安装施工收款合同范本（30篇）.docx

安装施工收款合同范本（30篇）实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。甲、乙双方为共同承包建设工程及相关配套工程项目的施工（具体内容以分包合同为准），经双方友好、坦诚协商，现达成如下协议：一、项目概况及合作条件1、本工程项目总建筑面积为平方米，工程总价为万兀人民币。2、经过双方测算，本项目的前期进场开工等所产生的费用为万元左右，因此本工程项目计划投资万元。3、本工程项目的投资、股份比例分配如下：（1）甲方投资万元，占%o（2）乙方以工程项目及技术投资，占%o（3）业主所支付的工程款，应优先支付工人工资及材料款，不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金，应经双方同意后方可付款。剩余的款项应先归还甲方的投资本金。（4）投资者应按照约定时间缴纳投资款，投资款应放在专用账户上，并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。风险提示：应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。二、工程管理责任及分工1、责任及分工如下：(1)该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由主管。(2)该项目的会计日常工作由负责管理，出纳日常工作由方负责管理。2、材料采购及其他(1)在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经双方共同确认后方可进行。(2)在该项目工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商确定。(3)合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。三、利益分享和风险承担1、利润、风险分配：该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后，按照甲、乙双方各%比例分享承担。2、本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。四、其他1、资金和管理（I）该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。（2）该项目的工程进度往来款由负责跟踪落实，并存在开立专用账户上，专款专用。（3）该项目运营后，每个月号开一次工程进度例会，讨论工程相关事情。2、出纳与财务管理财务每月月底应将编制好现金日记账、银行存款日记账、存货日记账及相关的凭证提交给合作双方股东，并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。3、合同争议与免责（1）该项目在合作中必须共同遵守上述条款，如有违约，则违约方赔偿守约方由此引起的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决，或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。（2）在该项目实施过程中，由于国家政策的重大调整，人力不可抗拒，如地震、台风、战争、属于免责范围。4、本协议生效、终止及其他（1）与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。（2）本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金，同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。（3）本协议一式份，合作各方各执份，本协议自双方签字盖章之后生效。（4）本协议于年月日，由合作双方在中国市签字。甲方：乙方：安装施工收款合同范本篇2设单位：（简称甲方）地址：施工单位：（简称乙方）地址：兹有工程，经过投标、议标、决定由乙方施工，电气安装施工合同。根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。第一条：工程地点第二条：工程内容第三条：承包方式第四条：工程价款及调整1 .工程价款2 .发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整：(1)甲方代表确认的工程量增减；(2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商；(3)工程造价管理部门公布的价格调整；(4)甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失；(5)合同条款以外得其他增减或调整；第五条：付款方式第六条：合同工期1.双方商定总工期为天。开工日期：年月日竣工日期：年月日3 .如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。(1)甲方不能按合同约定提供开工条件，(2)工程量变化和设计变更；(3)非乙方原因得气超过4个小时以上时；停水停电停(4)工程款未按时支付；(5)不可抗力(如地震台风火灾等)4 .由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。5 .乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提前一天奖励元。但奖罚累计不超过总造价得2%。第七条：工程质量要求：第八条：材料设备：提供施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续；(2)负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求；(3)按时支付工程款项；(4)协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序,保证乙方顺利施工；(5)组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底；(6)组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作；(7)负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作；(8)组织工程竣工验收工作。6 .乙方：(1)做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况；(2)做好施工安全防范措施，确保施工安全；(3)负责做好材料、设备的采购和保管工作；(4)遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外；(5)参加工程竣工验收工作。第十条：保修保修期限：工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为个月。第十一条：工程停建或缓建：1.因政策调整，人力不可抗力及甲.乙双方之外原因导致工程停.缓建，是合同不宜继续履行，双方应签订工程停缓建协议。2 .工程停缓建后，乙方应妥善做好已完工和已购材料设备器具的保护及移交工作，并将自有机械设备，以及人员撤出施工现常甲方应为乙方撤离提供必要条件，并支付撤出的一切费用，同时按合同支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。3 .已订货的材料设备器具等款项，由甲方承担，应退货的由订货方负责退货，不能退货的货款和退货发生的费用，由甲方承担。第十二条：其它1.如甲方要求变更工程内容，改变安装范围及条件，应征得乙方的同意，并办理书面签证（为合同附件）工程竣工验收后按实际工程量结算，否则乙方有权拒绝设计和施工。2.工程款项必须汇入合同指定的乙方银行帐号，否则因此引起的法律纠纷由甲方负责全部责任。第十三条：合同生效与终止本合同自甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。甲方：乙方：日期:安装施工收款合同范本篇3发包方（简称甲方）：承包方（简称乙方）：经协商，由乙方承包甲方项目的冷库安装工程，为了明确双方职责，保证工程顺利进行，以中华人民共和国合同法及其他有关规定为根据，结合本工程具体情况，双方达成如下条款，共同遵守执行。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承包范围：4、承包方式：5、工程质量：二、工期本合同工程总工期为个日历天，计划开工日期：年月日，计划完工日期：年月Bo本工程除遇到不可抗力，否则工期不予顺延，乙方必须按期交付验收。三、工程造价及付款方式1、工程造价：2、付款方式：总价款分期支付：工程合同签署后3日内支付第一笔，总价款的%,即兀人民币。工程完成50%后3日内支付第二笔，总价款的%,即兀人民币。工程完成后3日内支付第三笔，总价款的%,即元人民币（5%作为质保金，保险期满后一次性支付）。四、甲方义务1、在施工前负责施工场地的平整，协调相关相邻关系，具体介绍场地及地下管线情况。2、在施工期间给予乙方施工必要方便，提供水源、电源、材料堆放场地。3、提供冷库工程的图纸，若增加工程量、变更设计，需及时通知乙方，以便乙方施工。4、对乙方提交的增加工程量资料，进行必要的及时审核，以作为工程决算的依据。5、按照合同的规定向乙方支付款项。6、接到乙方验收的通知后，在3日内予以验收。五、乙方义务1、乙方须对甲方提供图纸进行必要的专业审核及时解决问题。2、乙方应按合同的约定负责设备的供应、安装、调试、保修等。3、乙方应保证工程所用材料、配件、设备的质量符合国家或行业标准，且需经甲方代表或监理人员认可后方可使用。4、乙方在施工前必须视察工地并详细了解工地各种环境：结构、排水、电力等系统，如现场情况与图纸不符，及时与甲方相关人员沟通。5、乙方保证安装施工人员均为专业的熟练技工，工程设备安装完成后，乙方必须负责免费调试，保证无任何操作故障。6、已完工的工程和设备，在交付前由乙方应负责保管，并负责将场地清扫干净。六、工程设计的变更1、在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。2、施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方，乙方应以书面通知甲方，并提供修改或变更设计方案，经甲方确认后方可继续施工。七、安全施工1、乙方应遵守工程建设安全有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，一切安全措施及费用均由乙方承担。2、乙方必须为其施工人员购买意外伤害保险，应对其进行安全教育，并对其安全负责。八、材料设备供应1、本工程所需的材料设备均由方采购并供应到施工现场,材料设备进场时必须经甲方书面确认。2、乙方负责采购的材料、设备，应按照设计和国家有关标准采购，对材料设备质量负责，乙方对材料设备的质量担保责任不因甲方的确认而减轻或免除。3、乙方需要使用代用材料时，必须征得甲方书面同意。九、竣工验收1、工程全部完工后乙方应及时提请甲方组织验收，甲方组织有关人员验收合格后，双方在验收单上签字确认，验收单是乙方请求付款的'必要凭证。2、在工程全部验收合格后，工程移交甲方后，乙方离场，工程自移交后毁损风险由甲方承担。3、若不能通过验收，乙方必须在甲方指定的期限内完成整改并通过验收。十、质量保修1、本工程的保修期为年，自验收之日起算。2、保修期内工程或设备出现故障（人为因素除外），乙方负责免费保修及更换配件。3、保修期内工程或设备出现故障，乙方应在接到甲方通知后小时内修复（如有特殊情况双方可另行商定）。H、违约责任1、若乙方承建的工程在质保期内出现质量瑕疵，乙方必须按本合同约定的期限及时予以修复对设备存在质保期内出现质量瑕疵,由乙方负责免费维修。2、甲方需按照本合同的约定及时支付合同款项，若逾期不支付,须向乙方承担未支付款项10%的违约金，但乙方违反本合同约定的,不受此限。十二、其他条款1、本合同履行过程中，发生争议，双方应协商解决，协商不成,双方均可向合同履行地人民法院起诉。2、本合同一式份，双方各执份，具有同等的法律效力，自合同履行完毕后失效。3、其他未尽事宜双方协商解决。甲方：年月0乙方：年月0安装施工收款合同范本篇4发包方（甲方）：承包方（乙方）：按照中华人民共和国民法典和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：第一条工程概况1. 1和加工及安装、水电及安装、消防及安装、避雷及安装、防火涂料及人工，一切以图纸为标准。1.2 及二次倒运费用，辅材费用，不含行车及安装费用，不含地面材料及人工，不含图纸以外的内外部工程。1.3 工期：本工程自年月日竣工。4工程质量：1.7厂房建筑面积为：1.8合同价款（人民币大写）（见人工费、机械费报价清单以及材料报价清单）。第二条甲方工作2.1 甲方驻工地现场管理人员，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2.2 甲方负责制定施工工期并严格按照施工进度及要求监督乙方工作，如乙方不能按期按质完成工作，甲方有权将合同中施工项目抽项另外包给其他施工队，费用从原合同中扣除。第三条乙方工作3.1 参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案和计划3.2 乙方必须服从现场施工管理人员的调度和安排，必须执行公司制定的施工工期并严格按照指定的工期进度施工，现场施工管理人员有权对不服从公司管理的施工队进行更换。3.3 乙方严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。第四条关于工期及变更的约定4.1 因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。4.2 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4.3 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工24小时以上，工期相应顺延。4.4 施工中若出现变更，必须以书面形式签字后生效，若无变更工程结算时不增加费用。第五条关于工程质量及验收的约定5.1 本工程质量应达到国家质量评定合格标准5.2 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予以承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延，若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。5.3 由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。5.4 由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。5.5 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。第六条关于工程价款及结算的约定6.1双方商定本合同价款采用固定价格。6.3工程竣工验收后，乙方接出工程结算并将有关资料1送交甲方。甲方自接到上述资料天审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在天内，结清尾款。第七条关于缴纳保险的约定施工队必须将本队的施工人员一办理保险，费用由甲方垫付，结算时从安装费中扣除。第八条争议或纠纷处理8.1本合同在履期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。8.2当事人不愿通过协商，调解解决或者协商，调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由日照仲裁委员会仲裁；当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。第九条其他约定：甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人：法定代表人：代理人：代理人：签订日期：年月日签订日期：年月日安装施工收款合同范本篇5甲方：乙方：为明确双方的.权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。第一条产品名称、型号、规格一、名称：车辆进出管理道闸系统二、安装地点：长沙市天心阁管理处停车坪三、品牌：华锦安道闸型号：QY-DZ规格：6米数量1台：第二条、合同价款、合同总价：见具体采购详单。第三条安装施工一、甲方权利与责任：(1)负责乙方与其他相关施工单位交叉施工的协调工作。(2)提供一定的场所供乙方存放材料和设备，并配合乙方做好成品的保护工作。(3)提供乙方施工所需的水源、电源。(4)及时支付各阶段的工程款项。二、乙方权利与责任：(1)实施设备的采购运输和免费安装调试并通过验收。(2)负责工程技术把关和现场的施工管理及实施。(3)在施工现场遵守甲方相关的安全条例，服从甲方合理性的安排施工时间，做好安全生产、文明施工的各项工作。（4）负责指导和培训停车坪管理人员掌握系统的操作。（5）负责提供实施方案、系统布线图、竣工图及所有设备、配件、材料等。第四条安装期限合同签定后，具体根据甲方进度要求，如因甲方原因造成安装延期，则本合同完成日期顺延。第五条合同价款的支付合同签订后，安装调试完成，通过甲方验收将以转账的方式给予乙方所需道闸款项。第六条验收施工完成后，甲方会同乙方在现场根据相关标准、合同要求及甲方确定的产品图册照片内容进行验收。第七条产品保修保修期：自验收通过之日起，保修期为壹年（人为损坏不属保修范围），乙方必须及时免费终身维修（免工时费、只收取配件成本费）。第八条其它一、本合同一式二份，双方各执一份。二、本合同自双方签字，加盖双方公章或合同专用章即生效；三、合同签订后，双方如需要提出修改时，经双方协商一致后,可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。四、合同附件与本合同具有同等法律效力。甲方：（盖章）单位地址：年月日乙方：单位地址：年月日（盖章）安装施工收款合同范本篇6发包方（甲方）：负责人：承包人（乙方）：负责人：根据合同法及相关法律规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方将项目的装饰安装工程给乙方承包，就相关事宜达成如下协议：一、工程概况1、工程地点：2、工程内容:3、承包方式：4、工程期限：计划开工时间：年月日，计划完工时间：_年_月_日，共个工作日。5、合同价款：本合同工程造价预算为人民币yco二、甲方权利义务1、开工前，确定建筑物（或构筑物）、道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点，负责到有关部门办理有关手续和协调邻里关系；2、提供施工期间的水、电和施工场地的障碍物（也可委托乙方承担）；3、施工期间甲方负责做好施工现场的安全保卫及消防等工作；4、按时支付工程款和结算，参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场验收及竣工验收，乙方所进材料进场通知甲方，乙方应在接到通知后的8小时内验收，超过八小时没有验收的视为验收合格；5、组织相关人员对施工图等技术资料进行签认，所有图纸一经签认不得随意更改，如需更改需提前协商，工程中途停建、缓建或变更造成的返工、停工、窝工，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时，赔偿乙方由此而造成的窝工、返工、倒运、人员、材料和构件积压的实际损失，延误的工期顺延；6、派驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交工工程验收手续，负责签认、解决应由甲方解决的问题及其他事宜；7、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。三、乙方权利义务1、编制施工方案，做好各项施工准备工作，施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定，施工规范及质量标准，按期保质完成工程；2、按双方商定的分工范围，做好材料和设备的采购、供应和管理，严格执行有关施工现场管理的规定；3、保护好原房内的水、电、气管道，保证管道的畅通；4、及时向甲方提出开工通知书。施工进度计划表、施工平面布置图、隐蔽工程验收通知、竣工验收报告；5、严格按照施工图进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付；6、按照有关规定提出竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收；7、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延；8、在合同规定的保修期内，对属于承包责任的工程质量问题，负责无偿修理。四、工程变更工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。五、工期延误对以下原因造成的工期延误，工期顺延；1、工程变化和设计变更，停水、停电；2、因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；3、甲方不按期支付工程款，合同工期相应顺延；4、因甲方责任不能按期开工或中途停工而影响工期的，工期顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延；5、不可抗力及甲方同意工期顺延的其他情况。六、质量标准1、双方约定本工程施工质量标准按照国家、行业的相关规定中较高的标准执行，并按双方合同约定履行。2、施工过程中双方对工程质量发生争议，由工程所在地的家装协会对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由乙方承担；经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由甲方承担。七、工程验收和保修1、双方约定在施工过程中分项对工程质量进行验收，对每一个分项目乙方应提前两天通知甲方进行验收，分项验收合格后应填写工程验收单，在工程款结清后，办理移交手续。2、本工程自验收合格双方签字之日起保修期为两年。验收合格签字后，填写工程保修单。八、工程款支付方式1、本合同签订后十五日内支付工程总造价10%,即元整；完成工程的50%时，支付工程款的30%,即元整；全部工程完工并验收合格后一个月内支付工程总造价55%,即元整，剩余工程尾款5%,即元在质保期结束付清。2、如施工工程发生变更，按甲方的变更图纸为结算依据。九、违约责任1、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。2、甲方未按期支付工程款的，按日向乙方支付应付工程款总数%的违约金。3、本合同生效后，擅自解除合同方，按合同总价的20%作为违约金。擅自解除合同，给对方造成的实际损失超过违约金的，应对超过部分进行补偿。4、因一方原因造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。十、争议解决本合同在履行过程中发生争议，双方应首先协商解决，协商不成，交由工程所在地人民法院裁判。十一、附则1、本合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力;2、本合同双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止；3、本合同未尽事宜，双方协商解决。甲方：地址：负责人：身份证号：签订地点：签订时间：年月日乙方：地址：负责人：身份证号：签订地点：签订时间：年月日安装施工收款合同范本篇7甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法的有关规定，双方本着平等自愿、协商一致的原则签定本合同，双方共同遵守。一、工程名称：安装630KVA变压器二、工程地点：仙桃市农鑫水产专业合作社深加工基地。三、合同价款与付款方式合同总价款：220万元（含630KVA变压器的价款）。付款方式：合同签定后付款30%,工程竣工验收合格后15日内付款60%,余款90天后付清。四、合同期限：20年8月20日至20年10月30日。五、质量要求：符合电力局验收标准。六、甲方责任：1、甲方责任现场的质量监督和管理。2、按合交付工程款。七、乙方责任：1、保证变压器的质量符合国家标准。2、按照国家有关规范施工。3、加强现场施工安全管理，严禁违章作业和违章指挥。八、违约责任：1、乙方未按合规定时间竣工，每逾期一天，按合同总额的K缴纳违约金。2、因乙方原因致使工程质量不符合约定，造成人身和财产损失,乙方应承担违约责任。3、甲方逾期支付工程款的应按日支付3%。的滞纳金。九、未尽事宜双方协商解决。十、本合同一式三份，双方各持一份，主管机关一份。甲方:_年_月一日乙方：年月日安装施工收款合同范本篇8甲方（建设单位）：乙方（安装施工单位）：根据中华人民共和国经济合同法和山东省消防管理办法之规定，结合本建筑消防设施安装的实际，经协商双方达成如下协议，共同遵守。第一条建筑消防设施概况：（一）建筑名称：（二）安装施工范围：A集中报警系统B区域报警系统C自动喷水灭火系统D卤代烷灭火系统E二氧化碳灭火系统F泡沫灭火系统G氨气灭火系统H蒸汽灭火系统I干粉灭火系统J消防控制系统K消火栓系统（三）开工日期：年月竣工日期：年月日第二条图纸、预算交付（一）甲方在开工前十日向乙方提供经过公安消防部门审批的设计图纸贰套。（二）乙方在合同签订前十日向甲方提供预算报告。第三条合同价款、拨款和结算（一）合同价款（含自动消防系统检测费）：（二）合同生效后5日内，甲方付给乙方预付款（三）设备到达甲方，甲方付给乙方设备款（四）消防设施验收前，甲方付给乙方进度款；验收合格后，甲方付给乙方进度款。保修期满，甲方付给余款详见附加条款。第四条设备和材料供应：详见附加条款。第五条双方责任（一）甲方：为乙方提供用水、用电方便和存放设备的场地;协调乙方与工地其它施工单位的协作关系；通知公安消防等有关部门参加验收，及时组织验收并付款；（二）乙方：应及时采购设备，严格按操作规程施工，确保安装质量，服从甲方的进度安排，按时提供有关竣工资料并参加竣工验收。第六条图纸变更设计图纸、施工图纸原则不变。确需变更，应提前十五日书面通知对方，并经公安消防部门批准。第七条验收和工程质量（一）乙方在竣工后十日内向甲方提供消防设施施工技术档案，甲方在十日内组织验收；（二）消防设施安装质量以通过建筑自动消防系统技术检测并经公安消防部门竣工验收合格为标准。第八条保修（一）保修内容：见安装施工范围；（二）保修期限：自验收合格之日起保修贰年；（三）保修期满后，按山东省建筑消防设施使用维修保养管理办法的规定签订维修保养合同。第九条违约责任（一）甲方责任：1未按合同规定提供场地、图纸资料、用水用电方便等，除工程日期得以顺延外，还应偿付乙方因此造成停工、窝工的实际损失；2工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方由此而造成的停工、窝工、倒运等损失和实际费用；3工程未经消防验收，提前使用，发现质量问题，自己承担责任；4超过合同规定日期验收或付合同款，每日按工程的0.3%向乙方偿付逾期的违约金。（二）乙方责任1乙方逾期交工中或质量不符合合同规定的，甲方有权要求限期无偿修理或返工，由此造成逾期交付的，每日按工程总造价的0.3%向甲方偿付逾期的违约金。2保修期内发生质量问题，由乙方无偿修复；因甲方原因造成的,由乙方修复，甲方支付相应费用。第十条本合同实行过程中如发生争议，双方应协商解决。协商不成时，采取（）的方式解决：A向仲裁委员会申请仲裁。B向工程所在地人民法院提起诉讼。第十一条如需担保，另立合同。第十二条本合同自双方签字盖章之日起生效，至保修期满终止。第十三条本合同正本两份，双方各执一份，副本份送公安消防、工商行政管理等有关部门。第十四条其它详见附加条款合同订立时间年月日甲方（章）地址：乙方（章）地址：年月日：安装施工收款合同范本篇9依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、法规要求，遵循：平等、自愿的原则，结合本项目的实际情况，太原建工集团（以下简称甲方）将二十四中综合教学楼、活动楼安装工程承包给（以下简称乙方），为了明确双方责任和权利义务，经双方友好协商达成以下协议：一、承包建筑范围：综合教学楼地上六层，地下一层建筑面积950平米，总建筑面积7143.2平米，活动楼建筑面积848.22平米。本协议为图纸设计建筑面积，工程竣工按实际施工面积结算（包括上、下水、强电、弱电、落水管、等电位避雷安装，电热膜、消防预埋、预留；等）。并一定要配合好土建的施工。二、承包计费方式：按照建设项目设计图纸、工程质量验收规范和安装专项验收规范的有关规定要求，全部包括在内发生的一切人工费，以每平米承包给乙方，（不包括取暖电热膜、消防安装）施工机械、材料甲供。三、付款方式：甲方根据与建设单位签订施工合同的付款方式进行支付乙方。具体付款方式是：完成&Plusmn；OO后支付已完工程进度款60%；完成三层主体后付工程进度款60%；主体全部完成付工程进度款60%；主体验收合格，在一月内付到工程总进度款的80%；工程竣工验收合格后三个月内付清所有承包工程结算款，（未付工程进度款不计息，在三个月后未付清加息支付四、工程进度：根据建设单位合同工期要求，20_年底前综合教学楼，活动楼完成&plusmn；00以下所有安装工程，20年农历正月二十日必须开工，开工后要跟踪土建做好预埋、预留的安装，决不能延误土建主体工期，并做好装修前的准备工作，如影响装修拖后一天罚款20元，提前一天奖励100o元（除特殊情况和双方不可抗拒的自然灾害外）。五、工程质量：乙方在施工期间要严格按照设计图纸、工程质量验收规范和安装专项验收规范要求进行组织施工，服从项目管理和监理的检查。如因不按图纸和规范要求组织施工，造成的一切工程质量问题和返工由乙方全部承担（包括材料在内），造成重大质量事故除罚款外，甲方有权清理乙方离场。六、施工安全：乙方在施工期间要严格按照建设项目安全施工管理规范要求，做好施工人员的安全保护措施。项目安全管理人员经常到施工现场进行检查，发现问题按项目管理制度进行罚款处理。如乙方管理不善造成人生的一切安全事故由乙方自行承担，甲方概不负责。造成重大安全事故除罚款外，甲方有权清理乙方离场。七、文明施工：乙方在施工期间要严格按照太原市执法检查的有关规定和学校的相关管理要求，进行现场文明施工，施工材料妥善保管使用，并注意周边环境卫生，协调好现场工人的关系，不准酗酒，不准打架斗殴，不准女性住入工地。如不按本协议规定要求实施，根据情况的严重性进行罚款处理（按项目管理制度罚款）。八、材料计划：乙方根据设计图纸要求，按工程进度计划做出工程详细的材料分析等使用计划。为了确保工程进度按时完成，所需材料名称、规格、数量、工具名称、使用时间，提前一周报项目材料员，如不提前上报造成的工程进度拖延由乙方自行承担，甲方接收材料计划未按时供给造成的工程进度拖延由甲方承担。九、材料使用：乙方严格按照设计图纸、材料预算分析进行使用，施工材料要合理使用，严禁浪费、丢失、损坏，不准大材小用。如管理不善造成的材料超用、工具损坏由乙方自行承担，现场材料浪费、丢失一经发现按项目管理条例规定进行罚款处理。十、临时工程建设：为了确保施工现场的统一管理，所有学校的临时配套工程建设，乙方要配合建设，用水用电甲方负责接入现场，零星施工用水用电乙方自行接设，服从甲方安排，甲方根据实际情况给予乙方人工费用（用技工100元、壮工60元）。所有零星用工要持有工长签证单，未有签证单不予结算，乙方如不配合要给予罚款。以上条款从双方签字盖章后生效，具有法律保护效益，望双方共同遵照执行，本协议一式两份，双方各一执份，工程竣工验收承包价款付清后失效。甲方：太原建工集团有限公司乙方：项目负责人：项目负责人：签订日期：20_年月日安装施工收款合同范本篇10甲方：乙方：一、甲方现有一幢全钢厂房，地处冈西镇西首，占地面积约1200m2,现承包给乙方施工安装。二、经过甲、乙双方友好协商达成如下共识：1、全钢所有的钢梁、钢柱及一切附材，由乙方承担购货及施工安装，在施工过程中，一切材料材质要经得起业主和监理的验收，如有不合格的钢材，施工过程中出现不规范的安装，由乙方承担。2、乙方在施工过程中，工人必须有安全防护。如安全帽佩带安全带，工人在进入施工现场，每人必须有保险。3、施工过程中的电焊机、电线、吊车焊条及一切工具归乙方负责提供。三、工程总造价，每平方400元，长60_宽20米，总价48万四、付款方式：1、乙方钢梁进场，甲方付给乙方的总价10财2、工程结束后，经过甲方验收，合格后已付给乙方30%。3、年底甲方全部付给乙方的余下的工程款。五、本合同一式二份，双方签字生效甲方：乙方：年月日安装施工收款合同范本篇H发包人全称：（以下简称：甲方）承包人全称：（以下简称：乙方）依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设部与国家工商行政管理局的建设工程施工合同（示范文本）及其他有关法律、法规和规章，并结合湖南省永州市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。一、工程概况：工程名称：（以下简称：本工程）；工程地点：施工现场条件：以现场实际情况为准；施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中所有的水电安装工程包含的全部内容。二、工程承包方式、承包范围及承包内容：1、承包方式：本工程甲方提供塔吊，乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。2、承包范围：包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。具体如下：a、给排水部分：给水部分：自水泵房外墙1.5米（含接口）起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。b、电气部分：从小区低压配电柜至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装（包括弱电的预埋、预留），以及从弱电井总箱出口后到灯具（含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽）安装结束，避雷带，避雷网的施工；施工图中从小区低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设；弱电（包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等）依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒；乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料；桥架、电线电缆、排污泵；排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。三、合同工期：1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为日历天；开工日期为：年月日，竣工日期为：年月日。2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源（具体详见合同附件一）。3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整（¥：IOoO.00元）的违约金；若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的所有损失（含间接损失）及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时，具体操作按本合同专用条款”第九条第4、5款“执行。