房屋建筑和市政基础设施工程保函示范文本（2023年版）（征求意见稿）.docx

房屋建筑和市政基础设施工程保函示范文本（2023年版）（征求意见稿）一、示范文本包括1 .工程款支付保函（独立保函）2 .工程款支付保函（非独立保函）3 .履约保函（独立保函）4 .履约保函（非独立保函）5 .预付款保函（独立保函）6 .预付款保函（非独立保函）7 .工程质量保修保函（独立保函）8 .工程质量保修保函（非独立保函）二、保函编号规则编号规则：行政区划代码+年份+保函类型代码+流水码1 .行政区划代码：海口市:160100万宁机469006曷江县：469026三出札460200东方市：469007乐东县：469027三沙市：460300定安县：469021陵水县：469028像州市：460400屯昌县：469022保亭县：469029五指山市：469001澄迈县：469023琼中县：469030琼海市：469002传SJ县：469024文昌市：169005白沙县：1690252 .保函类型代码:工程款支付保函独立保函）：O1.仅付款保函（独立保函）：05工程款支付保函（非独立保函：02慎付款保函（非独立保函）：06楂的保函（独立保函）：03工程质量保修例函（独立保函）:07履的保函（非独立保语）：(M工程质*保修保函（非独立保密）：083 .流水码:（1）银行保函：IXXXXX（2）工程保证保险保单：2XXXXX工程款支付保函（独立保函）编号：申请人/发包人：地址：受益人/承包人：地址：开立人/保证人：地址：（承包人名称）：鉴于（以下简称“受益人”）与（以下筒称“申请人”）于年月一日就工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订（以下简称基础合同"），我方（即“开立人”）根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之发包人，受益人为基础合同项下之承包人，基于申请人的请求，我方同意就申请人履行与贵方签订的基础合同项下的工程款（指基础合同约定的除工程质量保修金以外的工程款，下同）付款义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函一、本保函担保范围：申请人未履行基础合同约定的工程款支付义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。二、本保函担保金额，按以下第种方式约定：本保函担保金额为基础合同工程款万元的10%,数额为人民币人民币（大写）元（¥）。三、本保函有效期自本保函生效之日起至发包人根据主合同约定的除工程质量保修金以外的全部工程结算款项应支付之日起日内，最迟不超过一年一月日。四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的一日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：（一）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；（二）载明要求支付的金额；（三）载明申请人违反合同义务的条款和内容；（四）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；（五）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：。受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人或授权代理人签章并加盖公章。-4-五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。六、与本保函有关的主合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。七、我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后或者提前终止日自动消灭。八,本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函发生争议协商解决不成，应按以下第种方式解决：（一）向人民法院起诉。（二）提交仲裁委员会（仲裁地点为）,按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。九、本保函自我方法定代表人（负责人）或授权代表签章并加盖公章之日起生效。开立人：（公章）法定代表人（负责人或授权代表）：（签章）地址：邮政编码：电话：传真:开立时间:工程款支付保函（非独立保函）编号：发包人：地址：担保权人/承包人：地址：保证人：地址：（承包人名称）：鉴于（以下简称“发包人”）与（以下简称“承包人”）于年月日就工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订（以下简称“主合同”），我方即保证人基于发包人的请求，同意就发包人履行与贵方签订的主合同项下的工程款付款义务，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）：一、保证担保的范围及保证担保金额（一）保证担保范围：申请人未履行主合同约定的工程款支付义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。（二）本保证担保所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保修金以外的合同价款。（三）保证担保金额，按以下第种方式约定：本保证担保金额为主合同工程款万元的10%,数额为人民币大写：）。二、保证担保的方式及有效期（一）保证担保方式：连带责任保证。（二）保证担保有效期：自本保函生效之日起至发包人根据主合同约定的除工程质量保修金以外的全部工程结算款项应支付之日起日内，最迟不超过年月日。（三）贵方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证担保有效期按照变更后的支付日期做相应调整。三、承担保证担保责任的形式发包人未按合同约定向贵方支付主合同项下工程款的，由我方在保证金额内代为支付，并赔偿因此给贵方造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。四、代偿的安排（一）贵方要求我方承担保证担保责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未按照主合同约定支付工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。（二）在出现贵方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向贵方支付工程款的情形时，贵方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供项目总监理工程师、监理单位或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。（三）我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后在一个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证担保责任。五、保证担保责任的解除（一）在本保函承诺的保证担保有效期内或者提前终止日前，贵方未书面向我方主张保证担保责任的，自保证担保有效期届满次日或者提前终止日起，我方保证担保责任解除。（二）我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。（三）按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除O（四）我方解除保证责任后，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。六、免责条款（一）因贵方原因致使发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担保证担保责任。（二）依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。（三）贵方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证担保责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证担保责任。（四）因不可抗力造成发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担保证担保责任。七、其他（一）本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。（二）本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律，因本保证担保发生争议协商解决不成，应按以下第种方式解决：1 .向人民法院越诉。2 .提交仲裁委员会（仲裁地点为）,按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。（三）本保证担保自我方法定代表人或授权代表签章并加盖公章之日起生效。保证人：（公章）法定代表人（或授权代表）：（签章）地址：邮政编码：电话：传真：履约保函（独立保函）编号:申请人/承包人：地址：受益人/发包人：地址：开立人/保证人：地址：（受益人名称）：鉴于（以下简称“受益人”）与（以下简称“申请人”）于年月日就工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订（以下简称“基础合同”），我方（即“开立人”）根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之承包人,受益人为基础合同项下之发包人，基于申请人的请求，我方同意就申请人履行与贵方签订的基础合同项下的义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。关于工程质量保修责任按以下第种方式约定：（一）本保函担保范围不包含工程质量保修责任；（二）本保函担保范围包含工程质量保修责任。二、本保函担保金额为基础合同工程款万元的%,数额最高不超过人民币人民币（大写）元（¥）;三、本保函有效期按以下第种方式约定：（一）自本保函生效之日起至基础合同约定的工程竣工验收合格之日后一日内，最迟不超过一年月日；（二）本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的缺陷责任期后一日止，最迟不超过一年一月日。四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；（2）教明要求支付的金额；（3）载明申请人违反主合同义务的条款和内容；（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：O受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人或授权代理人签章并加盖公章。五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。六、与本保函有关的主合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。七、我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后或者提前终止日自动消灭。八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函发生争议协商解决不成，应按以下第一种方式解决：（一）向人民法院起诉。（二）提交仲裁委员会（仲裁地点为）,按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。九、本保函自我方法定代表人或授权代表签章并加盖公章之日起生效。（公章）（签章）开立人:法定代表人（或授权代表）：地址：邮政编码：电话：传真：开立时间：年月履约保函（非独立保函）编号：承包人：地址：担保权人/发包人：地址：保证人：地址：（发包人名称）：鉴于（以下简称“发包人”）与（以下简称“承包人”）于一年一月一日就工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订（以下简称“主合同我方即保证人基于承包人的请求，同意就承包人履行与贵方签订的主合同项下的义务，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）：一、保证担保的范围及保证担保金额（一）保证担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。关于工程质量保修责任按以下第种方式约定：1 .本保函担保范围不包含工程质量保修责任；2 .本保函担保范围包含工程质量保修责任。承包人按照主合同约定履行的义务。（二）保证担保金额为主合同工程款万元的,数额最高不超过人民币人民币（大写）元（¥）;二、保证担保的方式及有效期（一）保证担保方式：连带责任保证。（二）保证担保有效期按以下第种方式约定：1 .自本保函生效之日起至主合同约定的工程竣工验收合格之日后一日内，最迟不超过一年月日；2 .本保函有效期自开立之日起至主合同约定的缺陷责任期后一日止，最迟不超过一年一月日。（三）贵方与承包人协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，保证担保有效期按照变更后的竣工日期做相应调整。三、承担保证担保责任的形式我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证担保责任：（一）向承包人资金、设备或者技术援助，使其能继续覆行合同义务；（二）直接接管该项工程或者委托经贵方同意的其他承包商，继续履行合同义务；（三）在保证担保金额最高限额内，按照合同约定，向贵方承担违约责任和赔偿因此造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。四、代偿的安排（一）贵方要求我方承担保证担保责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有说明承包人违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。（二）贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。（三）我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后,在个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证担保责任。五、保证担保责任的解除（一）在本保函承诺的保证担保有效期内或者提前终止日前，贵方未书面向我方主张保证担保责任的，自保证担保有效期届满次日或者提前终止日起，我方保证担保责任解除。（二）我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。（三）按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。（四）我方解除保证责任后，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。六'免责条款（一）因贵方原因致使承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责任。（二）依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。（三）贵方与承包方协议变更主合同的，如加重承包方责任致使我方保证担保责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证担保责任。（四）因不可抗力造成承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责任。七、其他（一）本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。（二）本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函发生争议协商解决不成，应按以下第一种方式解决：1 .向人民法院起诉。2 .提交仲裁委员会（仲裁地点为）,按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。（三）本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签章并加盖公章之日起生效。工程质量保修保函（独立保函）编号：申请人/承包人：地址：受益人/发包人：地址：开立人/保证人：地址：（发包人名称）：鉴于（以下简称“受益人”）与（以下简称“申请人”）于年月日就工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订（以下简称“基础合同”），我方（即“开立人”）根据主合同了解到申请人为基础合同项下之承包人，受益人为基础合同项下之发包人，基于申请人的请求，我方同意就申请人履行与贵方签订的基础合同项下的工程质量保修义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。七、我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后或者提前终止日自动消灭。八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函发生争议协商解决不成，应按以下第种方式解决：（一）向人民法院起诉。（二）提交仲裁委员会（仲裁地点为）,按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。九、本保函自我方法定代表人或授权代表签章并加盖公章之日起生效。开立人：（公章）法定代表人（或授权代表）：（签章）地址：邮政编码：电话：传真：开立时间:工程质量保修保函（非独立保函）编号：承包人：地址：担保权人/发包人：地址：保证人：地址：（发包人名称）：鉴于（以下简称“发包人”）与（以下简称“承包人”）于一年一月一日就工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订（以下简称“主合同”），我方即保证人基于承包人的请求，同意就承包人按照主合同约定的工程保修范围和期限内，对工程发生的质量缺陷履行保修义务，以保证的方式向贵方提供如下担保（以下简称“本保证担保”）：一、保证担保的范围及保证担保金额（一）保证担保范围：承包人在主合同约定的工程保修范围和期限内，对工程发生的质量缺陷履行保修义务。（二）保证担保金额：主合同价的斩数额最高不超过人民币（大写）元（¥）o二、保证担保的方式及有效期（一）保证担保方式：连带责任保证。（二）保证担保有效期：自本保证担保生效之日起至主合同中确定的工程缺陷责任期届满之日起日内，最迟不超过一一年一月一日。（三）贵方与承包人协议变更工程缺陷责任期的，经我方书面同意后，保证担保有效期按照变更后的工程缺陷责任期做相应调整。三、承担保证担保责任的形式在保修责任期内，由承包人原因造成的质量缺陷，承包人不履行保修责任时，我方按照贵方的要求由我方在本保函第一条规定的保证担保金额内赔偿贵方的损失。四、代偿的安排（一）贵方要求我方承担保证担保责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有说明承包人违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。（二）我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在一个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证担保责任。五'保证担保责任的解除（一）在本保函承诺的保证担保有效期内或者提前终止日前，贵方未书面向我方主张保证担保责任的，自保证担保有效期届满次日或者提前终止日起，我方保证担保责任解除。（二）承包人按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证有效期届满次日起，我方保证责任解除。（三）我方按照本保函向贵方履行保证担保责任所支付的金额达到本保函金额时，自我方向贵方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证担保责任解除。（四）按照法律法规的规定或出现应解除我方保证担保责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证担保责任解除。我方解除保证担保责任后，本保函自动失效。六、免责条款（一）因贵方原因致使承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责任。（二）依照法律法规的规定或贵方与承包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。（三）贵方与承包人协议变更主合同的，如加重承包人责任致使我方保证担保责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证担保责任。（四）因不可抗力造成承包人不能履行义务的，我方不承担保证担保责任。七、其他（一）本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。（二）本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函发生争议协商解决不成，应按以下第种方式解决：1 .向人民法院越诉。2 .提交仲裁委员会（仲裁地点为）,按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。（三）本保函自我方法定代表人或授权代表签章并加盖公章之日起生效。保证人：（公章）法定代表人（或授权代表）：（签章）地址:邮政编码：电话：传真：年月日37