建设部(版本)建设工程设计合同.docx

GF-2000-0209建设工程设计合同（一）民用建设工程设计合同工程名称：天津塘沽区实达汽配城二期工程工程地点：塘沽区合同编号：（由设计人编填）设计证书等级：甲级发包人：天津市国英置业设计人：天津滨海规划建筑设计一签订日期：202312发包人:天津市国英置业设计人：天津滨海规划建筑设计发包人委托设计人承当天津塘沽区实达汽配城二期工程工程设计，经双方协商一致，签订本合同。此合同为发包人与设计人2010-12-12签订合同的补充合同，甲乙双方按补充合同执行。第一条本合同依据以下文件签订：1. 1中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计市场管理规定。1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3 建设工程批准文件。第二条本合同设计工程的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。序号分工程名称设计阶段及内容估算总投资（万元）费率%估算设计费（元）层数建筑面积（m2）方案初步设计施工图1商铺714803.8972058.352商铺11773.9611609.40合计83667.75说按建筑面积每平方米15元计算设计费用，建筑面积按设计的正式施工图为准。明第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件:序O资料及文件名称份数提交日期有关事宜1电子版详规图12规划意见书13拨地定桩书14地勘报告15一期工程管网图16设计任务书1第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件:序O资料及文件名称份数提交日期有关事宜1施工图8提供一份电子版第五条 本合同设计收费估算为83667.75 元人民币。付费次序占总设计费%付费额（元）付费时间（由交付设计文件所决定）第一次付费20%定金16733.55本合同签订后三日内第二次付费20%16733.55方案设计完成后三日内第三次付费50%41833.86施工图交付后三日内第四次付费10%8366.78工程竣工验收后7H内设计费支付进度详见下表。说明：1 .提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2 .实际设计费按初步设计概算施工图设计概算核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充议。3：乙方保证做到优化设计4.本合同履行后，定金抵作设计费。第六条双方责任6.1发包人责任：6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设讨人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。6.1.2发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。6.1.3发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活等方便条件。6. 1.4发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的工程，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。6.2设计人责任:6. 2.1设计人应按国家技术标准、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。7. 2.2设计人采用的主要技术标准是：国家级地方标准标准。8. 2.3本工程设计合理使用年限为25年。9. 2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。10. 2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内工程尚未开始施工，设计人仍负责上述工作。11. 2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。第七条违约责任：12. 1在合同履行期间，因非设计人原因发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，缺乏一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。7. 2设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失局部的设计费。假设因设计人原因造成工程损失价值30%,那么设计人要免收这局部的设计费，以次类推损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金最高限额由双方商定为实际损失局部设计费。7. 3由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该工程应收设计费的千分之二。7.4合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。第八条其他8. 1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，设计人有义务到施工现场解决施工图问题。8. 2设计人为本合同工程所采用的国家或地方标准困，由设计人自费向有关出版部门购置。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过工程设计收费标准规定的份数，设计人另收工本费。8. 3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供给商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承当。8. 4发包人委托设计配合引进工程的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承当有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。8.5 发包人委托设计人承当本合同内容之外的工作效劳，另行支付费用。8.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。1.1 7本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由当地仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。8.8 本合同一式肆份,发包人贰份,设计人贰份8.9 本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。8.10本合同生效后，按规定到工程所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到工程所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。8.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、会议纪要等，均为本合同组成局部，与本合同具有同等法律效力。8.12其它约定事项：发包人名称:设计人名称:盖章盖章法定代表人：签字法定代表人：签字委托代理人：签字委托代理人：签字住所：住所：邮政编码：邮政编码：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：建设行政主管部门备案：鉴证意见：盖章盖章备案号：经办人：备案日期：年月日鉴证日期：年月日附件：工程勘察设计廉政责任书工程工程名称：天津塘沽区实达汽贸城二期工程工程工程地址：塘沽区建设单位甲方：天津市国英置业勘察设计单位乙方：天津滨海规划建筑设计为加强工程建设中的廉政建设，标准工程建设勘察设计委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。第一条甲乙双方的责任一应严格遵守国家关于市场准入、工程招标投标、工程建设、勘察设计和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。二严格执行建设工程勘察设计合同文件，自觉按合同办事。三业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原那么除法律法规另有规定者外，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、勘察设计的规章制度。四发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。第二条甲方的责任甲方的领导和从事该建设工程工程的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：一不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。二不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。三不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国境、旅游等提供方便。四不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。五不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女亲属参与同甲方工程工程勘察设计合同有关的勘察设计业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在设计中使用某种产品、材料和设备。第三条乙方的责任应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关勘察设计的强制性标准和标准，并遵守以下规定：一不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。二不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。三不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国境、旅游等提供方便。四不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。第四条违约责任一甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。二乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。第五条本责任书作为工程勘察设计合同的附件，与工程勘察设计合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程工程竣工验收合格时止。第七条本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。甲方单位：盖章乙方单位：盖章法定代表人：法定代表人:地址：地址：年月日年月日甲方监督单位盖章乙方监督单位盖章年月日年月日