配电运检10kV配电线路杆塔数据完善委托合同.docx

配电运检1OkV配电线路杆塔数据完善委托合同合同编号（甲方）：合同编号（乙方）：工程/设施名称：配电运检IOkV配电线路杆塔数据完发包方（甲方）：国网四川省电力公司宜宾供电公司承包方（乙方）：四川泛在空间科技有限公司签订日期：2019年10月签订地点：国网四川省电力公司宜宾供电公司使用说明1 .本统一合同文本适用于国家电网公司各单位签订的非基建期输变电工程/设施以及通信网（设备、光缆）施工合同。2 .对本统一合同文本中需当事人填写之处，如当事人约定无需填写的，则应注明“无”或划。3 .对本统一合同文本的任何修改或补充，当事人均应在“特别约定”条款中进行约定，除此之外不得直接对合同文本进行改动。4 .有关本统一合同文本的其他使用说明见合同文本脚注。5 .国家电网公司各单位合同承办人员应按照本使用说明起草合同，在合同开始内部审核或提交对方前应删除本使用说明及合同文本脚注。1.项目概况2.承包范围3.承包方式4.项目负责人5.工期6.项目质量7.安全文明管理8.验收9.双方义务10.分包11.合同价格12.结算1域代码已更改1域代码已更改棘码已更改域代码已更改代码已更改却码已更改券/小代码已更改5/域代码已更改国/域代码已更改居/域代码已更改域代码已更改13.违约责任14.争议解决骰/（域代码已更改049域代码已更改15.合同组成文件.16.合同生效域代码已更改17.份数18.特别约定域代码已更改配电运检1OkVffi电线路杆塔数据完善委托合同发包方（甲方）：国网四川省电力公司宜宾供电公司承包方（乙方）：四川泛在空间科技有限公司鉴于甲方拟委托乙方承担配电运检IOkV配电线路杆塔数据完善的工作（以下简称“项目”），且乙方同意接受该委托，根据中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，订立本合同。1 .项目概况1.1 1项目名称：配电运检IOkV配电线路杆塔数据完善。1.2 项目地点：宜宾。1.3 项目内容：负责变电站馈出的公用线路在电网GIS平台的治理和录入；依托配网单线图全面核对变电站、馈线、配变电气连接关系，通过现场核查，资料收集等方式确保线路所属设备连接关系准确。核对成果最终体现在电网GIS平台配网单线图上，使GIS单线图全面、准确体现设备数据，实现GIS单线图单轨制应用。数据采集必须满足电网GIS空间信息服务平台空间数据准备工作建议，且满足相关行业标准和要求。2 .承包范围配电运检IOkV配电线路杆塔数据完善。3 .承包方式本项目实行按单价报价、总价评定。乙方应按照合同约定的工期、质量和安全要求完成工作。4 .项目负责人1.1 1甲方就本项目委派的项目负责人是邱光凤、赵文；乙方委派的项目负责人是：罗江伟、殷亨德.1.2 甲方委托邱光凤作为项目的技术监督工程师/技术监督人。(1)甲方项目负责人；(2)监理单位：无。1.3 技术监督工程师/技术监督人对本工程实行工程质量监督，其主要职责如下：(1)检查、试验所采用的标准、规程符合性；(2)参与审查、试验方案和协调工作；(3)参与评定和验收质量；(4)对试验调试结果进行确认；(5)随时向甲方报告、试验质量问题；(6)向甲方提交工作技术监督报告；(7)甲方授予的其他职责。1.4 乙方应对技术监督工程师/技术监督人的监督工作给予全面合作并提供必要的协助。乙方在本合同下的责任和义务，不因技术监督工程师/技术监督人对乙方提交文件的审查或批准，对项目、材料和设备的检查和检验，以及为实施监督作出的指示等职务行为而减轻或解除。5.工期5 .1本项目工期为从开工日起五个月。甲方将在开工日期2天前(含本数)向乙方发出开工通知。6 .2乙方应在约定的期限内完成项目并通过竣工验收。若项目未在约定工期内通过竣工验收，乙方应按照合同约定承担违约责任。乙方承担违约责任并不减轻或者免除其按合同约定完成项目及修补缺陷的义务。6.项目质量6.1项目质量目标：优良。6.2 乙方应严格按照电力建设施工及验收技术规范等标准（具体标准名称详见附件1项目技术规范）和经甲方审定的施工图纸进行施工。乙方对施工提出的合理化建议，须经甲方认可并书面确认后方可实施。6.3 乙方应建立健全项目质量管理体系，具备完善的质量管理组织。6.4 甲方有权对检修项目的所有部位及其施工工艺、材料和设备进行检查和检验。乙方应在材料或零件开箱、检修关键节点、关键工序时通知甲方进行检查和检验并为此提供方便。甲方的上述检查和检验，并不减轻或者免除乙方按合同约定应承担的义务与责任乙方自检确认的检修项目隐蔽部位具备覆盖条件后，应提前24小时书面通知甲方检查，通知应附有自检记录和必要的检查资料。检修项目经甲方检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，乙方才能进行覆盖。甲方检查确认质量不合格的，乙方应在甲方指示的时间内修整返工后，由甲方重新检查，修整返工所产生的费用和工期延误责任，由乙方承担。6.5 本项目的质量保修期为从项目通过竣工验收之日起至二止。如果项目在质量保修期内发生因乙方原因造成的质量事故和质量缺陷，乙方应在甲方要求的时间内自费进行修理、更换整改或采取其他适当的补救措施，并对因该缺陷而引起的其它设备损害进行修理、更换，使之恢复完好。7.安全文明管理7.1 本项目的安全管理以实现人身伤亡“零事故”为目标，乙方应保证不发生以下五种事故：7.1.1 不发生人身伤亡事故；7.1.2不发生施工机械设备损坏事故；7.1.3不发生重大火灾事故；7.1.4不发生负主要责任的重大交通事故；7.1.5不发生环境污染事故和重大垮（坍）塌事故。7.2乙方应遵守所有现行的有关安全、文明施工的规章制度。除非本合同另有约定，自进入施工场地直到项目通过竣工验收为止，乙方应：7.2.1全面负责区内施工人员及甲方在现场人员的安全，组织并保持施工场地和项目秩序良好，避免发生人身事故；7.2.2为了保护项目或为了公众及其他人员的安全及方便，应采取必要的安全措施，并在安全协议中明确；7.2.3严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对乙方人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具；1.1 2.4建立以现场负责人为第一安全责任人的各级安全施工责任制。项目所有现场参与人员（包括但不限于劳务分包商人员、临时用工）均应纳入项目安全管理网络；制订各级人员的安全职责，建立和健全安全保证体系和监督体系；1.2 2.5建立健全符合项目实际情况、具有可操作性的安全管理制度，完善项目安全保障体系，建立安全管理、监督网络，根据项目的进展配备足够的安全管理资源，并确保实施到位。1.3 在施工中发生的所有安全事故，均由乙方自行承担相应的责任和费用，乙方应作为事故责任单位按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。1.4 甲方有权对项目施工过程中的安全文明施工工作实行随时监督、检查，发现施工现场发生违反安全文明施工相关规定的情况时，有权责令乙方停工整顿，由此发生的损失和费用由乙方承担。甲方的监督或检查并不减轻或免除乙方按本合同约定应承担的任何义务和责任。1.5 甲乙双方应就项目的安全责任签订安全协议（附件2）,有关现场照明、护栏、围墙、警告标志及守卫设施等内容应在安全协议中规定。8 .验收8.1 甲方有权对项目进行监督并检查所有项目的工作进度，乙方须为甲方进行此类监督和检查提供方便。甲方的该类监督或检查并不减轻或免除乙方按本合同约定应承担的任何义务和责任。8.2 对项目完工前未经甲方正式验收的任何项目，如发现有任何缺陷或不符合本合同的要求，甲方有权书面通知乙方进行纠正。如果乙方未能在收到甲方通知后10日内（含本数）纠正该缺陷或不符合之处，甲方可以采取任何合理的措施进行纠正，由此发生的费用和工期延误责任由乙方承担。甲方进行上述纠正并不影响其根据合同提出任何索赔要求的权利。8.3 项目完工后须根据甲方的要求进行竣工验收，竣工验收分为不带电验收和带电试运（试运行）两阶段。8.4 项目完工后，乙方应提前通知甲方进行项目工程验收。如果项目第一次未能通过验收，乙方应及时采取措施纠正相关缺陷并通知甲方重新验收。若乙方未采取有效措施纠正相关缺陷导致项目延期，应按照本合同第13.2.3项约定承担违约责任。8.5 项目通过验收合格后，视为项目通过竣工验收，甲方将向乙方签发项目竣工证书。8.6 乙方应在项目通过竣工验收后10日内（含本数）向甲方提交如下竣工资料：8.7 .1竣工、验收报告；上述所有的竣工资料均应为一式三份原件，须真实、齐全、完好,并应符合甲方档案管理要求。9 .双方义务9. 1除合同另有约定外，甲方应承担以下义务：9.1.1 负责提供满足本项目施工进度所需的图纸、说明书、资料和有关项目文件;9.1.2 在适当的时候，提供施工场地，准予乙方人员进入项目现场；9.1.3 负责协调运行部门，按时取得或给予项目施工需要的所有许可；9.1.4按合同约定组织项目的阶段性验收；9.1.5根据需要，做好与电力调度部门有关协调工作，并及时通知乙方有关计划安排。9.2除合同另有约定外，乙方应承担以下义务：9.2.1 按国家行业有关标准、规程、规范要求进行项目施工；9.2.2 全面适当履行本合同中约定应由乙方负责完成的项目承包范围内的全部工作，达到合同约定的要求；9.2.3 采取切实有效措施和手段以保证实现合同要求的工期、质量和安全目标；9.2.4 配合甲方完成本项目的竣工验收工作，并按规定办理本项目竣工验收手续；9.2.5 对本项目施工期间的人身安全负全部责任；对施工期间因施工及其他乙方原因引起的设备和运行事故负全部责任；9.2.6 2.6负责办理进场工作的相关手续，清理影响施工的障碍物，对甲方提供的设备、材料采取妥善保护措施并正确使用，对使用不当产生的后果承担全部法律责任；9.2.7 2.7处理好施工过程中与相关方的关系，做好施工现场保卫和垃圾清理等工作，并承担相关费用；10 .分包10.1 未经甲方书面同意，乙方不得将项目分包给第三方。乙方擅自将项目对外分包的，甲方有权拒绝支付分包工作对应的合同价款并终止合同；同时，乙方应按照合同约定，承担相应的违约责任。甲方同意乙方分包的，乙方不得将项目中的主体工作进行分包，分包内容总费用不得超过项目总费用的50%。10.2 乙方应与分包人就分包项目向甲方承担连带责任。甲方对分包的同意，并不减轻或者免除乙方应承担的任何合同责任或义务。10.3 乙方按合同约定分包项目的，应向甲方提交分包合同副本。10.4 乙方须对分包项目的施工全过程进行有效控制，确保项目建设满足合同要求，安全处于受控状态。乙方不得将本合同下的质量、安全等责任以签订分包合同、安全协议等方式转移给分包商。11 .合同价格11.1 本合同暂估价格为人民币（大写）肆拾陆万壹仟叁佰玖拾柒元整（¥461397.00）（含税）。实行单价承包的，最终合同价格根据项目结算时的项目量、项目工程量清单价格、包干费用（如有）以及根据合同约定需增减的其他费用确定，工程量清单价格见工程量清单价格表（附件3）。实行总价承包的合同价格，及单价承包合同下的项目单价和单列包干费用均为固定价，在合同有效期间保持不变，不因市场变化、政策调整、不可抗力事件或其他任何因素而调整。对于未能实施的或甲方决定取消的施工项目，按照相应单价和包干费用从合同价格中扣除相应价款。因乙方对施工提出的合理化建议,使项目造价降低或避免损失的，经甲方审查确认后，甲方将根据情况，按降低项目造价或避免造成损失额的避%对乙方进行奖励，奖励金额随进度款一并支付。11.2 合同价款按以下约定支付：11.2.1 本合同正式生效后45日内（含本数），甲方按合同价格的_Q%向乙方支付预付款；11.2.2 项目通过竣工验收且结算完毕，收到乙方开具的金额为最终合同价格的合格发票后45日内（含本数），甲方向乙方支付扣除质量保修金后的剩余合同价款；11.2.3 最终合同价格的二%作为质量保修金，甲方将在保修期结束、保修证书签发、项目无质量事故、无人身伤亡事故、全部项目档案和资料移交后45日内（含本数）向乙方支付质量保修金的剩余部分。尽管有上述规定，甲方有权从任何一笔应向乙方支付的合同价款中扣除乙方按合同约定应向甲方支付的违约金、赔偿金或其他费用。12 .结算1.1 1乙方应在项目竣工验收总结会议后30天内（含本数）向甲方提交合同价款结算申请报告，应附相关证明材料。因特殊原因不能按时提交的结算事项，应在结算申请报告中向甲方说明不能提交的原因。乙方未在约定时间内提交结算申请报告，或结算申请报告中无结算事项且未说明理由的，视为乙方放弃有关权利。甲方对结算申请报告内容有异议的，有权要求乙方在规定时间内进行修正和提供补充资料，乙方未在甲方规定时间内提交经修正的结算申请报告的，视为放弃相关权利。1.2 甲方收到乙方提交的结算申请报告后如无异议，应在14天内（含本数）向乙方签发结算证书或类似文件，列明甲方按合同最终应支付给乙方的金额；确认甲方以前已支付的所有款额和根据合同有权得到的全部金额后，甲方还应支付给乙方，或者乙方还应支付给甲方的余额。1.3 合同价款的结算依据：1.4 .1本合同及有关补充协议；1.5 .2乙方提交的全部项目竣工资料；1.6 .3项目验收合格证明；1.7 .4项目招标文件/中标通知书（如有）。12.4合同提前终止的，合同价款结算程序由双方另行协商。13.违约责任13.1 乙方在履行合同过程中发生下列情况时，属违约行为：13.1.1 未经甲方书面同意，私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；13.1.2 违反合同约定使用不合格材料或项目设备；项目质量达不到标准要求和/或拒绝清除不合格项目；13.1.3 未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；13.1.4 无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；13.1.5 未完成本合同约定的安全目标，造成人身重伤及以上事故、设备及运行事故、重大安全事故、重大质量事故等；13.1.6 乙方不按合同约定履行义务的其他情况。13.2 乙方的违约责任乙方发生上述第13.1款约定的违约行为的，甲方有权要求乙方承担继续履行、赔偿损失和/或支付违约金等违约责任。13.2.1乙方发生上述第13.1.4项违约行为时，甲方有权立即解除合同，并可聘请其他方继续完成项目；乙方应赔偿甲方因此发生的损失,并支付相当于合同价格20%的违约金；13.2.2乙方发生除上述第13.1.4项以外的其他违约行为时，甲方可向乙方发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。乙方在甲方发出整改通知14天内（含本数）仍不纠正违约行为，或未在甲方指定期限内改正违约行为的，甲方可向乙方发出解除合同通知，解除合同；13.2.3乙方造成工期延误的，工期每延误1天应向甲方支付相当于合同价格0.5%的违约金，延误超过30天时，甲方有权解除合同，此等解除并不减轻或免除乙方依据本合同约定支付违约金的义务；13.2.4因乙方原因造成人身重伤、设备及运行事故，甲方有权要求乙方支付不少于合同价格10%的违约金。具体的违约金数额由甲方根据事故的性质和严重程度确定。违约金在合同价款结算时一次性扣除；13.2.5因乙方原因造成重大安全事故的，乙方应向甲方支付合同价格10%的违约金:造成重大质量事故的，应向甲方支付合同价格10%的违约金;13.2.6乙方按合同约定应支付的违约金低于给甲方造成的损失的，并应就差额部分向甲方进行赔偿；13.2.7乙方按本合同第13.2.3、13.2.4、13.2.5项约定应支付的违约金累计达到合同价格30%的，甲方有权解除本合同，此等解除并不减轻或免除乙方依据本合同约定支付违约金的义务。合同因乙方原因解除后，甲方可另行组织人员或委托其他方进行施工，乙方应承担甲方因此所发生的全部费用。除合同另有约定外，合同解除后甲方有权因继续完成该项目的需要，扣留使用乙方在现场的材料、设备。甲方的这一行为并不减轻或者免除乙方应承担的违约责任，也不影响甲方根据合同约定享有的索赔权利。13.3甲方的违约责任甲方逾期支付合同价款的，应就逾期部分向乙方支付按照中国人民银行规定的同期贷款基准利率计算的逾期付款违约金。14.争议解决14 .1因合同及合同有关事项发生的争议，双方应本着诚实信用原则，通过友好协商解决，经协商仍无法达成一致的，按以下第2种方式处理：（1）仲裁：提交/仲裁,按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。（2）诉讼：向甲方所在地人民法院提起诉讼。15 .2在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。15 .合同组成文件下列文件为合同的组成部分：15.1 双方在合同履行过程中达成的纪要、协议等文件；15.2 合同及附件；15.3 3中标（签约）通知书（如有）；15.4 采购文件、招标文件和投标文件（如有）；15.5 构成合同的其他文件。上述文件应互相解释，互为说明，如有不一致之处，解释合同文件的优先顺序按照上述文件所列顺序为准。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。乙方承诺除偏差表释明外已完全响应甲方招标文件，若发生投标文本与招标文本不一致的，则甲方有权选择以招标文件或投标文件为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。16 .合同生效本合同自双方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖双方公章或合同专用章之日起生效。合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。17 .份数本合同一式陆份,甲方执叁份,乙方执叁份,具有同等效力。18 .特别约定本特别约定是合同各方经协商后对合同其他条款的修改或补充，如有不一致，以特别约定为准。（以下无正文）签署页甲方：国网四川省电力公司宜宾供电公司（盖章）法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：日期：地址：邮编：联系人：电话：传真：Email：开户银行：账号：税号：乙方：四川泛在空间科技有限公司 （盖章）法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：日期：地址：四川省成都市龙泉驿区经开 区科技产业孵化园B2-2栋306 邮编：联系人：罗江伟电话：18200391421传真：Email： 313536142qq. com开户银行：中国建设银行股份有限 公司成都艺锦湾支行账号：51050155686500000660税号：91510112MA6CU58Y53附件:附件1：项目技术规范附件2：安全协议附件3：工程量清单价格表附件4：附件1：项目技术规范(1)工程测量规范(GB500262007)<)(2)工程测量基本术语标准(GB/T5022896)。(3)国家基本比例尺地图图式第2部分：1:5000、1:10000地形图图式(GB/T20257.22006)。(4)基础地理信息要素分类与代码(GB/T139232006)O(5)全球定位系统(GPS)测量规范(GB/T183142009)O(6)测绘产品检查验收规定(CH100295)O(7)测绘产品质量评定规定(CH100395)0(8)电力工程勘测设计图纸管理办法(DLGJ2894)。(9)架空送电线路大跨越工程勘测技术规程(DL/T50492006)(10)电力工程勘测安全技术规程(DL5334-2006)(11)50OkV架空送电线路勘测技术规程(DL/T51222000)(12)电力工程勘测制图(DLT5156.l56.5-2002)(13)工程建设标准强制性条文(电力工程部分)(2006年版)(14)22OkV及以下架空送电线路勘测技术规程(DL/T5076-2008)(15)架空送电线路航空摄影测量技术规程(DL/T51382001)(16)测绘作业人员安全规范(CHloI6-2008)(17)国家基本比例尺地图图式第3部分：1：250001：500001：100000地形图图式(GB/T20257.3-2006)(18)卫星定位城市测量技术规范(CJJ/T73-2010备案号J990-2(HO)O附件2:安全协议发包单位：国网四川省电力公司宜宾供电公司以下简称甲方承包单位：四川泛在空间科技有限公司以下简称乙方为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确承发包双方的安全责任，提高施工现场安全文明施工管理水平，保障工程项目的安全和项目人员的安全与健康，根据国家有关法律法规、国家电网公司的有关安全文明施工规定，结合本工程特点，双方在签订工程劳务分包合同的同时，经协商一致，签订本协议。一、承包工程项目工程项目名称：配电运检IOkV配电线路杆塔数据完善。工程地址：宜宾。承包范围：负责变电站馈出的公用线路在电网GIS平台的治理和录入；依托配网单线图全面核对变电站、馈线、配变电气连接关系，通过现场核查，资料收集等方式确保线路所属设备连接关系准确。核对成果最终体现在电网GIS平台配网单线图上，使GIS单线图全面、准确体现设备数据，实现GIS单线图单轨制应用。数据采集必须满足电网GIS空间信息服务平台空间数据准备工作建议，且满足相关行业标准和要求。承包形式:按单价报价、总价评定。工程合同编号：工程项目期限：自2019年10月21日至2019年3月20日。二、协议内容1、安全文明施工目标不发生轻伤及以上人身事故。不发生机械、设备、火灾事故和同等及以上责任交通事故以及环境影响事件。不发生因工程建设、劳务作业原因造成的电网、设备事故。达到甲方提出的现场安全文明施工要求。2、本工程执行的主要法律法规、规程规范及标准制度，包括但不限于：中华人民共和国安全生产法国务院建设工程安全生产管理条例国务院生产安全事故报告和调查处理条例国家发改委电力建设安全工作规程（DL5009.2.DL5009.3）国家部委办相关安全的规定国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定国家电网公司电力安全工作规程国家电网公司相关安全文明施工的规定和规程建设工程所属的地方安全、环境法规建设单位、总包单位有关安全文明施工的规章制度3、甲乙双方的安全文明施工权利和义务认真贯彻国家、地方、国家电网公司有关安全生产的方针、政策和法律法规、规程规范及标准制度，执行建设单位和甲方（总承包单位或专业承包单位）有关安全生产的管理制度和规定，切实履行本协议相关的安全文明施工、环境保护管理责任。分包项目按照“先订劳务分包合同和安全协议，后开工”的原则，双方在未签订分包合同和安全协议前，不得以任何理由提前或要求提前开工。建立健全安全生产责任制和现场安全（包括防火）、文明施工管理制度，设置安全管理机构或安全员负责现场安全管理和监督。施工期间，甲方指派邱光凤同志负责本项目的安全文明施工管理，乙方指派罗江伟同志负责本项目的安全文明施工管理,并配备安全监督人员人。按照国家、国家电网公司、建设单位、总包单位有关安全文明施工、环境保护的标准与要求，设置相关的安全文明施工、环保设施、安全标识标牌，双方不得擅自拆除、变动；确需临时拆除、变动的，必须按照规定履行审批手续，采取可靠安全措施后，方可拆除、变动,并及时恢复或重新设置。工程施工中组织开展危险源或危险点分析预控工作，重视对安全问题、事件的原因分析，落实防范措施，防止事故的发生。按规定在施工场所、生活区域配置消防设施和器材、设置消防安全标志和安全通道，并定期组织检验、维修，保障消防设施和器材有效、完好。按照国家有关规定或约定，为各自的员工配备必要的劳动防护用品及合格有效的安全工器具，并监督、教育员工正确使用。施工过程中发生人身伤亡、火灾、机械设备、环境污染、场内交通等事故，双方应尽力组织抢救伤员和保护现场，启动应急预案，按照有关事故报告规定，及时向各自的上级单位、地方安全生产监督和管理部门报告事故情况，协助或组织事故调查，吸取事故教训，做到“四不放过”。因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。4、甲方的安全文明施工权利和义务对乙方的安全资质、管理人员及作业人员的安全资格情况进行核查，对核查材料复印件存档保管；乙方资质、资格不符合规定的，有权要求乙方更换人员或终止合同。组织乙方作业人员进行入场安全教育，安全考试合格并按照现场管理规定，发放“胸卡（安全合格）证”，做到有据可查。定期和不定期召开安全工作例会，协调解决现场的安全问题。编制并向乙方书面明确施工方案、作业指导书和安全措施，劳务作业前，组织乙方的负责人、工程技术人员及相关安全人员进行施工作业的安全技术交底，由双方签字确认；并在作业过程中进行指导。临近带电设备作业，落实专人监护。向乙方通报建设单位和甲方的安全工作计划和要求、安全事故通报（简报、快报）。组织现场安全监督检查，纠正违章行为，提出整改意见，进行考核扣款。对查出问题整改不力的，可视其严重程度责令其停工整顿直至终止合同。建立和执行电气安全工器具，起重、电动工器具等安全管理制度,定期检查检测，符合安全使用要求；按约定向乙方提供合格的作业工具、安全工器具，定期进行检测。危险性较大的施工项目应编制、审批相应的施工方案或作业指导书，并向乙方进行安全施工交底、双方签字确认，督促和指导落实专项安全措施。督促乙方落实临时用电方案要求的安全措施、开挖的防坍塌措施、高空作业的防坠落措施、施工区域的隔离措施、临时停止工作的锚固措施等专项安全措施。在劳务作业开始和结束前做好相关单位的交接手续，确认各方交接状态的安全措施。在城镇、交通道路等人员密集区域施工，应编制交通组织方案和安全措施。督促乙方根据方案和措施要求设置全封闭路栏、安全警示、交通指示和夜间警示灯等。进入变电站施工做好和相关单位的协调工作，必要时组织签订各方安全协议。对控制室、继保室、通信机房、计算机室等，已敷设的电缆，已安装变压器、盘柜、蓄电池等设备以及现场的易燃易爆危险品，应采取可靠的防火隔离措施，配置相应的消防器材。组织乙方落实施工现场临时用电、高处作业、临边和孔洞防护等安全文明施工、环境保护各项措施；建立和执行SF6气体的采购、储存、使用和回收处理的安全管理办法和措施。严格执行工作票、安全施工作业票、动火工作票制度，负责乙方的办票工作，督促乙方按票执行。组织或督促乙方劳务作业人员定期进行体检。组织乙方参加相关应急演练，提高应急处置能力。按相关规定对乙方进行检查考核，作为安全保证金的考核依据。组织协调同一区域交叉施工，督促各方落实相应的隔离和错时施工等安全措施。5、乙方的安全文明施工权利和义务按规定提供本单位的所有安全资质、资格证明材料，并对其真实性负责。乙方进入现场的劳务作业人员应符合国家和地方的有关用工规定，应是乙方企业在册的体检合格人员，人员应保持相对稳定，进入现场作业的人员应经甲方审核同意。按规定对员工进行安全教育，对新进厂人员进行三级安全教育和考核；配合甲方组织作业人员（包括现场各类管理人员）的入场安全教育，为安全考试合格人员办理“胸卡（安全合格）证”上岗作业，做到有据可查。执行有关规定，落实各项劳务作业项目的安全文明施工具体措施。参加甲方组织的安全工作例会和安全活动，配合甲方解决现场的安全生产问题。在劳务作业前，进行危险点分析和预控，由作业负责人对作业班组和全体人员进行安全交底，并经全体人员签字确认后，方可开工。对地下管线、架空线路、通讯线路以及已建成的装置采取相应的保护措施。严格特种作业人员管理，包括特种作业的培训、复审，持证上岗，并报甲方备案。遵守现场安全文明施工管理制度，服从甲方、建设单位、监理对现场安全文明施工的管理，配合安全检查（包括建设单位、总包单位的上级单位和主管部门对工程项目的检查），对存在问题组织整改。在甲方指定的区域、时间、工作范围内组织施工作业，未经甲方许可，不得到其他区域和设备上工作，并采取措施，防止因交叉作业与其他施工单位产生相互影响、对人员造成伤害和对已建成设备设施的损坏。每天由安全人员进行现场安全巡查，检查现场施工人员的行为规范和安全措施落实情况，及时纠正违章、整改安全隐患。督促接触粉尘、有毒有害等物质的人员正确使用职业病防护用品。严格执行甲方现场施工脚手架、跨越架验收检查管理制度，按规定搭设、验收挂牌，每日使用前或定期检查，及时维护。对危险性较大的作业项目，落实甲方编制的专项安全技术措施，满足安全施工条件，得到甲方许可，并在甲方专人监护下工作。按照甲方的现场施工环境保护的措施和要求，实施作业产生的扬尘、废气、废水、固体废物、化学危险废料以及噪声、振动等控制措施。落实本劳务作业相关的防火、防大风、防汛、防坍塌、防冻、防暑、防雷、防雨等安全防范措施。落实甲方制定的施工临时用电管理措施，做好临近带电设备以及其他危险区域的隔离防护和专人监护措施。制定自带作业工（机）具、安全工器具的管理措施；对使用的作业工（机）具、安全工器具进行检查、维护，确保合格有效，并教育督促劳务作业人员正确使用、维护作业工（机）具和安全工器具。按约定为作业人员配备合格、规范的劳动防护用品；定期对安全帽、安全带等劳动防护用品进行检验试验和更新；执行电气安全工器具、起重、电动工器具等安全管理措施；教育并监督劳务作业人员正确使用登高工具、防坠装置和个人保安接地线。高处作业应设置作业平台、安全网、水平安全绳、防坠装置等的安全措施，并采取有效的防止高处落物的安全措施，特别做好孔洞盖板、临边围栏的安全措施。严格按照甲方的施工方案、作业指导书和安全技术交底要求，落实开挖的防坍塌措施、施工区域的隔离措施、临时间断工作及未可靠固定的设备须采取锚固、接地等专项安全措施。临近带电设备作业，应保持安全距离，做好安全隔离措施，必须指定专人监护。在可能有感应电压的情况下作业，应保持安全距离，采取有效可靠的接地与防护措施。施工中可能影响其他施工作业人员或设备的安全时，应向甲方提出相应要求，安全措施落实后方可开展工作。在电缆层、电缆隧道及GlS开关室、容器内、密闭空间等区域内工作，应先按规定进行通风、监测有毒有害气体，符合要求后，方可工作。容器、密闭空间内作业过程中应指派专人监护，并有紧急救援措施；施工照明采用相应等级的安全电源，金属容器外壳及容器内使用的电动工器具要有可靠的接地。作业人员进入工井作业前，在开启井盖瞬间应防止有害、有毒、可燃气体突然喷出伤人，开启井盖后应加强通风和监测，必须使用非金属梯子上下工井，工井口应用井圈或护栏，作业人员撤离电缆井或隧道后，应立即盖好井盖，以防意外。落实危险化学品使用和废料处置的要求和措施，并对施工中产生的危险化学废料按规定进行回收和集中处置。严格执行工作票、安全施工作业票、动火工作票制度，落实相应的安全措施和防火措施。在已受电、投运区域施工，落实设备防护和人身安全措施。定期组织劳务作业人员身体检查，并按照国家规定为本单位人员办理人身意外伤害保险。现场一旦发生事故，必须立即进行救援，按要求及时报告有关方面，并做好善后处理工作。对甲方、监理及上级单位和人员的违反安全生产规定、制度并可能造成安全事故的指令有权拒绝执行，对甲方、监理在安全管理工作中存在的问题有权提出意见和改进建议。6、需要补充协议内容无三、附则本协议约定的各项条款，经双方签字、盖章后生效，作为合同附件具有同等法律效力，并可独立于主合同存在，甲乙双方应严格按照本协议规定的各项条款，承担相应的安全文明施工、环境保护管理责任。因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。本协议内容如与国家有关法律、法规和规定不一致，按照国家有关规定执行。协议有效期按照合同工期。合同工期变更，本协议有效期相应变更；合同施工工作内容、范围有变动时，应及时签订补充协议。安全保证金的扣款标准按照国家电网公司电力建设工程分包安全协议范本附录（安全保证金扣款标准）的规定执行。因不可抗力造成的双方设备损坏、人员伤亡，各自承担相应的损失。其他未尽事宜可另行约定。本协议一式六份，甲乙双方各执三份。甲方：国网四川省电力公司宜宾供电公司单位名称（盖章）：甲方代表人：联系人：签订日期：2019年10月21日乙方：四川泛在空间科技有限公司单位名称（盖章）：乙方代表人：联系人：签订日期：2019年10月21日附件3:工程量清单价格表序号名称规格及型号单位数量单价金额（元）1配电运检IOkV配电线路杆塔数据完善杆塔根数根1411032.70461397.00