建设工程设计合同范本.docx

建设工程设计合同范本工程名称：工程地点：合同编号：（由设计人编填）设计证书等级：发包人:设计人：签订日期：中华人民共和国建立部制定国家工商行政管理局广州市工商行政管理局监印二。年发包人：设计人：发包人托付设计人担当工程设计，经双方协商相同，签订本合同。第一条本合同依据以下文件签订：Ll中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建立工程勘察设计市场管理规定。1.2国家及地方有关建立工程勘察设计管理法规和规章。1.3建立工程批准文件。其次条本合同设计工程的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。序号分工程名称建立规模设计阶段及内容估算总投资（万元）费率估算设计费（元）层数建筑面积（m2）方案初步设计施工图说明第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：序号资料文件名称份数提交日期有关事宜第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜第五条本合同设计收费估算为元人民币。设计费支付进度详见下表。付费次序占总设计费付费额（元）付费时间（由交付设计文件所确定）第一次付费20%定金本合同签订后三日内其次次付费第三次付费第四次付费第五次付费说明：L提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2.在提交最终一局部施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。3.实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时,双方另行签订补充协议。4.本合同履行后，定金抵作设计费。第六条双方责任6.1发包人责任：6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性刚好限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进展设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。6.1.2发包人变更托付设计工程、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，假如设计人能够做到，发包人应依据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。1.1 .4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，供应必要的工作生活及交通等便利条件。1.2 .5发包人应爱惜设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的工程,如发生以上状况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。6.2设计人责任：6.2.1设计人应按国家技术标准、标准、规程及发包人提出的设计要求，进展工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。6.2.2设计人接受的主要技术标准是：6.2.3设计合理运用年限为年。6.2.4设计人按本合同其次条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。1.3 .5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并依据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内工程起先施工，负责向发包人及施工单位进展设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内工程尚未起先施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取询问效劳费，收费额由双方商定。6.2.6设计人应爱惜发包人的学问产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上状况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。第七条违约责任：7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未起先设计工作的，不退还发包人已付的定金；已起先设计工作的，发包人应依据设计人已进展的实际工作量，缺乏一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应担当支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同工程停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责接受补救措施外，应免收干脆受损失局部的设计费。损失紧要的依据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的%o7.4由于设计人自身缘由，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该工程应收设计费的千分之二。7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。第八条其他8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进展协作与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术询问效劳合同。8.2 设计人为本合同工程所接受的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购置。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过工程设计收费标准规定的份数，设计人另收工本费。8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人须要设计人的设计人员协作加工定货时，所须要费用由发包人担当。8.4 发包人托付设计协作引进工程的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸取担当有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。8.5发包人托付设计人担当本合同内容之外的工作效劳,另行支付费用。8.6由于不行抗力因素致使合同无法履行时，双方应刚好协商解决。8.7本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按以下第种方式解决：（一）提交仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。8.8 本合同一式份，发包人份，设计人份。8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。8.10本合同生效后，按规定到工程所在省级建立行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到工程所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。8.11 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成局部，与本合同具有同等法律效力。8.12 其他约定事项：发包人名称：设计人名称：（盖章）（盖章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）托付代理人：（签字）托付代理人：（签字）住所：住所：邮政编码：邮政编码：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：建立行政主管部门备案鉴证看法：（盖章）（盖章）备案号：经办人：备案日期：年月日鉴证日期：年月日