欢迎来到课桌文档! | 帮助中心 课桌文档-建筑工程资料库
课桌文档
全部分类
  • 党建之窗>
  • 感悟体会>
  • 百家争鸣>
  • 教育整顿>
  • 文笔提升>
  • 热门分类>
  • 计划总结>
  • 致辞演讲>
  • 在线阅读>
  • ImageVerifierCode 换一换
    首页 课桌文档 > 资源分类 > DOCX文档下载  

    韶关市城兴房地产开发有限公司(聚龙雅居)一户一表配电工程《施工合同》扫描件.docx

    • 资源ID:1167443       资源大小:34.83KB        全文页数:5页
    • 资源格式: DOCX        下载积分:5金币
    快捷下载 游客一键下载
    会员登录下载
    三方登录下载: 微信开放平台登录 QQ登录  
    下载资源需要5金币
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

    加入VIP免费专享
     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    韶关市城兴房地产开发有限公司(聚龙雅居)一户一表配电工程《施工合同》扫描件.docx

    韶关市城兴房地产开发有限公司(聚龙雅居)一户一表配电工程施工合同合同编号:委托方:韶关市城兴房地产开发有限公司承接方:湖南鸿源电力建设有限公司J年4月2。日委托方:韶关市城兴房地产开发有限公司(简称:甲方)承接方:湖南鸿源电力建设有限公司(简称:乙方)甲方委托乙方,承担韶关市城兴房地产开发有限公司(聚龙雅居)一户一表配电工程的施工。双方达成协议,并按以下条款签定合同。一、工程名称:韶关市城兴房地产开发有限公司(聚龙雅居)一户一表配电工程二、工程地点:武江区三、工程内容:韶关市城兴房地产开发有限公司(聚龙雅居)一户一表配电工程施工图内容进行施工。四、工程造价及承包方式:1、按双方协定总包干为人民币现金(大写:壹佰贰拾叁万元整、小写:1230000.00元)作为该工程总包干价(该总包干价为含税价、设计费、监理费、以上报价按设、计图纸报价(含配电房照明、消防),超出设计图纸另计;不含配电房土建(门、窗)oZ2、由乙方按工程承包内容包工、包料、包安全施工、包工程验收合格,并按本工程:的工程总造价作结算承包。五、施工期限::另1、本工程开工时间:签订合同3天内。72、本工程竣工时间:本工程施工时间为40日,验收通电时间以供电局批准接电时间为验收通电时间(如遇阴雨天气,竣工时间顺延)。六、付款方式:1 .本工程有预付款。2 .甲方付款方式:第一期乙方按照本合同规定的时间进场施工三天内,甲方支付合同总造价的20%给乙方购买设备材料(人民币总金额246000.00元,大写:贰拾肆万陆仟元整):第二期价款在设备材料进场三天内,甲方支付合同总造价的60%给人民币总金额738000.00元(大写:柒拾叁万捌仟元人)给乙方;第三期在工程竣工验收送电之日起十天内,甲方将剩余工程款人民币总金额246000.00元(大写:贰拾肆万陆仟元整)一次性支付给乙方后,乙方将本工程所有设备及竣工资料移交给甲方。七、技术要求:.严格按照国家规定的施工规范进行施工。八、工程质量:1、符合国家施工验收规范,达到优质工程标准;2、保修期为一年,从工程实际竣工验收合格之日起计算,保修期内属乙方提供的设备材料及安装质量问题,乙方应及时处理好,并承担费用,人为损坏以及不可抗拒的自然灾害等原因造成的损失,与乙方无关。九、设计的变更、修改:甲方因生产和使用需要,对原设计变更、修改时,应书面通知乙方,并提供设计单一位出具的变更、修改设计和技术资料,办理变更、修改工程手续。9十、安全责任:(一)、甲方责任:破甲方指定专人负责施工现场协调。r(二)乙方责任:工1、工程开工前,必须根据现场工程安全施工技术交底记录自上而下进行安全技一术交底,全体施工人员必须掌握工程特点及施工安全技术措施;应组织施工人员分工种一、进行安全教育和规程、规定中有关部分的学习;电九2、现场施工中,必须严格执行国家规定的有关条款;j113、工程开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施、用具等进行一次全面检查,中确保符合安全规定,并按项目和周期进行检验;球,4、严禁使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员进行施工;工5、由于乙方违规作业施工,不按相关技术要求采取必要措施,造成损失,由乙方负责;6、乙方的工程施工材料及安全工器具看管由乙方负责。H一、双方责任:(一)、甲方责任:1、保证工程款按本合同的约定支付给乙方;2、如甲方的原因而影响或延误工程进度,乙方因此而造成的损失由甲方承担;3、工程进场后,现场安装设备材料由甲方协助保管。.(二)、乙方责任:1、由乙方负责订购的材料设备应保证符合国家标准的合格产品;2、如由乙方的原因而影响或延误工程进度,甲方因此而造成的损失由乙方承担;十二、其它:1、由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决;本工程施工合同在履行过程中发生纠纷,甲方与乙方应及时协商解决。如双方不能解决,任何一方可以申请韶关市仲裁委员会仲裁后向韶关市演江区人民法院提起诉讼;2、未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与合同具有同等法律效力;3、本合同一式四份,甲乙双方各执二份,甲乙双方各执二份具有同等法律效力;4、本合同经双方代表签字并盖章后立即生效,双方履行合同规定的义务后,本合同即行终止。甲方:.委托代理/啰哪啕地址:,开户银行:帐号:电话:日期收爆4月29日认声)乙方:D委托代弋劭地址:喜开户银行:帐号:f电话:日期:年月日

    注意事项

    本文(韶关市城兴房地产开发有限公司(聚龙雅居)一户一表配电工程《施工合同》扫描件.docx)为本站会员(夺命阿水)主动上传,课桌文档仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知课桌文档(点击联系客服),我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    备案号:宁ICP备20000045号-1

    经营许可证:宁B2-20210002

    宁公网安备 64010402000986号

    课桌文档
    收起
    展开