建筑消防设施安装施工合同.docx

建筑消防设施安装施工合同建设单位：*新材料有限公司建筑名称：年产24万吨可发性聚苯乙烯项目建筑地点：山东省*市*县*镇施工单位：山东*消防安全工程有限公司合同编号：山东省公安厅监制山东省工商行政管理局监制2011年7月12日甲方（建设单位）：*新材料有限公司乙方（安装施工单位）：山东*消防安全工程有限公司根据中华人民共和国合同法和山东省消防管理办法之规定，结合本建筑消防设施安装的实际，以协商双方达成如下协议，共同遵守。第一条建筑消防设施概况：（一） 建筑名称：年产24万吨可发性聚苯乙烯项目（二） 安装施工范围：A、B、JA集中报警系统B区域报警系统C自动喷水灭火系统D卤代烧灭火系统E二氧化碳灭火系统F泡沫灭火系统G氮气灭火系统H蒸汽灭火系统I干粉灭火系统J消防控制系统（三）开工日期：材料进厂三日内开始施工竣工日期：*公司完工后五日内完成第二条图纸、预算交付（一） 甲方在开工前十日向乙方提供经过公安消防部门审批的设计图纸三套；（二） 乙方在合同签订前十日向甲方提供预算报告。第三条合同价款、拨款和结算（一） 合同价款（含自动消防系统检测费；含消防部门验收、开业前检查等相关费用）人民币：拾万元整（二） 合同生效后15日内，甲方付给乙方支付定金，总价款的30%；（三） 设备到达甲方，工程量过半，甲方付给乙方设备款，总价款的30%;（四） 消防设施验收合格并交付使用后（以取得消防局验收合格准予使用意见为准），甲方付给乙方进度款。消防险收合格后甲方付给乙方设备安装费总价款的30%。保修期满一年后，甲方无息付给余款项一次性付清，甲方付款达90%时乙方开具合同货款总额的普通发票。设备供应：甲方免费向乙方提供合同所需材料，安装过程中所需附件（镀锌管接头、直通、三通、四通管件、U型卡、电焊条）由乙方免费提供。第四条双方责任（一） 甲方：为乙方提供用水、用电方便和存放设备的场地；协调乙方与工地其它施工单位的协作关系；通知公安消防等有关部门参加验收，及时组织验收并付款；（二） 乙方：应及时采购设备，严格按操作规程施工，确保安装质量，服从甲方的进度安装，按时提供有关竣工资料并参加竣工验收。第五条图纸变更设计图纸、施工图纸原则不变更。确需变更，应提前十五日书面通知对方，并经公安消防部门批准。第六条验收和工程质量（一） 乙方在竣工后十日内向甲方提供消防设施施工技术档案，甲方在十日内组织初步验收；（二） 消防设施安装质量以通过建筑自动消防系统技术检测并经公安消防部门竣工验收合格为标准。第七条保修（一） 保修内容：见安装施工范围。（二） 保修期限：自消防权威部门验收合格之日起保修壹年。（三） 保修期满后，按山东省建筑消防设施使用维修保养管理办法的规定签订维修保养合同。第八条违约责任（一） 甲方责任：1. 未按合同规定提供场地、图纸资料、用水用电方便等，除工程日期顺延外，还应偿付乙方因此造成停工、窝工的实际损失。2. 工程中途停建、缓建超过两个月应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方由此而造成的停工、窝工、倒运等损失和实际费用（非甲方责任除外）。3. 工程未经消防验收，提前使用，造成质量问题，自己承担责任。4. 超过合同规定日期7个工作日付合同款，每日按工程总造价的0.3%向乙方偿付逾期的违约金。（二） 乙方责任：1 .乙方必须在规定的时间内完成安装工作。2 .乙方逾期交工中或质量不符合合同规定的，甲方有权要求限期无偿修理或返工，由此造成逾期完工的按工程总造价的0.3%向甲方偿付违约金。3保修期内发生质量问题，由乙方无偿修复或更换。第十条因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，从以下两种方式中选择共中一种（在所选项下,如选择仲裁方式，请注明具体仲裁委员会）：1 .提交*仲裁委员会仲裁。（）2 .依法向*人民法院起诉。（）第十一条如需担保，另立合同。第十二条本合同自双方签字盖章之日起生效，至保修期满终止。第十三条本合同正本肆份，双方各执贰份。甲方：*新材料有限公司乙方：*市*区*消防器材销售处单位名称（章）：单位名称（章）：单位地址：山东*工业园单位地址：法定代表人：李成军法定代表人：电话:*电话：传真:*传真：户名：开户银行：开户银行：账号：账号：纳税人登记号：邮政编码：邮政编码：法人授权代表：法人授权代表：