继续行使合同约定的前任的职权，履行相应的义务。7.5 业主可与总承包商协商，建议更换其认为不称职的项目经理与项目人员。8 .业主的责任8.1 负责在合同签订后，按双方商定的合同进度要求提供用于工程设计的基础资料，并对其真实准确性负责。8.2 负责在合同签订后现场占有日之前，完成如下工作：a）完成土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项的遗留问题。b）将施工所需水、电、电讯线路从场地外部接至施工场地界区内一米。C）开通施工场地与城乡公共道路的通道，满足施工物资运输的需要，保证施工期间的道路畅通。d）向总承包商提供施工场地的工程地质与地下障碍物资料。对资料的真实准确性负责。e）办理项目实施时业主负责办理的各类证件、批件，具体项目及时间要求在项目协调程序中约定。f）业主在总承包商现场占有7天内，以书面形式向总承包商提交水准点与坐标操纵点，并进行现场交验。g）负责协调处理影响项目实施的外部关系。h）协调处理施工现场周围地下管线与邻近建筑物、构筑物等的保护，并承担有关费用。8.3 可将8.2款中部分工作委托总承包商完成，但费用应由业主承担。8.4 未能履行8.2款中各项义务，造成工期延误或者给总承包商造成缺失，应赔偿总承包商的有关缺失，顺延延误的工期。9 .总承包商的责任9.1 在合同签订后，向业主提交施工图设计所需基础资料清单。9.2 应负责完成如下工作：a）按照合同要求或者经业主批准的项目总体进度计划，安排设计、采购及施工活动。b）每月25日前提交三个月滚动计划、工程进度款支付表、工程进展报告，报告中应描述存在的要紧问题及解决办法。9.3 按工程需要提供与维修施工使用的照明、看守、围栏与警卫等设施，并负责施工现场安全保卫。9.4 已竣工工程未交付之前，总承包商应负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生丢失、损坏，应自费予以修复。9.5 按照业要紧求做好施工现场地下管线的保护，对邻近建筑物、构筑物结构安全有影响的施工活动应采取适当的保护措施。9.6 遵守地方政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音与环境保护与安全生产等的管理规定，坚持安全文明作业，材料与工具应堆放整齐，建筑垃圾应及时清理外运。竣工时,应做到工完场清，承担因自身原因违反有关规定造成的缺失与罚款。9.7 负责办理工程建设所需的总承包商应当办理或者受业主委托需办理的各类证件、批件。9.8 负责办理本工程中特种设备的检验取证。10 .进度计划10.1 总承包商应在合同生效后两周内向业主提交一份总体工程进度操纵计划，该计划应注明所有里程碑，并对设计、采购、施工及试车的各项要紧活动的先后顺序、逻辑关系及所需时间作出统筹安排，业主代表或者监理工程师应在接到后的一周内予以确认或者提出书面修改意见，逾期不批复，可视为进度计划已经批准。10.2 总体工程进度计划每三个月进行更新，在不致的工程实施阶段向业主分别提供相应的设计计划、采购计划、施工计划及试车计划，并进一步作出相应的分解的周期性滚动计划。10.3 总承包商务必按批准的进度计划组织项目的实施，同意业主代表或者监理工程师的监督、检查。当工程实际进度与计划进度明显偏离时，应按业主代表或者监理工程师的要求提出改进措施，经业主代表或者监理工程师确认后执行。因总承包商自身原因导致实际进度与计划进度不符，总承包商无权就改进措施提出追加合同价款及顺延工期的要求。11.开工及延期开工1.1 1总承包商应按合同协议书约定的开工日期开工。总承包商如不能按时开工，应当在约定开工日期前7天，以书面形式向业主代表或者监理工程师提出不能开工的理由与要求。'也主代表或者监理工程师在接到申请后的48小时内不答复，视为同意总承包商的要求，工期相应顺延。业主代表或者监理工程师不一致意延期要求或者总承包商未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。1.2 2因业主原因未能按照约定的开工日期开工，业主代表或者监理工程师应以书面形式通知总承包商，推迟开工日期。并赔偿总承包商因延期开工造成的经济缺失，相应顺延工期。12 .暂时停工12.1 业主代表或者监理工程师认为有必要暂时停工时，应当以书面形式要求总承包商暂时停工，总承包商应按要求的时间与方式，暂停整个合同工作或者其中一部分工作的进展。在暂时停工期间，总承包商应对所进行的各项目工作提供必需的保护或者安全保障。12.2 业主代表或者监理工程师在提出要求后48小时内书面提出相应的处理意见，总承包商在实施其书面处理意见后，能够提出书面复工要求，业主代表或者监理工程师应当在24小时内给予答复。未能在规定时间内提出书面处理意见，或者收到总承包商复工要求后24小时内未予答复，总承包商可自行复工。12.3 因业主原因造成暂时停工的，由业主承担所发生的追加合同价款，赔偿总承包商由此造成的缺失并相应顺延工期；因总承包商原因造成停工的，由总承包商承担所发生的费用，工期不予顺延。13 .工期延误13.1 总承包商应在工期明显偏离计划时书面报告业主代表或者监理工程师有关工期延误情况，并提供全面资料说明影响总体工程进度、里程碑与竣工日期的程度。并提出补救措施及如何减少工期继续延误的方案。13.2 对因下列原因造成工期延误，经业主代表或者监理工程师确认，工期相应顺延。a）业主变更额外增加工作量造成的延误；b）业主未能按约定日期支付工程预付款、进度款；c）监理工程师未按合同约定提供所需指令、批准等；d）不可抗力；e）业主代表或者监理工程师根据12款作出的由业主原因造成的暂时停工；f）一周内，非总承包商原因停电、停水造成停工累计超过8小时；g）业主未能按照工程总体进度要求按时提供所订购设备（业主提供的设备详见附件四）。13.3总承包商在13.2款情况发生后14天内，应就延误的影响以书面形式向业主代表或者监理工程师提出报告。业主代表或者监理工程师在收到报告后14天内予以确认或者提出书面意见，并对竣工期与付款表做出相应调整。逾期不予确认则视为报告已获批准。14 .工程机械竣工14.1 总承包商应保证所承包的工作按照协议书约定的竣工日期或者同意延长的工期内竣工。14.2 因总承包商原因不能按照协议书约定的竣工日期或者同意延长的工期竣工的，总承包商应承担违约责任。15 .工程质量与检验15.1 总承包商应于项目实施初，建立一套包含设计质量、采购质量、施工质量操纵及管理的质量保证体系，并在设计、采购及施工各阶段开始前，将相应的操纵程序与执行文件提交业主代表或者监理工程师，业主代表或者监理工程师有权对内容进行审核，并有权采取纠正措施。15.2 施工图设计质量应当满足并符合初步设计中确定的国家、行业、地方关于设计标准、规范及有关法规的要求。15.3 工程施工质量应当达到施工图设计文件所指明的现行国家、行业、地方施工技术标准、施工质量验收规范的要求。15.4 双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的缺失，由责任方承担。若双方均有责任，则由双方根据其责任分别承担。16 .检查与返工16.1 总承包商应认真按照标准、规范与业主代表或者监理工程师根据合同发出的指令进行设计、采购、施工，随时同意业主代表或者监理工程师的检查与检验，并为检查、检验提供便利条件。16.2 关于设计、采购、施工及试车过程中质量达不到约定标准的部分，业主代表或者监理工程师应要求总承包商返工，直到符合约定标准。16.3 业主代表或者监理工程师的检查、检验不应影响工程项目的正常进行。16.4 因业主代表或者监理工程师指令失误、错误或者其他非总承包商原因发生的费用由业主承担，并相应顺延工期。17 .隐蔽工程与中间验收17.1 关于工程施工中具备隐蔽条件或者中间验收条件的工序或者部分工作，总承包商应组织有关人员进行自检。经自检合格，并在隐蔽或者中间验收前48小时以书面形式通知业主代表或者监理工程师参加验收，只有当验收合格签字后，方可进行隐蔽与继续施工。17.2 业主代表或者监理工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式通知总承包商，延期不能超过48小时。若业主代表或者监理工程师未能在上述时间内提出延期要求，且未到场验收，总承包商可自行组织验收，业主代表或者监理工程师应承认验收记录。18 .重新检验18.1 不管业主代表或者监理工程师是否进行了验收，当其要求对已经隐蔽的工程、已经检验的项目或者已完成单机试车的设备等重新检验时，总承包商应按要求进行检验。18.2 关于重新检验中检验合格的项目，业主承担由此而发生的全部追加合同价款，赔偿总承包商缺失，并相应顺延工期。关于检验不合格的项目，由总承包商自费修复或者返工，且工期不予顺延。19 .工程试车19.1 总承包商应组织编制设备单机试车方案，提交业主代表或者监理工程师审核，业主代表或者监理工程师有权对方案中不合理或者错误之处进行修正。方案须经业主代表或者监理工程师批准后执行。如总承包商在提交设备单机试车方案24小时内，业主代表或者监理工程师既未提出修正意见，又未提供书面确认，则视为已同意该方案。19.2 设备安装工程具备单机试车条件，由总承包商组织试车，并在试车前48小时书面通知业主代表或者监理工程师。业主根据单机试车方案为试车提供必要条件。19.3 业主代表或者监理工程师不能按时参加试车，须在开始试车前24小时书面通知总承包商，延期不能超过48小时。若未能按以上时间提出延期要求，不参加试车，应承认试车记录。19.4 系统、装置（生产装置、辅助生产装置）联动试车方案由总承包商根据设计文件及开车计划编制，业主参加。总承包商负责组织联动试车工作，业主负责行政组织调度全面配合总承包商的工作。该阶段业主供应所需的所有原材料；总承包商负责外聘有关专家并支付专家费，专家聘用费暂定为20万元，实际发生额如与此有差异，则多退少补。试车通过，双方在试车记录上签字。19.5 投料试车、性能考核在整个工程机械竣工完成并经业主代表或者监理工程师签字后，由总承包商负责组织开车服务，业主负责行政组织调度全面配合开车阶段总承包商的工作（全面工作内容在开车计划中明确）。20 .工地安全与检查20.1 总承包商应遵守现行工程建设安全与生产有关管理规定，严格按安全标准组织工程实施，同意行业安全检查人员依法实施的监督检查，全权负责机械竣工证书或者中间验收证书签字前工地的安全及保安工作。20.2 总承包商应委派一名具有安全管理资格的人员，负责现场人员的人身安全与事故预防管理工作，并有权下发指令与采取保护性措施，以防止事故发生。20.3 业主代表或者监理工程师不得要求总承包商违反安全管理规定进行施工。21 .安全防护及事故处理21.1 总承包商应于施工开始前14天与业主代表或者监理工程师共同商定安全防护措施,经批准后实施。21.2 实施爆破作业，在放射线、有毒性环境中施工及使用有毒性、腐蚀性物品施工时，总承包商应于施工开始前14天向业主代表或者监理工程师书面提出安全防护措施，经批准后实施。21.3 发生重大伤亡及其它安全事故，总承包商应在第一时间通知业主代表，尽快将事故详情报告提交业主代表或者监理工程师，并按建设安全事故处理有关规定上报有关部门，按政府有关部门要求处理。22 .HSE要求以上20款、21款未涉及内容详见附件六23 .合同价款及调整23.1 协议书中标明的合同价款为固定合同总价。任何一方不得擅自改变。合同价款所包含的工程内容为初步设计范围所包含工作范围。下列风险已经包含在合同总价中：法律、行政法规与国家有关政策变化；工资、物价或者汇率的变动；任何调价文件的公布；发生下列情况之一时可作调整：a）由于业主变更引起的合同价款的增减（变更引起的工程建设费用累计增减额50万元以内的变更不予调整）。b）合同约定的其它价款增减或者调整。23.2 因业主变更引起的变更价款的确认执行第31款；合同约定的其它价款增减或者调整，应在其发生后14天内，总承包商应将调整的原因、金额以书面形式通知业主代表或者监理工程师，业主代表或者监理工程师确认调整金额，相应增减合同价款。24 .预付款24.1 业主应在合同生效后，一次性支付总承包商预付款，用于工程建设人力、物资、机具的动员及采购等工作的开展。24.2 预付款从每月经确认并支付的工程进度支付金额中进行抵扣，直至清偿为止。25 .工程进度报告确认25.1 总承包商应于每月20日前，向业主代表或者监理工程师提交一份已完工程进度报告，该报告应对计划的完成情况进行描述，计算出当月进度完成值（应包含第23款、31款、36款确定的调整、变更及索赔款项），并报告设计、采购及施工中尚存在的问题及解决的办法。25.2 业主代表或者监理工程师在接到已完工程进度报告后7天内审核完毕，并应通知总承包商进行确认。25.3 业主代表或者监理工程师在收到进度报告后7天内未审核完毕，则从第8天起，总承包商在进度报告中计算的当月进度完成值即被视为确认，作为工程进度款支付的根据。25.4 业主代表或者监理工程师审核时务必通知总承包商参加，审核确认后作为工程进度款支付的根据。26 .工程进度款的支付26.1 在审核确认当月工程进度款后7天内，业主应向总承包商支付该款项。26.2 业主超过约定时间不支付工程进度款，总承包商有权收取以未付款额及当期中央银行贷款利率为基础、按月计算复利的利息。总承包商无须正式通知就有权得到上述付款。26.3 若业主在超过约定时间1个月仍未能支付工程进度款，总承包商可停止工程进展，业主承担违约责任。27 .业主供应设备材料27.1 由业主提供设备材料一览表见附件四。27.2 业主方按附件四标明供货一览表提供设备材料，并向总承包商提供产品合格证明及随机资料，对其质量负责。业主应在所供设备材料到货日前3天，书面通知总承包商到货设备材料清单及到货时间。27.3 总承包商按通知时间派人参加由业主组织的供货设备材料开箱、清点及检验，所供应的货物品名、数量应与一览表所列相符。清点完成，移交总承包商保管。总承包商有权拒绝接收外观受损、品名不符等货物也可记录受损状况，明确处理责任及期限后有条件接收。27.4 对业主所供设备材料，总承包商在使用前，应负责有关的检验或者试验，不合格品不得使用，检验或者试验费由业主承担。总承包商对业主所供设备材料的检验或者试验项目内容需经业主同意。27.5 业主应保证其采购的设备材料的交货时间满足工程总体进度要求。28 .总承包商供应设备材料28.1 工程所需设备、材料除第27款列明由业主供应的之外，其余设备、材料均由总承包商负责供应。28.2 设备与材料采购应按照国家有关文件规定执行。凡具备招标条件的设备，按规定实行招标采购。要紧设备与大宗材料采购的短名单由业主与总承包商双方商量，业主书面确认。总承包商确定的最终中标厂商，应及时通报给业主。总承包商以询价、比价的方法在短名单中从技术与商务合格的角度去采购合同装置所要求的设备、材料是承包商的基本方针，且采购过程中，务必注意到所采购厂商的产品在类似装置中的使用业绩。28.3 总承包商应按设计、制造、加工、包装及检验标准要求采购。总承包商应将所供设备、材料进入现场前24小时书面通知业主代表或者监理工程师进行清点，提供产品质量合格证明文件及随机附件供业主代表或者监理工程师检验与检查。28.4 对经检验、检查不符合设计与有关标准要求的设备、材料，总承包商不得用于工程上，并自费进行不合格品的清退与重新采购，由此发生的费用由总承包商承担，延误的工期不予顺延。28.5 关于总承包商组织的关键设备、材料的招标采购，业主代表有权参加，但不得干涉总承包商的招标活动。如发生违反国家有关招标规定与损害业主利益的情况，业主代表有权否决。28.6 总承包商所采购的设备材料，如业主对其质量提出质疑，若需要检验所发生的费用由总承包商负责。29 .工程变更对初步设计方案性的变更甲乙双方原则上不得随意变更。29.1 在本合同有效期内，业主应通过书面指令或者要求总承包商提交建议书的方式作出变更要求。总承包商根据业主书面指令应在10个工作日或者双方同意的时间内作出设计变更及按要求提交的建议书，未经业主批准不得付诸实施。29.2 因业主变更实施或者取消而导致合同价款增减及造成总承包商的缺失，由业主承担，延误的工期相应顺延。29.3 业主变更发出的14天内，总承包商应提供有关的报价资料与对工期影响的评估。若业主取消业主变更或者总承包商按业要紧求提交的建议书取消实施，应支付总承包商提供有关报价资料或者建议书的合理费用。30 .其他变更30.1 因总承包商提供的设计文件不能满足合同要求，总承包商所做的设计变更、技术修改或者材料代用，应提交业主代表或者监理工程师备案。由此引起的费用增减由总承包商负责，所延误工期不予顺延。31 .变更价款的确定31.1 业主代表或者监理工程师应在接到总承包商关于业主变更的报价资料与对工期影响的评估后7天内，经双方认定后，对变更做出最终决定，并对合同价款做出调整。31.2 业主代表或者监理工程师决定变更价款时应遵循下列原则：a）合同中己有与变更性质及实施办法一致或者同类的合理单价或者总价时，参照已有的单价或者总价变更价款；b）合同中已有与变更性质及实施方法类似或者相近合理单价或者总价，参照其单价或者总价变更价款；c）合同中无适用或者类似于变更工程的价格，则以双方同意的单价或者总价决定变更价款。31.3 业主代表或者监理工程师应在收到工作变更报价资料与对工期影响的评估后7天内，最多不超过14天，书面通知总承包商报价是否予以确认。如确认报价，总承包商应按业主变更要求实施工作变更。若不确认，应重新按31.2款进行定价。32 .机械竣工与验收32.1 总承包商应在所承包的全部工程或者部分工程具备机械竣工验收条件前14天，向业主代表或者监理工程师申请机械竣工证书或者中间验收证书。业主代表或者监理工程师在接到申请后的14天内组织有关人员对全部或者部分工程进行验收，对验收中所列出的不影响竣工的尾项清单，总承包商应在约定的限期内完成。机械竣工证书或者最后一个单位工程的中间验收证书签发日期为工程竣工日期，进入质保期开始日。32.2 总承包商应在业主代表或者监理工程师签发机械竣工证书并接收工程后20天内，按国家竣工验收有关规定向业主提供完整竣工资料、竣工图及竣工验收报告一式三份。32.3 总承包商应于机械竣工前向业主提交本工程的操作维修手册，全面列明操作方法与程序、维修与保养项目、消耗品及备品备件等，满足有关机、电设备的操作、保护、分解、组装、调整及修理的需要。32.4 业主代表或者监理工程师在接到总承包商申请后14天内不组织验收，又未拒绝承包商的申请，而工程实质上符合合同规定，则机械竣工验收证书应视为已在上述规定期限的最后一日颁发。32.5 联运试车、投料试车、性能考核工作由总承包商负责组织服务，业主负责行政组织调度全面配合各阶段总承包商的工作。联运试车与投料试车的起始日由双方商定。从投料试车之日起3个月内为性能考核期，在此期间进行合同装置的性能考核。考核开始时间由双方商定，在考核期间合同装置达到规定的保证值要求时，即为性能考核合格，双方代表签字确认。33 .机械竣工结算33.1 总承包商应在机械竣工证书签字后40天内，向业主代表或者监理工程师提交竣工结算报告及完整的结算资料。33.2 业主代表或者监理工程师接到总承包商递交的竣工结算报告及结算资料后10天内进行核查、确认，总承包商按业主代表或者监理工程师的通知要求派有关人员予以配合。结算报告经双方确认后，业主应按第26款支付结算报告中列明的应付工程进度款及未付的其他结算款。33.3 双方对工程结算或者支付发生争议时，按第37款约定处理。34 .质量保证34.1 工程质量保证期以机械竣工证书或者中间验收证书签发之日起计算。34.2 工程质量保证金应以合同总价（包含工作变更等）为基础。34.3 在工程质保期内，如因总承包商设计、使用设备材料或者施工引起的质量缺陷，总承包商应在接到业主通知48小时内，派人进行必要的修理或者更换。如总承包商未能在约定的日期内派人修理或者更换，业主可委托他人进行修理或者更换，但所需费用从质量保证金中扣除；业主应书面通知总承包商所修理或者更换的项目及费用明细。35 .违约35.1 业主违约，下列情况视为业主违约：a）当业主未能按第24款、26款、33款在约定付款期限内支付有关工程款项时；或者不履行合同义务时；b）业主不履行合同义务或者不按合同约定履行义务的其他情况。业主应承担违约责任，赔偿因其违约给总承包商造成的经济缺失，并相应顺延工期。缺失计算应包含直接费与间接费。35.2 总承包商违约。下列情况视为总承包商违约：a）因总承包商原因未能按合同约定的竣工日期或者业主代表或者监理工程师同意顺延的工期竣工；b）因总承包商原因工程质量未达到合同协议书约定的质量标准；c）总承包商不履行合同义务或者不按合同履行义务的其他情况。总承包商承担违约责任，赔偿因其违约给业主造成的经济缺失。缺失计算包含工程直接费及相应的间接费。36 .索赔36.1 当发生业主未能按合同约定履行自己的义务或者不按合同履行义务的其他情况，造成总承包商经济缺失或者工期延误，则总承包商可按下列程序提出索赔：a）索赔事件发生后28天内，向业主代表或者监理工程师发出索赔意向通知；b）发出索赔意向通知后28天内，向业主代表或者监理工程师提出延长工期与补偿经济缺失的索赔报告及有关资料；c）业主代表或者监理工程师在收到总承包商送交的索赔报告与有关资料后，于28天内给予答复，或者要求承包人进一步提供索赔理由与证据；若在28天内未予答复或者提出进一步的要求，视为该项索赔已经认可；d）当该索赔事件持续发生时，总承包商应阶段性的向业主代表或者监理工程师递交索赔报告，说明累计索赔金额与其他细节。在索赔事件终止后28天内，递交一份最终全面报告。36.2 总承包商未能按合同约定履行自己的各项义务或者发生错误，给业主造成经济缺失,业主按上述程序向总承包商提出索赔。37 .争议37.1 双方因履行合同发生争议，能够与解或者者要求有关主管部门调解。当事人不愿意与解、调解或者与解、调解不成的，可向双方认可的仲裁机关申请仲裁；