欢迎来到课桌文档! | 帮助中心 课桌文档-建筑工程资料库
课桌文档
全部分类
  • 党建之窗>
  • 感悟体会>
  • 百家争鸣>
  • 教育整顿>
  • 文笔提升>
  • 热门分类>
  • 计划总结>
  • 致辞演讲>
  • 在线阅读>
  • ImageVerifierCode 换一换
    首页 课桌文档 > 资源分类 > DOCX文档下载  

    铁路建设工程施工合同条件5篇.docx

    • 资源ID:432285       资源大小:39.98KB        全文页数:29页
    • 资源格式: DOCX        下载积分:5金币
    快捷下载 游客一键下载
    会员登录下载
    三方登录下载: 微信开放平台登录 QQ登录  
    下载资源需要5金币
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

    加入VIP免费专享
     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    铁路建设工程施工合同条件5篇.docx

    铁路建设工程施工合同条件篇1.词语解释1.l发包方(简称甲方):协议条款约定的、具有工程发包资格和支付工程价款能力的当事人,本条件指铁路工程的建设单位或项目法人。1.2承包方(简称乙方):协议条款约定的、符合工程承包资质并被发包方接受的当事人。1.3甲方代表:甲方在协议条款中指定的驻工地代表人。1.4乙方项目经理:乙方在协议条款中指定的驻工地项目承包责任人。1.5铁路建设工程监理:甲方委托具备法定资质的铁路建设工程监理单位,对工程施工进行的监理。6总监理工程师:铁路建设工程监理单位委派的本工程项目监理总负责人。1.7设计单位:铁道部指定的或者甲方委托的具有相应资格的本建设项目的设计单位。1. 8工程质量监督站:铁道部工程质量监督总站或其授权的下属工程质量监督站。1.9工程:协议条款约定的具体的永久工程。1.IO合同价款:按有关规定或协议条款约定的,用以支付乙方按合同要求完成工程内容的价款总额。1.Il经济支出:在施工中已经发生,经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。1.12费用:甲方在合同价款之外,需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。1.13工期:协议条款约定的合同工期,工期天数应包括星期日和法定假日在内的总日历天数。1.14开工日期:协议条款约定的工程开工日期。1.15竣工日期:协议条款约定的工程竣工日期。1.16施工场地:经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的工程项目施工场地。1.17书面形式:根据合同发生的并加盖有效印鉴或签字的手写、打字、复写、印刷的通知、任命书、委托书、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。1.18协议条款:结合具体工程,甲、乙双方协商后签订的书面协议。1.19变更设计:自设计单位交付施工图至工程竣工验收交接期间对原设计的变更。2 .合同文件及解释顺序合同文件应能相互解释,互为说明,除合同另有约定外,其组成和解释顺序如下:2.1 协议条款;2.2 2合同条件;2.3 洽商、变更等明确双方权力义务的纪要、协议;24招标承包工程中的招标文件、投标书和中标通知书;2.4 5工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸;2.6 标准、规范和其他有关技术资料、技术要求。当合同文件出现含糊不清或不相一致时,在不影响工程进度的前提下,由甲、乙双方协商解决(或先由监理工程师作出解释);双方意见仍不能一致的,按照解决争议的方式加以解决。3 .合同文件的适用法律和使用标准适用于合同文件的法律是国家的法律、法规,及协议条款约定的部门规章。施工中必须使用协议条款约定的铁道部颁发的标准、规范。铁道部没有相应标准、规范时,可以使用国家和建工行业标准、规范。4 .双方一般责任4.1 甲方代表。甲方任命驻施工现场的代表,按照以下要求,行使合同约定的权力,履行合同约定的职责:4.1.1 甲方代表可委派有关具体管理人员,承担自己的部分权力和职责,并可在任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前5天通知乙方。4.1.2甲方代表的通知由本人签字后,以书面形式交给乙方项目经理,乙方项目经理同意并在回执上签署姓名和收到日期后生效。确有必要时甲方代表可发口头通知,并在48小时内给予书面确认,乙方对甲方代表的通知应予执行。乙方认为甲方代表通知不合理,应在收到通知后24小时内提出书面申告,甲方代表在收到乙方申告后24小时内,作出修改通知或继续执行原通知的决定,以书面形式再通知乙方。4.L3甲方代表按合同约定,及时向乙方提供所需文件、图纸及资料,并履行其他约定的义务,否则乙方在约定时间后24小时内,可向甲方代表提出迟误的后果。甲方代表收到通知后48小时内不予答复,应承担由此造成的经济支出,顺延因此延误的工期,赔偿乙方有关损失。4.2乙方项目经理按以下要求行使合同约定的权力,履行合同约定的职责;1 .2.1乙方的要求和通知,以书面形式由乙方项目经理签字后送交甲方代表,经甲方代表同意并在回执上签署姓名和收到时间后生效;4 .2.2乙方项目经理按甲方代表批准的施工组织设计(或施工方案)和依据合同发出的通知、要求组织施工。在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下,可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施,并在采取措施后24小时内向甲方代表送交书面报告。责任在甲方,由甲方承担由此发生的经济支出,相应顺延工期;责任在乙方,由乙方承担费用。5 .对协议条款中有关条款的其他合同条件为:5.1 第1条工程概况1 .1.1建设项目名称系指铁道部批复的技术设计或扩大初步设计的建设项目名称。工程名称系指乙方承担的建设项目中的某段或一项工程的名称。5 .L2工程地点系指工程所在县(含)以上行政区域。5.L3承包范围系指承包地段的起止里程、规模或专业分类项目。5.1 .4承包方式系指双方约定的,甲方对乙方包工包料或包工不包料、概算总包及单价承包等。5.2 第5条设计文件5 .2.1在开工前甲方若不能将设计图纸全部提供,应在合同补充协议中写明分期分批,按站前、站后或专业分别列出可提供的设计图纸,以满足乙方施工要求。6 .2.2甲方对设计文件和图纸有保密要求的,应在本条写明要求的内容,保密费用由甲方承担。1.3 第7条7.9"申请项目开工报告”按国家计委关于基本建设大中型项目开工条件的规定(计建设(1997)352号)办理。1.4 第11条IL1“在确有必要时甲方可书面要求乙方暂停施工”中“确有必要”系指:5. 4.1在合同中另有规定的;6. 4.2由于乙方某种失误或违约导致的,或乙方应对其负责的必要的暂停施工;7. 4.3由于施工现场气候条件恶劣导致的必要停工;8. 4.4为了本工程的合理施工或为了本工程及任何部分的安全所需的停工;9. 4.5计划调整。5.5第12条12.1工期延误原因及责任中:5.5.1 不可抗力是指因突发战争、军事征地、空中飞行物体附落或其他非甲、乙方责任造成的爆炸、火灾,以及协议条款约定等级以上特大的风、雨、雪、洪水、泥石流、地震、雷击等对工程造成损害的自然灾害。5.5.2重大工程质量事故是指依据铁路建设工程重大质量事故报告和处理暂行规定(铁建(1996)13号)划分的四个等级的重大工程质量事故。5.6 第14条工程质量检查中:5.6.1 质量保证体系:乙方为了实现合同对工程质量的要求,建立的质量管理组织结构、制度和措施等。5.6.2 工程质量:在国家和铁道部现行的有关法律、法规、技术标准、设计文件,以及合同中对工程的安全、适用、经济、美观等特性的综合要求。5.6.3 6.3不合格工程:既包括不符合设计标准要求、不符合国家或铁道部的技术标准和规范要求的工程,也包括低于协议条款中约定的质量等级要求的分部、分项工程。5.7 第15条隐蔽工程检查和签证中:5.7.1隐蔽工程系指一项工程主体结构中必不可少的,竣工后无法观察检查的,需被复、掩盖的分部、分项工程。1.7.2 本条“甲方代表”系指甲方监察工程师或甲方派驻工地的技术负责人。1.7.3 重点工程系指按(80)铁基字665号关于试行铁路基本建设工程开工报告审批办法的通知中规定的重点工程,或甲方根据建设项目的具体情况确定的重点工程。5. 8第17条甲方供应的材料设备6. 8.1承包方式采用包工包料的工程项目可不使用本条款的规定。7. 8.2承包方式采用包工不包料的工程项目,以及铁路通信信号等专业材料设备,甲方须自行采购的,应使用本条款规定。5.9 第21条验工计价5. 9.1乙方按协议条款约定的时间,向甲方代表提交已完实际工程量报告,甲方代表在接到报告后3天内,按设计图纸核实已完工程量(以下简称“计量”),并在计量前24小时通知乙方。若不通知,甲方计量结果无效。6. 9.2乙方应为甲方计量提供便利条件并派人参加,无正当理由不参加,甲方自行计量有效。7. 9.3甲方代表对乙方超出设计图纸要求增加的工程量和因自身原因造成返工的工程量,不予计量。5.10 第22条工程款支付工程款的支付应按铁道部和建设银行的规定,双方根据工程实际情况协商研究,明确工程款支付的时间、金额和支付的方法等。5.11 第23条竣工验收依据国家计委计建设(1990)1号文关于印发建设项目(工程)竣工验收办法的通知和铁道部(84)铁鉴字第180号铁路基本建设工程竣工验收交接暂行办法的规定执行。5.12 第24条竣工决算国家组织验收的大中型项目,在工程正式验收后,竣工决算在6个月内完成并报铁道部计划、财务、建设司,鉴定中心及使用单位。其他建设项目,在工程正式验收后,竣工决算应在3至6个月内完成,并报铁道部财务司、建设项目主管部门及使用单位。甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人(签字):法定代表人(签字):开户银行及帐号:开户银行及帐号:.年一月日年一月一日签订地点:签订地点:铁路建设工程施工合同条件篇2发包方(甲方):承包方(乙方):按照中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。第1条工程概况1.l工程名称:1.2工程地点:1.3承包范围:外门脸底商平开门、旋转门、铁艺装饰门楣工程。1.4工期:本工程自20xx年10月15日开工,于20xx年12月30日前竣工。1.5工程质量:达到国家规定的装饰验收标准(JGJ7391)o1.6结算方式:按双方约定单价为结算依据。注:(双方约定单价明细为本合同附件)1.7合同价款:(人民币大写注:(按双方约定单价和实际工程量为结算依据)第2条甲方工作以上只作为首付款依据,施工图由乙方自行设计,经设计单位确认后方可施工。向乙方提供施工所需的水、电等设备,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。第3条乙方工作3.1、 参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。3.2、 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定及甲方的相关规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。3.3、 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作.3.4、 施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.5、 工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。第4条关于工期的约定4.1、 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。4.2、 因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。4.3、 因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。4.4、 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。4.5、 此工程于11月15日20日供热,若供热前乙方需保证封闭结束,如不能封闭需考虑临时封闭措施。第5条关于工程质量验收的约定5.1、 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范(JGJ73-91)、建筑安装工程质量检验评定统一标准等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。5.2、 本工程质量应达到国家质量评定优良标准。5.3、 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与此验收手续。甲方不按时参加隐蔽中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。5.4、 由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。5.5、 工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知7日内组织验收、并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。乙方应向总承包方提供相关资料以备主体验收。第6条关于工程价款及结算的约定6.1、 双方商定本合同价款采用固定综合单价6.2、 付款方式:第一次付款签定合同之日后,甲方首付款30%。第二次付款工程完成70%以上,付款30%o第三次付款工程完成90%,付款20%。6.3、 款按双方商定结算价格结清,付款17%o6.4、 款尾款3%质保金一年。6.5、 于材料供应的约定凡由乙方采购的材料,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。6.6、 关安全生产和防火的约定8.1、 甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。8.2、 2、乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程、建筑安装工人安全操作规程、中华人民共和国消防条例和其它相关的法规、规范。8.3、 由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,经乙方书面通知甲方修改方案,因甲方不进行修改方案,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。8.4、 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。8.5、 因施工所造成一切人员伤亡及财产损失由乙方负责并承担。第9条奖励和违约责任9.1、 由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方合同总额1%的日违约金。由于甲方无故不按合同约定支付工程款,甲方向乙方支付未付款部分的1%日滞纳金9.2、 未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。9.3、 未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。9.4、 因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第10条争议或纠纷处理本合同在履行期间,双方发生争议时,协商解决或向人民法院起诉。第11条未尽事宜,双方另行签定补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。第12条其它第13条附则12. K本合同正本肆份,双方各执贰份。12.2、 本合同履行完成后自动终止甲方:乙方:年月日铁路建设工程施工合同条件篇3发包方(甲方):承包方(乙方):按照中华人民共和国民法典和建筑安装工程承包合同条例的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。第1条工程概况1.l工程名称:1.2工程地点:1.3承包范围:外门脸底商平开门、旋转门、铁艺装饰门楣工程。1.4工期:本工程自年一月一日开工,于年月日前竣工。1.5工程质量:达到国家规定的装饰验收标准(JGJ7391)。1.6结算方式:按双方约定单价为结算依据。注:(双方约定单价明细为本合同附件)1.7合同价款:(人民币大写):注:(按双方约定单价和实际工程量为结算依据)第2条甲方工作以上只作为首付款依据,施工图由乙方自行设计,经设计单位确认后方可施工。向乙方提供施工所需的水、电等设备,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。第3条乙方工作3.1、 参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。3.2、 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定及甲方的相关规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。3.3、 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作.3.4、 施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.5、 工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。第4条关于工期的约定4.1、 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用O4.2、 因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。4.3、 因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。4.4、 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水不可抗力因素影响,导致停工一小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。4.5、 此工程于月日一日供热,若供热前乙方需保证封闭结束,如不能封闭需考虑临时封闭措施。第5条关于工程质量验收的约定5.1、 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范(JGJ73-91)、建筑安装工程质量检验评定统一标准等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。5.2、 本工程质量应达到国家质量评定优良标准。5.3、 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与此验收手续。甲方不按时参加隐蔽中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。5.4、 由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。5.5、 工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知7日内组织验收、并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。乙方应向总承包方提供相关资料以备主体验收。第6条关于工程价款及结算的约定6.1、双方商定本合同价款采用固定综合单价。:6.2、付款方式:第一次付款签定合同之日后,甲方首付款第二次付款工程完成%以上,付款%。第三次付款工程完成%,付款%o第四次付款按双方商定结算价格结清,付款第五次付款尾款_%质保金年。第7条关于材料供应的约定凡由乙方采购的材料,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。第8条有关安全生产和防火的约定8.1、 甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。8.2、 乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程、建筑安装工人安全操作规程、中华人民共和国消防条例和其它相关的法规、规范。8.3、 由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,经乙方书面通知甲方修改方案,因甲方不进行修改方案,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。8.4、 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。8.5、 因施工所造成一切人员伤亡及财产损失由乙方负责并承担。第9条奖励和违约责任9.1、 由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方合同总额_%的日违约金。由于甲方无故不按合同约定支付工程款,甲方向乙方支付未付款部分的_%日滞纳金9.2、 未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。9.3、 未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。9.4、 因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。9.5、 争议或纠纷处理本合同在履行期间,双方发生争议时,协商解决或向人民法院起诉。9.6、 未尽事宜双方另行签定补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。9.7、 其它9.8、 附则12.1、 本合同正本肆份,双方各执贰份。12.2、 本合同履行完成后自动终止甲方:乙方:年一月一日铁路建设工程施工合同条件篇4甲方:乙方:工程队为确保公路按时、按质、按量完成,经甲乙双方共同协商,达成如下协议:一、公路建设路线及工期要求:1、公路建设路线为O2、工期要求是年月日至年月日。二、公路建设的内容:公路路基开挖工程。三、公路建设技术要求:1、土石方开挖有效路基直线段为4.5米,弯道地段为61米;每公里设置4个错车道,错车道有效宽度为61米。2、线型要求满足行车顺适,特殊地段最大纵坡不得大于10%,纵坡长度不得大于80米,弯道最小半径不得小于15米。3、土质边坡按L0.5-1:0.75,坚石边坡按L0.2,软石边坡按1:0.3的标准进行开挖。四、工程验收及付款方式:1、乙方全部完成公路路基开挖工程后,由乡政府组织相关部门进行验收。2、工程承包经费为每公里2.75万元,乙方进场并完成500米的路基开挖后,甲方再按工程进度工程款的30%预付给乙方作工程建设费用;整个工程按时按按量完工,经乡人民政府组织相关部门验收合格后,一次性付清工程款。五、施工安全责任:乙方在施工期间必须妥善处理好施工安全措施,按照安全操作规程施工,达到安全生产的目的。乙方无论任何时候发生安全事故,造成的一切后果由乙方自负,甲方概不负责。六、双方的权利、责任和义务:1、公路建设必须按照本合同规定的技术要求一次开挖到位,未完成整条线路的工程或不按合同工期完工的,甲方拒绝支付费用,所发生的一切费用由乙方自行承担。2、甲方必须搞好公路经过的山林田土、房屋、坟墓等的协调和搬迁工作,如因未搞好协调和搬迁造成乙方工程误工的,从第3天算起,每天按100O元计支付乙方的误工费。3、在施工过程中,乙方的机械燃油由乙方自行负责运输。4、甲方必须派员协助乙方进行施工。七、违约处理:1、甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准,不按合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其它使合同无法履行的行为,应承担违约责任(包括支付因其违约导致乙方增加的经济支出和从应支付之日起计算的应支付款项的利息等),相应顺延工期;按协议条款约定支付违约金和赔偿因其违约给乙方造成的损失。2、乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到设计和规范的要求,或发生其它使合同无法履行的行为,甲方代表可通知乙方,支付违约金元,赔偿因其违约给甲方造成的损失。4、因一方违约使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,应提前一天通知违约方后,方可中止或解除合同,由违约方承担违约责任。八、争议解决:甲乙双方因合同发生争议,向的单位或人员要求调解;调解或者协商不成的向人民法院起诉。九、合同份数:本合同一式份,甲乙双方各执一份,自双方签字之日生效。甲方:代表:年月一日乙方:代表:年月_B铁路建设工程施工合同条件篇5甲方:乙方:工程项目名称:工程项目地点:计划工作时间:年月日至年月日。甲方作为管辖电网工程承包单位之一,由于部分工程的实施具体需要,与乙方建立劳务合同关系,为明确劳务合同双方的安全责任,保证工程施工安全,防止事故发生,经甲、乙双方协商同意并达成如下协议:一、甲方应承担的安全责任1、根据颁发的和颁发的有关条款,甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书(组织机构代码证)、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。资质审查合格后,甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底,并应有完整的记录或资料。安全技术交底按照的规定,在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。3、甲方负责审核工程项目施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质。审核确认工程项目的工作票签发人、工作负责人资格。4、甲方负责审查工程项目的组织施工设计,对乙方在有危险的电力生产区域作业要求事先制订安全措施。5、甲方负责检查、监督在施工单位安全管理中的落实、执行情况。6、甲方每月15日对工程组织安全和质量检查,并不定期进行随机抽查。重点检查特种作业人员持证上岗和现场安全用电等现场安全管理与安全措施。特别是查看现场的安全情况,针对检查发现的问题及时填写安全检查情况通知单,对严重的问题下发整改通知单并进行相应的经济处罚。7、应用对项目部及施工现场管理等进行检查评价,对乙方的安全健康环境管理行为进行诊断和做出相应的评断。8、协议中规定由甲方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。二、乙方应承担的安全责任1、认真执行国家和电力行业有关安全生产、职业安全与卫生的法律、法规、条例和制度,并根据实际情况制定实施细则,但不得与上级规定相抵触,不得降低安全标准。2、乙方应根据国家和电力行业有关规定建立有健全的安全管理机构,落实岗位安全生产责任制。3、招收录用和转换岗位的工人必须经过三级安全教育、紧急救护培训和专业技术培训,并经考试合格记录在案,经甲方审查认可后方可进入其生产现场工作。乙方应对施工人员进行安全技术交底、安全教育和安全宣传,严格执行安全技术方案。国家规定属于特种作业、危险作业的人员同时必须经过专业培训,持有政府主管部门颁发操作证方可上岗。4、项目部和施工现场应参照的规定进行布置,制定各种安全文明施工管理制度和应急预案,要求乙方配备足够的安全用具和安全书籍。施工现场必须设置明显的标牌,应标明施工许可证批准文号、工程项目名称、各参建单位名称、项目管理组织机构图、工程建设(安全、质量、工期)目标以及主要管理制度等。现场作业区有明显的标志、设立了专门的施工器具放置处、材料堆放站和废料堆放点。施工单位负责施工现场标牌的保护工作。5、遵守现场劳动纪律和规章制度,进入施工现场必须严格执行有关规定,凡进入施工现场的人员均应当佩戴工作证卡,以证明其身份,确保安全施工。乙方应该保证施工现场安全防护设施完备,安全警示标志齐全。6、针对施工实际情况,乙方应做到防风防汛、防暑降温、防火、防触电、防高空坠落等,安全措施要到位。7、乙方应根据国家有关安全生产、劳动保护的法规和卫生的有关规定,制订相关的劳动保护用品发放标准;为施工人员配备符合本工种安全、卫生要求的个人劳保用品;按不同岗位的生产特点配备安全防护用品和安全用具,并指导、监督和检查使用情况。施工现场的各种安全设施和劳动保护器具,必须定期进行检查和维护,及时消除隐患,保证其安全有效。8、进入施工现场的所有人员着装必须符合规定。施工人员要按要求佩带各种安全防护工具。9、安全用具、安全防护设施、手持电动工器具、电气设备等的使用管理必须严格执行国家、行业的有关规定,必须有出厂合格证明,经试验合格后方可使用,并应建立发放、使用、管理制度和台账。10、乙方要应用对工程项目部及施工现场、班组管理等进行自检查自评。11、乙方与甲方是劳务合同关系,严禁乙方将施工项目转包。12、对所提供的一切证件、资料的真实性承担法律责任。13、协议中规定由乙方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。三、甲、乙双方共同遵守的规定甲、乙双方在签订施工安全协议后,均必须严格遵守国家各项法律、法规,严格遵守电力行业各项规程、规定和电力企业有关基建安装等规定。共同遵守等有关规定。四、违约处理在协议签订的有效期内,如有违反上述任一条款造成安全事故或安全隐患者,将严格按照有关条款,加强考核力度,对施工单位违反现场安全管理或造成工程质量事故的情况,严格执行奖惩制度。奖罚情况报备案。五、其他1、甲方应给予乙方施工提供必要的技术资料,并尽力提供便利的施工条件。2、在施工中,如乙方发生属乙方责任的意外人身伤亡时,甲方应以人道主义精神尽力协助伤员及处于危险境地人员,但所需全部费用由乙方承担。3、根据双方签订的,乙方应按单项工程(或一次性)缴纳元的安全文明施工保证金。保证金建立专户管理,甲方对乙方违反现场安全规定者进行处罚,处罚以书面通知形式告知对方,工程竣工后根据处罚总金额扣减后返还乙方,不足时乙方应补交。4、本协议有效期自年月日至年月日止。5、本协议一式份,甲方、乙方各执一份,签字盖章即生效。甲方:乙方:年月日

    注意事项

    本文(铁路建设工程施工合同条件5篇.docx)为本站会员(夺命阿水)主动上传,课桌文档仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知课桌文档(点击联系客服),我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    备案号:宁ICP备20000045号-1

    经营许可证:宁B2-20210002

    宁公网安备 64010402000986号

    课桌文档
    收起
    展开