2022年关于工程居间合同合集六篇.docx
2022年关于工程居间合同合集六篇工程居间合同篇1（以下简称甲方）（以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法第二十三章、四百二十四条、四百二十六条之规定，经双方商议一致，订立条款，共同遵照执行。施工承包方：居间人：工程名称：工程总价：施工地点：一、委托人与建设方或者总承包方正式签订工程施工合同后,按本工程的总造价支付给居间人作为酬金。二、居间酬金付款方式分三交性付清，具体方式（承包方第一次拨款时给付中间费15%,第二次拨款付中间费60%,第三次全部付清中间费）。三、居间人促成委托方与建设方或者承包方合同成立的委托，应当按照约定支付酬金。四、如委托人不按时支付酬金给居间人间，居间人可凭此合同向人民法院起诉、仲裁或者申请支付令，居间人也有权委托lk主方或者总承包方在施工承包方工程款中扣给居间人五、本居间酬金不承担交纳税金等一切费用。六、本合同一式两份，经双方签字盖章后生效，酬金支付完毕后自动失效。注：1、该委托人委托以上居间人联系取得本工程项目。2、居间酬金以现金或者转账支付甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：隼一月日年月日工程居间合同篇2甲方（委托方）：大连锡安山光大建造工程有限公司乙方（居间方）：牟明郭晓霞张永经付余家甲方因业务需要工程项目，而乙方具备工程相关信息。现双方就甲方委托乙方介绍工程相关项目信息，在自愿平等商议的基础上达成如下协议。一、甲方委托乙方介绍沈阳市保税区大连海关项目工程项目，并尽可能促成该项目建设承包等合法方式与第三方（业主方）签订该项目合同。二、居间报酬与给付方法1、居间费按工程总造价3.5%计取，详见建造施工合同。2、居间报酬支付方法：甲方在工程预付款35%到帐后三个工作日内，需一次性向乙方支付居间报酬，投资建设总额的3.5临如在预付款到帐后三个工作日乙方没有收到居间报酬，则视甲方违约，可从下一批预付款扣除双倍居间报酬，居间报酬的税金由乙方支付。三、约定事项1、甲方与业主方（第三方）签订的合同乙方不承担任何责任。2、乙方履行本合同的过程中，可向业主方（第三方）表明其为甲方居间人，并向甲方介绍该项目相关情况，由甲方确定该项目可行度。3、乙方在认真完成甲方委托项目事项，即按合同法第一条规定提供该项目的真实信息，并与甲方与第三方（业主方）签署合同或者协议提供联系、协助、撮合服务，但确定权在甲方，乙方对该项目的任何事宜不承担任何责任。4、甲方与业主方（第三方）签订合同即视为乙方已完成甲方委托事项，甲方按照本合同约定支付乙方居间报酬。如甲方不按时支付乙方居问报酬，甲方按照双倍居间报酬承担违约责任支付乙方，乙方有权从工程款中领取双倍居间报酬。5、乙方向甲方提供的该工程信息验证为真正的，甲方因某些理由拒签或者再找其它方签订该项目合同视为乙方已经完成该项目的居问服务，甲方因承担该项目的全部居间费用。6、余下工程合同，均由乙方协调，撮合续签合同，甲方不得单方面与业主方续签合同，如在需要使用多个资质签订该工程项目合同时，业绩归乙方，居间报酬按本合同标准执行，如发现甲方不经乙方与业主方签订合同，视为甲方违约，一经核实，甲方应向乙方支付本合同的双倍居间报酬。7、甲方支付居间报酬，本着合法、安全、有效的方式，以现金打到的账号:牟明账号：4367421271580057047中国建设银行郭晓霞帐号：6222020504004845401中国工商银行张永经帐号：6222080605000184468中国工商银行付余家帐号：6227074260339857中国建设银行甲方如在指定的期限内不能兑现，则视为违约，乙方有权要求甲方支付30%的违约金，同时要求在3天以内一次性付清所有款项。8、本合同如发生纠纷，双方首先商议解决，商议不成由守约方所在地人民法院提起诉讼。9、甲方若不能与业主签订正式施工合同则本居间协议视为无效。10、本合同一式五份，甲方执一份，乙方执四份，双方签字盖章或者按手印后生效。甲方代表身份证乙方代表身份证年月日工程居间合同篇3甲方（委托人）：乙方（居间人）：甲乙方为了发挥双方的优势，根据中华人民共和国合同法，经双方充分商议，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、委托事项1、乙方接受甲方委托，负责就（）工程项目，引荐甲方和该项目的管理方直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成与该项目管理方签订专业承包施工合同,协助甲方完成整个合同履行期间的协调工作，保障合同的顺利实施。2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或者为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。二、乙方的义务1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，最大限度的维护甲方的利益。2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠3、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。4、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务，达成合同签署，那末在甲方的工程施工过程中（合同期内），乙方仍有义务负责协调好甲方与项目管理方的关系，特殊是在工程结算问题上，乙方全面负责协调，乙方无任何理由进行推脱。三、甲方义务1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和项目管理方进行合同谈判。2、居间成功，则由甲方全面履行和项目管理方所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间费用按照合同期间实际运量每吨3元（叁元）结算（完税后）2、甲方每周为乙方结算一次，每周一为乙方结算上周居间费用，乙方有权向甲方查询每周总体运量，甲方有义务向乙方提供每周运量报表，甲方所提供报表必须保证真实有效，甲方不得以任何理由克扣乙方费用，如浮现不实结算乙方有权索回，并保留双倍赔偿的权利。3、合同签订后甲方应向乙方提供合同复印件一份，作为居间费用总价计算依据，甲方如不能按照合同约定时间向乙方支付居间费用，每超过一天按照合同居间费用总价千分之三进行赔偿。4、如甲方有终止本居间合同的意愿，甲方可根据合同总量计算居间费用，并一次性向乙方支付做为惟一条款向乙方提出协商。五、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。2、甲乙双方均不得向第三方透漏合作细节及项目合作中相关利益人的秘密，任何乙方发现对方浮现泄密行为均有权提出和提醒对方终止本行为，如因任何乙方的原因给对方造成实际的损失，受损方可向过错方提出等价赔偿。七、合同终止本合同自签字之日起生效，直至本合同约定项目结束，项目期顺延本合同无条件顺延，直至本项目结束。八、争议解决方式如发生合同争议，双方商议解决；商议不成，双方允许提交合同签订地仲裁委员会仲裁。九、其他事项1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。合同签订合同签订日：甲方：（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人或者委托代理人：法定代表人或者委托代理.工程居间合同篇4甲方（委托人）：联系联系电话：乙方（居间人）：联系联系电话：甲乙方为了发挥双方的优势，根据中华人民共和国合同法，经双方充分商议，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、委托事项1、乙方接受甲方委托，负责就收购成都X公司（以下简称公司）100%股分，引荐甲方和公司单位直接洽谈，向甲方提供一公司的重要信息，并最终促成甲方与公司签订股分转让协议。2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与公司单位未签订书面的股分转让合同，视为委托事项未完成。二、乙方的义务1、乙方必须向甲方提供有关公司的有关信息，内容包括但不限于公司的工商营业执照复印件、现有主要资产情况（主要资产有：）、股分转让价格为元，大写：元等。乙方有义务协助甲方对公司进行实地考察。2、乙方承诺向甲方提供的关于公司的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬。3、乙方向甲方提供的营业执照复印件、现有主要资产情况，必须彻底能够成为甲方与公司单位所签订股分转让的组成部份。否则视为乙方没有完成委托事项，无权取得居间报酬。4、乙方应保证公司及其主要资产情况真实可靠、各种手续齐全。否则，视为乙方提供信息不真实，按照本合同第二条第2款执行。5、乙方在甲方与公司单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。促成公司将100%股分转让给甲方。三、甲方义务1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和公司单位进行合同谈判。2、如果居间成功，则由甲方全面履行和公司单位所签订的股分转让合同。甲方因履行股分转让合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间报酬为万元。2、本协议签订后3个工作日内，甲方向乙方支付居间报酬万元，存入或者转让乙方名义开设的甲乙双方共管账户。待甲方与一公司签订股分转让协议并办理工商变更登记手续后2个工作日内，甲方应为甲乙双方共管账户解除由甲方掌控的账户密码或者印鉴，此款归乙方所有并可自由支取。3、在甲方向乙方支付居间报酬万元之日起，20个工作日内，乙方没有促成甲方与一公司签订股分转让协议，视为乙方居间不成功，乙方应将居间报酬万元退还甲方。4、甲方可以转帐或者现金的方式存入或者转让乙方名义开设的甲乙双方共管账户。双方约定：甲方负责保管账户的法人专用章，乙方负责保管财务专用章。在甲方保管印章期间，甲方不得将印章用于其他任何活动；在乙方未完成居间任务之前，乙方不得对法人专用章进行挂失处理。5、乙方在甲方将前述款项存入或者转入以乙方名义开设的甲乙双方共管账户后应当为甲方出具收条；乙方完成居间任务，实际取得居间报酬后，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自行承担。五、居间报酬的承担居间报酬是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项，乙方允许全部自行承担居间活动费用。六、诚信原则1、如果甲方与公司在本合同委托期内，未能达成股分转让协议，没有征得居间方的书面允许，甲方不应再与公司进行商议并签订股分转让协议否则居间方有权请求甲方按本合同第四条支付居间报酬。2、如果甲方以相关企业或者在四川当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与公司签订股分转让合同，居间方有权请求甲方按本合同第四条支付居间报酬。3、本合同的有效期（委托期）为20个工作日（自甲方将居间报酬转入乙方账户之日起计算）。居间方在此期间必须积极推动公司与甲方进行实质性洽谈并协助甲方和一公司达成实质性成交合同。七、本合同解除的条件1 .当事人就解除合同商议一致；2 .因不可抗力导致不能实现合同目的;3 .在委托期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务；4 .当事人一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；5 .当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为导致不能实现合同目的。八、合同终止1、本合同签字生效后，在甲方向乙方支付居间报酬万元之日起，20个工作日内，乙方仍未完成居间任务促成甲方与公司签订股分转让协议的，本合同自动终止。2、如果居间成功，本合同彻底履行完毕后终止。3、甲乙双方协议解除合同或者有其他法定事项时，本合同终止。九、争议解决方式如发生合同争议，双方商议解决；商议不成，双方允许提交合同签订地法院处理。十、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。十一、其他事项1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。甲方：（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人或者委托代理人：法定代表人或者委托代理.合同签订地：合同签订日：年月工程居间合同篇5甲方（委托人）：某某建造公司联系乙方（居间人）：联系联系电话:甲乙方为了发挥双方的优势，根据中华人民共和国合同法，经双方充分商议，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、委托事项1、乙方接受甲方委托，负责就省工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或者为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。二、乙方的义务1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察，2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬，并允许向甲方支付违约金壹百万元。3、乙方向甲方提供的图纸、工程量清单，业主提供的各种材料单价，必须彻底能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部份。否则视为乙方没有完成委托事项，无权取得居间报酬，并且赔偿甲方因此而遭受的损失。4、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。否则，视为乙方提供信息不真实，按照本合同第二条第2款执行。5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同，那末在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。6、乙方领取本合同报酬时，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自承担。三、甲方义务1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按未按时支付金额的1%向乙方承担违约金。四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间费用为工程施工合同金额的%o2、居间成功后，在甲方正常施工的一个月内，应向乙方支付元整;在正常施工的两个月内，应支付;剩余施工合同金额从正常施工的第三个月开始，根据甲方每月取得的验工计价款，按%的比例支付;竣工结算完毕，甲方取得全部工程款后五日内全部结清。3、甲方可以转帐或者现金的方式支付。五、居间费用的承担居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项，乙方允许全部自行承担居间活动费用（或者甲方允许承担差等费用）。六、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。3、乙方违反保密义务的，应向甲支支付元违约金;如果违约金不足以补偿甲因此而遭受的损失，乙方应负责赔偿。七、合同终止1、本合同签字生效后，如果至年月日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。2、如果居间成功，本合同彻底履行完毕后终止。3、甲乙双方协议解除合同或者有其他法定事项时，本合同终止。八、争议解决方式如发生合同争议，双方商议解决;商议不成，双方允许提交合同签订地仲裁委员会仲裁。九、其他事项1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。合同签订地：合同签订日：甲方：端章）：乙方（盖章）：法定代表人或者委托代理人法定代表人或者委托代理人工程居间合同篇6建设工程居间服务合同甲方（委托人）：法定代表人：身份证号码：联系手机：乙方（居间人）：身份证号码：联系手机：甲乙双方为了发挥各自的优势，根据中华人民共和国合同法及相关法律法规，经双方充分商议，依照平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、委托事项1.1 乙方接受甲方委托，负责就玉皇山文化旅游景观园建设工程项目（北京延庆，以下称该工程项目），推荐给甲方，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位或者总包单位签订该工程项目的转/分包施工合同，取得施工权。1.2 “居间成功”是指完成本工程项目与总包单位签定分包合同，即视为乙方全部完成居间服务委托事项。甲方未签定分包合同以取得实质性施工权，则视为委托事项未完成。二、乙方义务2.1 乙方必须向甲方提供有关该工程项目前期的主要信息，并提供相关的业务咨询服务，开展与业主方和总承包方有效的协调，并促成甲方取得工程施工分包权。2.2 乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目基本信息的真实可靠（但涉及项目审批手续是否齐全、建设资金是否到位等重要信息，在乙方促成双方见面沟通后，由甲方自行向总包方或者业主方咨询，乙方对其完整性、真实性等不具进一步核实义务，不承担连带责任），最终促成甲方能够如约进场进行实质性施工。否则，视为乙方提供信息不真实，居间服务不成功，甲方不予支付任何居间报酬。2.3 乙方应尽到作为居间人的谨慎和诚实义务，协助甲方做好各项前期准备工作。为甲方协调争取并达成施工合同后，乙方仍有义务协助甲方协调好与建设单位、总承包单位的关系（前提是甲方已经及时地履行了本合同规定，向乙方足额支付了相应的居间报酬。且如需乙方出差，其差旅费、交通费、食宿费等一切费用均由甲方承担，否则乙方有权不予协调）。2.4 在居间服务过程中，乙方具体开展的渠道、方式、人物、过程等细节，不必向甲方汇报沟通，不属于本合同履行之前提条件。三、甲方义务1. 1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责施工所需要的各类资金的筹措，并做好签定合同前所需的手续准备。2. 2如果居间成功，则由甲方全面履行和总包单位所签订的分包施工合同。甲方应认真履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3. 3如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如遇下列情形（包括但不限于），均不影响甲方对第3.2和3.3条的执行，甲方已支付给乙方的居间报酬不得索还：4. 3.1甲方将此工程予以转包、分包或者与第三方公司/个人合作的；5. 3.2因甲方技术、资金等原因，导致甲方无法继续履行建设工程合同的；6. 3.3因施工过程中浮现安全事故、工程质量等问题，被业主方或者总包方勒令停工、中止工程建设合同的；6.3. 4其它非不可抗力原因导致的工程停工、中止。四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式根据中华人民共和国合同法第426条关于“居间人促成合同签订成功，委托人应当按约定支付报酬”的规定，甲方完成签订该工程承包项目合同时本合同即将生效。合同生效后甲方必须按如下方式支付居间服务费：4.1本项目居间服务费为工程总造价的8%（税后）作为酬金。甲方应无条件地按此标准，即项目签定的合同工程量万元的8%计万元（税后），作为乙方的居间报酬。工程结算造价确认后，如因施工范围变更等原因，导致工程最终结算价与原合同存有明显差异（上下超过±2%）,最后一期居间服务报酬支付时可作相应调整，多还少补（但浮现第3.3条之情形的，不予调整）。7. 2本合同签字生效后，甲方在与业主方或者总包方签订施工转/分包合同后，甲方按照下表时间、数额要求分3次向乙方支付居间报酬（税后，不需居间人开具任何发票）。其中：甲方每次向乙方支付居间报酬，均与业主方或者总包方向甲方拨付工程款项同步。不论其款项性质（临建费、备料款、进度款等），在甲方到账后5个工作日内无条件支付给乙方；每次付款时，如向乙方支付的居间报酬高于同批次业主方或者总包方向甲方拨付的款项，其差额由甲方自行补足，不得以此为由拒付、延迟支付，否则按本合同第5.3条执行；每次支付具体帐号、方式等，由乙方指定，甲方无条件服从。五、特殊约定7.3. 甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方挂靠的公司、甲方绝对或者相对控股的公司、甲方的股东或者甲方股东所投资的公司等。甲方承诺向乙方、业主方及总包方提供的相关资料是真实、有效、合法的，是可查询、可验证的。8. 2在居间服务过程中，甲方为完成委托事项产生的居间费用，即使乙方最终未能完成居间服务，也由甲方自行独立承担。如果乙方居间成功，这费用也不从居间报酬中扣除。居间报酬如需纳税，由甲方承担，乙方所得居间报酬为税后的合法资金，拥有永久性支配和使用权。9. 3甲方取得工程建设施工合同后，若恶意逃避或者故意迟延支付，自愿接受下列处治，并抛却一切抗辩和反诉权利；居间人可凭此合同依法冻结甲方公司的银行帐户及资金，采取住手工程施工等措施；本合同自动转为甲方公司欠居间人报酬的欠条；追回应兑现的居间报酬并按该笔费用总额加收滞纳金（2%。/日）；按所欠居间报酬部份的二倍收取罚金；追索期间所产生的一切费用（含律师费、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等）均由甲方承担。10. 居间服务成功完成后，在工程建设期间，若业主方、总包方与甲方发生实施过程中一切执行纠纷或者资金纠纷等，与居间人无关，居间人不承担任何责任，一切法律责任和经济风险由甲方全部承担。11. 本居间合同为不可撤销、不可更改的无条件保证兑现的见索即付凭证，与甲方其他相关义务不相抵触，独立执行，不受甲方企业改制、更名或者更换法人代表或者股东而影响，具有永久法律效力。六、保密事项6.1 甲、乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业秘密，包括甲方的财务信息、技术专利、经营信息等，也包括乙方对居间报酬的支配等。任何一方以任何形式泄露本合同内容，由泄密方承担一切后果。但法律法规另有规定或者双方另有书面协议约定的除外。6.2保密期为五年。七、合同终止7.1 本合同签字生效后，本工程项目由第三方获得，乙方未完成居间服务的，本合同自动终止。7.2 如果居间成功，本合同彻底履行完毕后终止。7.3 甲乙双方协议解除合同或者有其他法定事项时，本合同终止。八、争议解决方式有关本合同或者在执行本合同中发生的一切争执，双方应通过友好商议解决；如商议不成，双方允许提交乙方所在地仲裁委员会仲裁或者当地法院提起诉讼解决。九、其他事项9.1 本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，均具同等法律效力。9.2 本合同自双方或者其授权代表人签字并加盖单位公章或者合同专用章生效之日起生效。9.3 本合同不得作任何修改，如其中一方合同有涂改、破损等，均以另一方完好的.合同为准。如有未尽事宜，双方可通过商议，达成一致后签订书面协议予以补充，与本合同具有同等法律效力。十、附件10.1甲方“企业法人营业执照”、“组织机构代码证”、“开户许可证”、法定代表人身份证复印件，盖甲方公章予以确认。10.2乙方身份证复印件。10.3授权委托书（如需）。（本合同共5页，以下无内容）甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人或者委托代理人（签字）：居间人或者委托代理人（签字）：合同签订地：合同签订日期:
