辽宁省公路工程劳务合作合同示范文本.docx
辽宁省公路工程劳务合作合同（2024版示范文本）辽宁省交通运输厅1 .承包人（分包人）与劳务合作企业应当按照本合同（示范文本）格式签订劳务合作合同。2 .承包人可依法将劳务作业分包给具有施工劳务资质的劳务合作企业，但禁止以劳务合作的名义进行施工分包。分包人不得将承接的分包工程再进行分包和转包，但可将劳务作业分包给具有施工劳务资质的劳务合作企业。3 .本合同经承包人（分包人）、劳务合作企业签字盖章后，须经监理人审查同意后报发包人书面同意，并经发包人备案后生效，由发包人在本合同双方签署页盖堂（备案专用埴）确认备案。第一部分协议书劳务合作合同编号：（）工程项目：承包人/分包人（全称>:（以下简称“甲方”）劳务合作企业（全称）：（以下简称“乙方”）；依照中华人民共和国民法典中华人民共和国公路法建设工程质量管理条例建设工程安全生产管理条例公路工程施工分包管理办法辽宁省公路工程施工分包管理实施细则等有关法律、法规、规章和相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，（承包人全称，以下简称为，'承包人”；分包人全称，以下简称为“分包人”）和劳务合作企业双方就理劳务合作事项经协商达成一致，订立本合同。一、工程概况劳务合作工程名称：»劳务合作工程地点：1>劳务合作工程承包范围：0二、劳务合作合同价款1 .签约合同价款（含税）为人民币元（大写：元整）,其中：（1）合同价款（不含增值税）暂定为：人民币元（大写：元整）。（2）增值税税金元（大写：元整）。本合同增值税计税采用计税模式（一般/简易计税模式），适用税率为o由乙方向甲方提供增值税发票（专用/普通）。如国家调整增值税税率，则本合同不含增值税单价不变，按照调整后的增值税税率进行结算调整含税单价。具体组成详见附件3。（3）若因乙方疏忽、未进行简易计税备案等原因造成甲方损失，由乙方全额补偿并从项目工程款中扣除，造成乙方损失，由乙方自行承担。（4）安全文明施工措施费的特别约定：（需在工程量清单中单独列示）2 .合同价格形式：o（固定总价合同/固定综合单价合同/其他，无特殊情况的原则上采用固定综合单价合同形式）3.合同最终价以完工验收后经甲方审定的结算价为准。合同价格中均已包含了乙方为实施和完成本合同工程所需的全部成本、利润及税费，以及完成本合同工程劳务作业应承担的一切贡任、义务和风险所需的班用。三、工期计划开工口期：本劳务合作工程定于年一月一口开工：计划完工日期：本劳务合作工程定于年月日完工：合同工期总口历天数为：天。工期总历天数为连续口历天数，已包含春节等全部法定节假日；根据前述计划开工、完工日期计算的工期天数与总口历天数不一致的，以总口历天数为准。实际开工日期以甲方开工通知为准。四、劳务合作企业情况资质证书编号：:资质名称：:安全生产许可证编号：;许可范围：:证件有效期：。五、工程质量和安全标准本工程适用的质量标准和技术规范：0六、组成劳务合作合同的文件包括：1 .本合同协议书；2 .中标通知书（如有）：3 .劳务合作企业的报价书：4 .本合同专用条款：5 .本合同通用条款：6 .本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件：7 .合同履行过程中，甲方和乙方协商一致的其它书面文件。七、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、承诺1 .甲方承诺，按照劳务合作合同约定的期限和方式支付合同价款。2 .乙方承诺，按照合同约定的工期、质量和安全标准，完成本劳务合作工程，承担安全生产、环境保护责任，并在缺陷责任期与质量保修期内承担相应缺陷修熨与保修责任：履行总承包或者分包合同中与木合同劳务合作工程有关的义务。九、合同的生效本合同双方约定：本合同由发包人委托的监理人审查同意以及发包人书面同意，并经发包人备案后生效。监理人、发包人审查未通过，或未经发包人备案的，本合同无效。本合同一式一份，甲方执一份，乙方执一份，具有同等法律效力。甲方：（一单位隼）乙方：（一单位隼）法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日年月日监理人审查意见总监理工程师总监办（章）年（签名）：月日发包人审查意见审查人：年月日（加盖公章）发包人备案意见备案人：年月日（加盖公章）第二部分通用条款1.词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条款所赋予的定义：1.1 通用条款：是根据法律、法规、规章和相关规定，以及公路工程施工的需要订立，通用于劳务合作工程的条款。1.2 专用条款：是承包人（分包人）与劳务合作企业根据法律、法规、规章和相关规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。1.3 发包人：是指公路工程建设的项目法人或者受其委托的建设管理单位。1.4 承包人：是指由发包人通过招标等形式确定，并与发包人签署正式合同的施工总承包企业。1.5 分包人：是指从承包人处分包工程，依法与承包人签订施工分包合同并经监理人审查同意、发包人书面同意的施工企业。1.6 劳务合作：除施工分包以外，承包人（分包人）与他人合作完成的其他以劳务活动为主，由劳务企业提供劳务作业人员及所需机具（不限制规模），由承包人（分包人）负责施工方案编制和组织实施并统一控制工程质量、施工进度、主要材料采购、生产安全等的施工活动统称为劳务合作。1.7 甲供材料：包括甲供主材和甲供周转材料、措施材料两大类。甲供主材：指由甲方统一购买，按设计量加合同约定的损耗量供应给乙方使用的工程永久材料。劳务合作单价中不包含此材料费，计量与结算时超出约定损耗量部分按照相关约定进行扣款。卬供周转材料、措施材料：指由甲方按约定数量供应给乙方使用的周转、措施材料。劳务合作单价中不包含此材料费，计量与结算时超出约定量的部分和损坏的部分按照相关约定进行扣款。1.8 签约合同价：是指甲乙双方在合同协议书中确定的总金额。1.9 劳务合作合同价格：是指甲方用于支付乙方按照劳务合作约定完成劳务合作范闱内全部工作的金额，包括劳务合作合同履行过程中按劳务合作合同约定发生的价格变化。1.10 班用：是指为履行劳务合作合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理班和应分撞的其他费用，但不包括利润。1.11 计口工：是指劳务合作合同履行过程中，乙方完成甲方提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时,按劳务合作合同中约定的单价计价的一种方式。2 .合同文件及解释顺序2.1 合同文件应能互相解释，互为说明。除本合同专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同协议书、附件及补充协议；（2）中标通知书（如有）；（3）劳务合作企业的报价书；（4）本合同专用条款；（5）本合同通用条款：（6）本合同工程建设标准、图纸；（7）合同履行过程中，甲方和乙方协商一致的其他书面文件。2.2 当合同文件内容出现含糊不清或不相一致时，应在不影响工程正常进行的情况下，由甲乙双方协商解决。双方协商不成时，按本合同通用条款第30条关于争议的约定处理。3 .语言文字和适用法律、行政法规3.1 语言文字除本合同专用条款中另有约定，本合同文件使用的语言文字应与总包或分包合同文件使用的语言文字相同。3.2 适用法律和行政法规除本合同专用条款中另有约定，本合同适用的法律、法规应与总包或分包合同中规定适用的法律、法规相同。需要明示的法律、行政法规在专用条款内约定。4 .图纸4.1 甲方应按照本专用合同条款约定向乙方提供图纸，并组织图纸会审和设计交底。乙方需要增加约定以外图纸套数的，甲方应代为复制，复制费用由乙方承担。4.2 乙方在收到图纸后应对图纸进行仔细核查，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知甲方二甲方应及时向乙方提供修改补充后的图纸或处理意见。乙方在收到图纸后7天内未提出书面异议，视为认可图纸不存在差错、遗漏或缺陷。后续施工中因图纸问题所造成的责任及损失由乙方承担。5 .联络5.1 与合同有关的通知、指令等文件，均应采用书面形式，以邮递、电子邮件、微信、专人送达等方式发送给对方。5.2 甲乙双方应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地址和电子送达方式，本条约定的送达地址和电子送达方式系双方工作联系往来、法律文书及争议解决时相关文书送达地址。无论乙方是否签收，均视为送达。由此增加的费用和（或）延误的期限由拒绝接收一方承担。一方变更送达地址或电子送达信息的，应在变更后3日内及时书面通知对方，但变更通知送达前另一方按之前的联系方式发送的文件仍为有效送达，若未及时通知的，变更前的联系方式视为有效送达地址，由未通知方承担责任。6 .保密除法律规定或专用合同条款另有约定外，未经对方当事人同意，任何一方当事人不得将对方提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方，上述保密义务在分包合同终止后仍应履行。7 .甲方义务7.1 甲方项目现场管理人员对乙方施工作业的质量、进度、安全生产、文明作业等各项工作进行全面监管，对乙方进行技术、质量、安全交底和培训。7.2 审核查验乙方按本合同附件约定派驻现场的人员资格证书及授权委托书、设备机具的规格、型号、年限等情况。7.3 负责为乙方提供施工内容图纸，并提供技术规范及标准供乙方查阅。甲方提供的图纸不包括标准设计图集。7.4 负贡按合同约定提供甲供材料、甲供设备。7.5 按本合同约定按时办理工程计量与结算，并向乙方支付劳务工程款。7.6 负责与发包人、承包人、监理、设计单位和当地行政部门联系，组织并协调现场工作关系。7.7 承包人（分包人）应当按照合同约定对劳务合作企业的劳务作业人员进行管理。劳务作业人员应当经业务培训和安全生产教育后上岗，特殊工种人员应持证上岗。7.8 甲方应履行的其他义务。8 .甲方提供基础资料、施工条件8.1 甲方应当在移交施工场地前向乙方提供发包人已移交的劳务合作工程地卜.管线资料、地质勘察资料、相邻建筑物、构筑物和地卜工程等有关基础资料。乙方应对依据前述基础资料所做出的解释和推断负责，但因发包人提供基础资料存在错误、遗漏导致乙方解糅或推断失实的，由乙方配合甲方向发包人索赔，若甲方未获得贿偿的，乙方也不得从甲方处获得相应赔偿。8.2 除专用合同条款另有约定外，甲方应最迟于实际开工口期前3天向乙方移交施工场地并提供以下施工条件：（1）除乙方按合同约定自行解决供水供电外，甲方负责向乙方提供水、电接驳点，乙方负责接线接表有偿使用（具体接线标准和方式以及水班、电附单价详见合同专用条款）：（2）正常施工所需要的进入施工场地的交通条件；<3）正常施工所需要的作业面：（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。甲方向乙方移交施工场地时，甲方和乙方应对全部施工条件和劳务合作工程施工前的工程质量进行检查，并在检查记录上签字确认，H双方签字之口起，视为该工作面已满足施工条件，且劳务合作工程施工前的工程质量合格。8.3 因发包人原因未能按劳务合作合同约定及时向乙方提供施工场地、施工条件、基础资料，导致工期延误的，由乙方配合甲方向发包人索赔，若甲方未获得赔偿的，乙方也不得从甲方处获得相应赔偿。9 .指令和决定9.1 甲方指令就劳务合作工程范围内的有关工作，甲方随时可以向乙方发出指令，乙方应执行甲方根据劳务合作合同所发出的所有指令。乙方拒不执行指令，甲方可委托其他单位完成该指令事项，发生的费用从应付给劳务合作企业的相应款项中扣除。9.2 发包人或工程师、监理人指令就劳务合作工程范围内的有关工作，乙方应执行经甲方确认和转发的发包人或工程师、监理人发出的所有指令和决定。10 .甲方项目经理10.1 项目经理的姓名、职称、资格在本合同专用条款内写明。10.2 项I=I经理可授权具体的管理人员行使自己的部分权利，并在认为有必要时可撤回授权，授权和撤回均应提前7天以书面形式通知乙方，委派书及撤回通知作为劳务合作合同的附件。10.3 项目经理应按劳务合作合同的约定，及时向乙方提供所需的指令、批准、图纸并履行其它约定的义务，否则乙方应在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由及延误的后果通知甲方，项目经理在收到通知后48小时内不予答复，应承担因延误造成的损失。10.4 甲方若要更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知乙方，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。11 .劳务合作企业义务11.1 乙方在履行合同过程中应遵守法律法规和相关规定，并保证甲方免于承担因乙方违反法律而引起的任何责任。11.2 除本合同另有约定，乙方应履行并承担总包（分包）合同中与劳务合作有关的甲方的所有义务与责任，同时应避免因乙方自身行为或疏漏造成甲方违反总包（分包）合同中约定的甲方义务的情况发生。11.3 乙方应在开工前7天，向甲方提交一份详细的劳务作业方案，甲方批准后乙方方可执行。11.4 乙方负责建立健全安全生产、文明施工组织机构，遵守甲方及发包人的相关规章制度。对进入本合同约定施工范围的乙方人员和第三人的安全负责，发生人身伤害、财产损害事件由乙方自行承担全部赔偿义务，井承担因此给甲方造成的损失。保持施工现场文明清洁，按国家和地方有关环保规定施工，若达不到发包人和有关部门文明施工和环保要求，乙方承担所有处罚费用。11.5 负责按照约定配备满足本合同施工安全、质量、进度需要的人力、设备、机具、材料等生产要素，按照施工计划组织进场。11.6 妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的设备机具、工程材料、周转材料等，不合理使用导致损毁的应承担赔偿责任。11.7 H行解决为完成本合同工程所需的生活临时设施，并承担其费用，临时驻地方案应报甲方批准。11.8 乙方应接受本工程发包人和监理人及甲方驻现场工程师的监督检查，并积极配合，尊重发包人、监理人的意见，但不得直接与发包人及监理人发生业务关系。11.9 乙方不得以甲方名义进行采购物资、设备等对外经济活动。11.10 遵守甲方制定的各项规章制度，遵守当地的民风民俗，因乙方原因引起的民事纠纷的责任和费用由乙方自行承担。11.11 乙方与甲方的其他单位在同一工作面混合作业时，应互相谅解，协调配合，不得以任何理由进行阻碍干扰。11.12 施工期间，当地所需乙方办理的手续（含暂住证等）由甲方协助乙方办理，卷用乙方自理。11.13 接受行政部门、发包人临时的停工要求，停工期间乙方应妥善安排施工任务、采取合理措施降低损失。11.14 乙方为现场施工人员购买的劳保用品和防护用品及安全用品，应符合国家有关强制性规定。安全帽、救生衣、救生圈、安全带和工作服由甲方统一购置的，乙方应按实际领用数量和含税采购单价承担费用。11.15 按照合同、图纸、标准和规范、有关技术要求及劳务作业方案，实施和完成合同工程及缺陷修复工程中的一切施工作业。11.16 在履行合同约定的各项工作时，不得侵害甲方与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，不得影响邻近建筑物、构造物的安全与正常使用，不得干扰群众的生产、生活和通行方便。如果发生上述情况，应及时排除妨碍、消除影响，并H行承担由此导致的一切责任与赔偿、诉讼费用及其它开支等全部费用。11.17 乙方认真组织、配合甲方做好作业人员的技能培训和岗前培训。组织本单位作业人员开展三级安全教育培训，并与施工人员签订安全生产责任书，层层落实安全生产责任制，建立健全教育培训档案，并将安全教育培训资料每月报甲方备案。11.18 已完工工程未交付监理验收合格前，乙方应负责已完分包工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，乙方臼卷予以修复。11.19 乙方应按有关法律规定缴纳税费，应缴纳的税费已包含在合同价格内。11.20 乙方应承担的其他义务。12 .特种作业人员上岗作业要求法律规定需要持证上岗的特种作业人员及相关技术工种作业人员，必须具有行政管理部门颁发的相应岗位的特种作业上岗证，并在相应作业人员进场前报送甲方审核并备案。特种作业人员不具备上岗证（包括但不限于无证、证照失效等）的，乙方应按通用合同条款违约贲任条款的约定承担违约责任。13 .工作内容13.1 乙方根据施工图纸、施工组织设计等有关资料、发包人以及甲方要求，组织相关人员、机械设备（不限制规模）进场，完成劳务合作工作，具体工作详见专用条款。13.2 为完成本合同专用条款中的工作内容施工的全部工作及其辅助工作（含合同未具体注明，但施工所必须的工序及辅助工作）、现场清理、文明安全施工、环境保护及缺陷修夏等全部工作内容。13.3 合同履行中，甲方有权根据现场实际情况和乙方能力等，对乙方的承建劳务合作工程范围、工程量进行调增或调减。上述调整不影响合同单价，同时乙方承诺全面接受相关指令，并不以此提出索赠要求。14,劳务费用的结算支付13.4 劳务报酬13.4.1 本合同的劳务费用采用下列任何一种方式计算：（1）固定劳务报酬；（2）约定不同工种劳务的计时单价，按确认的工时计算；（3）约定不同工作成果的计件单价，按确认的工程量计算。13.4.2 本工程的劳务报酬，除本合同14.1.6规定的情况外，均为一次包死，不再调整。13.4.3 采用本合同14.1.1第（1）种方式计价的，劳务报酬共计71.O13.4.4 采用本合同14.1.1第（2）种方式计价的，不同工种劳务的计时单价分别为：，单价为元；，单价为元：.单价为元：.单价为元：.单价为元。13.4.5 采用本合同14.1.1第（3）种方式计价的,不同工作成果的计件单价分别为：.单价为元：，单价为元：.单价为元：.单价为元：.单价为元。13.4.6 在下列情况下，固定劳务报酬或单价可以调整：（1）以本合同约定价格为基准，市场人工价格的变化幅度超过一%,按变化前后价格的差额予以调整：（2）后续法律及政策变化，导致劳务价格变化的，按变化前后价格的差额予以调整：（3）双方约定的其他情形：.13.5 工时及工程量的确认13.5.1 采用固定劳务报酬方式的，施工过程中不计算工时和工程量。13.5.2 采用计时单价劳务报酬方式的，由劳务合作企业每口将提供劳务人数报工程承包人，并由工程承包人确认。13.5.3 采用计件单价劳务报酬方式的，由劳务合作企业按月（或旬、口）将完成的工程量报工程承包人，并由工程承包人确认。对劳务合作企业未经工程承包人认可，超出设计图纸范围和因劳务合作企业原因造成返工的工程量，工程承包人不予计量。143劳务报酬的中间支付14.3.1采用固定劳务报酬方式支付劳务报酬的，双方约定按下列方法支付：（1）合同生效即支付预付款元：（2）中间支付:第一次支付时间为年一月一日，支付元：第二次支付时间为年一月一日，支付元：143.2采用计时单价或计件单价方式支付劳务报酬的，双方约定支付方法为。14.3.3本合同确定调整的劳务报酬、工程变更调整的劳务报酬及其他条款中约定的追加劳务报酬，应与上述劳务报酬同期调整支付。15 .工期和进度15.1 劳务作业方案5.1.I劳务作业方案的编制甲方负责施工组织设计（施工方案）的编制，负责组织实施并统一控制工程质量、施工进度、主要材料采购、生产安全等。乙方应根据甲方要求及施工方案，编制及修订劳务作业方案，劳务作业方案应包括劳动力安排计划、机具设备及材料供应计划。乙方应在合同签订后7口内提交劳务作业方案。甲方在收到劳务作业方案后确认或提出修改意见。对甲方提出的合理意见和要求，乙方应予以修改完善。乙方未在前述期限内提交劳务作业方案，乙方应承担由此对自身以及对甲方造成的工期延误及费用增加。乙方须接受甲方阶段性工期计划安排以及相应阶段性工期调整（包括发包人就本合同工程对甲方的工期安排和调整），具体要求以甲方项目经理部下发的工程进度计划为准。15.1.2劳务作业方案调整及批准经甲方批准的劳务作业方案是劳务合作合同当事人控制劳务合作工程进度的依据。因其他工程原因影响劳务合作工程正常施工时，甲方应及时通知乙方，乙方立即调整劳务作业方案并报甲方批准。因此造成工期延误的，在总包合同允许前提下合同双方可协商一致调整作业期限，除调整作业期限外，乙方不得向甲方索赔班用。15.2 劳动力及施工生产要素保障合同期间，甲方将施工进度计划下达给乙方，乙方应满足甲方的总体进度及节点工期计划要求，配备足够的人员及机具设备进场施工，确保按期完工。如甲方认为乙方实际投入不能满足进度要求时，乙方应无条件按进度计划要求在甲方要求的时间内增加人员、材料、设备投入，否则甲方有权代为实施，由此发生的班用全部由乙方承担并从应支付乙方工程款中宜接扣除。15.3 开工甲方应在计划开工口期前按照劳务合作合同约定向乙方发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。除专用合同条款另有约定外，乙方应当清楚并充分预计到工程可能不能正常开工的不利条件，劳务合作合同当事人协商调整作业期限，除施工期限调整外，乙方不得因此以任何形式向甲方索要胡用。15.4 测量放线除专用合同条款另有约定外，甲方应在实际开工口期3天前向乙方提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。乙方发现甲方提供的测量基准点、基准线和水准点及其节而资料存在错误或疏漏的，应及时通知甲方。甲方应及时修正或提供补充资料。15.5 工期延误1551在劳务合作合同履行过程中，非甲方原因造成的工期延误,在总包合同允许前提下劳务合作合同当事人可协商一致调整作业期限，除施工期限调整外，乙方不得因此以任何形式向甲方索要权用。15.5.2因乙方原因造成工期延误的，乙方应按照通用合同条款违约责任条款的约定承担逾期完工的违约责任。乙方承担违约责任的，不免除或减轻乙方继续完成工程及修补缺陷的义务。因乙方原因导致甲方向发包人承担违约责任的，乙方应承担相应的违约责任。15.6 暂停施工15.6.1 发包人指示暂停施工的或因甲方原因引起暂停施工的，甲方应及时下达暂停施工指令，乙方应按甲方指令暂停施工。因发包人原因造成的暂停施工，由乙方配合甲方向发包人索赔，若甲方未获得赔偿的，乙方也不得从甲方处获得相应赔偿。因甲方原因导致工期延误的，在总包合同工期允许前提下劳务合作合同当事人协商调整作业期限，除施工期限调整外，乙方不得因此以任何形式向甲方索要费用。15.6.2 因乙方原因引起的暂停施工，乙方应承担由此增加的班用和（或）延误的工期，且乙方在收到甲方复工指示后7天内仍未复工的，视为乙方无法继续履行劳务合作合同。乙方应按照本合同通用合同条款约定向甲方承担违约责任。15.6.3 暂停施工期间，乙方应负责妥善照管劳务合作工程并提供安全保障，由此增加的费用由乙方承担。15.6.4 暂停施工后的复工。乙方应采取有效措施消除劳务作业暂停的影响，当工程具备复工条件时，甲方向乙方发出复工通知，乙方无故拖延或拒绝复工超过7天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约损失。15.7 根据乙方施工进度执行情况，甲方有权对工程任务重新划分或调减乙方合同工程量，乙方必须无条件执行：工程数量的调整均不影响单价，乙方承诺放弃向甲方主张费用补偿的权利。15.8 乙方理解工程施工存在不确定性，存在各工序的搭接和交叉或其它施工干扰如征地拆迁、迎接检查、阻工、民事干扰等原因造成进场后无法及时连续施工，或由于工程进度需要赶工或增加投入等情况，增加的成本已包含在相关细目单价中，因此甲方出于施工管理需要有权发出阶段工期调整指令，乙方承诺接受并严格执行甲方指令，同时乙方承诺放弃因上述情况向甲方提出费用补贴或者索赔要求的权利。16 .工程质量16.1 质量要求乙方应确保所完成劳务合作工程符合合同约定的质量标准。甲方有作业规范要求的，乙方的劳务作业还应当满足甲方的作业规范要求。有关劳务合作工程质量的特殊标准或要求可以由劳务合作合同当事人在专用合同条款中约定。16.2 质量管理16.2.1 甲方质量管理甲方应招劳务合作工程质量管理纳入总包工程质量管理体系，对劳务合作工程的质量进行监督管理。16.2.2 乙方质量管理（1）乙方严格按照甲方提供的施工图纸、监理指令、发包人的专项质量要求、合同约定的施工技术规范和工程质量检验评定标准等进行施工。（2）乙方应建立完善的质量检查制度并严格执行，设置专门的质量检查机构，配备专职的质量检查人员，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位贲任、质检人员组成、质量检查程序和实施细则等报甲方审批。所有的质量检查和检验应作详细记录并报甲方。<3）乙方应按甲方要求组织相关人员进行培训及教育，在施工前应进行详细的技术交底和安全交底。16.3 不合格工程的处理因乙方原因造成劳务合作工程不合格的，甲方有权随时要求乙方采取补救措施，包括但不限于无偿修理或者返工、改建，宜至达到劳务合作合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。乙方无法采取措施补救的，甲方可拒绝接收全部或部分不合格劳务合作工程，并有权引入第三方完成施工任务，他此增加的费用、延误的工期以及甲方因此受到的全部损失由乙方承担。16.4 工序及隐蔽工程的质量检查验收工序及隐蔽工程完成后，应由乙方内部进行臼检并完善检查记录，合格后申请现场技术人员报检，经现场技术人员检查验收合格后报项目专职质检员检查验收，通过“三检”合格的工序及隐蔽工程向监理报检。经甲方现场技术负责人和发包人监理工程师检查验收合格签字后方可进行下一道工序施工。工序及隐蔽工程虽经检验合格后，但仍不免除乙方对整个合同工程质量应承担的全部责任和义务及质量终身责任制。16.5 因乙方原因出现工程质量问题或质量事故，必须严格按照甲方的要求和处置方案进行处理，未经允许乙方不得擅Pi处理。甲方有权随时要求乙方采取补救措施，直至达到劳务合作合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。17.安全生产17.1 安全生产要求17.1.1 乙方应遵守甲方及国家工程建设安全生产有关管理规定，服从甲方安全生产管理，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。严格按照安全标准组织施工，并随时接受发包人、监理人和甲方的监督检查，采取一切必要的安全防护措施，消除事故隐患。施工范围内发生的一切安全事故，由乙方承担全部责任及发生的班用。由此给甲方造成的损失由乙方全部承担。17.1.2 乙方对安全文明施工费应专款专用，并应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则甲方有权责令其限期改正；逾期未改正的，甲方有权责令乙方暂停施工，由此增加的班用和（或）延误的工期由乙方承担。17.1.3 乙方应为施工人员配发符合国家强制性标准的劳动安全防护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品等）。劳动安全防护用品由乙方自行采购/甲方统一提供。17.2 特别安全生产事项17.2.1 除合同专用条款另有约定外，乙方进行危险性较大工程施工时，应按照甲方编制的专项施工方案并在甲方人员现场监督下组织施工，放置安全警示标志，进行安全技术交底，因乙方未按照方案要求施工导致的人身伤害和财产损害（包括对第三方）事故，由乙方承担全部赔偿责任，由此给甲方造成的损失由乙方全部承担。17.2.2 乙方施工内容中如包含爆破作业时，应符合行业各项规定，做好火工品管理和使用工作，严禁私自采购、运输、私藏、倒卖和违规使用爆炸物品，违者须承担法律责任。乙方应配备持证爆破员和安全员，对相邻居住区或道路事先做好提醒、警示、疏散、防护等措施。因乙方未按规定执行或未尽到防护义务导致的人身伤害和财产损害（包括对第三方）事故，由乙方承担全部赔偿责任。17.2.3 乙方应做好施工范围内与公共场所或道路接线范围内的安全设施、安全标志的设置与维护，使其保持正常有效的防护和警示状态。因乙方未按规定执行或未尽到防护义务导致的人身伤害和财产损害（包括对第三方）事故，由乙方承担全部赔偿责任。17.3 事故处理劳务合作过程中发生安全生产事故的，乙方应按有关规定立即通知甲方。甲方和乙方应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减地址：O邮政编码：。联系人：。联系电话：。传真：。微信号:。电子邮箱：。6 .保密双方关于保密事项的其他约定：O7 .甲方义务7.8甲方应履行的其他义务：010.1甲方项目经理姓名：:联系电话：:授权事项：0II.乙方义务11.20乙方应履行的其他义务：o13 .工作内容13.1 乙方劳务合作内容包括但不限于如下工作：（1） O（2） 。14 .劳务费用的结算支付14.1.1本合同的劳务班用采用方式计算。14.1.3采用本合同14.1.1第（1）种方式计价的，劳务报酬共计.TCo14.1.4采用本合同14.1.1第（2）种方式计价的，不同工种劳务的计时单价分别为：,单价为元：,单价为元：,单价为元：,单价为元；,单价为元。14.1.5采用本合同14.1.1第（3）种方式计价的，不同工作成果的计件单价分别为：,单价为元：,单价为元：,单价为元：,单价为元：,单价为元。17.5关于乙方安全防护及安全生产投入的其他约定：o19.农民工用工与工资管理19.9关于农民工工资支付的特别约定：如甲方未及时足额发放农民工工资，则乙方应先行垫付，有权要求甲方支付违约金，违约金数额见项目专用条款。若因乙方考勤借误等原因造成拖欠工资的，视为劳务合作企业违约，甲方在垫付其应得工资后，在劳务合作企业劳务费用中扣除相关费用，并有权要求劳务合作企业支付违约金，违约金数额见项目专用条款。20.材料和设备20.1 甲供材料20.1.1 甲供材料包括：o20.1.5 甲供周转材料、措施材料包括：。20.2.1乙方自行采购的材料范围：o20.6甲供设备：O21.变更213关于新增施工内容原清单中没有相同或类似的细目，其单价的定价规则：。21.6关于变更的其他约定：-23 .验收、交付及退场23.4劳务作业验收、交付完毕，甲方对乙方的退场要求：。24 .缺陷责任期与保修期24.1 乙方对本工程质量承担的缺陷贡任期为一月，缺陷贡任期起算时间为：。25 .保证金25.1 工程质量保证金扣款比例与时间：。1.1 .1版约担保提交形式、缴纳比例与时间：o26 .违约26.1 甲方违约甲方违约的其他情形及违约责任的承担方式和计算方法的约定：。26.2 乙方违约乙方违约的其他情形及违约责任的承担方式和计算方法的约定：O27 .不可抗力27.1 除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：。28 .保险28.3关于保险的其他约定：。29 .其他29.5关于其他事项的补充约定：o30 .争议解决合同当事人因合同及合同有关事项发生争议的且协商不成的，按下列第一种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁。（2）向人民法院起诉。合同附件：1 .劳务合作企业营业执照、施工劳务资质等复印件2 .劳务合作企业有关企业信息介绍等资料3 .劳务合作工程量清单（附表1）4 .甲供材料清单（附表2）5 .计日工劳务、材料、设备单价表（附表3）6 .劳务合作企业拟投入的主要机械设备表（附表4）7 .劳务合作企业投入关键人员表（附表5）附表1:劳务合作工程量清单清单编号工程名称单位数埴龄价合价需注工程项目:合同段:劳务合作企业:劳务合作工程:附表2：甲供材料清单序号材料丛种规格碓位结算单价交货时间交货地点工程项目：劳务合作工程:合同段：劳务合作企业:附表3：计日工劳务、材料、设备单价表序号工种'材料、设备名称的位单价I2345工程项目：劳务合作工程:合同段：劳务合作企业:附表4：劳务合作企业拟投入的主要机械设备表设备名称型号性能数成进场时间承诺违约金(1111)备注工程项目：劳务合作工程:合同段:劳务合作企业:附表5：劳务合作企业投入关键人员表序号岗位或工种姓名身份证号劳动合同号到场时间备注工程项目：劳务合作工程:合同段：劳务合作企业:
