2024版砌筑堡坎施工协议书.docx
2024版砌筑堡坎施工协议书合同编号：协议书甲方：乙方：一、工程概况1. 1工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程规模：1.4 工程内容：1.5 工程质量标潴：二、合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：元整（小写）：元。2. 2合同价格包含：人工费、材料费、机械使用费、交通费、管理费、利润及风险费用等。2. 3合同价格一经确定，除非双方协商一致或法律法规变化，否则不得调整。三、合同工期3.1合同约定的工期为天。3. 2工期自双方签订合同之日起计克，至工程验收合格之日止。3. 3乙方应按合同约定的工期完成工程，如有延误，应承担相应的逑约奏任。四、质量与验收4. 1乙方应按照约定的质量标准完成工程，并承担工程质量的责任。5. 2工程验收合格后，乙方应按照约定进行保修。3甲方应按照约定及时对工程进行检查和验收，如有问题，应及时通知乙方进行整改。五、支付方式5.1 甲方按照工程进度和质量情况，分阶段支付乙方工程款。6. 2支付方式为：»5.3甲方支付工程款时，有权扣除乙方应承担的质量保证金。六、违约责任7. 1乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。8. 2甲方未按照约定支付工程款，乙方有权解除合同，并要求甲方承担违约责任。七、争议解决7.1 对于因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应友好协商解决。7.2 如协商不成，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本协议未尽事宜，可另行协商补充。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1.甲方变更条款：如甲方因特殊情况需变更工程内容、规模、质量标准等，应提前书面通知乙方，并经乙方同意后方可进行变更。变更导致的合同价格调整，按照双方协商确定的方式处理。1.2 甲方延期条款：如甲方原因导致工程延期，甲方应承担因此产生的乙方窝工费、材料价格上涨等额外费用。具体费用根据实际情况双方协商确定。1.3 甲方解除合同条款：如甲方原因解除合同，甲方应支付乙方合同总价款的30%作为逑约金。同时，甲方应承担因解除合同给乙方造成的损失。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1. 1乙方质量保障条款：乙方应按照约定的质量标准完成工程，并承担工程质量的贲任。如工程出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后7天内进行整改，直至符合约定的质量标准。2. 2乙方进度保障条款：乙方应按照约定的工期完成工程。如乙方原因导致工程延期，乙方应承担因此产生的甲方损失。具体损失根据实际情况双方协商确定。2.3乙方解除合同条款：如乙方原因解除合同，乙方应支付甲方合同总价款的20%作为违约金。同时，乙方应承担因解除合同给甲方造成的损失。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3. 1第三方中介职责条款：第三方中介应负责协调甲方、乙方之间的合同履行事宜，确保合同的顺利实施。如因第三方中介原因导致合同履行出现问题，第三方中介应承担相应的贲任。3. 2第三方中介费用条款：第三方中介的费用由甲方承担。如双方另有约定，从其约定。第三方中介费用包括但不限于中介服务费、差旅费、通讯费等。3. 3第三方中介解除合同条款：如第三方中介原因解除合同，第三方中介应承担因此给甲方、乙方造成的损失。具体损失根据实际情况双方协商确定。一、附件列表：1 .工程设计图纸和技术规范2 .材料质量标准和要求3 .施工方案和施工进度计划4 .工程量和工程质量险收标准5 .合同价款明细表6 .支付凭证和工程进度报告7,保修条款和保修范围8 .安全事故应急预案9 .环境保护和安全生产措施10 .变更协议和延期协议二、违约行为及认定：1 .甲方未按约定支付工程款，认定为违约行为。2 .乙方未按约定工期完成工程，认定为违约行为。3 .乙方工程质量不符合约定，认定为违约行为。4 .甲方未按约定提供施工条件，认定为违约行为。5 .甲方变更工程内容未协商一致，认定为违约行为。6 .乙方未按约定使用合格材料，认定为违约行为。7 .第三方中介未履行协调职货，认定为违约行为。三、法律名词及解释，1.砌筑堡坎工程施工协议书：双方约定工程内容、价格、工期、质量等事项的合同文件。8 .违约金：违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。9 .工程质量：工程满足设计文件、技术规范和合同约定的程度。10 工期：双方约定的完成工程的期限。11 保修：乙方在工程验收合格后，对工程一定期限内出现的质量问题进行修复。12 第三方中介:协助甲方、乙方履行合同职贡的中间机构。四、执行中遇到的问题及解决办法：1 .工程进度延误：乙方应采取措施加快进度，如有必要，可协商延长工期。2 .工程质量问题：乙方应及时整改，直至符合质量要求。3 .支付争议：查看合同价款明细表，参照支付凭证和工程进度报告，协商解决。4 .设计变更：双方签订变更协议，明确变更内容和价款调整。5 .安全事故：立即启动安全事故应急预案，按法律法规和合同约定处理。6 .环境保护和安全生产：严格遵守相关法律法规，采取相应措施。五、所有应用场景：1 .甲方为砌筑堡坎工程项目业主，乙方为施工单位。2 .双方签订砌筑堡坎工程施工协议，明确工程内容、价格、工期等。3 .第三方中介协助甲方、乙方履行合同职责，协调双方关系。4.工程实施过程中,按照设计图纸、技术规范和合同约定进行施工。5.工程验收合格后,乙方进行保修，确保工程质量。6 .工程实施过程中，如需变更或延期，双方签订相应协议。7 .工程实施过程中，如需调整合同价款，双方签订补充协议。8 .工程实施过程中，发生安全事故或环境保护问题，按应急预案处理。
