建筑工程施工劳务分包合同0301.doc

某某建设工程有限公司建设工程施工劳务分包合同某某合同编号：某某（某某）工字第 号项目名称： 区域管理： 分公司劳务分包人： 施工地址： 某某年 月 日某某建设工程有限公司建设工程施工劳务分包合同某某工程承包人（施工总承包人或专业工程承分包人）：某某建设工程有限公司区域管理人：某某建设工程有限公司 分公司劳务分包人： 依照中华人民共和国合同法、及有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 （以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总分包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。1、劳务分包人资质情况资质证书号码： 发 证 机 关： 资质专业及等级： 复审时间及有效期： 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称： 工程地点： 分包范围： 提供分包劳务内容： 3、分包工作期限开始工作日期： 年 月 日，结束工作日期： 年 月 日，总日历工作天数为： 天。4、质量标准工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行有效的部门颁布技术规范、质量检验评定标准及设计文件和发包人下发的施工指导意见书的要求精心组织施工，本工程必须达到标准并评定发包人要求的质量等级。5、合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同；（2）本合同附件；（3）本工程施工总承包合同（4）本工程施工专业承（分）包合同6、标准规范除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：（1） （2） 7、总（分）包合同7.1 工程承包人应提供总（分）包合同（有关承包工程的价格细节除外），供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同（有关承包工程的价格细节除外）的副本或复印件。7.2 劳务分包人应全面了解总（分）包合同的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）。8、工程承包人的权利和义务8.1 负责全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作。8.2 负责对施工质量、工期、安全生产、文明施工等方面进行检查监督；对劳务分包人施工管理混乱，工程质量、工期、安全得不到保证时，应责令其限期整改或停工整顿，必要时，可终止本合同的履行，责令劳务分包人退场，并由劳务分包人承担一切经济和法律责任。8.3 负责提供施工图纸并进行安全交底、技术交底，帮助劳务分包人解决施工中出现的技术问题。8.4 根据总（分）包合同的约定，向发包人领取工程款，并按合同约定向劳务分包人支付劳务报酬。8.5 负责对劳务分包人从工程承包人处支付的劳务报酬使用情况进行财务监督，不允许有拖欠工人工资的现象发生。8.6 负责工程统一对外工作，负责与建设方、发包人、设计、监理、其它分包人及有关部门联系，协调现场工作关系。9、劳务分包人的权利和义务9.1 对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及发包人、承包人的有关规章制度。9.2 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。9.3 自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料的保管使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，服从全局。9.4 按工程承包人统一规划堆入材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。9.5 按时提效报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收。9.6 做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。9.7 妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施。9.8 劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。9.9 劳务分包人应加强对劳务人员的教育管理，负责进场劳务人员的岗前培训，确保所有进场劳务人员遵守国家法律法规和工程承包人的有关规章制度，严肃处理打架斗殴、偷窃、赌博等违法乱纪的劳务人员，严肃处理违反工程承包人施工现场安全管理制度和劳动纪律制度的劳务人员。无论发生什么情况劳务分包人的所有劳务人员都不得停工、闹事，干扰工程施工或影响其它单位人员的正常生产和工作，如有违反，应接受工程承包人对劳务分包人的处罚，直至解除本合同并迅速退场。9.10 劳务分包人应将从工程承包人处支取的劳动报酬及时、足额的向劳务人员发放，如因建设方或发包人延期支付工程款，造成工程承包人无法按时向劳务分包人支付劳动报酬的，劳务分包人应向劳务人员做好宣传教育工作，或自行组织资金予以发放。9.11 除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行总（分）包合同约定的，与劳务作业有关的所有义务及工作程序。 10、安全施工与检查10.1 劳和分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担。10.2 工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全生产实施监督。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。11、安全防护11.1 劳务分包人在机械设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，应配备必要的安全防护措施，确保安全施工，并向工程承包人报告。11.2 在放射、毒害性环境中（含储存、运输、使用）施工时，劳务分包人应配备必要的安全防护措施，并向工程承包人报告。11.3 劳务分包人应为劳务人员提供必要的安全保护用品（如安全帽、工作服、工作鞋及其他保护用品等），确保劳务人员施工安全。12、事故处理12.1 发生重大伤亡及其他安全事故，劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。12.2 伤亡事故及善后工作处理由劳务分包人负责，工程承包人予以协助，处理伤亡事故所需费用由劳务分包人承担。12.3 劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时，应按相关规定处理，但不得藉此借口停工而影响工程施工。13、劳务报酬13.1 本工程的劳务报酬采用下列一种方式计算：（1）固定劳务报酬（含管理费）；（2）约定不同工程劳务的计时单价（含管理费），按确认的工时计算；（3）约定不同工作成果的计件单价（含管理费），按确认的工程量计算；（4）按总（分）包合同的约定计算。13.2 本工程的劳务报酬，除本合同13.7规定的情况外，均为一次包死，不再调整。13.3 采用第（1）种方式计价的，劳务报酬共计 元。13.4采用第（2）种方式计价的，不同工种劳务的计时单价分别为： ，单价为 元； ，单价为 元； ，单价为 元； ，单价为 元； ，单价为 元。13.5采用第（3）种方式计价的，不同工作成果的计时单价分别为： ，单价为 元； ，单价为 元； ，单价为 元； ，单价为 元； ，单价为 元。13.6采用第（4）种方式计价的，暂按 元，包括管理费及总（分）包合同价款以内的其它费用。13.7 在下列情况下，固定劳务报酬或单价可以调整：（1）在本合同约定价格为基准，市场人工价格变化幅度超过 %，按变化前后价格的差额予以调整；（2）后续法律及政策变化，导致劳务价格变化的，按变化前后价格的差额予以调整；（3）双方约定的其他情形： 。13.8 劳务分包人与工程承包人约定的其它劳务报酬计算方式： 。13.9劳务分包人与工程承包人约定的劳务报酬支付方法为：（1） ；（2） ；（3） 。13.10 因业主或发包人在工程结束时不能全部支付工程款致工程承包人不能向劳务分包人足额支付劳务报酬时，工程承包人可先与劳务分包人进行劳务报酬结算，劳务报酬尾款转为债权债务，工程承包人为债务人，劳务分包人为债权人。14、施工变更14.1 施工中如发生对原工作内容进行变更，应经工程承包人、工程发包人的批准，并办理变更签证手续，其劳务报酬可参用或参照相同或类似已约定的单价进行计算，无法参照的，按发包方批条下浮10%为准。14.2 因变更导致劳务报酬的增加及造成的劳务分包人损失，经工程发包人确认后，由工程承包人承担，延误的工期相应顺延；因变更减少工程量，劳务报酬应相应减少，工期相应调整。14.3 施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。因劳务分包人擅自变更设施发生的费用和由此导致工程承包人的直接损失，由劳务分包人承担，延误的工期不予顺延。14.4 因劳务分包人自身原因导致的工程变更，劳务分包人无权对此项要求追加劳务报酬。15、施工验收15.1 劳务分包人应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。劳务分包人施工完毕，应向工程承包人提交完工报告，通知工程承包人和工程发包人验收。15.2 全部工程竣工（包括劳务分包人完成工作在内）发包人验收合格后，劳务分包人对其分包的劳务作业的施工质量，缺陷责任期和保修期负责，在质量保修期内的质量保修责任仍由劳务分包人承担。16、施工配合16.1 劳务分包人应配合工程承包人对其工作进行的初步验收，以及工程承包人按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务分包人工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；工程承包人或施工场地内第三方的工作必须劳务分包人配合时，劳务分包人应按工程承包人的指令予以配合。16.2 劳务分包人按约定完成劳务作业，必须由工程承包人或施工场子地内的第三方进行配合时，工程承包人应配合劳务分包人工作或确保劳务分包人获得该第三方配合。17、违约责任17.1 当发生下列情况之一时，工程承包人应承担违约责任：（1）工程承包人违反本合同第13条的约定，不按时向劳务分包人支付劳务报酬；（2）工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。17.2 因发包人的原因造成工程承包人违约时，劳务分包人可以依照总（分）包合同约定，通过工程承包人向发包人追究违约责任。17.3 当发生下列情况之一时，劳务分包人应承担违约责任：（1）劳务分包人因自身原因延期交工的，每延误一日，应向工程承包人支付5000元违约金，直至限额为本合同劳务报酬总额的10%为止；（2）劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时，劳务分包人应向工程承包人支付的违约金，为总额的30%；（3）劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向工程承包人支付违约金5000元，劳务分包人并应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失，延误的劳务分包人工作时间不予顺延。17.4 劳务分包人赔偿工程承包人的经济损失，包括直接损失、间接损失和可获得的利益及名誉损失，并应按银行同期贷款利率标准，向工程承包人支付违约金。17.5 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后经另一方同意后仍可继续履行合同。18、索赔18.1 工程承包人根据总（分）包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时，劳务分包人应予以积极配合。18.2 在劳务作业实施过程中，如劳务分包人遇到不利外部条件等根据总（分）包合同可以索赔的情形出现，则工程承包人应该采取一切合理步骤，向发包人主张追加付款或延长工期。当索赔成功后，工程承包人应将索赔所得的相应部分转交劳务分包人。18.3 当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。18.4 因劳务分包人及其劳务人员有违法违纪、严重失职、停工闹事、上访、围攻有关单位和人员等行为，造成工程承包人的经济损失的向工程承包人索赔。18.5 劳务分包人施工中，对工程承包人提供的建筑材料使用超过规定或约定的损耗标准，丢失、损坏工程承包人提供的材料、机械设备、工具等，给工程承包人造成经济损失，劳务分包人应予以全额赔偿。18.6 劳务分包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给工程承包人造成经济损失，除全额赔偿外还应承担工程合同总价款的20%违约金。19、争议19.1 工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，可向苏州市吴中区人民法院起诉。19.2 发生争议后，劳务分包人及其劳务人员不得聚众停工闹事、干扰工程施工或影响其他单位人员的生产和正常工作。19.3发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；（2）调解要求停止合同工作，且为双方接受；（3）法院要求停止合同工作。20、禁止转包或再分包20.1 劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。21、不可抗力21.1 本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。21.2 不可抗力事件发生后，劳务分包人应立即通知工程承包人，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，工程承包人应协助劳务分包人采取措施。工程承包人认为劳务分包人应当暂停工作，劳务分包人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内劳务分包人应向工程承包人通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，劳务分包从应每隔7天向工程承包人通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内，劳务分包人应向工程承包人提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。21.3 因不可抗力事件导致的费用延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场子地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害按总（分）包合同的约定承担；工程承包人和劳务分包人的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；劳务分包人自有机械设备损坏及停工损失，由劳务分包人自行承担；工程承包人提供给劳务分包人使用的机械设备损坏，由工程承包人承担，但停工损失由劳务分包人自行承担；停工期间，劳务分包人应工程承包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用按总（分）包合同的约定承担；工程所需清理、修复费用，按总（分）包合同的约定承担；延误的工作时间相应顺延。21.4 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。22、履约保证22.1 劳务分包人的履约保证方式为 。23、合同解除23.1 如在劳务分包人没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，工程承包人应通知劳务分包人终止本合同。劳务分包人接到通知后尽快撤离现场。23.2 如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，工程承包人和劳务分包人可以解除合同。23.3 本合同其它条款约定解除合同情形出现时，工程承包人和劳务分包人可以解除合同。23.4 合同解除后，劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护的移交工作，按工程承包人要求撤出施工场地。工程承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件。不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。24、合同终止24.1 双方履行完合同全部义务，劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果，并经工程承包人及工程发包人验收合格后，本合同即告终止。25、合同份数25.1 本合同正本两份，具有同等效力，由工程承包人和劳务分包人各执一份；本合同副本 份，工程承包人执 份，劳务分包人执 份。26、其它条款26.1 本合同没有约定的条款，按GF-20030214建设工程施工劳务分包合同（示范文本）的条款和总（分）包合同的约定的相关条款执行。26.2 工程承包人在某某建设工程有限公司委托苏州建设工程有限公司 分公司为区域管理分公司，代表某某建设工程有限公司行使工程承包人的权利义务，并代表工程承包人签定本合同。26.3 。26.4 。27、合同生效合同订立时间： 年 月 日合同订立地点： 本合同双方约定 后生效。工程承包人：（公章） 劳务分包人：（公章）住 所： 住 所：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：固定电话： 固定电话：手机号码： 手机号码：邮 编： 邮 编：