2023-2024一级建造师之一建建设工程项目管理总结(重点)超详细.docx

2023-2024一级建造师之一建建设工程项目管理总结（重点）超详细姓名:学号:得分:1、在项目组织结构中，应有专门的工作部门和符合进度控制岗位资格的专人负责进度控制工作，属于工程项目进度控制的。A.组织措施B.管理措施C.经济措施D.技术措施正确答案：A2、建设工程项目质量控制系统的建立，应按照建筑法和建设工程质量管理条例有关建设工程质量责任的规定，界定各方的质量责任范围和控制要求，属于（）原则。A.分层次规划B.目标分解C.质量责任制D.系统有效性正确答案：C3、职业健康安全管理体系与环境管理体系的审查由组织的（）做出评价，判断组织的管理体系面对内部情况的变化和外部环境是否充分适应有效。A.项目经理B.部门经理C.基层干部D.最高管理者正确答案：D4、建设工程项目总承包方项目管理工作涉及项目（）的全过程。A.决策阶段B.实施阶段C.试运转阶段D.全寿命周期正确答案：B5、在我国现阶段，监理单位与业主的关系是O。A.合同B.监理C.指令D.行政6、建设工程项目质量管理的PDCA循环中，质量实施阶段的主要任务是Oo.明确质量目标并制定实现目标的行动方案B.检查是否严格执行了计划的行动方案C.展开工程项目的施工作业技术活动D.对质量问题进行原因分析，采取措施予以纠正正确答案：C7、在国际工程承包合同中，根据工程项目的规模和复杂程度.DAB争端裁决委员会的任命有多种方式，只在发生争端时任命的是（）。（2013）A.常任争端裁决委员会B.特聘争端裁决委员会C.工程师兼任的委员会D.业主指定争端裁决委员会正确答案：B8、项目质量控制体系得以运行的基础条件是（）。A.项目合同结构合理B.组织制度健全C.人员和资源合理配置D.程序性文件规范正确答案：C9、沟通过程的要素中，包括沟通内容和沟通方法的是OOA.沟通主体B.沟通客体C.沟通渠道D.沟通介体正确答案：D10、下列影响建设工程项目质量的因素中，属于管理因素的是（）,A.人的因素和技术因素B.人的因素和环境因素C.决策因素和组织因素D.技术因素和决策因素正确答案：C11、项目信息门户按照其运行模式分类包括（）。.专用门户和通用门户B.专用门户和公用门户C.垂直门户和水平门户D.共同门户和个体门户正确答案：B12、以合同标书为依据，按照企业的预算定额标准制订的设计预算成本计划是。成本计划。A.指导性B.实施性C.竞争性D.控制性正确答案：A13、某工程网络计划中，工作F的最早开始时间为第11天，持续时间为5天；工作F有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第20天、第22天和第23天，最迟开始时间分别为第21天、24天和第27天。则工作F的总时差和自由时差分别为（）天。A. 5；4B. 5；5C.4；4D.11；7正确答案：A14、下列质量管理体系程序性文件中，可视企业质量控制需要而制定，不作统一规定的是Oo2018真题A.内部审核程序B.质量记录管理程序C.纠正措施控制程序D.生产过程管理程序正确答案：D15、关于职业健康安全管理体系与环境管理体系的体系文件编制要求，正确的是OoA.体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件三个层次B.程序文件是管理体系的纲领性文件C.标准耍求的要写到只属于作业文件编写和实施应遵循的原则D.作业文件只包括作业指导书（操作规程）、管理规定、监测活动准则正确答案：A16、依据建设工程产品的特性，建设工程职业健康安全与环境管理特点不包括（）A.适应性B.复杂性C.多变性D.协调性17、根据建筑市场诚信行为管理办法（建市20079号），不良行为记录信息公布期限一般为（）。.1年至3年B.3个月至3年C.3年以上D.6个月至3年正确答案：D18、我国建筑工程常用的担保方式中，担保金额最大的是OoA.投标担保B.保修担保C.履约担保D.付款担保正确答案：C19、下列施工成本管理的措施中，属于经济措施的是（）。A.选用合适的分包项目合同结构B.确定合理的施工成本控制工作流程C.确定合适的施工机械，设备使用方案D.对施工成本管理目标进行风险分析，并制定防范性对策20、某一结构构件截面尺寸不足，或材料强度不足，影响结构承载力，但按实际情况进行复核验算后仍能满足设计要求的承载力时，对其适宜的处理方式为（）。A.返工处理B.不作处理C.加固处理D.修补处理正确答案：B21、下列质量控制工作中，属于施工技术准备工作的是（）。A.明确质量控制的重点对象B.编制测量控制方案C.建立施工现场计量管理的规章制度D.正确安装设置施工机械设备正确答案：A22、某防洪堤坝填筑压实后，其压实土的干密度未达到规定值，经核算将影响土体的稳定且不满足抗渗能力的要求，须挖除不合格土，重新填筑，重新施工。正确的处理方式是（）。A.返修处理B.加固处理C.不作处理D.返工处理正确答案：D23、以项目实施方案为依据，落实项目经理的责任目标为出发点的实施性施工成本计划的编制依据是（）。A.企业的施工定额B.企业的预算定额C.概算定额D.投资估算指标正确答案：A24、项目成本指标控制的工作包括：采集成本数据，监测成本形成过程；制定对策，纠正偏差；找出偏差，分析原因；确定成本管理分层次目标。A.一一一B.一一一C.一一一D.一一一正确答案：A25、某建设工程项目采用施工总承包方式，其中的幕墙工程和设备安装工程分别进行了专业分包，对幕墙工程施工质量实施监督管理的第一责任主体是（）。A.建设行政主管部门B.施工总承包单位C.幕墙设计单位D.建设单位正确答案：B26、某双代号网络计划中，若某项工作还需4天完成，该工作距离最迟完成时间点的天数为1天，则下列说法正确的是（）。A.该工作不影响总工期B.该工作可提前3天完成C.该工作会影响总工期3天D.该工作会影响总工期1天正确答案：C27、下列选项中，不是编制项目管理目标责任书依据的是（）。A.项目合同文件B.项目管理实施规划C.组织的管理制度D.组织的经营方针和目标正确答案：B28、在建设项目工程总承包方的工作中，办理项目资料归档，进行项目总结，对项目部人员进行考核评价,解散项目部，属于（）阶段的工作。A.施工B.试运行C.合同收尾D.项目管理收尾正确答案：D29、建设工程项目工程款的支付担保是指（）提供的担保。A.承包人向发包人B.发包人向承包人C.发包人向建设行政主管部门D.承包人向建设行政主管部门正确答案：B30、关于建设工程索赔程序的说法，正确的是（）。A.设计变更发生后，承包人应在28d内向发包人提交索赔通知B.索赔事件在持续进行，承包人应在事件终了后立即提交索赔报告C.索赔意向通知发出后14d内，承包人应向工程师提交索赔报告及有关资料D.工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后28d内未予答复或未对承包，进一步要求，视为该索赔已被认可正确答案：D31、按照规定开支范围对施工费用进行归集，计算出施工费用的实际发生额，并根据成本核算对象，采用适当的方法，计算出该施工项目的总成本和单位成本，该项工作是指O。A.成本预测B.成本计划C.成本核算D.成本考核正确答案：C32、下列关于发包人支付担保的阐述中，不正确的有（）。A.可由担保公司提供担保B.担保的额度为工程合同价总额的10%C.实行履约金分段滚动担保D.支付担保的主要作用是确保工程费用及时支付到位正确答案：B33、某混凝土工程在施工过程中，为了赶工，振捣疏漏致使混凝土密实度不能满足规定的质量要求，造成质量事故，从事故的责任来看，这属于（）责任事故。A.指导B.操作C.技术D.管理正确答案：B34、建设工程项目实施阶段策划的说法，下列错误的是OoA.实施阶段的策划是为了把项目决策付诸实施而形成指导性的项目实施方案B.实施阶段策划的内容涉及的范围和深度应视项目的特点而定，没有统一的规定C.实施阶段策划的主要任务是定义项目开发或建设的任务和意义D.实施阶段策划的内容包括项目实施的风险策划正确答案：C35、在FlDIC系列合同中，EPC交钥匙项目合同条件的合同计价采用()。(2014)A.固定单价B.变动单价C.固定总价D.变动总价正确答案：C36、某工程的混凝土结构出现较深裂缝，但经分析判定其不影响结构的安全和使用，正确的处理方法是()o(2015)A.表面密封B.嵌缝封闭C.灌浆修补D.限制使用正确答案：C37、在某工程网络计划中，已知工作M没有自由时差，但总时差为5d,监理工程师检查实际进度时发现该工作的持续时间延长了4d,说明此时工作M的实际进度（）。A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行B.不影响总工期，但将其紧后工作的最早开始时间推迟4dC.将使总工期延长4d,但不影响其后续工作的正常进行D.将其后续工作的开始时间推迟4d,并使总工期延长Id正确答案：B38、在施工总承包管理模式下，施工项目总体管理和目标控制的责任由（）承担。A.业主B.分包单位C.施工总承包管理单位D.施工总承包单位39、建设工程项目质量管理的PDCA循环中，质量处置A阶段的主要任务是（）。.明确质量目并标制定实现目标的行动方案B.将质量计划落实到工程项目的施工作业技术活动中C.对质量问题进行原因分析，采取措施予以以纠正D.对计划实施过程进行科学管理正确答案：C40、关于建筑工程项目经理，下列说法不正确的是（）。A.项目经理可能在工程管理部，或项目管理部下设的项目经理部主持工作B.施工企业项目经理所承担的管理任务都依靠所在的项目经理部的管理人员来完成C.项目经理不仅要考虑项目的利益，还应服从企业的整体利益D.企业是工程管理的一个大系统，项目经理部则是其中的一个子系统正确答案：B41、关于进度调整的说法，正确的是（）A.根据计划检查的结果在必要时进行计划的调整B网络计划中某项工作进度超前，不需要进行计划的调整C.非关键线路上的工作不需要进行调整D.当某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差时，只需要考虑总工期的限制42、关于动态控制在进度方面的应用，下列选项中，错误的是OoA.对于大型建设工程项目，应通过编制工程总进度规划、工程总进度计划、项目各子系统和各子项目工程进度计划等进行项目工程进度目标的逐层分解B.进度的控制周期应视项目的规模和特点而定，一般的项目控制周期为一周C.进度的计划值和实际值的比较应是定量的数据比较D.比较的成果是进度跟踪和控制报告正确答案：B43、下列承包商向业主提出的施工机械使用费的索赔中，工程师不予支持的是（）。A.由于完成额外工作增加的机械使用费B.非承包商责任工效降低增加的机械使用费C.承包商原因造成的承包商自有设备台班损失费D.业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费正确答案：C44、根据建设项目工程总承包管理规范（GB/T50358-2005）,下列项目总承包方的工作中，首先应进行的是（）。A.进行项目策划B.召开开工会议C.任命项目经理D.施工开工准备正确答案：C45、组织有关专家对本部门编制的应急预案进行审定的部门是()。A.国务院负有安全生产监督管理职责的部门B.建设行政主管部门C.市级人民政府安全生产监督管理部门'D.地方各级安全生产监督管理部门正确答案：D46、下列影响建设工程项目实施的风险因素中，属于经济与管理风险的是()。A.工程设计文件B.承包方管理人员的管理能力C.公用防火设施的数量D.火灾危险因素正确答案：C47、工程施工安全技术措施计划是对生产过程中的不安全因素，用技术手段加以消除和控制的文件，是进行工程项目安全控制的()文件。A.实施性B.指导性C.参考性D.纲领性正确答案：B48、关于建设工程施工现场环境保护要求的说法，错误的是（）。A.已经建成的设施，其污染物排放超过排放标准的，停产整改B.开发利用自然资源的项目，必须采取措施保护生态环境C.尽量减少建设工程施工中所产生的干扰周围生活环境的噪声D.应采取生态保护措施，有效预防和控制生态破坏正确答案：A49、对于重要的或对工程质量有重大影响的工序，应严格执行（）的“三检”制度。A.事前检查、事中检查、事后检查B.自检、互检、专检C.工序检查、分项检查、分部检查D.操作者自检、质量员检查、监理工程师检查正确答案：B50、根据职业健康安全管理体系要求GB/T28001-2011,下列职业健康安全管理体系要素中，属于辅助要素的是OOA.内部审核B.运行控制C.文件控制D.管理评审正确答案：C51、下列选项属于职业健康安全管理体系核心要素的是（）。A.文件B.协商和沟通C.文件和资料控制D.运行控制正确答案：D52、关于成本的管理工作包括如下8项：掌握生产要素的价格信息；确定项目合同价；编制成本计划,确定成本实施目标；进行成本控制；进行项目过程成本分析；进行项目过程成本考核；编制项目成本报告；项目成本管理资料归档。则正确的顺序是（）A.-B.-C.-D.-53、施工成本管理的任务中，（）是以货币形式编制施工项目在计划期内的生产费用、成本水平、成本降低率以及为降低成本所采取的主要措施和规划的书面方案。A.施工成本预测B.施工成本计划C.施工成本分析D.施工成本控制正确答案：B54、根据生产安全事故报告和调查处理条例，下列安全事故中，属于较大事故的是（）。A. 10人死亡，15人重伤，直接经济损失3000万元B. 15人死亡，直接经济损失2000万元C. 8人死亡，30人重伤，直接经济损失4000万元D. 2人死亡，100人重伤，直接经济损失1.2亿元正确答案：C55、在设备采购合同中，成套设备安装后的试车调试，以下说法不正确的是（）。A.双方应共同参加启动试车的检验工作B.试验合格后，双方应在验收文件上签字C.若检验不合格，属于设备质量原因，由供货方负责修理、更换并承担全部费用D.如果由于工程施工质量问题，由供货方负责拆除后纠正缺陷正确答案：D56、某工作的最早开始时间是5,最早结束时间9,最迟开始时间7,则该工作的最迟完成时间是（）。A. 11B. 12C. 13D. 14正确答案：A57、建设工程招标投标活动中，自投标截止时间到投标有效期终止之前，关于投标文件处理的叙述，正确的是（）。A.投标人可以替换已提交的投标文件B.投标人可以补充或修改已提交的投标文件C投标人在期间送达的，也应视为有效D.投标人撤回投标文件的，其投标保证金将被没收正确答案：D58、关于国际工程施工承包合同争议解决的说法，正确的是Oo（2018年真题）A.国际工程施工承包合同争议解决中，仲裁实行一裁终局制B.国际工程施工承包合同争议解决中，诉讼是首选方式C.国际工程施工承包合同争议最有效的解决方式是协商D.FIDIC合同中，DAB作出的裁决是强制性的正确答案：C59、建设工程项目实施阶段策划的主要任务是（）。A.定义项目开发或减少的任务B.确定如何组织该项目的开发或建设C.确定建设项目的进度目标D.编制项目投资总体规划正确答案：B60、按照企业的预算定额标准制定的设计预算成本计划，且一般情况下只确定责任总成本目标，这是指（）OA.控制性成本计划B.竞争性成本计划C.指导性成本计划D.实施性成本计划正确答案：C61、投标人在投标过程中，应注意将永久性工程之外的项目报价列入工程总造价中，下列（）可将其列入永久性工程之外的项目报价中。.对旧有建筑物和设施的拆除费用B.施工现场水、电、燃气费用C.附属设施费用D.业主现场办公室各项开支正确答案：A62、在工程项目施工实践中，控制工程进度的前提是要确保OoA.工程质量B.投资规模C.设计标准D.经济效益正确答案：A63、下列合同实施偏差处理措施中，属于合同措施的是（）。A.变更技术方案B调整人员安排C.增加经济投入D.签订附加协议64、下列现场质量检查方法中，属于无损检测方法的是()(2013).拖线板挂锤吊线检查B.铁锤敲击检查C.留置试块试验检查D.超声波探伤检查正确答案：D65、根据合同通用条款规定的文件解释优先顺序，下列文件中具有优先解释权的是()。A.规范标准B.中标通知书C.协议书D.设计文件正确答案：C66、以项目实施方案为依据，落实项目经理的责任目标为出发点的实施性施工成本计划的编制依据是()。A.企业的施工定额B.企业的预算定额C.概算定额D.投资估算指标67、某业主方欲投资建造一个办公楼，则该业主方项目管理的进度目标指的是OoA.项目通过竣工验收B.办公楼可以启用C.项目竣工结算完成D.项目验收合格正确答案：B68、（2020年真题）施工项目的专项成本分析中，“成本支出率”指标用于分析（）。A.工期成木B.成本盈亏C.分部分项工程成本D.资金成本正确答案：D69、在企业法定代表人授权范围内，建设工程施工方项目经理的管理权力包括（）。A.调配企业人力及机械设备B调整项目投资目标C.审定危险性较大的工程专项施工方案D.调整项目技术负责人70、在建设工程施工承包合同中，承包商不承担任何价格变化或工程量变化的风险的合同形式是（）。A.固定总价合同B.成本加酬金合同C.单价合同D.变动总价合同正确答案：B71、根据建设工程质量管理条例，未经（）签字,建筑材料、构配件和设备不得在工程上使用或安装,施工单位不得进入下一道工序。A.监理工程师B.总监理工程师C.监理员D.业主代表和监理工程师正确答案：A72、政府质量监督机构对建设工程质量的监督包括监督检查工程实体的施工质量和（）。A.监督检查施工项目进度及投资B.监督检查施工现场的安全状况C.验收工程项目施工质量D.监督工程建设各方主体的质量行为正确答案：D73、某些施工企业盲目追求利润而不顾工程质量造成的质量事故，属于施工质量事故中（）造成的。A.技术原因B.社会、经济原因C.管理原因D.人为事故和自然灾害原因正确答案：B74、（2019年真题）某工程项目进行月（季）度成本分析时，发现属于预算定额规定的“政策性”亏损，则应采取的措施是OA.从控制支出着手，把超支额压缩到最低限度B.增加变更收入，弥补政策亏损C.将亏损成本转入下一月（季）度D.停止施工生产，并报告业主方正确答案：A75、常用的组织结构模式包括职能组织结构、线性组织结构和矩阵组织结构等，其中有两个指令源的是（）。A.职能组织结构B.线性组织结构C.矩阵组织结构D.宜线职能组织结构正确答案：C76、根据建筑工程生产施工的特点，目前我国工程项目施工的质量计划常用施工组织设计或（）的文件形式进行编制。A.施工质量责任制B.施工全程计划C.施工项目管理实施规划D.施工质量保证体系正确答案：C77、在工程勘察设计、招标采购、施工安装、竣工验收等各个阶段，建设工程项目参与各方的质量控制，均应围绕致力于满足（）的质量总目标而展开。A.法律法规B.业主要求C.工程建设标准D.设计文件正确答案：B78、在工程实施过程中发生索赔事件以后，承包人首先应（）。,向建设主管部门报告B.向工程师发出书面索赔意向通知C.收集索赔证据并计算相应的经济和工期损失D.向工程师递交正式索赔报告正确答案：B79、建设工程项目总承包方项目管理工作涉及（）的全过程。A.决策阶段B.实施阶段C.使用阶段D.全寿命周期正确答案：B80、（2020年真题）质量控制活动包括：设定目标；纠正偏差；测量检查；评价分析。正确的顺序A.-B.-C.-D.-正确答案：B81、PDCA循环中的C阶段包含两个环节，其中第一个环节是（）。A.制定实施的管理措施B.检查是否严格执行了计划的行动方案C.自检D.检查质量体系运行的信息正确答案：B82、关于质量管理体系中管理程序文件的说法，错误的是（）。A.管理程序文件中应包含项目部与公司确定的成本管理目标B.管理程序文件应把每个岗位人员是否按要求去履行职责作为一个目标来考核C.管理程序文件为了方便检查可以将考核指标具体化，通过责任考核表的形式体现D.管理程序文件应明确每个岗位人员在成本管理中的职责正确答案：A83、发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权（）。A.增加工程款额B.修改合同工期C.暂时停止施工D.改变质量标准正确答案：C84、在建设工程进度计划系统中，二级进度计划是指（）A.不同计划深度的进度计划组成的计划系统B.不同计划功能的进度计划组成的计划系统C.不同计划参与方的进度计划组成的计划系统D.不同计划周期的进度计划组成的计划系统正确答案：C85、关于建设工程项目进度控制的说法，不正确的是（）。A.进度控制的过程，就是随着项目的进展，进度计划不断调整的过程B.项目各参与方进度控制的目标和时间范畴是相同的C.施工进度控制直接关系到工程的质量和成本D.进度控制的目的是通过控制以实现过程的进度目标正确答案：B86、某按单价合同进行计价的招标工程，在评标过程中，在评标过程中，发现某投标人的总价与单价的计算结果不一致，究其原因是投标人在计算时，将混凝土单价300元/m3误作为30元/m3的结果，对此，业主有权（）。（2012）.以总价为准调整单价B.以单价为准调整总价C.要求投标者重新提报混凝土单价D.将该投标文件作处理正确答案：B87、根据建设工程施工专业分包合同（示范文本），关于发包人、承包人和分包人之间关系的说法，正确的是（）。A.就分包范围内的有关工作，承包人随时可以向分包人发出指令B.发包人向分包人提供具备施工条件的施工场地C.分包人可直接致函发包人或工程师D.分包合同价款与总承包合同相应部分价款存在连带关系正确答案：A88、关于建设工程项目总进度目标论证的说法，正确的是（）。A.建设工程项目总进度目标指的是整个工程项目的施工进度目标B.建设工程项目总进度目标的论证应分析项目实施阶段各项工作的进度和关系C.大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是编制项目进度计划D.建设工程项目总进度纲要应包含各子系统中的单项工程进度规划89、建设工程项目施工成本管理的任务和环节包括：成本分析；成本控制；成本考核；成本预测;成本核算；成本计划。其正确的顺序是（）。A.-B.-C.-D.-正确答案：B90、关于建设工程安全生产管理，下列说法中正确的是（）。A.施工项目的安全检查应由监理单位组织，定期进行B.达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，经施工单位项目负责人和总监理工程师签字后实施C.施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架等自升式架设设施验收合格之日起30日内，向有关部门登记D.安全检查的重点是检查隐患和安全责任制的落实正确答案：C91、根据职业健康安全管理体系规范（GB/T28001-2001）,属于辅助性要素的是（）。（2013）A.法规和其他要求B.运行控制C.培训、意识和能力D.管理评审正确答案：C92、下列工程质量事故中，可由事故发生单位组织事故调查组的是（）。2017A. 2人以下死亡，100万元500万元的直接经济损失B. 5人以下重伤、100万元500万元的直接经济损失C.未造成人员伤亡，1000万5000万元的直接经济损失D.未造成人员伤亡，100万元100（）万元的直接经济损失正确答案：D93、根据建设工程施工专业分包合同（示范文本）GF-2003-0213,关于分包人与发包人关系的说法，正确的是（）。A.分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令B.在某些情况下，分包人可以与发包人或工程师发生直接工作关系C.分包人可以就有关工程指令问题，直接致函发包人或工程师D.当涉及质量问题时，发包人或工程师可以直接向分包人发出指令正确答案：A94、建设工程项目进度控制的过程包括：收集资料和调查研究；进度计划的跟踪检查编制进度计划；根据进度偏差情况纠偏或调整进度计划，其正确的工作步骤是（）。2016.-B.-C. ©-D.-正确答案：A95、依据建设工程产品的特性，建设工程职业健康安全与环境管理特点不包括（）A.适应性B.复杂性C.多变性D.协调性正确答案：A96、下列关于质量控制体系的说明中，正确的是（）。A.项目的质量控制体系和建筑企业的质量管理体系目的相同B.建设工程项目质量控制体系主要服务于施工企业C.工程项目质量控制体系是一次性的质量工作体系D.工程项目的质量控制体系的有效性需要进行第三方认证正确答案：C97、下列关于质量控制体系的说明中，正确的是（）。A.项目的质量控制体系和建筑企业的质量管理体系目的相同B.建设工程项目质量控制体系主要服务于施工企业C.工程项目质量控制体系是一次性的质量工作体系D.工程项目的质量控制体系的有效性需要进行第三方认证正确答案：C）人及其以上的事故。98、对职业伤害事故，按照事故的严重程度分类，特大伤亡事故是指一次（A. 1B. 10C.3D.30正确答案：C99、下列对建设工程施工现场的要求中，属于文敏施工要求的是O。A.施工场地规划合理B.污染物排放不得超过规定的排放标准C.建立环境卫生管理和检查制度D.生活区应设密闭式垃圾容器100、根据环境管理体系要求及使用指南GB/T24001-2016的规定，环境管理体系的运行模式，是由（）构成的动态循环过程。A.策划、支持与运行、绩效评价、改进B.策划、规范性引用文件、绩效评价、改进C.范围、支持与运行、绩效评价、改进D.策划、支持与运行、术语与定义、改进正确答案：A101、建设工程项目质量控制系统运行的核心机制是（）。A.反馈机制B.持续改进机制C.动力机制D.约束机制正确答案：C102、关于项目实施阶段策划的说法，正确的是（）。A.策划是一个封闭性的，专业性较强的工作过程B.项目目标的分析和再论证是其基本内容之一C.项目实施阶段策划的主要任务是进行项目实施的管理策划D.实施阶段策划的范围和深度有明确的统一规定103、关于安全生产教育培训的说法，正确的是OoA.企业新员工按规定经过三级安全教育和实际操作训练后即可上岗B.项目级安全教育由企业安全生产管理部门负责人组织实施、安全员协助C.班组级安全教育由项目负责人组织实施、安全员协助D.企业安全教育培训包括对管理人员、特种作业人员和企业员工的安全教育正确答案：D104、（2018年真题）建设工程项目管理规划属于O项目管理的范畴。A.工程总承包方B.业主方C.工程总承包管理方D.工程咨询方正确答案：B105、政府建设工程质量监督机构参与建设工程项目竣工验收会议，其目的是（）。A.对影响使用功能的相关分部工程进行功能检测B.对验收的程序、组织、方法、过程等进行监督C.对建设过程质量情况进行总结，签发竣工验收意见书D.对影响结构安全的工程实体质量进行检测106、关于国际工程承包合同争议解决的仲裁地点选择，下列说法错误的是（）。A.在工程所在国仲裁B.在被诉方所在国仲裁C.在起诉方所在国仲裁D.在合同中约定的第三国仲裁正确答案：C107、关于项目信息门户，下列说法正确的是OOA.项目信息门户是一种项目管理信息系统（PMTS）B项目信息门户是一种企业管理信息系统（MlS）C.项目信息门户主要用于项目法人的人、财、物、产、供、销的管理D.项目信息门户可以为一个建设工程的各参与方的信息交流和共同工作服务正确答案：D108、编制可行性研究报告属于建设工程项目（）阶段的主要任务。A.决策B.设计C.动工前准备D.施工正确答案：A109、在施工成本控制的步骤中，最具实质性的一步分别是（）。A比较B.检查C.纠偏D.分析正确答案：C110、按照（），可以把建设工程项目信息分为子项目1、子项目2等信息分类。A.项目实施的工作过程B.项目管理工作的任务C.项目管理工作的对象D.项目信息的内容属性正确答案：C111、FlDlC合同条件中的“新黄皮书”适用于OoA.发包人设计的房屋建筑工程B.私营的房屋建筑工程C.承包商做绝大部分设计的工程项目D.交钥匙项目正确答案：C112、关于招标信息发布的说法，正确的是OoA.投资100O万的工程施工招标可以采用不公开的方式发布信息B.招标公告只能在中国招标投标公共服务平台发布C.自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5天D.投标人必须自费购买相关招标或资格预审文件，未中标时予以退还正确答案：C113、GB/T190002008质量管理体系标准强调质量管理的（）管理原则。A.过程方法B.事后检验C.质量预控D.全过程正确答案：A(2012)114、根据全面质量管理的思想，工程项目的全面质量管理是指对（）的全面管理。A.工程质量形成过程B.工程建设各参与方C.工程质量和工作质量D.工程建设所需的材料、设备正确答案：C115、容易导致合同双方引发诉讼或仲裁、并最终导致其他费用增加的合同是（）。A.固定单价合同B.固定总价合同C.成本加固定酬金合同D.固定成本加酬金合同正确答案：B116、根据财政部关于印发（试行）的通知，下列工程成本费用中，属于其他直接费用的是（）,A.有助于工程形成的其他材料费B.为管理工程施工所发生的费用C.工程定位复测费D.企业管理，人员的差旅交通费117、施工合同分析中,对工程师权限和责任分析属于()分析的内容。.合同法律基础B.发包人责任C.承包人主要任务D.合同争议解决方式正确答案：B118、国际建设项目工程总承包的组织形式是指OA.由一个既有设计力量又有施工力量的企业独立地承担建设项目工程总承包的任务B.由设计单位和项目管理咨询单位组成一个联合体承担建设项目工程总承包的任务C.由项目管理咨询单位承接建设项目工程总承包的任务，项目管理咨询单位再分包设计和施工任务D.由施工单位和监理单位组成一个联合体承担建设项目工程总承包的任务正确答案：A119、应急预案的制订，首先必须与()相结合。A.重大环境因素和重大危险源B.企业经济能力和管理能力C.项目组织结构和工作流程D.国家法律法规和部门规章120、保证施工质量的重要措施是（）。.加强施工人员的管理B.采用技术先进、经济合理、安全可靠的施工技术工艺方案C.采用节能低碳的新型建筑材料和设备D.合理选择和正确使用施工机械设备正确答案：D121、下列属于建设项目信息中技术类信息的是（）。A.编码信息B.工作量控制信息C.风险管理信息D.设计技术信息正确答案：D122、在国际上，项目管理咨询公司所提供的代表委托方利益的项目管理服务性质属于（）服务。A.工程采购B.工程顾问C.工程监督D.工程技术123、关于工程监理单位工作性质的说法，正确的是（）。.工程监理单位接受业主的委托必须保证项目目标的实现B.工程监理单位在经济上可以依附于监理工作的对象C.工程监理单位拥有从事监理工作的监理工程师D.工程监理单位以独立的第三方身份处理业主和承包商的冲突正确答案：C124、项目管理信息系统是基于计算机的项目管理的信息系统，主要用于（）。A.项目的人、财、物的管理B.项目的产、供销的管理C.项目的目标控制D.施工企业人、财物的管理正确答案：C125、建设工程项目管理的内涵是：自项目开始到项目完成，通过O使项目的费用目标、进度目标和质量目标得以实现。A.项目策划和项目组织B.项目控制和项目协调C.项目组织和项目控制D.项目策划和项目控制正确答案：D126、根据合同法的规定，下列合同中，属于委托合同的是（）。A.勘察合同B.设计合同C.咨询合同D.施工承包合同正确答案：C127、下列质量管理体系程序性文件中，可视企业质量控制需要而制定，不作统一规定的是（）。A.内部审核程序B.质量记录管理程序C.纠正措施控制程序D.生产过程管理程序正确答案：D128、根据建设工程施工质量验收统一标准（GB50300-2013）,分项工程的质量验收应由（）组织进行。2014A.监理工程师B.项目经理C.总监理工程师D.建设单位项目负责人正确答案：A129、关于施工企业项目经理的工作性质，下列说法正确的是（）。A.取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理，由企业自主决定B.项目经理是建筑施工企业法定代表人C.建造师是一种工作岗位的名称，而项目经理是一个专业人士的名称D.项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及项目经理