园林绿化工程施工合同示范文本.docx

园林绿化工程施工合同示趟文本（试行）中华人民共和国住房和城乡建i殳部国家市场监督管理总局说明为指导园林献化工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据£中华人民共和国民法典3中华人民共和国建筑法夕中华人民共和国招标投标法？以及相关法律法规,住房和城乡建设部、市场监管总局组织编制/园林奴化工程施工合同示范文本（试行）飞GF-2020-2605）（以下简称合同示范文木3）。为便于合同当W人使用.现就有关问题说明如下：一、合同示范文本的蛆成合同示范文本由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款一:部分组成.（一）合同协议书合同协议书共计16条，主要包括：工程概况、合同工期、质用标准、签约合同价与合同价格形式、承包人项目负费人、预付款.化种植及养护要求、其他要求、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等由要内容，集中妁定了合同当小人基本的合同权利义务。（一）通用合同条款通用合同条款共计20条，采用建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201）的“通用合同条款。（三）专用合同条款专用合同条款共计20条，是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款.合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,逋过双方的谈判.协商对相应的专用合同条款进行修改补充.在使用专用合同条款时，应注意以下M项；1 .专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的娘号一致：2 .合同当事人可以通过对专用合同条款的惚改，满足具体隹设工程的特殊要求.避免直接修通通用合同条款；3 .在专用合同条款中有横道践的地方，合同当出人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定：如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则以写无“或划“八二、合同示范文本的性期和适用范围合同示范文本为非强制性使用文本。合同示范文本适用于园林绿化工程的施工承发包活动,合同当事人可结合园林绿化工程具体情况,参照本合问示范文本订立合同.并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律费任及合同权利义务。合同示SS文本中引用的规范、标准中，未备注编制年号的,均采用现行最新版本.目录第一部分合同楞议书一、工程概况二、合同工期三、质量标准四、签约合同价与合同价格形式五、承包人项目负贲人六、预付款七、球化种植及骅妒要求八、其他要求九、合同文件构成十、承诺卜一、词语含义十二、签订时间十三、签订地点十四、补充协议十五、合同生效十六、合同份数第二部分通用合同条款第三部分专用合同条款1 .一般约定2 .发包人3 .承包人4 .监理人5 .工程旗量6 .安全文明脩工与环境保妒7 .工期和进度8 .材料与设备9 .试验与检监10 .变更11 .价格调整12 .合同价恪'计处与支付13 .脸收和工程试车14 .竣工结匏15 .缺陷贵任期与保修16 .违约17 .不可抗力18 .保险20.争议解决附件1：承包人承揽工程项目一览表网件2：现状树木一览表附件3：包估价一览表附件4：发包人供应材料设备一览表附件5：发包人供应苗木一览去附件6:绿化养护法任书附件7：工程质量保修书附件8，廉政建设责任书第一部分合同悔议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据中华人民共和国民法典*M中华人民共和国建筑法及有关法律规定.遵循平等、自鹿、公平和诚实信用的原则，双方就工程6包工及有关M项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1 .工程名称：.2 .工程地点：,3 .工程立项批准文号；.4 .资金来源：.5 .工程规模：，环体工程应附£承包人承揽工程项目一览表？（附件1）.6 .工程承包范围：.二、合同工期计划开工日期：年月日.计划竣工日期：年月H.工期总H历天数：天，阶段性工期：。工期总日历天数与根据前述计划开竣了日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准.三、原fit标准工程质量符合标准：园林绿化养护顽业符合。园林绿化养护标准（CJjT287）或o（地方标准）中级标准.四、签约合同价与合同价格形式1 .签约合同价（不含税为:人民币（大写）（Y含税金额；人民币（大写其中:（1）安全文明施工费（含税）：人民币（大写（Y（2）告估价金额（含税）：人民币（大耳（¥（3）哲列金糊（含税：人民币（大写（¥（4）农民工工伤保险（含税）：人民币（大写（¥2 .合同价格形式：五、承包人项目负而人姓名：六、预付款预付款：发包人在合同签i丁后,程预付款。七、绿化种相及养护要求元）：税率：%：（Y元）。元）：元）：元）：元）.个工作日内支付合同价的作为工：身份证号:1 .在施工过程及嫩化养护期内植物死亡,须按原设计品种和规格更换更换费用由承包人承担。2 .竣工验收时苗木成活率约定（乔木、灌木、地被、草坪等：3 .养妒期满移交时苗木成活率约定（乔木、潴木、地被、弟坪等）：.八、其他要求：九、合同文件构成本侨议书与卜列文件一起构成合同文件:（1中标通知书（如果有）：（2）投标函及其附录（如果有）：3）专用合同条款及其网件；（4）通用合同条款：（5）技术标准和要求；（6）图纸；7）一标价工程崎清单或预徵书：（8）其他合同文件.在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分.上述各项合同文件包括合同当W人就该项合同文件所作出的补充和修改，利于同一类内容的文件，应以最新签署的为准.专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盅量.十、承诺1 .发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款，及时足额支付人工费用至农民工工资专用账户，并加强对施工总承包单位按时足额支付农民工工资的监留，2 .承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工.确保工程防fit和安全.不进行转包及违法分包，并在缺陷费任期及保修期内承担相应的工程维修所任：按照有为规定开设农民工工资专用账户,专项用于支付本工程农民工工资,农民工工资拨力同期不超过1个月。3 .发包人和承包人通过招投标形式维订合同的.双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。十一、词语含义本侨议书中词语含义与通用合同条款、专用合同条款中赋予的含义相同。十二、签订时间本合同于年月日签订.卜三、签订地点本合同在签订.十四、补充协议合同未尽M宜，合同当W人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十五、合同生效本合同自生效。十六、合同份数本合同一式份.均具有同等法律效力,发包人执价,承包人执份。字）社会统一信用代玛：地址：一（签字）社会统一信用代码：地址：邮政编码：航政编码：法定代表人；法定代表人：委托代理人：委托代理人;电话：电话：f:.伸直：电子信箱:电子信箱：开户银行；开户银行：账号：账号：法定代表人或其委任代理人：（签承包人：（公章）发包人：（公聿）法定代表人或其委托代理人:第二第分遢用合同条款通用合同条款共计20条，采用建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201）的1通用合同条款工第三部分专用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义本款修改1.124.1.1.2.5.补充1.1.3.11、1.1.3.12,1.1.3.13,1.1.4.81.1.1 合同括：。1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.3 .4监理人和总监理工程师:名称：s资质类别和等级：总监理工程怵姓名：:联系电话：总监理工程师执业资格证书号：;电子信箱：通信地址：1.1.4 .5设计人和设计项目负责人:名称：资质类别和等级：:项目负责人姓名：联系电话：电子信箱：通信地址：1.1.3 工程和设备1.1.3.7 作为施J1.现场组成郃分的其他场所包括：.1.1.3.9 永久占地包括：.1.1.3.10 IS时占地包括：。1.1.3.11 园林绿化工程：是指新建、改建、扩建公园绿地、防护标地、广场用地、附属绿地、区域绿地，以及对城市生杳和景观影响较大建设项目的配套绿化，主要包括园林绿化枕物裁植、地形整理、园林设施设备安装及园林建筑、小品、花坛、国路、水系、喷泉、假山、赌理、绿地广场、驳岸、园林景观桥梁等。1.1.3.12 绿化工程：是指树木、花卉、草坪、地被植物等的种抗工程.1.1.3.13 绿化养护：是指对绿地内植物采取的整形修剪、松土除草、灌溉与排水、施肥、有古生物防治、改依与补植、绿地防护（如防台风、防塞）等技术措施。1.1.4 H期和期限1.1.4.8绿化养护期：是指承包人按照合同FJ定进行绿化养护的期限,从工程竣工验收合格之日起计仪.绿化养护期最长不得超过24个月.1.3 法律适用于合同的其他规范性文件：.1.4 标准和规范本款f有改1.4.1,1.4.2.1.4.1 适用于工程的标准规范包括：园林绿化工程施工及验收规范（CJJ82）；园林绿化笄护胡准CJJ1287）:建设工程工程加清单计价规范（GB50500）；园林绿化工程工程累计算规范（GB50858）；与园林化行业相关的行业标准、地方标准：1.4.2 发包人提供BI外标推、规范的名称：发包人提供国外标准、规范的份数：1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：1.5 合同文件的优先股序合同文件组成及优先顺序为：.1.6 图纸和承包人文件1.6.1 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：:发包人向承包人提供图纸的故境：；发包人向承包人提供图纸的内容：.16.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：承包人提供的文件的期限为：:承包人提供的文件的数埴为：承包人提供的文件的形式为：;发包人审批承包人文件的期限：.1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准得的约定：.1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、.旗见、确定和决定等书面函件送达对方当牛人.1.72 发包人接收文件的地点：发包人指定的接收人为：.承包人接收文件的地点：；承包人指定的接收人为：.监理人接收文件的地点：监理人指定的接收人为：。1.73 交通运愉1.73.1 出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：.1.73.3 场内交通关于场外交通和场内交通的边界的妁定；.关于发包人向承包人免费提供满足工程施工Si要的场内道路和交通设脩的约定：1.73.4 超大件和超期件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加冏改造费用和其他有关费用由承担，1.74 知识产权1.74.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反唉发包人关于合同要求或其他类似性痂的文件的著作权的归属：关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：.1.74.2 关于承包人为实施I：程所娟制文件的著作权的打屈：.关于承包人提供的上述文件的使用限网的要1.74.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：。1.13工程累清单错误的修正本款修改为：承包人应在合同签订后对发包人提供的工程量清单、图纸和现场进行核查和笳察,如发现差异，应在天内以书面形式向发包人提出；有下列情形之一时，发包人应予以蟋正,并相应调整合同价格：出现工程量清单惜误时,是否调整合同价格：。允许调整合同价格的工程员偏基范围：2 .发包人2.1 许可或批准本款补充2.1.1、2.4.3.2.1.1 根据相关规定提供园林绿化脩工所需的许可或批准，2.2 发包人代去发包人代表：姓名：身份证号：职务：:联系电话1;电子信箱：通信地址：发包人对发包人代表的授权范用如下：.2.4 施工现场、施工条件和琅础资料的提供2.4.1 提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：,2.4.2 提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括：2.4.3 提供基础资料发包人还应提供项目施工区域内现状树木一览衣（附件2、现状土壤指标、等。2.5 资金来源证明及支付担保本款修改为：发包人提供资金来源证明的期限要求:发包人提供支付担保期限及方式：发包人应在签订合同后天内，向承包人提供工程款支付担保，确保农民工工资按时足额支付.发包人提供支付担保的形式：,担保有效期至工程款拨付完成为止不含质Ift保证金）.3 .承包人3.1 承包人的一般义务（9）承包人提交的峻工资料的内容：.承包人需要提交的竣工资料套数：。承包人提交的嫂工资料的费用承担：。承包人提交的竣工资料移交时间：.承包人提交的竣工资料形式要求：。（10）承包人应履行的其他义务：.3.2 项目经理本款修改为：3.2.1 项目佻责人:姓名：身份证号：相关证书及端号：联系电话：电子信箱：通信地址：承包人对项目负击人的授权范围如下：.关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：.承包人未提交劳动合同，以及没有为JS口负设人激纳社会保险证明的违约费任：.项目负责人未经批准.擅自离开魄工现场的地的责任：.3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的逋约费任：.3.2.4 承包人无正当理由拒葩更换项目负责人的违约责任：.3.3 承包人人员本款补充336.3.3.1 承包人提交项I管理机构及施工现场管理人员安提报告的期限:3.3.3 承包人无正叫理由拒绝撤换主要脩工管理人员的迷的说3.3.4 承包人主要施工管理人员离开能工现场的批准要求：3.3.5 承包人掖自更换主要施工管理人员的熠约责任：.次包人主要瓶工管理人员报自离开施工现场的违约贡任：。3.3.6 技术负费人姓名：身份证号：专业：职称等级：。1.5 分包本敕脩收3.5.1,3.5.2。1.5.1 分包的一般约定禁止分包的工程包括：绿化工程、.主体结构、关键性工作的范国：。1.5.2 分包的确定允许分包的专业工程包括：°涉及分包的工程内容，分包工程承包人的资格应符合国家相关规定。其他关于分包的约定：.1.5.4 分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：.1.6 工程照管与成品、半成品保护本款补充3.6.2.1.6.1 承包人负资照管工程及工程相关的材料、工程设法的起始时间；。1.6.2 现状树木的保护起始时间：.1.7 IiV约担保承包人是否提供履约担保：本款补充：展的担保金额及方式，签订合同后个工作H内，承包人需提交履约担保人民币元（不高于中标价的10%）,以。保函或。保险形式执行.般为担保的行效期至本工程竣工验收合格为止.4 .监理人4.1 监埋人的一般规定关于监理人的监理内容：.关于监理人的心理权限：。关于监埋人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：.4.2 监理人员关于监理人的其他约定：。4.4 商定或确定在发包人和承包人不能通过侍商达成一致意见时，发包人授权酷理人对以卜事项进行确定:（1） :（2） ；（3） .5 .工程质相5.1 班Ift要求1.1 .1特殊质量标准和要求：关于工程奖项的约定：。5.3 隐蔽工程检资5.3.2承包人提前通知监理人除破工程检查的期限的约定：.1监理人不能按时IS行检杳时，应提前小时提交书面延期要求，关于延期最长不得超过：小时.6.安全文明施工与环境保护6.1 安全文明施工6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：.6.1.4 关于治安保卫的特别约定；关于编制施工场地治安管理计划的约定：.6.1.5 文明施工合同当方人对文明施工的要求:6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：。6.3环境保护本款补充：合同当事人对农药、肥料的使用要求：7.工期和进度7.1 施工7织设计本款修改7.1.1,7.1.1 :程涉及以下内容的,合同当事人的定的施工组织设计还陶包括此类工程内容的专项施工方案；口现状树木保护：。古树名木保护；。土塔改良；口其他内容：.7.1.2 施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期取：.7.2 施工进度计划7.2.2施工进展计划的修订发包人和监埋人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：。7.3 开工本款修改7.3.1.7.3.1 开工准位关于承包人提交工程开工报审表的期收：.关于发包人应完成的其他开工准瞽工作及期取：.关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：.风险费用的计算方法：.风验范用以外合同价格的询整方法：2 .总价合同.总价包含的风险范围：.风险费用的计算方法I风险范困以外合同价格的调料方法：.3 .其他价格方式：。4 2.2预付款本款修改12.2.1,12.2.2o1.1.1 1预付款的支付预付款扣回的方式：1.1.2 2预付款担保签了合网后个工作日内承包人甯提交支付担保人民币元（中标价的%,以。保函或。保险形式执行。预付款担保的有效期至为止.12.3 计量12.3.1 计做原则工程量计算规则：.12.3.2 计量周期关于计Ift周期的约定：。12.3.3 单价合同的计Jft关于单价合同计量的约定：。12.3.4 总价合同的计t关于总价合同计St的约定：.12.3.5 总价合同采用支付分解表计用支付的，是否适用第12.3.41总价合IE的计fit）约定进行计量：其他价格形式的计量方式和程序：.12.4 工程进度款支付本款修改12.4.4.12.4.1 进度付款申请单的编制关于进度付款申请总编制的约定：。12.4.2 进度付款申请单的提交12.4.3 同进度付款申请单提交的约定：°12.4.4 同进度付款申请单提交的约定：.12.4.5 格形式合同进度付款申清单提交的约定：>12.4.6 进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：.发包人完成审批并签发进或款支付证书的期限；.承包人根据工程进度申请支付工程款,秘期工程进度款按以下方式选择支付：。按实际完成工程房的百分比支付：;Q按形象进度支付：:口按月实际完成工程Ift%支付：O其它：.发包人在收到工程款进度中请后个工作日内完成支付，累计支付达到合同价款的%时，停止支付进度款，发包人逾期支付进度款的违约金的计克方式：12.4.7 支付分解去的编制2 .总价合同支付分解役的编制与审批：3 .单价合同的总价项目支付分解表的期制与审批：。13 .验收和工程试车13.1 分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行脸收时，应提前小时提交书面延期要求.关于延期最长不得超过：小时.13.2 竣工验收本款补充13.2.1、修改13.2.5,13.2.1 竣工5金收条件(3)竣工资料内容和份数：。13.2.2 竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：“发包人不按照本项约定组织皎工验收、颁发工程接收证书的违约金的计徵方法：.13.2.5 移交、接收全部与部分工程绿化工程移交期限：.其他工程移交期限：。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，Hi约金的计»方法为：承包人未按时移交工程的，违约金的计霓方法为：。13.3 工程试车13.3.1 试车程序工程试车内容：.13.3.2 负荷试车费用的承担：13.3.3 联动试车费用由承担。13.3.4 投料试车关于投料试车相关事项的约定：13.6竣工退场13.6.1 竣工退场承包人完成竣工退场的期取：.14 .竣工结算14.1 投工结算申请承包人提交竣结算申请单的期网:鼓，结算申请单应包拈的内14.2 拨工结獴审核本款修改为：发包人审批竣工忖款申请单的期限：.结算款支付方式及时间：工程竣工验收合格后个工作日内支付至。合同价或Q已完工程量的总价的%:结算完成后个工作日内支付至结舔价的%；工程归档档案移交后个工作日内支付至结算价的。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：.14.4 最终结清14.4.1 最终结消申请单承包人提交最终结清申请单的份数：.承包人提交最终结算申请单的期网：。14.4.2 最终结清证书和支付（1）发包人完成股终结清申请单的审批并JS发最终结清证书的期限：。14.5 竣工归档资料本款补充：（1）施工中未发牛.设计变更，施工后由承包人在发包人提供的施工图纸加盖坡工图章提交发包人.（2）施工过程中发生设计变更的，需经相关方书而确认后由设计单位出具设计变更材料，由承包人提供加族竣工图点的竣工图给发包人。（3）工程竣工臆收结算后大内.承包人应提供给发包人套完整符合要求的按工图、竣工归档资料。竣工归档资料的形式和格式：.（4）因承包人拖延或不办理竣工归档资料时,经发包人催告,个月内未按发包人要求提供相关竣工归档资料的,发包人有权委托第三方机构整理,相关费用由承担。15 .缺陷员任期与保修本条补充15.5.统陷责任期的具体期限：.15.3 质量保证金本款修改为：工程质域保证金的支付方式和时间：工程侦量保证金为结算款的%<3%）,采用以下方式执行：。担保：。保险：。其他：.工程缺陷无任期满，承包人履行缺陷贡任期内质证保修义务及绿化养护义务旦合格移交后.在天内结清工程质量保证金.在工程项目竣工验收前承包人提供限约担保的，发包人不得同时预留工程质收保证金。15.4 保修15.4.1 保修员任工程保修期为：15.4.3 修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：.15.5 绿化养护期绿化养护期的具体期限：。绿化养护期内双方而任约定：°绿化养护期内水电费支付：.16 .违约16.4 发包人违约16.1.1 发包人连约的情形发包人珏约的其他情形：发包人违约贡任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约贵任：。（2）因发包人原因未能按合同的定支付合同价款的违的贲任;（3）发包人违反第10.1款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：。（4）发包人提供的材料、工程设在的规格、数M或质及不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任，.（5）因发包人违反合同约定造成哲停施工的违约费任：.（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出发工指示，导诙承包人无法奴工的违约责任：.（7）其他：。16.1.3因发包人Hi约解除合同承包人按16.1.1«（发包人违约的情形）约定留停播工满天后发包人仍不纠正K违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同e16.2承包人违约16.2.1 承包人违约的情形承包人造妁的其他怖形：。16.2.2 承包人连约的贲任承包人违约责任的承担方式和计算方法：.16.2.3 因承包人违约解除合同关于承包人违约耨除合同的特别的定：.发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的悦用承担方式：“17,不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，觇为不可抗力的其他情形：.17.4因不可抗力解除介同合同解除后，发包人应在尚定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。18.保险关于工程保险的特别约定：.18.3其他保险关于其他保除的约定：。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：.18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的定：.20.分议耨决20.3 争议评审本款补充20.3.1.合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：.20.3.1 争议评审小组的确定关于评审机构的约定：。争议评审小组成员的确定：.选定争议评审员的期限：。争议评审小殂成员的报酬承担方式：其他事项的约定：.20.3.2 争议评审小加的决定合同当事人关于本项的约定：.20.4 仲裁或诉讼本款修改为：因合同及合同有关5项发生的争议，按下列第种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁：（2）依法向人民法院起诉。20.6通知送达本款补充，双方确认本合同载明的联系方式（联系电话、电子信箱、传口号码及通信地址）准确无误，如有变更应以书面方式及时通知另一方，由于一方联系方式错误、不详或者无法识别等寻致无法送达，或者联系方式变更未及时通知另一方，以及其他不可归觉于送达方原因造成相关通知或者文件无法送达、拒绝拉收，则相关通知或文件自寄送或发送后第天起视为已送达.