膜结构车棚工程承包合同 标准版全套.docx
膜结构车棚工程承包合同甲方：乙方：根据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和减实信用的原则，甲乙双方就本项目膜结构车棚工程事项协商一致,订立本合同，达成协议如下:一、工程概况和地点1.1 工程名称：1.2 地址：1.3 工程承包范围:膜结构车棚制作及安装二、合同图纸、材料2.1 合同范围:膜结构车棚制作及安装，不含基础及预埋2.2 工程量:膜材建筑面积162m2三、合同造价：本工程为包干形式，总造价为40000.00元（大写:肆万元整）此价格包含13%增值税专用发票。四、甲方责任4.1 负责乙方进场前的准备及协调与现场有关承包商的配合工作，甲方及时解决施工场地三通（水通、电通、道路通和场地平整）说明注意事项，并承担其费用,另有200m2左右的场地给乙方作办公室及存放材料,办理施工所涉及的各种申请、批件手续。4.2 负责本工程的施工图、膜材品种、规格的审定，因故需临时更改的,双方应当协商后，签订书面补充协议。4.3 负责协调乙方与业主、监理及工程涉及的其他部门的关系。4.4 按合同约定甲方及时付清工程进度款项，否则乙方有权停工，并有权收回已进场的所有材料、设备，所产生的费用由甲方承担。4.5 在施工过程中，甲方对钢结构材料，钢结构焊接焊缝等级要求进行探伤检验等一系列检测费用，均由甲方承担。4.6 工程验收合格后，甲方应在三日内签署验收合格证明，进行结算并办清移交手续.五、乙方工作和责任5.1 负责设计本合同范围内的施工图纸交甲方审定，按甲方认可的施工图施工。5.2 接受甲方工地代表的质量监督和现场管理。5.3 乙方指派.为乙方驻工地代表或项目经理，负责合同履行，按要求组织施工、保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜.5.4 乙方在施工期间必须确保施工安全，乙方施工人员在甲方工地施工期间因违反安全操作规程、施工规范、劳动保护、防火等相关安全文明施工规定标准而引起的人员伤亡之责任由乙方独自承担.5.5 乙方必须在规定的工期内竣工，井保证工程质量.5.6 乙方应严格按施工图施工,及时和甲方进行沟通，以确保工程顺利进展。5.7 向甲方提供工程质量验收有关材料的质量保证书及工程维护维修技建术措施。5.8 乙方提供士年的工程质保期。质保期间内，甲方可以依据乙方提供的质保书向乙方提出书面的保修要求。并应向乙方公司提供书面保修函与应保修部分照片，未提供书面保修函与保修部分照片的，则视为本项目保修期间无质量问题或者乙方无质保义务。5.9 遵守国家、地方政府及有关部门对施工现场的管理规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设施、设备、管线不受损坏做好施工现场保卫和垃圾处理等工作。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围施工单位的关系。5.10 工程竣工移交甲方之前,负责对现场的一切设胸口工程成品进行保护。六、施工进度6.1 自合同签之日起7日内全部完工，甲方需提供30天的进场安装时间。6.2 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。6.3 乙方材料进场，经甲方认可后进行正常施工后，甲方应及时根据合同向乙方支付施工进度款，否则乙方有权停止施工，因此而产生的施工工期延误由甲方自负，并且由此产生的一切相关费用由甲方负责。6.4 若因图纸问题目原有施工图纸没有问题，甲方提出修改变更，延误工期在24个小时以上，施工工期相应推迟.6.5 因不可抵抗因索（地震、暴雨、台风等）及经甲方认可的其它因索引起的影响，工期顺延.导致停工24小时以上（一周内累计计算），工期相应推延。七、工期量验收标准7.1 本项目质量验收标准按设计施工图要求和现行国家有关规定（GB50205-2001）,一次性验收通过.7.2 钢结构部分与施工图纸符合一致。7.3 工程完工后,甲方应在接到乙方通知三日内双方共同组织验收，并办理移交手续，若甲方在规定时间内未能组织验收，则视为乙方工程验收通过。7.4 膜结构部分做完立即进行验收，不接受施工整体工程验收。八、项目工程款付款方式（采用电汇或转账支票形式支付工程款）8.1 自本合同签订起,甲方需在乙方进场后,当天向乙方支付工程款2出为本工,呈施工的预付款。8.2 膜结构车棚工程安装完毕，甲方验收合格，工人离场前，甲方向乙方支付工程款50%为本工程尾款。九、违约、毁约9.1 违约:甲乙双方有一方不能全面履行合同条款为违约，违约方给对方造成的经济损失，按实赔偿，并对违约方处以合同价庭的违约金归守约方所得,本合同对违约行为有具体规定的，执行具体规定。9.2 违约滞纳金,未在打款期限内付清进度款项每拖延一天将收取500元的拖款费，超过泛施工工人将撤场处理，并带走施工工具以及施工材料。9.3 未经得允许，甲方科导向乙方的施工人员支付任何的劳务费用。若经核实已完成支付，本公司不已认可。9.4 毁约:有一方无正当理由，单方面终止合同的执行为毁约,毁约方给对方造成的直接经济损失、间接经济损失按实赔偿，并对毁约方处以合同价2鬼的处罚归守约方所得。十、争议或纠纷处理10.1 本合同在履行期间，双方出现争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可协商解决或请有关部门进行调解。10.2 本合同在执行中发生的争议,双方协商不成，可在施工所在地法院提起诉讼,费用由被告方承担。10.3 发生纠纷后，除非发生下列情况的，双方都应该继续履行合同，保持合同的持续性，保护好已完成的工程。(1) .单方违约导致合同无法履行，双方协议停止施工。(2) .调解要求停止施工,且为双方接受。(3)法院要求停止施工。十一、其他约定11.1 其他未尽事宜，双方可签定补充协议。该等补充协议是本合同不可分割的组成部分，与本合同具同等法律效力。11.2 本合同一式两份，双方各持H分，经甲、乙双方签字盖章后生效.甲方：乙方：签字：签字：联系电话：联系电话：单位地址：单位地址：日期：日期:
