花都区莲塘村山石塘水坝美化项目.docx

花都区漂亮乡村“五小”水利工程-莲塘村山石塘水坝除险加固及水闸建设工程、莲塘村下潭水塘拦水坝、水闸建设工程、莲塘村小迳一、二社后山塘加固改造工程、莲塘村官坑社后山山塘加固工程交易文献建设单位：广州市花都区赤泥镇莲塘村民委员会招标代理单位：广东建设工程监理有限企业期：期23年08月文件号：广花（小）备字2023号目录第一章、交易须知错误!未定义书签。一、交易须知前附表错误!未定义书签。二、交易须知修改表错误!未定义书签。三、交易须知通用条款错误!未定义书签。（一）交易文献错误!未定义书签。（二）报名及报名资料递交错误!未定义书签。（三）摇珠及协议签定错误!未定义书签。第二章摇珠措施错误!未定义书签。一、摇珠措施修改表错误!未定义书签。二、摇珠措施错误!未定义书签。第三章协议条款错误!未定义书签。第四章技术条件（工程建设原则）错误!未定义书签。第五章图纸及勘察资料错误!未定义书签。第六章发包价及其工程量清单错误!未定义书签。第一章、交易须知一、交易须知前附表申明：本交易须知前附表使用GZZB交易文献范本，与范本不一样之处均如下划线标明，所有标明下划线部分属于本表的构成部分，同其他部分具有同等效力。对范本交易须知通用条款和摇珠措施可选择部分的选择使用，均已在本表中注明，通用条款可选择部分中未被本交易须知前附表选择的部分无效。项目内容阐明与规定1定义建设单位（即发包人）：广州市花都区赤泥镇莲塘村民委员都招标代理（如有）：广东建设工程监理有限企业设计单位：广州市花都区赤泥镇水利管理所监理单位：/2工程名称花都区漂亮乡村“五小”水利工程-莲塘村山石塘水坝除险加固及水闸建设工程、莲塘村下潭水塘拦水坝、水闸建设工程、莲塘村小迳一、二社后山塘加固改造工程、莲塘村官坑社后山山塘加固工程3建设地点广州市花都区莲塘村项目内容阐明与规定4建设规模山塘周围堤围加固，原水闸口重建改造等施工图纸范围内的所有内容。5承包方式包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干、项目措施费包干。6质量原则合格7承包范围包括施工图纸范围内的堤围加固及原水闸口重建改造的工程，详见招标施工图纸及工程量清单。8工期规定施工总期：100日历天。9资金来源财政资金10报名资料收取方式报名时建设单位收取报名资料，并进行资料查对，双方签字确认成果。11报价以及单价和总价计算方式工程量清单计价。按建设单位公布的发包价及其工程量清单作为承包意向人的承包价及承包价的清单报价。12承包意向有效期日历天（从报名截止之日计起）13领取发包价（含工程量清单）及图纸由承包意向人自行在广州公共资源交易中心网站下载。14踏勘现场时间：自22型年_月_日起具有现场踏勘条件；方式：建设单位不集中组织，由承包意向人自行踏勘；现场详细地点：广州市花都区莲塘村15报名资料构成报名资料由资格文献、承包意向承诺及申明函、提交交易保证金凭证三部分构成。16报名资料份数一份。17报名的时间和地点L报名起始时间：2023年色月19.0时2分。截止时间：2023年2月26_0生时59分。2 .地点：广州公共资源交易中心。3 .上述时间与否有变化，请亲密留心澄清口勺有关信息。18摇珠时间和地点L摇珠时间：2023年9月29日11时30分2 .地点：广州公共资龈易中心花都部开标2室。3 .上述时间及地点与否有变化，请亲密留心.清的有关信息。19履约担保承包人提供的履约保函为承包价款的w%o20发包价本项目发包价为人民币63.918894万元,其中安全文明施工费为O元,余泥渣土运送与排放费为2元。承包意向人填写的承包价及安全文明施工费、余泥渣土运送与排放费与以上金额不符的报名将被拒绝。21保修期按照建设工程质量管理条例规定22协议价款的调整措施按投标须知及招标文献有关内容执行。23建设工程质量检测管理措施根据建设工程质量检测管理措施（建设部令第141号）第十二条规定，建设工程质量、安全检测业务应由建设单位依法委托，不列入本次交易范围。交易文献中与此条不一致的，以此条为准。二、交易须知修改表申明：本交易须知使用GZZB交易文献范本的交易须知通用条款，与该通用条款不一样之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本交易文献中不再转录交易须知通用条款，请承包意向人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站（）下载查阅。条款号：3.2（3）修改类型：修改原文：拟委派项目负责人的建造师注册证书或建造师临时执业证书复印件，或合用于小型项目的项目经理资质证书或项目经理培训合格证书及本企业聘书复印件，或项目负责人的有关专业证明（需提供身份证PDF扫描件）；现文：拟委派项目负责人的建造师注册证书或建造师临时执业证书复印件，或合用于小型项目的项目经理资质证书或项目经理培训合格证书及本企业聘书复印件，或项目负责人的有关专业证明；条款号：3.4修改类型：修改现文：承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳万元（注：交易保证金金额不超过发包价日勺2%）的交易保证金。交易保证金必须从其基本账户转出。现文：承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳”万元（注：交易保证金金额不超过发包价的2%）的交易保证金。交易保证金必须从其基本账户转出。条款号：12.2修改类型：修改原文：发包告知书发出之日起30后来，承包人未按上款的规定与建设单位签订协议，建设单位将解除发包告知书，原承包人将被清除出广州市工程施工总承包小额工程企业库,且依法承担对应法律责任。原承包人给建设单位导致损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。现文：发包告知书发出之日起30后来，承包人未按上款的规定与建设单位签订协议，建设单位将解除发包告知书，原承包人将被清除出广州市水利工程施工类小额工程企业库，且依法承担对应法律责任。原承包人给建设单位导致损失於J,还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。条款号：13.2修改类型I修改原文：发包告知书发出之日起15后来，承包人未按上款的规定递交履约担保，建设单位将解除发包告知书，原承包人将被清除出广州市工程施工总承包小额工程企业库,且依法承担对应法律责任。原承包人给建设单位导致损失欧I,还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。现文：发包告知书发出之日起15后来，承包人未按上款的规定递交履约担保，建设单位将解除发包告知书，原承包人将被清除出广州市水利工程施工类小额工程企业库,且依法承担对应法律责任。原承包人给建设单位导致损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。（如下无正文）三、交易须知通用条款（一）交易文献1 .交易文献的构成1.1 本交易文献包括下列文献，以及所有发出的澄清或修改：第一章交易须知第二章摇珠措施第三章协议条款第四章技术条件（工程建设原则）（另册）第五章图纸及勘察资料（另册）第六章发包价及其工程量清单（另册）1.2 承包意向人获取交易文献后，应仔细检查交易文献日勺所有内容，认真审阅交易文献中所有的事项、格式、条款和规范规定等。承包意向人一旦获得承包资格，交易文献的内容对建设单位和承包人双方均有约束力。1.4建设单位（或委托招标代理机构）使用广东省内依法设置的电子认证服务机构签发的电子签名认证证书对电子交易文献进行电子签名及电子签章，该电子签名及电子签章与建设单位手写签名或者盖章具有同等的法律效力。1.5 公布交易公告的同步，通过广州公共资源交易中心网站公布电子交易文献、施工图纸、发包价及其工程量清单。1. 6交易文献一经在广州公共资源交易中心网站公布，视作已发放给所有承包意向人。性。合法有效B电子交易文献应具有建设单位（或招标代理机构）B电子签名及电子签章。2.交易文献的澄清与修改2.1 交易文献发出后,在公告截止时间3日前，建设单位可对交易文献进行必要时澄清或修改。2. 2交易文献日勺澄清或修改在广州公共资源交易中心网站公布。交易文献B¾澄清或修改一经在广州公共资源交易中心网站公布，视作已发放给所有承包意向人。2. 3交易文献日勺澄清、修改作为交易文献日勺构成部分，具有约束作用。2. 4为使承包意向人在报名时有充足的时间将交易文献的澄清或修改等内容考虑进去，建设单位将酌情延长报名的截止时间，详细时间将在交易文献的澄清或修改中予以明确。若澄清或修改中没有明确延长时间，即表达报名时间不延长。（二）报名及报名资料递交3. 报名资料的构成：3.1 报名资料由资格文献、承包意向承诺及申明函、提交交易保证金凭证三部分构成。3. 2资格文献重要包括aJ内容：（1）法定代表人证明书和法定代表人授权书；（2）企业资质证书副本复印件；（3）拟委派项目负责人的建造师注册证书或建造师临时执业证书复印件，或合用于小型项目0项目经理资质证书或项目经理培训合格证书及本企业聘书复印件，或项目负责人0有关专业证明（需提供身份证PDF扫描件）；（4）项目负责人安全生产考核合格证（B类），且项目负责人与安全员不为同一人；（5）专职安全人员B安全生产考核合格证（C类）；3.3承包意向承诺及申明函（格式见交易公告附件二）3.4承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳0.5万元（注：交易保证金金额不超过发包价02%）0¾交易保证金。交易保证金必须从其基本账户转出。3 .5报名资料日勺所有内容均以纸质文献编制。4 .报名资料格式4.1 承包意向人递交日勺报名资料应当使用交易公告所规定B报名资料所有格式。4 .2承包意向人应仔细阅读报名资料格式日勺有关规定和规定。如报名资料未按规定B¾格式填写，或重要内容不全，或关键字迹模糊、无法识别导致无法满足查对需要日勺，经建设单位审查可否决其参与摇珠日勺资格。5 .承包总报价及造价承包和变更结算方式5.1 本工程日勺承包总报价采用交易须知前附表第H项所规定日勺方式。5.2 工程结算价应严格按照发包价执行，严禁私自扩大建设内容及其投资。6 .报名资料的份数和签订6.1 承包意向人应按交易须知前附表第16项规定的份数递交报名资料。6 .2除承包意向人对错误处须修改外，全套报名资料应无涂改或增删。如有修改，修改处应由承包意向人加盖承包意向人的印章。7 .报名资料的递交和接受单位递交报名资料，承包意向人代表应凭本人身份证、法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件提交报名资料。7. 2若出现如下状况，建设单位将拒绝接受报名资料：在报名截止期后逾期或未在指定地点递交报名资料日勺；委托代理人提交报名资料，未同步提交本人身份证、法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件的。承包价及安全文明施工费、余泥渣土运送与排放费未按规定填写日勺。7.3在报名截止期前，建设单位拒绝接受符合条件的报名资料，承包意向人可向交易监督机构投诉。7 .4到在报名截止时间止，建设单位收到0¾报名资料少于三家0¾,建设单位将依法重新组织交易。8 .报名的有效性8.1 建设单位应根据交易公告所述的合格条件在报名时审核承包意向人日勺报名资料。承包意向人未能完全响应交易公告中合格条件的，视为报名不成功，不得参与摇珠。8 .2报名成功参与摇珠日勺承包意向人局限性3家为交易失败。建设单位应重新公布交易公告。（三）摇珠及协议签定9.参与摇珠会9. 1承包意向人代表可按交易须知前附表第18项所规定的时间和地点参与摇珠，承包意向人与否到场，将不影响摇珠成果。9 .2若承包意向人未能成功报名的，建设单位将拒绝其参与摇珠。10 .摇珠措施详见第二章摇珠措施11 .发包告知书11.1 确定承包人后，建设单位将就广州市小额建设工程交易管理措施规定时内容在广州公共资源交易中心公告3日。IL2建设单位应当自确定承包人后15日内，向交易监督机构提交交易状况0书面汇报；经交易监督机构立案后，方可发出发包告知书。11 .3承包人必须在收到发包告知书后24小时之内以书面形式答复建设单位，确认收到。12 .协议协议书的签订12.1 建设单位与承包人应于发包告知书发出之日起30日内，按照交易文献和承包人日勺承包意向约定和签订协议，建设单位和承包人不得再行签订背离协议实质性内容的其他协议。12 .2发包告知书发出之日起30后来，承包人未按上款的规定与建设单位签订协议，建设单位将解除发包告知书，原承包人将被清除出广州市水利工程施工类小额工程企业库，且依法承担对应法律责任。原承包人给建设单位导致损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。13 .3未经建设单位同意，承包人在交易过程中使用的银行名称及帐号至完毕竣工结算不得变更，否则建设单位有权停止工程款项的拔付及至解除协议，由此导致的一切责任由承包人承担。12 .4建设单位支付工程款时，承包人应提供工程所在地发票。13.履约担保12.1 在收到发包告知书后、J15日内，承包人应按本须知前附表第19项的规定向建设单位递交履约担保；假如承包人B履约担保是以银行保函日勺形式提供，则该银行保函应由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内0¾银行开具。13 .2发包告知书发出之日起15后来，承包人未按上款B规定递交履约担保，建设单位将解除发包告知书，原承包人将被清除出广州市水利工程施工类小额工程企业库，且依法承担对应法律责任。原承包人给建设单位导致损失B,还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议日勺，可以向人民法院起诉。14 .协议生效协议双方授权代表在协议协议书上签字，并分别加盖双方单位0公章后，协议正式生效。15 .腐败与欺诈行为在交易和协议实行期间，建设单位规定承包意向人和承包人遵守最高B¾道德原则。15.1 对本条款的规定，特定义如下词汇：1)“腐败行为”是指在交易或协议执行期间，通过提供、予以、接受或索要任何有价值的东西，从而影响建设单位有关人员工作的行为；2) “欺诈行为”是指通过提供伪证影响交易或协议执行，从而损害建设单位利益的行为；也包括承包意向人之间串通(在报名之前或之后)，人为地使交易过程失去竞争性，从而使建设单位无法从公开的自由竞争中获得利益的行为。15.2 假如承包意向人被认定在本交易的竞争中有腐败或欺诈行为，则会被取消承包资格。第二章摇珠措施一,摇珠措施修改表申明：本摇珠措施使用GZZB交易文献范本的摇珠措施通用条款，与该通用条款不一样之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本交易文献中不再转录摇珠措施通用条款，请承包意向人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站（）下载查阅。条款号：修改类型：增长现文：修改类型：删除原文：修改类型：修改原文：现文：注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。（如下无正文）二、摇珠措施16 .摇珠所根据的规则16. 1广州市小额建设工程交易管理措施（穗纪字202333号）。17.摇珠程序：17.1 将所有已成功报名的承包意向人进行电脑随机排序，并编制序号，作为摇珠时0身份对应。随机排序B序号由各个承包意向人代表签名确认。承包意向人签字确认时需向建设单位提供有效0法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件，并出示本人身份证。17. 2承包意向人若不出席摇珠会，视为默认排序序号，不影响后续摇珠。17. 2建设单位摇珠随机抽取3个序号，依先后次序确定为1至3名承包候选人。18.确定承包人18.1 建设单位按照交易须知前附表第18条规定的时间和地点组织摇珠，根据摇珠成果，最终确定承包候选人。18. 2摇珠后，建设单位应按照摇珠先后次序确定0¾承包候选人，依次推荐为第一承包候选人至第三承包候选人,并编制摇珠汇报。18. 3建设单位应当确定排名第一的承包候选人为承包人。18. 4排名第一的承包候选人放弃承包的或者按照有关规定被取消资格的，建设单位可以确定排名第二的承包候选人为承包人，以此类推。18. 5假如所有承包候选人均出现前款所列的情形，为交易失败，建设单位依法重新组织交易。18. 6摇珠成果应按原公告公布方式进行公告，公告期为3天。承包意向人或者其他利害关系人对承包候选人有异议的，应当在公告期间向建设单位提出。附表一摇珠序号确认表花都区漂亮乡村“五小”水利工程-莲塘村山石塘水坝除险加固及水闸建设工程、莲塘村下潭水塘拦水坝、水闸建设工程、莲塘村小迳一、二社后山塘加固改造工程、莲塘村官坑社后山山塘加固工程：序号承包意向人名称摇珠序号承包意向人签名确认建设单位代表:招标代理机构代表:日期:附表二摇珠成果确认表花都区漂亮乡村“五小”水利工程-莲塘村山石塘水坝除险加固及水闸建设工程、莲塘村下潭水塘拦水坝、水闸建设工程、莲塘村小迳一、二社后山塘加固改造工程、莲塘村官坑社后山山塘加固工程:摇珠成果摇珠序号对应的承包意向人名称承包意向人签名确认第一候选人第二候选人第三候选人建设单位代表：招标代理机构代表:日期：第三章协议条款注：按广州市建设工程施工协议示范文本（穗建筑2023598号）执行，另册。第四章技术条件（工程建设原则）注：本章由建设单位自行制定。第五章图纸及勘察资料注：本章由建设单位自行制定，另册。第六章发包价及其工程量清单注：小额建设工程的发包价及其工程量清单应当在发出交易文献时公布。公布的工程量清单应当包括下列内容：一、工程总价二、编制阐明三、工程概况四、工程项目发包价汇总表五、单项工程发包价汇总表六、单位工程发包价汇总表七、分部分项工程计价表八、措施项目计价表（一）九、措施项目计价表（二）十、其他项目计价表十一、规费和税金项目计算表十二、人工、重要材料设备、机械台班价格表（上述表格格式按广州市造价站的规定执行，发包价及其工程量清单应由有资质B¾中介机构编制，财政资金项目应经财政评审部门审核）。