二级建造师《建设工程施工管理》考前模拟试卷三.docx

二级建造师建设工程施工管理考前模拟试卷三单选题1.下列施工生产的危险源中，属于物体打击事故危险源的是()。A.高处悬空作业未系好安全带B.垂直运输过程及吊装工艺过程捆绑不牢固C.危险性较大(江南博哥)的分部分项工程无专项施工方案D.起重作业信号不当，指挥不到位正确答案：B参考解析：施工现场人员受到物体打击造成伤害事故来源于高处物体坠落及物体飞溅，主要危险部位和施工过程有：高处作业面层，高处作业通道，垂直运输过程，吊装工艺过程，立体交叉作业，爆破作业、倾覆坍塌和自然灾害引发物体坠落或飞溅等。选项A属于高处坠落事故危险源，选项C属于坍塌倾甚事故危险源，选项D属于机械伤害事故危险源。单选题2.根据标准施工招标文件，投保“建筑工程一切险”的说法正确的是()。A.承包人负责投保，并承担办理保险的费用B.发包人负责投保，并承担办理保险的费用C.承包人负责投保，发包人承担办理保险的费用D.发包人负责投保，承包人承担办理保险的身用正确答案：A参考解析：A选项正确。考虑到承包人是工程施工的最直接贲任人，标准施工招标文件通用合同条款因此规定，由承包人负贲投保”建筑工程切险”“安装工程一切险"和"第三者贲任保险并承担办理保险的费用。具体投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。单选题3.管理行为控制程序要制定的体系，就是为规范项目成本的管理行为而制定的。体系。A.约束和激励B.组织和评审C.行为和目标D.行为和考核正确答案：A参考解析：管理行为控制程序就是为规范项目成本的管理行为而制定的约束和激励体系。所以选A。单选题4.小李在大学期间学习安全工程专业，毕业后应聘厂一家建筑施工企业担任专职安全员。某日小李需要独自完成对施工项目的施工设备进行一系列项目检查，通过检查发现现场设备存在的安全隐患，并提出改进措施，该种方法属于()。A.常规检查B.安全检杳表法C.仪器检杳法【）.数据分析法正确答案：B参考解析：安全检查表法是指用检查表方式将一系列检查项目列出进行分析，以确定装置、设备、场所的状态是否符合安全要求，通过检查发现系统中存在的安全隐患，提出改进措施的一种方法。检查项目可以包括场地、周边环境、设施、设备、操作、管理等各方面。单选题5.某工程网络计划中，某工作自由时差为3天，总时差为7天。进度检查时发现该工作持续时间延长了5天，则该工作实际进度0。A,将使总工期延长5天，但不影响其后续工作的正常进行B.不影响总工期，但将其紧后工作的最早开始时间推迟2天C既不影响总丁期，也不影响其后续工作的正常进行【）.将其后续工作的开始时间推迟2天，并使总工期延长1天正确答案：B参考解析：工作的自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始时间的前提卜.，本工作可以利用的机动时间。工作持续时间延长5天，影响紧后工作最早开始时间5-3=2天。工作的总时差是指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间。工作持续时间延长5天，总时差为7,不影响总工期。单选题6.根据建设工程监理范围和规模标准规定，可不实行监理的工程师总投资额为3000万元以下的（）。A.学校B.体育场C.影剧院工程D商场正确答案：D参考解析：国家规定必须实行监理的其他工程（1）项目总投资额在3000万元以上关系社会公共利益、公众安全的卜.列基础设施项目：煤炭、石油、化工、天然气、电力、新能源等项目；铁路、公路、管道、水运、民航以及其他交通运输业等项目；邮政、电信枢纽、通信、信息网络等项目：防洪、灌溉、排涝、发电、引（供）水、滩涂治理、水资源保护、水土保持等水利建设项目；道路、桥梁、地铁和轻轨交通、污水排放及处理、垃圾处理、地下管道、公共停车场等城市基础设施项目；生态环境保护项目；其他基础设施项目。（2）学校、影剧院、体育场馆项目。（没有规模大小限制）单选题7.双代号网络图中，工作是用（）表示的。A.节点及其编号B.箭线及其两端节点编号C.箭线及其起始节点编号D.筋线及其终点节点编正确答案：B参考解析：双代号网络图中，工作是用箭线及其两端节点编号表示的。单选题8.根据建筑施工组织设计规范，施工组织总设计的编制人和审批人分别是（）。A.项目经理和建设单位负责人B.总承包单位技术负责人和项目经理C.施工项目负贡人和总承包单位技术负责人D.总承包单位技术负责人和建设单位负责人正确答案：C参考解析：仅就施工承包单位内容而言，施工组织设计的编制和审批应符合卜.列规定：（1）施工组织设计应由项目负责人主持编制，可根据需要分阶段编制和审批。（2）施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批：单位工程施工组织设计应由施工单位技术负贲人或技术负责人授权的技术人员审批：施工方案应由项目技术负责人审批；重点、难点分部（分项）工程施工方案和针时危险性较大的分部分项工程专项施工方案应由施工单位技术部门组织相关专家评审，施工单位技术负贲人批准。单选题9.某产品生产所需的甲材料消耗情况如下表：目单位计划值实际值产品T件100100单位产品甲材料尚锤kg件8590甲材料格11kg300320甲材料9用元25500002880000采用因素分析法（因素重要性按上表中顺序），则甲材料价格变动对产品总成本的影响是使成本增加O万元。A. 18B. 15C. 16D. 17正确答案：A参考解析：计划指标值：100X85X300=255万元：第一次替代（产量）：100X85X300=255万元：第二次替代（消耗量）：100X90X300=270万元：第三次替代（价格）：100X90X320=288万元：因素分析法：-=255-255=0万元，产量无影响。-=270-255=15万元，材料超支的影响。-=288-270=18万元，价格提高的影响。0+15+18=33万元，全部因素的影响。单选题10.招标人可以对已发出的资格预审文件进行必要的澄清和说明，招标人应在提交资格预审中清文件截止时间至少O日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人。.2B. 3C. 5D. 15正确答案：B参考解析：澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，招标人应在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人：不足3日的，招标人应顺延提交资格预审申请文件的截止时间。综上，本题应选B。单选题i安排每班工人数和机械台数时，限定每班施工人数卜.限的是0。A.最小工作面B.最小劳动组合C.最小工作面或最小劳动组合D.最小工作面和最小劳动组合正确答案：B参考解析：最小工作面限定了每班施工人数的上限，而最小劳动组合限定r每班施工人数的下限。选项B正确。单选题12.某校输送泵每小时纯工作状态可输送砂25mi,泵的机械时间利用系数为0.75,则该睑输送泵的产量定额为（）。A15（W台班B. O.67台班/10（WC. 200m7台班D. 0.50台班/10011?正确答案：A参考解析：施工机械台班产量定额=机械净工作Ih生产率X工作班延续时间X机械利用系数产量定额=25X8X0.75=150（m7台班）。单选题13.对于工程材料价格的控制，主要应由。负责。A.材料领用部门B.材料采购部门C.工程技术部门D项目投标机构正确答案：B参考解析：曲科价格主要由材料采购部门控制。选项B正确。单选题J14.某建筑施工企业针对施工现场的具体装置编制了相关应急预案。按照重大事故应急预案的层次划分，该预案是O。.综合预案B.现场处置方案C.专项预案D.临时预案正确答案：B参考解析：现场处置方案是指企业根据不同生产安全事故类型，针对具体场所、装置或者设施所制定的应急处置措施。故本题选B。单选题15.发包人应在工程接收证书颁发后（）天内将履约担保退还给承包人。A.5B. 7C. 14D. 28正确答案：D参考解析：标准施工招标文件通用合同条款规定，承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28天内将履约担保退还给承包人。综上，本题应选D。单选题16.根据建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013,建筑工程施工质量验收逐级划分为O。A.分部工程、分项工程和检验批B.分部工程、分项工程、检验批和隐蔽工程C.单位工程、分部工程、分项工程和检验批D.单位工程、分部工程、分项工程、检验批和隐蔽工程正确答案：C参考解析：施工质量验收应包括单位工程、分部工程、分项工程和检验批施工质量验收。单选题17.基坑（槽）、边坡和基础桩孔边堆置各类建筑材料的，应按规定距离堆置。各类施工机械距基坑（糟）、边坡和基础桩孔边的距离，应根据设备重量、基坑（槽）、边坡和基础桩的支护、土质情况确定，并不得小于0。A. 5mB. 15mC. IOmD. 3m正确答案：B参考解析：.证临边堆码及施工作业安全距离。基坑（槽）、边坡和基础桩孔边堆置各类建筑材料的，应按规定距离堆置。各类施工机械距基坑（糟）、边坡和基础桩孔边的距离，应根据设备重量、基坑（槽）、边坡和基础桩的支护、十.质情况确定，并不得小于15m。故选择B选项。单选题18.力争再利用和回收率达到30%的是（）»A.碎石类建筑坨圾B.建筑物拆除产生的废弃物C.土石方类建筑垃圾D.建筑垃圾正确答案：D参考解析：加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%。单选题19.根据建设工程文件归档规范GB/T50328-2014（2019年版），施工单位必须归档保存的建筑工程文件中，属于“开工审批文件”必须归档工程文件的是。A.工程开工报审表B.建设工程施工许可证C.合同价格文件D.施工合同正确答案：B参考解析：表8.1-1籁工位必须归档保存的窿筑工程文件（S：分）单选题20.建筑垃圾的处置应符合的规定有O。,产生量不应大于400t万Hi,B.回收利用率应达到20%C.现场垃圾应分类、封闭、集中堆放D.施工渣土可作为路基回镇材料正确答案：C参考解析：建筑垃圾处置应符合下列规定：1、应制定建筑垃圾减量化、资源化计划；2、建筑垃圾产生量不应大于300t万11':3、建筑垃圾回收利用率应达到30%4、现场垃圾应分类、封闭、集中堆放；5、生活、办公区应设置可回收与不可回收垃圾桶，并定期清运；6、生活区垃圾堆放区域应定期消毒：7、应办理施工渣土、建筑废弃物等排放手续，按指定地点排放：8、碎石和土石方类等应用作地基和路基回填材料：9、废电池、废硒鼓、废墨盒、剩油漆、剩涂料等有毒有害的废弃物应封闭分类存放，设置醒目标识并回收。选项C正确。单选题21.某网络计划中，工作Q有两项紧前工作M、N,M、N工作的持续时间分别为4d、5d,M、N工作的最早开始时间分别为第9d、第lid,则工作Q的最早开始时间是第0丸A.9B. 13C. 15D. 16正确答案：D参考解析：最早开始时间等于各紧前工作的最早完成时间的最大值，11+5=16。单选题22单位工程施工组织设计的施工部署中，应简要说明主要分包工程施工单位的（）。A.组织结构形式B.资质和能力C.岗位设置及职责划分【）.选择要求及管理方式正确答案：D参考解析：单位工程施工组织设计的施工部署包括工程项目施工目标、进度安排和空间组织、施工重点和难点分析、工程管理组织结构形式、“四新”使用部署或要求、分包单位要求等。选项A、C属于工程管理组织结构形式的内容，分包单位要求简要说明主要分包工程施工单位的选择要求及管理方式，选项D正确。选项B是施工组织总设计总体施工部署中的分包单位要求。单选题23监理单位无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，承包人没有按时复工，导致工期延误的，属于（）违约。A.发包人B.监理单位C.承包人D发包人和承包人正确答案：A参考解析：在履行合同过程中发生的卜列情形，属于发包人违约：（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；（2）发包人原因造成停工的；（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出爱工指示，导致承包人无法复工的；（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的。单选题24.项目监理机构应在0后编制工程质量评估报告。A.单位工程完工B.竣工验收交付使用C.竣工预验收合格D竣工验收正确答案：C参考解析：单位工程完工并经自检合格后，施工单位应向项目监理机构提交单位工程竣工验收报审表及竣工资料。项目监理机构组织工程竣工预验收合格后，编写工程质量评估报告并报送建设单位。施工单位代表应参加由建设单位组织的竣工验收，并在工程竣工验收报告中签署意见。单选题25.某单位工程采用固定节拍流水施工，3个施工过程数，4个施工段，流水节拍2个月，工作之间无间歇，则流水施工工期。月。.12B. 14C. 16D. 18正确答案：A参考解析：4节奏流水施工是指在有节奏流水施工中，各施工过程的流水节拍都相等的流水施工，也称为固定节拍流水施工或全等节拍流水施工。相邻施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍。流水施工工期的计算T=(m+n-l)K=(4+3-1)X2=12(月)。单选题J26.投标人采用不平衡报价法的报价策略时，卜.列说法正确的是OoA.能够早口结算的项目可以适当降低价格B,经过工程量核算，预计今后工程量会增加的项目，适当提高单价C.设计图纸不明确、估计修改后工程量要增加的，可以降低单价D.工程内容说明不清楚的，可以适当提高一些单价正确答案：B参考解析：选项A错误，能够早R结算的项目可以适当提高报价；选项B正确，经过工程量核算，预计今后工程量会增加的项目可适当提高单价：选项C错误，设计图纸不明确、估计修改后工程量要增加的，可以提高单价；选项D错误，工程内容说明不清楚的，可以适当降低一些单价。单选题J27.保障性住房项目的最低资本金比例是O°A. 15%B. 20%C. 25%D. 30%正确答案：B参考解析：保障性住房和普通商品住房项目的最低资本金比例为20%。选项B正确。单选题28.关于工程量清单计价模式下的暂列金额，下列说法错误的是()。A.暂列金额用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的采购或施工中可能发生的费用B.暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项C.已签约合同价中的暂列金额由承包人自行掌握使用D发包人按照合同的规定作出支付后如有剩余，则暂列金额余额归发包人所有正确答案：C参考解析：选项A、B,暂列金额是用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因索出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。选项C、D,暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。暂列金额有剩余的，应归发包人所有。单选题29.危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使企业自身难以排除的事故隐患是O。A.一般事故隐患B.严重事故隐患C.较大事故隐患D.重大事故隐患正确答案：D参考解析：施工安全事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。1.一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。2.重大事故隐患是指危害和整改难度较大.应当全部或者局部停产停业，并经过定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使企业自身难以排除的隐患。选项D正确。单选题30土方作业阶段，采取洒水、覆盖等措施，达到作业区目测扬尘高度小于Om,不扩散到场区外。A. 0.5B. 1C. 1.5D. 2正确答案：C参考解析：土方作业阶段，采取洒水、覆盖等措施，达到作业区目测扬尘高度小于1.5m,不扩散到场区外。结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度小于05m。单选题31.关于项目资本金的说法，正确的是()。A.项目资本金是债务性资金B.项目法人承担项目资本金的利息C.投资者可抽回项目资本金D投资者可转让项目资本金正确答案：D参考解析：加目资本金属于非债务性资金，项目法人不承担这部分资金的任何利息和债务。投资者可按其出资比例依法享有所有者权益，也可转让其出资，但不得以任何方式抽回。对于银行等金融机构或资本市场的投资者而言，项目资本金可视为项目法人进行债务融资的信用基础。单选题32已知在双代号网络计划中，某工作有四项紧后工作，它们的最迟开始时间分别为第16天、第17天、第19天和第20天。如果该工作的持续时间为6天，则其最迟开始时间为()。A. 10天B. H天C12天D.14天正确答案：A参考解析：示题主要考查双代号网络图中工作最迟开始时间的计算方法。即从后向前逆算过程中，所有紧后工作最迟开始时间的最小值为本工作最迟结束的时间。本题中所有紧后工作最迟开始时间最小值即为本工作最迟结束时间为16：由最迟结束的时间减去工作的持续时间即得最迟开始时间16-6=10天。单选题33.根据国务院关于投资体制改革的决定，对于采用宜接投资和资本金注入方式的政府投资项目，除特殊情况外，政府主管部门不再审批()。A项目建议书B.项目初步设计C.项目开工报告D.项目可行性研究报告正确答案：C参考解析：对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，政府投资主管部门需从投资决策角度审批项目建议书和可行性研究报告。除特殊情况外，不再审批开工报告，同时应严格政府投资项目的初步设计、概算审批工作。单选题34.企业质量管理体系获准认证的有效期是()。.1年B.2年C.3年D.4年正确答案：C参考解析：企业质量管理体系获准认证的有效期为3年。获准认证后，企业应通过经常性的内部审核，维持质量管理体系的有效性，并接受认证机构对企业质量管理体系实施的监督管理。选项C正确。单选题35.应急救援的首要任务是O。A.控制危险源B.营救受害人员C.消除危害后果D.查清事故原因正确答案：B参考解析：应急救援的基本任务如卜丁（1）立即组织营救受害人员，组织撤离或者采取其他措施保护危害区域内的其他人员。抢救受害人员是应急救援的首要任务，在应急救援行动中，快速、有序、有效地实施现场急救与安全转送伤员是降低伤亡率，减少事故损失的关键。（2）迅速控制事态，并对事故造成的危害进行检测、监测，测定事故的危害区域、危害性质及危害程度，及时控制住造成事故的危险源是应急救援工作的第要任务，只有及时控制住危险源，防止事故的继续扩展，才能及时有效进行救援。（3）消除危害后果，做好现场恢熨。（4）查清事故原因，评估危害程度。综上，本题应选B。单选题36.在双代号网络图中，如果某节点既有指向它的箭线，又有背离它的筋线，那么该节点称为O。.起点节点B.中间节点C.终点节点D.所有节点正确答案：B参考解析：一般表示一项任务或一个项目的开始，起点节点即网络的第一个节点，只有外向箭线；终点节点即网络图的最后一个节点只有内向箭线。一般表示一项任务或一个项目的完成，中间节点即网络图中间的节点既有内向箭线，又有外向箭线。单选题37.通过输出端控制方式，将生产出来的物品在完成其使用功能后通过回收利用重新变成可用资源，减少坨圾的产生属于O。A. “减量化”原则B. “再利用”原则C“再循环”原则D.“3R”原则正确答案：C参考解析：“再循环”原则：通过输出端控制方式，将生产出来的物品在完成其使用功能后通过回收利用重新变成可用资源，减少垃圾的产生。单选题38.根据标准施工招标文件，承包人项目经理短期离开施工场地，正确的做法是()。A.事先征得监理人同意，并委派代表代行其职贡B.事先征得建设单位同意，并委托监理人代行其职贡C.事先征得企业法定代表人同意，并委托监理人代行其职责D.事先征得建设单位同意，井委派技术负责人代行其职贵正确答案：A参考解析：标准施工招标文件通用合同条款规定，承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。选项A正确。单选题39.针对各种技术措施、新工艺等项目，既可以核算已经完成的项目是否达到原定的目的，取得的效果也可以对尚未发生或正在发生的经济活动进行核算，以确定该项目经济活动是否有经济效果的核算方法是O。A会计核算B.业务核第C统计核算D成本核算正确答案：B参考解析：选项A错误，会计核算主要是价值核算。选项B正确，业务核算的范围比会计、统计核算要广。会计和统计核算一般是对已经发生的经济活动进行核算，而业务核算不但可以核算已经完成的项目是否达到原定的目的、取得预期的效果，而且可以对尚未发生或正在发生的经济活动进行核算，以确定该项经济活动是否有经济效果，是否有执行的必要。选项C错误，统计核算是利用会计核算资料和业务核算资料，把企业生产经营活动客观现状的大量数据，按统计方法加以系统整理，以发现其规律性。选项D错误，按施工成本核算内容划分，施工成本可分为直接成本和间接成本。单选题40.某混凝土结构存在质量缺陷，已危及结构承载力，其应该采用的处理方法是O。A.返修处理B.加固处理C.返工处理D.报废处理正确答案：B参考解析：B选项正确，加固处理。主要是针对危及承载力的质量缺陷的处理。通过对缺陷的加固处理使建筑结构恢复或提高承载力，重新满足结构安全性及可靠性的要求，使结构能继续使用或改作其他用途。对混凝土结构常用加固的方法主要有：增大截面加固法、外包角钢加固法、粘钢加固法、增设支点加固法、增设剪力墙加固法和预应力加固法等。单选题41.单位工程竣工验收由（）组织。A.建设单位B.施工单位C.项目监理机构D.工程质量监督管理机构正确答案：A参考解析：单位工程完工并经自检合格后，施工单位应向项目监理机构提交单位工程竣工验收报审表及竣工资料。项目监理机构组织工程竣工预验收合格后，编写工程质量评估报告并报送建设单位。施工单位代表应参加由建设单位组织的竣工验收，并在工程竣工验收报告中签署意见。单选题42.绿色施工需遵循循环经济的“3R”原则，其中“再循环”是指0。A.通过输入端控制方式,B.通过过程端控制方式,作为产品使用C.通过过程端控制方式,D通过输出端控制方式,重新变成nJ用资源正确答案：D用较少资源投入来达到既定的生产目的将废物直接作为产品或经修熨、翻新、再制造后继续将废物的全部或部分作为其他产品的部件予以使用将生产出来的物品在完成其使用功能后通过回收利用参考解析：本题考察的是循环经济"3R"原则。循环经济的"3R"原则，即"减量化”（Reduce）、"再利用"（Reuse）、"再循环"（Recycle）,是绿色施工需遵循的重要原则。"再循环"原则：通过输出端控制方式，将生产出来的物品在完成其使用功能后通过回收利用重新变成可用资源，减少垃圾的产生。选项D正确。单选题43.某建筑物基础工程的施工过程、施工段划分和流水节拍（天）见下表。如果组织非节奏流水施工，则基础.浇筑完工时间为第O天。«IilIV»一MCW*W开123426施依42682319.9B.11C.14D.15正确答案：A参考解析:采题考查的是节奏流水施工。在非节奏流水施工中，通常采用累加数列错位相减取大差法计算流水步距。累加数列错位相减取大差法的基本步骤如下：（1）对每一个施工过程在各施工段上的流水节拍依次累加，求得各施工过程流水节拍的累加数列。施工开挖过程：3,7,9,15；施工浇筑过程：4,6,12,20,施工回填过程2,5,12,21。（2）将相邻施工过程流水节拍累加数列中的后者错后一位，相减后求得一个差数列。僚工开花与丧筑过程I3.7.9.15一）4.6I2203. 3.3.3.-20筮工浇筑9I可填过程：4.6.12.20一）2512214. 4.7.8.-21（3）在差数列中取最大值，即为这两个相邻施工过程的流水步距。施工开挖与浇筑过程之间的流水步距：K1.z=max3,3,3,3,-20）=3（天）：施工浇筑与回填过程之间的流水步距：K2,j=max（4,4,7,8,-21=8（天）：（4）所以基础:浇筑完工时间=3+（4+2）=9天。单选题44.下列施工项目综合成本的分析方法中，可以全面了解单位工程的成本构成和降低成本来源的是0。A.分部分项工程成本分析B.月（季）度成本分析C.竣工成本的综合分析D.年度成本分析正确答案：C参考解析：选项C正确，竣工成本的综合分析：单位工程竣工成本分析，应包括以下三方面内容：（1）竣工成本分析。（2）主要资源节超对比分析。（3）主要技术节约措施及经济效果分析。通过以上分析，可以全面了解单位工程的成本构成和降低成本的来源，对今后同类工程的成本管理提供参考。选项A错误，分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础。分部分项工程成本分析的对象为已完成分部分项工程。选项B错误，月（季）度成本分析，是指对施工项目定期的、经常性的中间成本分析。选项D错误，年度成本分析的依据是年度成本报表。重点是针对卜.一年度的施工进展情况制定切实可行的成本管理措施，以保证施工项目成本目标的实现。单选题45下列项目成本分析所依据资料中，可以计算项目当前实际成本，并可以确定变动速度和预测成本发展趋势的是（）。算算算算核核核核II笳表i业A.氏CD.正确答案：A参考解析：选项A正确，成本分析的主要依据是会计核算、业务核算和统计核算所提供的资料。统计核算通过全面调查和抽样调查等特有的方法，不仅能提供绝对数指标，还能提供相对数和平均数指标，可以计算当前的实际水平，还可以确定变动速度以预测发展的趋势。选项B错误，成本分析的主要依据是会计核算、业务核算和统计核算所提供的资料。选项C错误，会计核算主要是价值核算。选项D错误，业务核算的目的在于迅速取得资料，以便在经济活动中及时采取措施进行调整。单选题46施工贡任成本是以()为对象归集的成本。A.专业班组B项目经理C.分部工程D.责任中心正确答案：D参考解析：施工责任成本是以责任中心为对象来进行归集的可控成本。将企业成本管理中的经济责任进行明确划分，体现出"分级控制"与"责权利一体”的现代企业管理理念。选项D正确。单选题47.某基础工程包括开挖、支模、浇筑混凝土及回填四个施工过程，分3个施工段组织流水施工，流水节拍见下表，则该基础工程的流水施工工期为O天。流水节拍<*R.天)Tiiff11101开IS4S3支M334境筑祝凝士243Hm43A.17B.20C.23D.24正确答案：C参考解析：本题考查的是流水施工工期的确定。先用“累加数列错位相减取大差法”求流水步距：-)49,3.126.10K1.2=max4,6.6,-10=63.6.10-)2.6,9K：,j=max3.4,4,-9=42.69-)48.11K,.4=max22,1,-11三2计算流水工期T=(6+4+2)+(4+4+3)=23天。单选题48.下列关于应急预案评审/论证的说法中，错误的是()A.应急预案编制完成后，企业应按法律法规有关规定组织评审或论证B.参加应急预案评审的人员可包括有关安全生产及应急管理方面的、有现场处置经验的专家C.评审人员与所评审应急预案的企业有利害关系的，应当回避D.应急预案论证不可通过推演的方式开展正确答案：D参考解析：A选项：应急预案编制完成后，企业应按法律法规有关规定组织评审或论证。B选项：参加应急预案评审的人员可包括有关安全生产及应急管理方面的、有现场处置经验的专家；C选项：评审人员与所评审应急预案的企业有利害关系的，应当回避；D选项：应急预案论证可通过推演的方式开展。题干要求选择错误的选项，所以答案为I)。单选题49.按事故造成后果分类，出现了质量问题，经及时采取措施，未造成经济损失、延误工期或其他不良后果，均属于0。A.未知事故B.已知事故C.未遂事故D.已遂事故正确答案：C参考解析：C选项正确。按事故造成后果分类，施工质量事故可分为未遂事故和已遂事故。(I)未遂事故。出现了质量问题，经及时采取措施，未造成经济损失、延误工期或其他不良后果，均属于未遂事故。(2)已遂事故。凡出现不符合质量标准或设计要求，造成经济损失、工期延误或其他不良后果，均属于已遂事故。单选题J50.施工企业成本管理体系的评审由0组织。A.企业聘请的审计单位B.政府主管部门C.第三方认证机构D.企业自身正确答案：D参考解析：成本管理体系的建立不同于质量管理体系，质量管理体系反映的是企业质量保证能力，由社会有关组织进行评审和认证；成本管理体系的建立是企业自身生存发展的需要，无社会组织来评审和认证。因此，企业必须建立项目成本管理体系的评审组织和评审程序，定期进行评审和总结，持续改进。单选题51.在单代号网络计划中，如果工作H的紧后工作是I和J。工作I和J的总时差分别为3天和4天，工作11、I之间时间间隔为8天，工作11、J之间的时间隔为6天，则工作H的总时差为()天。.6B. 8C. 10D. 11正确答案：C参考解析：在单代号网络计划中，工作总时差等于其紧后工作总时差加上相应时间间隔之和的最小值。工作I总时差3天，加上工作U和I工作之间的时间间隔8天，等于11天；工作J总时差4天，加上与工作H和J之间的时间间隔6天，等于10天。再取最小值10天。故选项C正确。单选题52.某分部工程由三个施工段组成，组织等节奏流水施工，已知施工过程数为4,流水节拍为2天，施工过程2和施工过程3的搭接时间为2天，则工期为。天。.8B. 10C. 12D. 14正确答案：B参考解析：,题考查的是固定节拍流水施工。依题意，已知：m=3,n=4,t=2,C=2,根据公式代入数值得：T=(3+4-1)X2-2=10(天)。单选题53.编制施工总进度计划的工作内容包括：确定各单位工程施工期限；计第工程量；确定各单位工程开竣工时间和相互搭接关系等，正确的顺序是()。A.(g>B.C.(gXg)D.(D正确答案：A参若解析：施工总进度计划可按以下程序编制：(1)计算工程量：(2)确定各单位工程施工期限。(3)确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系。单选题54.根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间的是()。A.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为竣工验收之日B.建设工程已实际交付的，为交付之日C.建设工程已实际交付的，为提交竣工结算文件之日D.建设工程未交付的，为竣工结算完成之日正确答案：B参考解析：当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，人民法院应予支持，但是约定的利息计算标准高于垫资时的同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，人民法院不予支持。利息从应付工程价款之日开始计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：建设工程已实际交付的，为交付之日；建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。单选题55.建设工程组织流水施工时，施工过程数为n个，施工段数为m个，则流水步距的总数为。个。.n-1B. nC. m-lD. m正确答案：A参考解析：薪水步距的数目取决于参加流水的施工过程数。如果施工过程数为n个，则流水步距的总数为n-l个。单选题56某项目的双代号网络图如下图所示，则该项目中D工作的总时差是()天。*G3GFSE4(丫GD2C4B. 3C. 4D. 5正确答案：A参考解析：经计算，该项目的的关键线路是：AfCfFfG,总工期为：8+4+5+3=20天；D的总时差=20-8-2-5-3=2天。单选题57.某网络计划中，工作A的紧后工作是B和C,工作B的最迟开始时间为14天，鼠早开始时间为10天：工作C的最迟完成时间为16天,最早完成时间为14天；工作A与工作B、C的时间间隔分别为5天和4天，则工作A的总时差和自由时差分别为O。A. 3和4B. 7和5C. 6和4D. 10和5正确答案：C参考解析：工作A的总时差为紧后工作时间间隔与相应紧后工作总时差之和的最小值。为16-14+4=6天工作A的自由时差为紧后工作时间间隔的最小值，为4天。单选题58.某双代号网络计划如下图所示(时间：天)，则工作D的自由时差是O夫。B07©t4TO/fJA. 3B. 2C. 1D.0正确答案：B参考解析:D工作展早完成时间是10,其紧后工作F工作最早开始时间为12,自由时差=1270=2。单选题J59.职业健康安全管理体系建立的基础工作的是0。A.领导决策和承诺B.成立工作小组，制定总体计划C.进行初始（状态）评审D.职业健康安全管理体系策划和设计正确答案：C参考解析：初始（状态）评审的主要目的是了解组织的职业健康安全及其管理现状，评价其与职业健康安全管理标准要求的符合性，为组织建立职业健康安全管理体系搜集信息并提供依据，因而是建立职业健康安全管理体系的基础工作。选项C正确。单选题J6