工程居间合同范本（31篇）.docx

工程居间合同范本（31篇）工程居间合同范本（通用31篇）工程居间合同范本篇1甲方（委托人）：营业执照注册号码：乙方（居间人）：居间人姓名1、身份证号码：居间人姓名2、身份证号码：居间人姓名3、身份证号码：居间人姓名4、身份证号码：甲乙方为了发挥双方的优势，根据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、委托事项1.1乙方接受甲方委托，负责就有限公司厂区建设工程项目（以下称该工程项目），推荐给甲方，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位和总包单位签订该工程项目的分包施工合同，取得施工权。1. 2居间成功是指完成本工程项目与总包单位签定分包合同，即视为全部完成居间服务委托事项。甲方未签定分包合同，取得实质性施工权，均视为委托事项未完成。二、乙方的义务1.1 乙方必须向甲方提供有关该工程项目前期工作的主要信息，并提供相关的业务咨询服务，开展对业主方和总承包方进行有效的协调，并促成甲方取得工程施工分包权。1.2 乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目重要信息的真实可靠，最终促成甲方能够如约进场进行实质性施工。否则，视为乙方提供信息不真实，居间服务不成功，甲方不予支付任何居间报酬。2. 3乙方应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务，协助甲方做好各项项目争取的前期系列工作。为甲方协调争取并达成施工合同后，乙方仍有义务协助甲方协调好与建设单位、总承包单位的关系。三、甲方义务2.1 甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责施工所需要的各类资金的筹措，并做好签定合同前系列需要的手续准备。3. 2如果居间成功，则由甲方全面履行和总包单位所签订的分包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3.3如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方上述所列的四位居间人分别按照本合同约定支付居间报酬。四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式根据中华人民共和国合同法第426条关于居间人促成合同签订成功，委托人应当按按约定支付报酬的规定，甲方完成签订该工程承包项目合同，并顺利的按施工分包合同约定的时间、约定的内容开工后，收到工程预付款时本合同立即生效，反之则无效自动终止该合同。合同生效后甲方必须按如下方式支付居间服务费：4. 1本项目居间费用为工程造价（剔除建设单位直供材料价格，指定材料价格及指定专业分包造价）金额%（税后）作为酬金。甲方应无条件地按照事先约定的服务费标准，即项目签定的合同工程量万元的计万元（税后），作为中介人的服务报酬。工程结算造价确认后，若有明显差异，最后一期居间服务报酬支付时进行相应调整。多还少补。4. 2本合同签字生效成立后，甲方在与业主方或总包方签订施工分包合同后，在第一次业主支付工程预付款同时交割50%居间服务费，计万元；工程进行到按照合同工期一半时间即开工令签发开始计算为第二次兑付日，兑付第二笔25%的居间服务费，计万元；当工程完工验收后10天内兑现最后25%的居间服务费，计万元（按工程审结价进行调整后支付）。4. 3甲方按照下列支付分流表金额分配，可以现金或者银行本票形式进行分别支付。居间服务费支付分流表：五、特别约定：4.1 甲方取得工程建设施工合同后，若恶意逃避或故意拖延支付，自愿接受下列处治，并放弃一切抗辩权利；居间人可凭此承诺书依法冻结甲方公司的银行帐户及资金，采取停止工程施工等措施;本承诺书自动转为甲方公司欠居间人服务费的欠条;追回应兑现的居间人服务费并按该费用总额加收每天5&permil；滞纳金;按中介居间人服务费总额的二倍收取罚金；追索期间所产生的一切费用（含律师费、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等）均由甲方承担。5. 2居间服务成功完成后，在工程建设期间，若业主方、总包方与甲方发生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷，与居间人无关，居间人不承担任何责任，一切法律责任和经济风险由甲方全部承担。6. 3本合同书为不可撤消、不可更改的无条件保证兑现的见索即付凭证，与甲方其他相关义务不相抵触，独立执行，不受甲方企业改制、更名或更换法人代表而影响，具有永久法律效力。本合同经双方签字后即生效。本次服务所涉及的相关文件资料，都具有同等效力。六、保密事项6.1 甲、乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密，任何一方以任何形式泄露本合同内容，由泄密方承担一切后果。6.2 乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而做出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的后续居间报酬。七、合同终止7.1本合同签字生效后，如果20年12月30日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。7.2如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。7.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。八、争议解决方式有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执，双方应通过友好协商解决;如协商不成，协商不成，双方同意提交项目合同签定所在地仲裁委员会仲裁或者当地法院提起诉讼解决。九、其他事项9.1本合同一式六份份，甲方一份，乙方每个居间人一份，公证机关一份，均具同等法律效力。9.2本合同双方签字盖章后生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人或委托代理人：居间人或委托代理人:联系电话：联系电话：合同签订地：合同签订日期：1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。甲方：（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人或委托代理人：合同签订地：合同签订日：工程居间合同范本篇2甲方（委托人）：法定代表人：地址：乙方（居间人）：身份证号码：地址：甲乙双方根据中华人民共和国合同法等有关法律法规的规定，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下合同：一、委托事项1、乙方接受甲方委托，负责就工程项目(以下简称本工程项目)，引荐甲方和该项目的建设单位进行接洽，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订承包施工合同(最终合同名称以甲方届时所签署合同为准)。2、本工程项目主要情况(1)工程名称：O(2)工程地址：o(3)工程主要施工内容：o(4)其他情况：二、甲乙双方权利义务(一)甲方权利义务1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料；2、甲方负责根据乙方提供的信息或约定的时间和建设单位进行合同谈判；3、甲方有权随时向乙方了解居间服务进度；4、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同，甲方因履行承包施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关；5、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬；6、甲方对乙方提供的'项目资料及其他相关信息负有保密义务；7、甲方有对乙方公开本工程项目谈判进度的义务。（二）乙方权利义务1、乙方应向甲方提供有关本工程项目的信息，协助甲方对本工程项目进行实地考察；2、乙方承诺向甲方提供的关于本工程项目的基本信息真实可靠；3、乙方有权知情整个项目谈判全过程；4、在甲方与建设单位进行合同谈判期间，乙方应尽到居间人的谨慎和诚实义务。三、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式1、本工程项目居间报酬为工程承包施工合同金额的%;2、甲方应在居间成功之日起日内向乙方全额支付全部居间报酬；3、“居间成功”是指甲方与建设单位就本工程项目签订书面的工程承包施工合同；4、乙方账户信息如下:户名：O卡号：O开户行：O5、甲方可以转账或现金的方式支付。四、居间活动费用的承担居间活动费用是指乙方完成委托事项实际支出的必要费用。甲方于本合同签订之日起日向乙方支付人民币,作为乙方居间活动费用。居间活动费用不包含在居间报酬中，居间人未促成合同成立的，有权不予返还。五、保密事项1、甲乙双方应充分保守本合同所涉及的商业秘密。2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密做出不利对方的任何行为。六、违约责任1、甲乙双方应完全履行本协议约定，任一方违约的，均应承担违约责任。2、乙方迟延支付居间活动费用的，每迟延一日，应向甲方支付逾期未付费用千分之的违约金，迟延超过日未支付的，乙方有权解除本合同。3、乙方迟延支付居间报酬的，每迟延一日，应向甲方支付逾期未付费用千分之的违约金。七、通知1、通知联系人为方便协议双方情况的沟通，甲方指定为己方联系人，乙方指定为己方联系人，具体负责通知和传达本合同相关事宜。2、任何一方依据本合同约定需要发出的通知或其他告知事宜，如告知本条第1项约定的对方指定的联系人，即视为该方已履行告知义务。任何一方在本合同中确定的通讯地址发生变化时，应书面通知另一方。3、通知地址及方式甲乙双方约定选择电子邮件、邮件、传真、电话作为通知方式。(1)电子邮件地址甲方：乙方：(2)邮寄地址甲方地址：乙方地址：邮政编码：邮政编码：(3)传真号码甲方：乙方：(4)电话号码甲方：乙方：4、通知视为实际送达的日期确定如下：(1)电子邮件方式的通知，该等通知以已读回执标注日期为送达日。(2)邮寄方式的通知，该等通知于发件之日起7日视为送达。(3)用传真方式发送的通知，在有关该传真的传送报告标明的传送日视为已实际送达。(4)用电话方式发送的通知，在双方接通电话的当日视为已实际送达。八、合同解除及终止1、本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效，至居间成功及甲方全额支付居间报酬之日止。2、甲乙双方协议解除本合同或依据本合同约定内容解除本合同的，本合同终止。九、争议解决甲乙双方约定，如就本合同的解释、履行等发生的一切争议，应友好协商解决，协商不成，任一方均有权向本合同签订地(市区)人民法院提起诉讼解决。十、其他事项1、甲乙双方均已经认真阅读和充分讨论本合同，共同起草制作并完全理解和接受其含义的前提下签订本合同。2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3、其他：甲方（公章）：法定代表人（签字）：年月日乙方（公章）：法定代表人（签字）：年月日工程居间合同范本篇3委托方（施工承包方）：委托人（施工承包方法人）：居间人：身份证号码：工程名称：挖运工程。工程总方量：万方左右，以实际施工结价方量为准。工程价款：土方14元、石方22元，含爆破、开挖、装运。一、委托人与建设方或总承包方正式签订工程施工合同后，按本工程的总方量石方每方支付壹元（¥：LOO元）人民币给居间人作为酬金。二、居间酬金付款办法：按每月进度付款一次，具体办法按委托人人员机械进场，总包方拨付委托人的第一笔工程备料款之日，委托人必须当日支付叁拾万元（¥：300000.00元）人民币给居间人作为酬金，余款按进度支付。三、居间人促成委托人与建设方或总承包方合同成立的委托人，应当按照约定支付酬金。四、如委托人不按时支付酬金给居间人时，居间人可凭此合同向人民法院起诉、仲裁或申请支付令，居间人也有权委托业主方或建设方或总承包方在施工方工程款中扣给居间人。五、本居间酬金不承担交纳税金等一切费用。六、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，经双方签字或盖章后生效，酬金支付完毕后失效。注：1、该委托人委托以上居间人取得本工程项目。2、居间酬金以现金支付。委托方（公章）：委托人：身份证号：身份证号：联系电话：联系电话：签订地点：签订地点：居间人：联系电话：年月0工程居间合同范本篇4甲方（委托人）：乙方（居间人）：甲乙方为了发挥双方的优势，根据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、委托事项1、乙方接受甲方委托，负责就省工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。二、乙方的义务1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察，2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬，并同意向甲方支付违约百万元。3、乙方向甲方提供的'图纸、工程量清单，业主提供的各种材料单价，必须完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成委托事项，无权取得居间报酬，并且赔偿甲方因此而遭受的损失。4、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。否则，视为乙方提供信息不真实，按照本合同第二条第2款执行。5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。6、乙方领取本合同报酬时，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自承担。三、甲方义务1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按未按时支付金额的%向乙方承担违约金。四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间费用为工程施工合同金额的%o2、居间成功后，在甲方正常施工的一个月内，应向乙方支付元整；在正常施工的两个月内，应支付;剩余施工合同金额从正常施工的第三个月开始，根据甲方每月取得的验工计价款，按%的比例支付；竣工结算完毕，甲方取得全部工程款后五日内全部结清。3、甲方可以转帐或现金的方式支付。五、居间费用的承担居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意全部自行承担居间活动费用（或甲方同意承担差等费用）。六、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。3、乙方违反保密义务的，应向甲支支付元违约金；如果违约金不足以补偿甲因此而遭受的损失，乙方应负责赔偿。七、合同终止1、本合同签字生效后，如果至年月日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。八、争议解决方式如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。九、其他事项1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。2、本合同一式份，双方各持份，双方签字盖章后生效。甲方（章）乙方（章）身份证号码：身份证号码：签订地点：签订时间：年月日工程居间合同范本篇5甲方（委托人）：乙方（居间人）：联系地址：联系地址：联系电话：联系电话：甲乙方为了发挥双方的优势，根据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、委托事项1、乙方接受甲方委托，负责就引荐衡阳市天嘉置业发展有限公司天嘉。翰廷消防工程项目给甲方和衡阳市天嘉置业发展有限公司单位直接洽谈，（以下衡阳市天嘉置业发展有限公司简称天嘉置业）向甲方提供天嘉置业的重要信息，并最终促成甲方与天嘉置业签订消防工程合同。2、居间成功是指完成本条所列全部委托事项。甲方与天嘉置业公司未签订书面的工程合同，视为委托事项未完成。二、乙方的义务1、乙方必须向甲方提供有关天嘉置业公司的有关信息，内容包括但不限于公司的工商营业执照复印件、现有主要资产情况等。乙方有义务协助甲方对天嘉置业公司进行实地考察。2、乙方承诺向甲方提供的关于天嘉置业公司的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬。3、乙方在甲方与公司单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。促成天嘉置业公司将消防工程承包给甲方。三、甲方义务1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和天嘉置业公司单位进行合同谈判。2、如果居间成功，则由甲方全面履行和天嘉置业公司所签订的工程承包合同。甲方因履行承包合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间报酬为30万元。2、本协议签订后3个工作日内，甲方向乙方支付居间报酬10万元，存入或者转让乙方名义开设的甲乙双方共管账户。待甲方与天嘉置业公司签订工程承包协议并办理工商变更登记手续后2个工作日内，甲方应为甲乙双方共管账户解除由甲方掌控的账户密码或印鉴，此款归乙方所有并可自由支取。3、在甲方向乙方支付居间报酬万元之日起，20个工作日内，乙方没有促成甲方与天嘉置业公司签订工程承包合同，视为乙方居间不成功，乙方应将居间报酬万元退还甲方。4、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转让乙方名义开设的甲乙双方共管账户。双方约定：甲方负责保管账户的法人专用章，乙方负责保管财务专用章。在甲方保管印章期间，甲方不得将印章用于其他任何活动；在乙方未完成居间任务之前，乙方不得对法人专用章进行挂失处理。5、乙方在甲方将前述款项存入或转入以乙方名义开设的甲乙双方共管账户后，应当为甲方出具收条；乙方完成居间任务，实际取得居间报酬后，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自行承担。五、居间报酬的承担居间报酬是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意全部自行承担居间活动费用。六、诚信原则1、如果甲方与公司在本合同委托期内，未能达成股份转让协议，没有征得居间方的书面同意，甲方不应再与一公司进行协商并签订股份转让协议，否则居间方有权请求甲方按本合同第四条支付居间报酬。2、如果甲方以相关企业或在四川当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与公司签订股份转让合同，居间方有权请求甲方按本合同第四条支付居间报酬。3、本合同的有效期（委托期）为20个工作日（自甲方将居间报酬转入乙方账户之日起计算）。居间方在此期间必须积极推动公司与甲方进行实质性洽谈，并协助甲方和公司达成实质性成交合同。七、本合同解除的条件1 .当事人就解除合同协商一致；2 .因不可抗力致使不能实现合同目的；3 .在委托期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务；4 .当事人一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行;5 .当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。八、合同终止1、本合同签字生效后，在甲方向乙方支付居间报酬万元之日起，20个工作日内，乙方仍未完成居间任务促成甲方与公司签订股份转让协议的，本合同自动终止。2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。九、争议解决方式如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地法院处理。十、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。十一、其他事项1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。甲方：（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：合同签订地：合同签订日：工程居间合同范本篇6甲方（委托人）：法定代表人：地址：乙方（居间人）：身份证号码：地址：甲乙双方根据中华人民共和国合同法等有关法律法规的规定，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下合同：一、委托事项1、乙方接受甲方委托，负责就工程项目（以下简称本工程项目），引荐甲方和该项目的建设单位进行接洽，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订承包施工合同（最终合同名称以甲方届时所签署合同为准）。2、本工程项目主要情况(1)工程名称：工程地址：(3)工程主要施工内容:(4)其他情况：二、甲乙双方权利义务(一)甲方权利义务1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料；2、甲方负责根据乙方提供的信息或约定的时间和建设单位进行合同谈判；3、甲方有权随时向乙方了解居间服务进度；4、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同，甲方因履行承包施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关；5、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬；6、甲方对乙方提供的项目资料及其他相关信息负有保密义务；7、甲方有对乙方公开本工程项目谈判进度的义务。（二）乙方权利义务1、乙方应向甲方提供有关本工程项目的信息，协助甲方对本工程项目进行实地考察；2、乙方承诺向甲方提供的关于本工程项目的基本信息真实可靠；3、乙方有权知情整个项目谈判全过程；4、在甲方与建设单位进行合同谈判期间，乙方应尽到居间人的谨慎和诚实义务。三、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式1、本工程项目居间报酬为工程承包施工合同金额的%;2、甲方应在居间成功之日起日内向乙方全额支付全部居间报酬；3、居间成功是指甲方与建设单位就本工程项目签订书面的工程承包施工合同；4、乙方账户信息如下：户名：卡号：开户行：5、甲方可以转账或现金的方式支付。四、居间活动费用的承担居间活动费用是指乙方完成委托事项实际支出的必要费用。甲方于本合同签订之日起日向乙方支付人民币,作为乙方居间活动费用。居间活动费用不包含在居间报酬中，居间人未促成合同成立的，有权不予返还。五、保密事项1、甲乙双方应充分保守本合同所涉及的商业秘密。2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密做出不利对方的任何行为。六、违约责任1、甲乙双方应完全履行本协议约定，任一方违约的，均应承担违约责任。2、乙方迟延支付居间活动费用的，每迟延一日，应向甲方支付逾期未付费用千分之三的违约金，迟延超过10日未支付的，乙方有权解除本合同。3、乙方迟延支付居间报酬的，每迟延一日，应向甲方支付逾期未付费用千分之三的违约金。七、通知1、通知联系人为方便协议双方情况的沟通，甲方指定为己方联系人，乙方指定为己方联系人，具体负责通知和传达本合同相关事宜。2、任何一方依据本合同约定需要发出的通知或其他告知事宜，如告知本条第1项约定的对方指定的联系人，即视为该方已履行告知义务。任何一方在本合同中确定的通讯地址发生变化时，应书面通知另一方。3、通知地址及方式甲乙双方约定选择电子邮件、邮件、传真、电话作为通知方式。(1)电子邮件地址甲方：乙方：(2)邮寄地址甲方地址：乙方地址：邮政编码：邮政编码：(3)传真号码甲方：乙方：(4)电话号码甲方：乙方：4、通知视为实际送达的日期确定如下：(1)电子邮件方式的通知，该等通知以已读回执标注日期为送达日。(2)邮寄方式的通知，该等通知于发件之日起7日视为送达。(3)用传真方式发送的通知，在有关该传真的传送报告标明的传送日视为已实际送达。(4)用电话方式发送的通知，在双方接通电话的当日视为已实际送达。八、合同解除及终止1、本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效，至居间成功及甲方全额支付居间报酬之日止。2、甲乙双方协议解除本合同或依据本合同约定内容解除本合同的，本合同终止。九、争议解决甲乙双方约定，如就本合同的解释、履行等发生的一切争议，应友好协商解决，协商不成，任一方均有权向本合同签订地(北京市区)人民法院提起诉讼解决。十、其他事项1、甲乙双方均已经认真阅读和充分讨论本合同，共同起草制作并完全理解和接受其含义的前提下签订本合同。2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3、其他：甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签年法定代表人（签字）：字）：年月日月日工程居间合同范本篇7甲方：乙方：兹因甲方项目建设需要购买乙方免漆套装门，双方在平等自愿、协商一致的基础上，达成以下合同条款，供双方共同遵守。一、订购产品内容及价格（型号以乙方出厂型号为准）注：1、以上产品数量，结算时以实际安装数量计算，单价不含税金、运输费及安装费等全部费用。2、产品的质量要求：符合国家及行业标准二、送货时间甲方必须提前30天告知乙方，所需免漆套装门的型号、数量和货物到达工地时间，以利于乙方安排生产。乙方应在通知所要求的时间内送达。三、送货地点：四、运输方式：由乙方负责运输至工地五、安装与验收方式(1)乙方产品运到甲方工地后，甲方先对乙方产品的数量、质量、外观等进行验收，并出具数量验收单给乙方。(2)由乙方负责产品安装，甲方及监理方在乙方产品安装完成后组织竣工验收(若分批安装，则分批验收)。(3)乙方产品进场施工，甲方负责提供用电、灌浆等基本的安装条件来保证乙方的安装进度(若有货梯，则提供给乙方搬运之用)。(4)乙方安装施工期间应遵守现场管理秩序，做到安全文明施工。如发生安全责任事故，概由乙方自行承担。因乙方施工违反施工管理、行政管理等原因致使甲方遭受经济损失的，由乙方承担。六：产品保修产品保修期为年，自甲方验收合格之日起计算。保修期内乙方维修，如超期未上门的甲方可另行委托第三方维修。期满后乙方提供完善的售后服务。七、付款方式(1)合同签订，日内支付合同总价款的%;(2)安装完成，验收合格后日内支付合同总价款的%;八、违约责任(1)乙方所提供的门的种类、规格、型号、颜色及数量等不符合规定的，应在甲方提出书面异议之日起日内负责调换，并承担因此而产生的一切费用。(2)若乙方在产品运输及装卸过程中有损坏或遗漏的，或在安装过程中造成产品损坏或遗漏的责任由乙方自行承担。(3)在产品安装完毕至业主入住前，若因甲方原因造成产品零配件丢失或损坏的，由乙方收取配件成本费并提供服务。若因乙方原因造成零配件损坏或丢失的，则由乙方负责补上并承担因此产生的费用。(4)若乙方产品安装后出现色差，则由乙方负责调换。九、经双方协商一致的补充条款同本合同具有同等效力。十、若甲、乙双方在执行合同过程中发生争议，双方可协商解决，协商不成可向合同签订地所在法院提起诉讼。十一、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，该合同自双方签印之日起生效，到工程款结清时失效。甲方(印章)：乙方(印章)：签订日期：年月_日工程居间合同范本篇8甲方（委托方）：建筑工程有限公司乙方（居间方）:甲方因业务需要工程项目，而乙方具备工程相关信息。现双方就甲方委托乙方介绍工程相关项目信息，在自愿平等协商的基础上达成如下协议。一、甲方委托乙方介绍沈阳市保税区大连海关项目工程项目，并尽可能促成该项目建设承包等合法方式与第三方（业主方）签订该项目合同。二、居间报酬与给付方法1、居间费按工程总造价3.5%计取，详见建筑施工合同。2、居间报酬支付方法：甲方在工程预付款35%到帐后三个工作日内，需一次性向乙方支付居间报酬，投资建设总额的3.5%,如在预付款到帐后三个工作日乙方没有收到居间报酬，则视甲方违约，可从下一批预付款扣除双倍居间报酬，居间报酬的税金由乙方支付。三、约定事项1、甲方与业主方（第三方）签订的合同乙方不承担任何责任。2、乙方履行本合同的过程中，可向业主方（第三方）表明其为甲方居间人，并向甲方介绍该项目相关情况，由甲方确定该项目可行度。3、乙方在认真完成甲方委托项目事项，即按合同法第一条规定提供该项目的真实信息，并与甲方与第三方（业主方）签署合同或协议提供联系、协助、撮合服务，但确定权在甲方，乙方对该项目的任何事宜不承担任何责任。4、甲方与业主方（第三方）签订合同即视为乙方已完成甲方委托事项，甲方按照本合同约定支付乙方居间报酬。如甲方不按时支付乙方居问报酬，甲方按照双倍居间报酬承担违约责任支付乙方，乙方有权从工程款中领取双倍居间报酬。5、乙方向甲方提供的该工程信息验证为真实的甲方因某些理由拒签或再找其它方签订该项目合同视为乙方已经完成该项目的居问服务，甲方因承担该项目的全部居间费用。6、余下工程合同，均由乙方协调，撮合续签合同，甲方不得单方面与业主方续签合同，如在需要使用多个资质签订该工程项目合同时，业绩归乙方，居间报酬按本合同标准执行，如发现甲方不经乙方与业主方签订合同，视为甲方违约，一经核实，甲方应向乙方支付本合同的双倍居间报酬。7、甲方支付居间报酬，本着合法、安全、有效的方式，以现金打到的账号：。甲方如在指定的期限内不能兑现，则视为违约，乙方有权要求甲方支付30%的违约金，同时要求在3天以内一次性付清所有款项。8、本合同如发生纠纷，双方首先协商解决，协商不成由守约方所在地人民法院提起诉讼。9、甲方若不能与业主签订正式施工合同则本居间协议视为无效。10、本合同一式五份，甲方执一份，乙方执四份，双方签字盖章或按手印后生效。甲方代表身份证乙方代表身份证年月日工程居间合同范本篇9委托方：居间方：居间方受委托方委托，双方就居间方向委托方提供有关装修工程项目居间服务等事项，经协商一致，签订本合同。1、合同标的物居间方向委托方提供珠江新城装修工程，合同标的物具体情2、居间方义务A、居间方应积极、认真地介绍装修项目基本情况，并及时沟通情况；B、居间方协助委托方做好该项目的前期沟通工作；C、居间方提供委托方工程装修有关设计图及预算图；D、居间方应协调有关矛盾，促成委托方与该装修工程项目方成功签约。3、委托方义务A、委托方承诺一旦本装修工程项目方与委托方签订合同，委托方即应承担向居间方支付服务费义务。B、委托方在施工期间出现质量及有关施工所有问题，委托方不能以任何理由拒付及拖延居间服务费。4、居间服务费A、居间服务费（即是中介服务费）的标准；B、委托方与装修工程方签订的针对本装修工程项目合同总金额（不论何种形式）的6%,此居间费包括所有居间人的费用在内。C、居间服务费支付方法:委托方与装修工程方签订合同后各委托方收到该项目工程费达到总造价10%以上时，委托方支付居间服务费30%,委托方收到工程费达到50%以上时，付居间服务费30%,委托方收到工程费达到70%,付居间服务费40%(即付清)。5、诚信原则(1)、委托方在本合同委托期内，没有征得居间的书面同意，委托方不能与该人项目方进行协商中签订项目转让合同，否则居间方有权请求委托方按本合同第四条支付服务费。(2)、委托方不能以相关企业或其子公司及一切转让工程名义转让合同。居间方有权请求委托方按本合同第四条支付服务费。(3)、委托期内委托方未能与该项目达成协议时，委托方将不支付居间服务费。(4)、委托方在签订装修工程，在施工期间或之后，该项目增加工程量时委托方按工程量增加部分支付居间方服务费。6、本合同经双方签字盖章后生效。未经双方书面同意，任何方不得擅自修改本合同。违约责任按中华人民共和国合同法有关条款执行。本协议一式二份，双方各执一份。委托方：居间方：年月日年月日工程居间合同范本篇10甲方（委托人）：乙方（居间人）:甲乙方为了发挥双方的优势，根据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、委托事项1、乙方接受甲方委托，引荐甲方和该项目的管理方（或者承包方）直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方签订承包施工合同，协助甲方完成整个合同履行期间的协调工作，保障合同的顺利实施。2、居间成功是指完成本条所列全部委托事项。二、乙方的义务1、乙方必须向甲方提供有关工程项目的信息，最大限度的维护甲方的利益。2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠3、乙方应保证该工程项目真实可靠、各种施工手续齐全,能够正常施工。4、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务，达成合同签署，那么在甲方的工程施工过程中（合同期内），乙方仍有义务负责协调好甲方与项目管理方的关系，特别是在工程结算问题上，乙方负责协调。三、甲方义务1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和项目管理方进行合同谈判。2、居间成功，则由甲方全面履行和项目管理方所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式1、居间费用按照甲方签订的建筑施工合同总价款的10%支付（甲方承建的全部工程均由乙方居间）。2、甲方每年为乙方结算一次，至迟不超过12月31日。3、每一个合同签订后甲方应向乙方提供合同复印件一份，作为居间费用总价计算依据。五、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。2、甲乙双方均不得向第三方透漏合作细节及项目合作中相关利益人的秘密，任何乙方发现对方出现泄密行为均有权提出和提醒对方终止本行为，如因任何乙方的原因给对方造成实际的损失，受损方可向过错方提出等价赔偿。七、合同终止本合同自签字之日起生效，双方协商一致可终止。八、争议解决方式如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方同意提交攀枝花仲裁委员会仲裁。九、其他事项1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签年法定代表人（签字）：字）：年月日月日工程居间合同范本篇11委托方：居间方：身份证号：身份证号：居间方受委托方委托，双方就居间方向委托方提供有关装修工程项目居间服务等事项，经协商一致，签订本合同。1、合同标的物居间方向委托方提供珠江新城装修工程，合同标的物具体情况2、居间方义务A、居间方应积极、认真地介绍装修项目基本情况，并及时沟通情况；B、居间方协助委托方做好该项目的前期沟通工作；C、居间方提供委托方工程装修有关设计图及预算图；I）、居间方应协调有关矛盾，促成委托方与该装修工程项目方成功签约。3、委托方义务A、委托方承诺一旦本装修工程项目方与委托方签订合同，委托方即应承担向居间方支付服务费义务。B、委托方在施工期间出现质量及有关施工所有问题，委托方不能以