光伏发电项目工程分包合同.docx

合同编号：屋顶分布式光伏电站项目EPC承包合同发包方（甲方）：XXXXX承包方（乙方）：XXXXXXXXX年XX月XX日第一部分合同书发包方（全称）：XXXXXX（下简称：甲方）承包方（全称）：XXXXXX（下简称：乙方）依照有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚息信用的原则，甲方和乙方双方就XXXXNXXX项目EPC承包事宜经协商达成一样，订立本合同.一、工程名称及地点承包工程名称：XXXXXXX屋顶分布式光伏电站项目。工程地点：二、承包工程范圉和方式（一）工程承包范围屋顶分布式光伏电站项目的设计、选购、建筑安装工程施工、建筑物屋顶防水、加固及更换（若须要）、系统检测、调试、试运行、电网并网验收直至验收交付运行、竣工图编制、技术服务科后、以及在质保期内的消缺等全过程工作，在满意合同其他先任和义务的同时使本项目符合本合同规定的相关达标蛉收要求：工程实施过程中承包方应供应设备的试验、运行、维护手册。本工程为交钥匙工程，承包方所负责内容需涵盖工程招标范围内的设计供货施工和验收。包括但不限于：1设计：编制整个工程项目的设计计算书、图纸和说明：在已有建筑物或构筑物上搭建光伏支架的：需供应建筑物承重荷载报告的，发包方保证协调协作供应；项F1.的设计与主要设备、材料的选里要求满意项目25年有效寿命：项目现场电网接入所需建设的开关站及线路,需严格执行项目所在地电网公司接入批夏：相关设计接口协调、设计评审及现场设计代表服务等.2设备材料选购：完成工程所需的全部设备及材料的选购、接车、卸货、仓储保管场内运输等。3土建工程：包括但不限：（1）电站管理区进场道路、电站光伏场区进场道路、配电室房屋建筑工程、室内外设备基础和电缆沟道、图纸要求区域内的地面及道路硬化、冲洗水池、污水收集池等附属工程。（2）光伏方阵区内安装及施工：箱变旗础工程、屋顶光伏组件及支架基础工程施工、汇流箱安装、变压器土建及安装、低压接入相关电气设备的安装、通讯箱及逆变器安装及基础工程、电缆桥架施工、电缆敷设：管理区及光伏区接地工程施工；标段范围内围栏。乙方负货现场甲供货物卸车及管理、货物场内二次运输、成品爱护等工作，含测量施工放线：乙方负资施工机械工具,均为由乙方包工包料（全包）施工。4电气工程：包括但不限r发电单元支架安装、组件安装及光伏电缆半接线、防宙接地安装工程；发电单元汇潦箱、通讯箱、箱变、集中式逆变器和组串式逆变器安装及所需的电缆敷设及接线（包括通讯电缆、网线及光纤熔接）、电缆管及桥架安装：设饴和电缆供应；其他一切辅材及施工工作.5接入电网安装工程：负责项目开关站内的电气一次、二次全部设备的土建安装、试验、验收等相关调试设施、组织验收工程等，达到并网发电限额条件。6其他：安装智能监控系统，满意项目所需各种参数的收集、统计、显示与存储，且其中主要数据配置服务器可远程传输、存储，满意无人值守要求，实现PC端和APp实时驾驭关键设备和电站运行的状态和信息（此处应集成气象采集器等数据）：安装光伏安防监控监控系统，要求满意实时监控各屋顶、预制仓及重要设备状况,并能将监控画面传输、存储；安装光伏组件冲洗系统，包含给排水设计及所需的设备设施：安装光伏组件的检修通道及扶爬梯。7参与上述全部设备的调试及项目并网前后对开关站内相关设施和光伏场区所必需的全部试验，包括对全部电器设备常规试验和对系统进行并网联调。8工程协调与服务：参与水保、环保、消防、供电等专项验收、投产验收和总体验收。负贡技术培训、竣工验收、生产移交、以及痂保期内的相关服务等。乙方就本工程在移交时,项目需满意光伏发电站相关国家验收规范要求，满意项H所在地电网并网相关条件要求。9性能验收试脸：依据本合同附件6：性能号核试验。10伟后和技术服务.U其他即便在承包范围内没有载明，但实际证明是确保项目发电运行、确保通过各方验收所必要的工作等。（一）工程承包方式：采纳固定单瓦造价模式，包含但不限于施工所需的材料、设备及人员均由乙方自行选购及配巴（包括施工和平安设施等，在合同实施过程中由于客观缘由导致实际装机容员与安排装机容量不样时，经发包方确认可以调整装机容量，合何结算价款按合同约定的每瓦装机单价调整.三、承包合同价款拟建设规模为XXXX兆瓦,乙方接受以固定单瓦造价XX元?（含桎价,见洁单）折合工程总价,定人民而XXXX元（大写:XXXX元整）（以下简称“合同价格”），甲方和乙方双方承诺以最终竣工验收的装机规模为基准，按上述单瓦造价为单价进行总价的最终结算。付款方式：上述合同价款为含税价，涵盖r乙方包括设计、设符安装、工程施工、指导安装、调试试验考核、电网接入验收、运输（含大件运输措施费）、技术资料、利润的全部相关费用.四、工期开工日期：本承包工程定于XXXX年XX月XX日开工:竣工日期：本承包工程定于XXXX年XX月XXEIVgT«工期总日历天数：自开工之日起上个日历日内完成工程施工、验收试脸和并网发电运行.乙方须依据此条件来编排设计、设备供货进度和施工进度。五、工程质量标准本承包工程质量标准，符合国家和行业相关规范及标准:分项工程合格率100%；分项工程优良率295%：分部工程合格率100%：分部工程优良率295%：堆位工程合格率100%：单位工程优良率295%。六、组成承包合同的文件及优先说明依次（1）补充协议（若有）（2）第部分合同书<3）乙方的报价书：（4）木合同专用条款（5）本合同通用条款（6）合同附件（7）合同技术协议书（若有）（8）招标文件、投标文件（9）标准、规范及有关技术文件（10）设计文件、资料和图纸（三）甲方和乙方确认的构成合同组成部分的其他文件。合同履行中，甲方和乙方和承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或需忘录、会议纪要、往来函件等文件视为本合同文件的构成部分。上述文件相比补充和说明，如有不明确或不一样之处，以本合同上述约定依次在先者为准。在上述同依次中出现意思模糊或不样的,则以时间在后拧为准优先说明。在同一依次中若多份文件出现意思模糊或不一样，则以时间在后者优先为准.在同一文件中出现意思模糊或不一样，则以对乙方严格者为准优先说明。七、其他条款1、本协议书中有关词语的含义与本合同其次部分g通用条款中分别赐r它们的定义相同。2、乙方向甲方承诺：拥有完成本次项目应具备的切资财，依据合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程（以下简称为“承包工程”），并在质量保修期内担当保修责任。3、甲方向乙方承诺，在乙方没有违约行为和其他过错的前提卜.，依据合同约定的期限和方式，按实际发生工程垃支付工程款项。4、乙方向甲方承诺，粒行总包合同中与承包工程有关的甲方的全部义务，并与甲方担当履行承包工程合同以及确保承包工程质量的连带货任。.八、合同的生效合同订立时间：XXXX年XX月合同订立地点：本合同自甲乙双方签字和加盖印章完毕即生效。甲方（章）：乙（章）:方法定代表法定代表人:人：代理人：代理人：开户行：开户行：账号：账号：税号：号：电话：电话：传真：传邮编：邮编：地址：地址：0期:年月日日期：年月日其次部分通用条款一、词语定义及合同文件1、词语定义下列诃语除专用条款另有约定外，应具有本条款所赐予的定义：1.1通用条款：是依据法律、行政法规规定及建设工程施工的须要订立，通用r承包工程施工的条款。1.2专用条款：是甲方与乙方依据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一样看法的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改.1.3发包人：指在总包合同协议书中约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款实力的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。1.4甲方：指在总包合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程施工总承包主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。1.5乙方：指在本承包合同第一部分合同书中约定的，被甲方接受的具有承包该工程资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。1.6总包工程：指由发包人和甲方在总包合同协议拈中约定的承包范围内的工程。1.7承包工程：指由甲方和乙方在第一部分合同书中约定的承包能围内的工程。1.8工程师：指在总包合同中约定的由工程监理单位委派的工程师或发包人指定的履行总包合同的代表，其具体身份和职权由发包人和甲方在总包合同专用条款中约定。1.9项目经理：指甲方在总包合同专用条款和本合同专用条款中指定的负贡施工管理、履行总包合同及本合同的代表.1.IO承包项目经理：指由乙方在承包合同专用条款中指定的负责施工管理和履行承包合同的代表。1.12承包合同：指甲方和乙方之间签订的施工专业承包合同，由第一部分合同书、通用条款和专用条款组成。1.13 工程建设标准：指与承包工程相关的工程建设标准，以及经甲方确认的，对工程建设标准进行的任何修改或增补.1.14 图纸：指由甲方供应的符合总包合同要求及承包合同须要的全部图纸、计算书、配套说明以及相关的技术资料。1.15 报价书：指由乙方依据承包合同的规定，为完成承包工程，向甲方提出的承包合同报价。在甲方采纳招标方式确定乙方时，该报价书应与中标通知书中的中标价格一样。1.16综介单.价：是指完成该项工程全部包含费用的单价，包含但不限于相应的人工费、机械费、材料费、措施费、保险费、管理费、利润、规费及税金等.1. 17中标通知书：指由甲方发出的确定乙方中标的通知。1.18 开工日期：指甲方和乙方在本合同第部分合同书中约定的，乙方起先施工的肯定或相对的日期.1.19 竣工日期：指甲方和乙方在本合同第一部分合同书中约定的，乙方完成承包工程的肯定或相对的日期。1.20 合同价款：指甲方与乙方在本合同笫一部分合同书中约定，甲方用以支付乙方依据承包合同完成承包范用内全部工程并担当质量保修责任的款项。1.21 追加合同价款：指在承包合同履行过程中发生.须要增加合同款项的状况，经甲方确认后，按双方约定的计兑合同价款的方法增加的合同价款.1.22 施工场地：指由甲方供应的用于承包工程施工的场所，以及甲方在现场总平面图中具体指定的供乙方施工运用的任何其他场所。1.23 书面形式：指承包合同、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电了数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。1.24 违约贡任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定内容，所应担当的贵任。1.25 索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方担当责任的状况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。1.26 不行抗力：指不能预见、不能避开并不能克服的客观状况。1.27 小时或大：本合同中规定按小时计算时间的，从事务有效起先时计算（不扣除休息时间）：规定按天计郛时间的，起先当天不计入，从次日起先计算。时限的最终一天是休息日或者其他法定节假日的,以休息日或节假日次日为时限的最终天，但竣工日期除外,时限的最终一天的截止时间为当日24时.1.28 “电站”是指1.29 “项目”是指。1.30 “现场”是指屋顶分布式光伏电站项目现场，为合同设备的场所。1.31 “初步验收”是指光伏电站标的内全部工程全部完成且与木工程有关的分系统调试结束，全部分项验收通过后整体启动调试前的验收.1.32 “试运行”是指乙方完成赘体调试后，光伏电站系统的各项性能达到设计要求且连续5天的稳定运行。1.33 “竣工验收”是指通过试运行后,性能试验的结果表明已达到了承包工作和令同技术部分规定的保证值后，甲方对光伏电站工程的整体验收。1.34 “移交生产”是指电站通过忒运行后，各项性能指标达到设计标准，工程质量优良,设备运行良好、无缺陷,通过与工程有关的各专项验收，满意上网条件和电能质量要求后的整体移交.1.35 “最终验收”是指甲方对光伏电站系统保证期满，满意合同要求的各项性能保证指标后的验收。1.36 “保修期”是指签发竣工险收证书之日计起按约定的期限.2、合同文件及说明依次2. 1合同文件应能相互说明，瓦为说明。除本合同专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先说明依次如下：补充协议（若有）第一部分合同书乙方的报价书：本合同专用条款本合同通用条款合同附件合同技术协议书（若有）®招标文件、投标文件标准、规范及有关技术文件设计文件、资料和图纸）甲方和乙方确认的构成合同组成部分的其他文件。合同履行中，甲方和乙方和承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或备忘录、会议纪要、往来函件等文件视为本合同文件的构成部分.上述文件相互补充和说明，如有不明确或不一样之处，以本合同上述约定依次在先者为准。在上述同依次中出现意思模糊或不样的,则以时间在后拧为准优先说明。在同一依次中若多份文件出现意思模糊或不一样，则以时间在后者优先为准.在同一文件中出现意思模糊或不一样，则以对乙方严格者为准优先说明。3、语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准3. 1语言文字除本合同专用条款中另有约定，本合同文件运用的语言文字应与总包合同文件运用的语言文字相同。3. 2适用法律和行政法规除本合同专用条款中另有约定，本合同适用的法律、法规应与总包合同中规定适用的法律、法规相同。须要明示的法律、行政法规在专用条款内约定。3. 3适用工程建设标准双方在本合同专用条款内约定适用的工程建设标准的名称：本合同专用条款没有具体约定的，应运用总包合同中所规定的与承包工程有关的工程建设标准。本合同中没仃相应工程建设标准的,应由甲方依据本合同专用条款约定的时间向乙方提出施工技术要求，乙方按约定的时间和要求提出施工工艺，经甲方确认后执行.4、图纸4. 1甲方应依据本合同专用条款约定的日期和套数，向乙方供应图纸。乙方须要增加约定以外图纸套数的，甲方应代为兔制，及制贽用由乙方担当：乙方应负费承包工程范用内图纸的保密工作，乙方的保密义务在承包合同终止后，应当接若履行。4. 2如承包工程的图纸不能完全满意施工须要，并且甲方托付乙方进行深化施工图设计的，乙方应在其设计资质等级和业务允许的范困内，在原承包工程图纸的基础上,依据国家有关工程建设标准进行深化设计，乙方的深化设计须经过甲方确认后方可进行施工。如乙方不具备相应的设计资质，应由甲方托付具有相应资质的单位进行深化设计。乙方应对自行设计的图纸负有全部的法律责任。关于甲方托付乙方进行深化施工图设汁的范围及发生的费用，双方应在专用条款中约定。4. 3甲方供应的图纸不能满意承包工程施工须要时，双方在专用条款内约定宏制、重新绘制、翻译、购买标准图纸等的货任和费用担当。二、双方一般权利和义务5、总包合同5. 1乙方对有关承包工程的责任除本合同条款另仃约定，乙方应履行并担当合同中与承包工程仃关的甲方的全部义务与货任，I可时应避开因乙方自身行为或疏漏造成甲方违反合同中约定的甲方义务的状况发生。6、指令和确定6. 1甲方指令就承包工程范圉内的有关工作，甲方随时可以向乙方发出指令，乙方应执行甲方依据承包合同所发出的全部指令。乙方拒不执行指令，甲方可托付其他施工堆位完成该指令事项,发生的费用从应付给乙方的相应款项中扣除。7、项目经理6.1 项目经理可授权具体的管理人员行使自C1.的部分权利，并在认为有必要时可撤回授权,授权和撤回均应提前6天以书面形式通知乙方,委派书及撤回通知作为承包合同的附件.6.2 甲方所发出的指令、通知，由项目经理（或其授权人）若字后，以书面形式交给乙方,承包项目经理在回执上签署自己的姓名及收到时间后生效。确有必要时，项目经理可发出口头指令，并在48小时内赐广书面确认.顼日经理在48小时后未下书面确认的，乙方应于甲方发出口头指令后6天内提出书面确认要求，项目经理在乙方提出确认要求后6天内不予答且，应视为乙方要求已被确认。乙方认为承包指令不合理，应在收到指令后24小时内提出书面申告，甲方在收到乙方申告后24小时内做出修改指令或接着执行原指令的确定，并以书面形式通知乙方。紧急状况下，项目经理可发出要求乙方马上执行的指令，乙方如有异议也应执行。如甲方发出错误的指令，并给乙方造成经济损失的，则甲方应赐予乙方相应的补偿，但因承包人违反承包合同引起的损失除外。6.3 项目经理应按承包合同的约定，刚好向乙方供应所需的指令、批准、图纸并极行其它约定的义务，否则乙方应在约定时间后24小时内将具体要求、须要的理由及延误的后果通知甲方，项目经理在收到通知后48小时内不予答第，应担当因延误造成的损失。6.4 甲方如需更换项目经理，应至少提前6天以书面形式通知乙方，后任接着行使前任的职权，履行前任的义务。8、承包项目经理8.1承包项目经理的姓名、职称在本合同专用条款内写明。8.2乙方依据合同发出的恳求和通知，以书面形式由承包项目经理签字后送交项日经理，项目经理在回执上签署姓名和收到的时间后生效.8.3承包项H经理按项目经理批准的施工组织设计（或施工方案）和依据承包合同发出的指令组织施工。在状况紧急且无法与项目经理取得联系时,承包项目经理应实行保证人员生命和工程、财产平安的紧急措施，并在实行措施后48小时内向项目经理送交报告。责任在甲方或第三人，由甲方担当由此发生的追加合同价款，相应顺延工期：货任在乙方，由乙方担当费用，不顺延工期。8.4乙方如需更换承包项目经理，应至少提前6天以书面形式通知甲方，并征得甲方同意，后任接着行使前任的职权，履行前任的义务。8.5甲方可与乙方协商，建议更换其认为不称职的承包项目经理。9、甲方的工作9.1甲方应按本合同专用条款约定的内容和时间，一次或分阶段完成下列工作：(1)向乙方供应施工场地。(2)按本合同专用条款约定的时间，组织乙方参与发包人组织的图纸会审，向乙方进行设计图纸交底.(3)供应本合同专用条款中约定的设备和设施，并担当因此发生的费用。(4)负或整个施工场地的管理工作，协调乙方与同施工场地的其它乙方之间的交叉协作，确保乙方依据经批准的施工组织设计进行施工.(5)甲方应做的其他工作，双方在本合同专用条款内约定。9. 2甲方未履行前款各项义务，导致工期延误或绐乙方造成损失的，甲方赔偿乙方的相应损失.10,乙方的工作10. 1乙方应按本合同专用条款约定的内容和时间，完成卜.列工作：(1)乙方应依据承包合同的约定，对承包工程进行施工、竣工和保修。乙方在批阅承包合同和(或)总包合同时，或在承包合同的施工中，如发觉承包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷，应马上通知甲方。(2)在本合同专用条款约定的时间内，向甲方供应工程进度安排及相应进度统计报表。乙方不能按甲方批准的进度安排施工时，应依据甲方的要求提交一份修订的进度安持，以保证承包工程如期竣工。(3)乙方应在专用条款约定的时间内，向甲方提交份具体施工组织设计,甲方应在专用条款约定的时间内批准，乙方方可执行.(5)遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境爱护和平安文明生产等的管理规定，按规定办理有关手续。(6)乙方应允许甲方、发包人、工程师及其三方中任何一方授权的人i在工作时间内，合理进入承包工程施工场地或材料存放的地点，以及施工场地以外与承包合同有关的乙方的任何工作或打算的地点，乙方应供应便利。(7)已竣工工程未交付甲方之前，乙方应负责已完承包工程的成品爱护工作，爱护期间发生损坏，乙方自费予以修爱；甲方要求乙方实行特殊措施爱护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在本合同专用条款内约定。(8)乙方应做的其他工作，双方在本合同专用条款内约定。10. 2乙方未履行前款各项义务，造成甲方损失的，乙方赔偿甲方有关损失。IK合同解除11. 1如在乙方没有全面履行承包合同义务之前，合同解除，则甲方应刚好通知乙方解除承包合何，乙方接到通知后应尽快撤离现场。12、转包与再承包12. 1本工程乙方不得将其承包的承包工程转包给他人，也不得将其承包的承包工程的全部或部分再承包给他人.，如乙方将其承包的承包工程转包或再承包，将被视为违约，并担当违约责任。13. 2乙方经甲方同意可以将劳务作业再承包给具有相应劳务承包资质的劳务承包企业.12. 3乙方应对再承包的劳务作业的质量等相关事宜进行督促和检查，并担当相关连带货任。三、工期13、开工与延期开工13. 1乙方应当依据本合同协议书约定的开工日期开工。乙方不能按时开工，应当不迟于本合同协议书约定的开工日期后2天，以书面形式向甲方提出延期开工的理由。甲方应当在接到延期开工申请后的24小时内以书面形式答且乙方。甲方在接到延期开工申请后24小时内不答复，视为同意乙方要求。虽然甲方同意延期开工要求或乙方未在规定时间内提出开工，总工期不予顺延。13.2因甲方缘由不能依据本合同协议书约定的开工日期开工，项目经理应以书面形式通知乙方，推迟开工日期。14、工程竣工14.1 乙方应依据本合同第一部分合同书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。14.2 因乙方缘由不能依据本介同第一部分合同书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期蝮工的，乙方担当违约五任.14.3 因甲方负责的甲方供应设备及材料不能按时到达或其他甲方缘由，工期是否顺延依据实际状况由甲乙双方协商确定。四、质量与平安16、质=检查与验收15.1 承包工程质量应达到本合同第一部分合同书和本合同专用条款约定的工程质员标准，历量评定标准依据总包合同相应条款履行。因乙方缘由工程质量达不到约定的质量标准，乙方应担当违约贲任，违约金if竟方法或额度在本合同专用条款内约定。15.2 双方对工程质量的争议，依据总包合同相应的条款履行。15.3 承包工程的检查、验收及工程试运等，依据总包合同相应的条款履行。乙方应就承包工程向甲方担当总包合同约定的甲方应担当的义务，但并不免除甲方依据总包合同应担当的总包质量管理的责任。15.4 乙方应允许并协作甲方或工程师进入乙方施工场地检查工程质员，乙方必需听从甲方或工程师的用量监督和管理.15.5 乙方完成一道施工工序后进入后一道工序之前，必需通知甲方现场项目部及工程监理进行验收并签证令格后方可进入后道工序的施工。16、平安施工16.1 乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格依据平安标准组织施工，担当由于自身平安措施不力或平安管理不到位造成事故的竞任和因此发牛的费用。16.2 在施工场地涉及危急地区或须要平安防护措施施工时，乙方应提出平安防护措施，经甲方批准后实施，发生的相应费用包括在合同的综合单价。16.3 3发生平安事故，依据本合同相应条款处理。五、合同价款与支付17、合同价款及调整17.1承包工程的合同价款在第一部分合同书内约定。20、工程量的确认20.1乙方应按本合同专用条款约定的时间向甲方提交已完工程量报告，甲方接到报告后按设计图纸计量或报经工程师计量，由甲方现场项目部负贡工程量的签证，最终工程员确认由甲方预算成本限制部依据施工图和工程量签证单进行没工结算工程员的双方确认.20.2乙方未按本合同专用条款约定的时间向甲方提交已完工程量报告，或其所提交的报告不符合甲方要求且未做整改的,甲方不予计量。20.3对乙方自行超出设计图纸范圉和因乙方缘由造成返工的工程量,甲方不予计和工程”证.21、合同价款的支付21.2甲方应按专用条款约定的时间和方式，向乙方支付工程款（进度款）21.3甲方超过约定的支付时间不支付工程款（预付款、进度款），乙方可向甲方发出要求付款的通知。六、工程变更22、工程变更承包单位在合同价款内完成全部合同内容非经甲方认可缘由造成的价款增加甲方不担当货任,但甲方有权由于承包方未履行介同报价清单、图纸、技术协议要求导致工程平安、质量或工期发生问题而进行的降价与罚款本合同为固定单价合同，乙方未完成报价清单中的各项内容进行按比例扣除，除以下缘由外,原则不作调整。1、 工程建设规模所引起的投资增加或者削减“2、 因甲方过错造成的费用增加,3、 变更价款的确定原则：如有单价清单按单价清单执行,如无单价清单但有类似项目按类似项目执行，上述两种状况外按定额组价下调2值执行.七、竣工验收及结兑23、竣工黯收23. 1承包工程具符蝮工验收条件的，乙方应向甲方供应完整的竣工资料及蝮工验收报告。24. 2承包工程竣工验收未能通过且属于乙方缘由的，乙方负货修发相应缺陷并担当相应的质量责任。25. 3承包工程竣工日期为甲方签证的竣工验收证书之日。24、竣工结算及移交26. 1承包工程竣工验收报告经甲方认可后14天内.乙方向甲方递交承包工程竣工结算报告及完整的结算资料，双方依据本合同协议书约定的合同价款及本合同专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结鸵。25、质量保修27. 1在包括承包工程的总包工程蝮工交付运用后，乙方应按国家有关规定对承包工程出现的缺陷进行保修，乙方与甲方在工程竣工验收之前签订的质量保修书。八、违约、索Je及争仪26、违的28. 1当发生下列状况之一时，视为甲方违约：(1)甲方无正值理由不按承包合同的约定工程款支付，导致施工无法进行：(2)甲方无正值理由不按本合同通用条款第21.3款的约定支付工程蝮工结算价款；(3)在乙方没有违约行为和其他过错的前提卜.，甲方无正值理由不履行承包合同义务或不按承包合同约定履行义务的其他状况。甲方担当违约员任，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。29. 2当发生卜列状况之一时，视为乙方违约:(1)本合同通用条款第12.1款提到的乙方将其承包的承包工程转包或再承包：(2)本合同通用条款第13.I款提到的因乙方缘由不能依据本合同第一部分合同书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的：(3)因乙方缘由工程质量达不到约定的质量标准：(4)乙方不履行承包合同义务或不按承包合同约定履行义务的其他状况，乙方担当违约责任，赔偿因其违约给甲方造成的经济损失。26. 3乙方违反本合同可能产生的后果如乙方有违反承包合同的行为，乙方应保障甲方免F担当因此违约造成的工期延误、经济损失及依据总包合同甲方聘负责的任何赔偿费，在此状况下，甲方可从本应支付乙方的任何价款中扣除此笔经济损失及嫡偿仍，并且不解除采纳其它补救方法的可能>27、索赔27. 1当一方向另一方提出索嫡时，要有正值的索赔理由，且有索嫡事务发牛时的有效证据.28. 2在乙方没有违约行为和其他过错的前提下，甲方未能按承包合同的约定履行自1.1.的各项义务或发生错误以及应由甲方担当贵任的其他状况，造成工期延误和(或)乙方不能刚好得到合同价款或乙方的其他经济损失，乙方可按总包合同约定的程序以书面形式向甲方索赔。29. 3在承包工程施工过程中，如乙方遇到不利外部条件等依据总包合同可以索赔的状况,乙方可依据总包合同约定的索赔程序通过甲方提出索赔要求。在甲方收到乙方索好报告后21天内赐予乙方明确的答兔，或要求进一步补充索赔理由和证据.索赔胜利后，甲方应将相应部分转交乙方。乙方应依据总包合同的规定刚好向甲方提交承包工程的索赔报告，以保证甲方可以刚好向发包人进行索赔，甲方在35天内未能对乙方的索嬷报告赐予答熨，视为乙方的索婚报告已经得到批准.30. 4甲方依据总包合同的约定向工程师递交任何索赔意向通知或其它资料，要求乙方帮助时,乙方应就承包工程方面的状况，以书面形式向甲方发出相关通知或其它资料以及保持并出示同期施工记录，以便甲方能遵守总包合I可有关索婚的约定。乙方主动协作，使得甲方涉及到承包工程的索赔未获胜利，则甲方可在按承包合同约定应支付给乙方的金额中扣除上述本应获得的索嫡款项中适当比例的部分。28、争议31. 1甲方乙方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在本合同专用条款内约定其次种方式解决争议：(1)双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委m会申请仲裁：(2)向甲方居处地有管辖权的人民法院起诉。28. 2发生争议后，双方应接着履行合同，保持承包工程施工连续，爱护好已完工程.九、保障、保险及担保29、保障29. 1除应由甲方担当的风险外，乙方应保障甲方免F承受在承包工程施工过程中及修补缺陷引起的下列损失、索赔及与此有关的索赔、诉讼、损害赔偿：(1)人员的伤亡：(2)承包工程以外的任何财产的损失或损害。上列损失应由造成损失的贪任方担当。29. 2甲方应保障乙方免于担当与卜列事宜有关的索赔、诉讼、损需赔偿费、诉讼费、指控费和其它开支：(1)按承包合同约定，实施和完成承包合同以及保修过程当中所导致的无法避开的对财产的损杏；(2)由于发包人、甲方或其它承包商的行为或疏忽造成的人员伤亡或财产损失或损害，或与此相关的索赔、诉讼等。上列损失应由造成损失的贪任方担当。30、保险30. 1乙方应为运至施工场地内用r承包工程的材料和待安装设备办理保险.甲方已经办理的保险视为乙方办理的保险。30. 2乙方必需为从事危急作业的职工办理意外损害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。30. 3保险事故发生时，甲方乙方均有责任尽力实行必要的措施，防止或者削减损失。30. 4具体投保内容和相关货任，甲方乙方在本合同专用条款内约定.31、担保31. 1如承包合同要求甲方向乙方供应支付担保时，甲方应与乙方协商担保方式和担保额度，在本合同专用条款内约定.32. 2如承包合同要求乙方向甲方供应班约担保时，乙方应与甲方协商担保方式和担保额度，在本合同专用条款内约定。十、其他32、材料设备供应33. 1有关材料设备供应的数量、程序及贡任均按有关约定履行。32.2由乙方材料设备选购，必需供应产品合格证明资料，并须经甲方确认同意。33、文物乙方在其施工场地内发觉文物，应实行爱护措施，并依据总包合同约定的时间和程序报告甲方。34、不行抗力34.1不行抗力包括的范围以及事务处理同总包合同相应条款。34. 2不行抗力事务发生涉及乙方施工场地的，乙方应马上通知甲方，在力所能及的条件下，快速实行措施，尽力削减损失.35. 3乙方担当自身的人员和财产的损失。31.4因合同一方延迟股行合同后发生不行抗力的，不能免除延迟履行方的相应贡任。36、承包合同解除35. 1甲方和乙方协商一样，可以解除承包合同。35. 2有下列情形之的，甲方乙方可以解除合同：(1)因不行抗力导致合同无法履行；(2)因一方违约(包括因发包人缘由造成工程停建或缓建)导致合同无法履行。35. 3承包合同解除程序以及善后处理均按总包合同相应条款履行。36. 4承包合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算条款的效力。36、合同生效与终止37. 1甲方乙方在本合同协议书中约定合同生效方式。36.2甲方乙方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工的承包工程井在工程项目质保期结束后，本合同即告终止。36.3承包合同的权利义务终止后，甲方乙方应遵循诚息信用原则，履行通知、帮助、保密等义务。37、合同份数37.1本合同正本两份，具有同等效力，由甲方乙方分别保存一份。37.2本合同副六份，具有同等效力，由甲方乙方分别保存三份.38、补充条款双方依据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一样后，可对本合同通用条款内容具体化、补充或修改，在本合同专用条款内约定。第三部分专用条款一、词语定义及合同文件1、词语定义，与同本合同的通用条款定义样2 .合同文件及说明依次，合同文件及说明依次：见第一部分合同书和其次部分通用条款。3 .语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准3.1合同文件规定的语言文字为中文.3 .2中国的法律、行政法规和规章、工程建设标准以外，合同中约定的与承包工程相关的工程标准均适用于本承包工程。二、双方一般权利和义务4 .甲方的工作(1)向乙方供应施工场地。(2)组织乙方参与发包人会审图纸。(3)向乙方进行设计图纸交底和技术交底。5 .乙方的工作乙方应完成下列工作(但不限于)：(1)乙方应在本合同卷订生效后3天内提交承包工程施工组织设计(含施工进度安持)、环境爱护方案，报工程监理和项目部审批，重要的施工项目在施工前必需提交专项施工方案报工程监理和项目部审批，(2)施工电源：施工用电由乙方自理“(3)生活用水：乙方自理。(4)乙方选购进场设备和材料应当刚好向甲方报送相关的质量保证资料：如合格证、检验报告、境检报告等，并报送工程监理审批同意后方可用于本工程，(5)甲方选购的设备和材料到达现场后，由乙方和甲方负责货物的清点并移交给乙方保管，乙方负货装卸和二次搬运、并做好觉物防水防潮爱护工作。甲方选购的设备和材料因乙方在装卸、二次运输、保管、安装不当等造成损坏由乙方负贡，视损失程度在保修金扣除.(6)乙方应当负货承包区域的施工临时道路铺设。临时道路必需按规划的路途进行。(7)平安文明施工：1应满意业主、监理对平安文明施工的要求。2现场木工房、钢筋加工厂应采纳彩钢板维护，地坪简易硬化，满意防风沙要求。相应的木工、钢筋加工机械应带顶棚，加工厂在出入口位置设置标识牌93材料堆场应做简易硬化，满意材料堆放要求.4现场施工人员必需统一者装，满意邀标人要求。5满意当地建设部门颁发的文明施工要求和当地草监局对施工场地草地爱护的要求1>6施工过程中标人严格执行电力建设平安健康与环境管理工作规定规定。三、工期6 .工程进度要求6.1 工期要求：自开工之日起上个日历日内完成工程施工、验收试验和并网发电运行.乙方须依据此条件来编排设计、设得供货进度和施工进度.6.2工程项目进度安排如下表:编号工作名称对应工期天数1完成现场勘查设计5天2完成施工打算5天3完成场站内光伏矩阵测（包含支架选购及安装、组件选购及安装、逆变器、汇流箱的选购及安装T）安装60天4完成开关站及送出线路的建设60大5完成数据采集监控部分的搭建60天6试验测试（具饴并网条件）65大7完成并网验收70天6.3项目设计方案审查本合同签订生效后，即视为进场施工的依据，在合同生效5日后，发包方（即本介同甲方）组织光伏项目业主方、监理方、承包方（即本合同乙方）四方会议，由发包方（即本合同甲方）就项目相关的设计方案、设计图纸、施工图纸等进行汇报，屋顶业主方、光伏项目业主方、监理方及承包方（即本合同乙方）进行会审，并最终确定项目最终的设计方案.四、质量与平安7,质量不符合要求的处理及平安贵任7.1 质量不符合要求的处理本项目工程由于施工中出现不符合质量和技术要求的现象，乙方负责承包范围内工程的一切损失由乙方负贵，如出现质量问题，刚好按质量要求进行修更，一切仍用自行解决，甲方不再增加任何费用,并有权向乙方索赔乙方给甲方造成的损失.7.2 平