买卖合同模板汇总（33篇）.docx

《买卖合同模板汇总（33篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《买卖合同模板汇总（33篇）.docx（120页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、买卖合同模板汇总（33篇）买卖合同模板汇总（通用33篇）买卖合同模板汇总篇1出售方（以下简称甲方）身份证号码：证号码：经甲、乙双方友好协商，就甲方向乙方出售自有的机一事达成以下协议：一、甲方同意将自有的旧挖机出厂编号，经乙方负责人（俞朱官）现场看机后，以协定价格人民币小写：1000000元，大写：人民币壹佰万元整购买此挖掘机。乙方先支付人民币700000元，（大写柒拾万元整）。支付完毕后，甲方有义务为乙方办理该挖掘机的修复保险理赔事宜，并将保险理赔全额支付给乙方。该挖掘机保险理赔事宜结束后，乙方将剩余叁拾万元一次性支付给甲方（或代付银行贷款）。二、甲方保证提供给乙方该挖机所有合法正当手续，（1

2、）、原购机发票：重庆增值税普通发票N0：01440322（2）、产品合格证：1份（3）、中国人民财产保险股份有限公司机动车车上人员责任保险保险单编号：（4）、甲方保证此挖机在出售前的债务与乙方没有任何关联，如甲方以前和他人或合伙人有经济纠纷，由经济纠纷引起的产权问题将与乙方无关。如该挖机是甲方偷盗或来路不明的，甲方将负全部法律责任。三、甲方在自己的施工场地上协助乙方将该挖机安全装上乙方指定的运输车上，乙方在一次性付清协定价后（收款以收款收据为准），取得该挖机所有权，（由甲方自动转给乙方）。四、待完成保险理赔交付银行按揭贷款后，甲方将该机所有相关票据原件交给乙方，如因甲方不能按时偿还银行贷款导致

3、乙方机械不能正常使用或出售，一切法律及经济责任由甲方承担。五、为了双方共同遵守特订立此协议。此协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字按手印后立即生效。甲方姓名：乙方姓名：担保人：电话：电话：电话：家庭住址：家庭住址：家庭住址：甲方银行收款帐号：买卖合同模板汇总篇2一、合同主体陷阱：故意将供方填成与签约人有关系，但无供货能力，且无独立承担经济责任能力的单位。或故意将需方填成与签约人有关系,但无付款能力，且无独立承担经济责任能力的单位。注意：核对供、需双方。二、买卖标的物（货物）的基本情况陷阱1：产品名称故意不写全称，混淆产品品种；或供方不写产品牌号和商标，以期达到以次代好的目的；有的供方不写产品规

4、格型号，企图交货蒙混过关；还有的供方不写生产厂家，想用价低的档次差的产品供货。注意：写清产品全称，写清牌号、商标，写清、写全规格、型号、写清生产厂家。陷阱2：供方不写随机备品、配件工具、数量及供应办法。以图不免费提供。注意：要写清随机备品、数量，配件工具、数量。并将上述用品的供应办法、时间也写清楚。三、标的物的数量和计量方法陷阱1：产品数量或计量方法故意约定为本企业的标准或计量方式。注意：产品的数量应以国家统一的标准计量单位表示，没有统一计量单位的，产品数量的表示方法由双方确定，但必须具体明确,切不可用含糊不清的计量概念表述，如一件、一箱、一打等，应对双方使用的计量方法具体解释，如一件、一箱、

5、一打等的表示，具体包括的产品数量是多少。对某些产品，必要时应当在合同中写明有关主管部门颁发的（没有主管部门规定的由当事人商定）交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减（增）量规定及计算方法。注意明确什么是多交、少交和如数交付的法律概念。工矿产品购销合同在履行过程中，由于运输、计量、自然、产品本身的性能等多方面原因，在发货数、实际验收数、合同规定的交货数之间，有时会出现差额，发生不一致现象。此时，只有符合法律规定的磅差和增减范围的，才能以少交、多交或如数交付论处。通常这种法律规定均为有关主管部门规定的范围。陷阱2：供方不写合理损耗，或将合理损耗写的较多。注意：将损耗写清，写合理，对正负尾差、合理

6、磅差、自然减（增）量等要根据情况，写科学。陷阱3：供方不写随机备品或配件工具的数量。防范：要写清随机备品数量。并将上述用品的供应办法、时间也写清楚。四、标的物的技术标准（含质量要求）陷阱1：不写质量标准；成套产品的，不写附件的质量标准;看样订货的，不封存样品。注意：写清质量标准，是国家标准呢？还是行业标准?抑或企业标准？成套产品的，不但要写清主件的质量标准，还要写清附件的质量标准。看样订货的，一定要将样品封存好，作为检收的标准。陷阱2：供方故意对质量负责的条件签订苛刻一些，以期达到不负责任的目的；或者故意将质量负责的期限写的过短，使需方根本没有时间提出质量异议。注意：对质量负责的条件和期限，不

7、但要写清，而且要写的科学、合理。五、标的物的包装方式和包装要求。陷阱：供方不写或不写清包装标准、包装物的供应和回收，也不写费用负担，以达到简易包装省钱省力的目的。注意：写清包装物、包装标准、包装标签的内容等。对包括物的供应、回收，费用负担也要写清楚，以免出现纠纷。对包装不善引起货物损坏的责任约定清楚。六、产品价格及支付期限、地点和方式陷阱：不写单价，逃避物价检查，并为偷、漏税创造条件，或需方只写金额数量，不写币种。防范：写清单价，写清币种。七、交货的期限、地点和方式陷阱1：不写交货地点，不写清交货方式，以达到不承担风险责任的目的，也为纠纷管辖设下埋伏。注意：写清交货地点和方式，代办托运时，还要

8、写清运输工具和运输路线。陷阱2：供方不写交货时间，或将交货时间写成：在某年某月某日至某年某月某日交货，而不写某日具体交多少货。防范：写清交货时间，分期交付的，写清每次交货的具体数量。八、运输方式的要求及运杂费用的支付陷阱：不写或不写清运输方式；笼统写到达站（港）；不写费用负担。注意：写清运输方式是水路、铁路、公路运输，还是联运。要写清到达的终点是某市（地）的南站、北站，还是其他站。要写清运费的负担，若是分担，还要写清分担的数额或段点。九、验收或者检验的标准、方式、日期陷阱：供方不写验收标准、方法及提出异议的期限，或将提出异议的期限订的过短。注意：把好货物验收方法这一条款的明确规定。明确规定货物

9、的验收办法，事关供需双方预期的经济效益与合作成功与否的大局,也是易发生质量纠纷的地方，必须注意明确订明。合同中应明确载明：验收的时间；验收的手段;验收的标准；由谁负责验收和试验；当验收中发生纠纷后，由哪一级主管产品的质量监督检查机关执行仲裁等等。一般地，验收的办法有外观验收；理化验收；安装运行验收；破坏性验收等，采用哪一种方法应在合同中订明白。有的验收需要委托有关专业部门进行的，应当委托国家法定检验机构验收以保证其验收的法律效力。同时，合同中应明确规定其验收期限。国家有验收期限规定的，按国家规定的期限进行。买卖合同模板汇总篇3订立合同双方：购货单位：（以下简称甲方）供货单位：（以下简称乙方）第

10、一条其产品名称、规格、质量（技术指标）、单价、总价等,如表所列：I材料名称及I规格（毫米I质量标准或I计量单位I单价（元）I合计（元）II花色I）及型号I技术指标I第二条产品包装规格及费用第三条验收方法第四条货款及费用等付款及结算办法第五条交货规定1.交货方式：2 .交货地点：3 .交货日期：4 .运输费：第六条经济责任5 .乙方应负的经济责任(1)产品花色、品种、规格、质量不符合本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之计算向甲方偿付逾期交货的违约金。(2)乙方未按本合同规定的产

11、品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的%的罚金。(3)产品包装不符合本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包装的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值一的罚金付给甲方。(4)产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之一的罚金。(5)乙方未按照约定向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料，应当承担相关的赔偿责任。6 .甲方应负的经济责任(1)甲方如中途变更产品花色、品种、规格

12、、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款（或包装价值）总值_%的罚金。（2）甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的.，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍须按合同规定收货。（3）甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时，除乙方得将交货日期顺延外，每顺延一日，甲方应付给乙方顺延交货产品总值万分之一的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等，应视中途退货处理。（4）属甲方自提的材料，如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之的罚金。（5）甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之一计算付

13、给乙方，作为延期罚金。（6）乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因而造成的损失和运输费用及罚金。第七条产品价格如须调整，必须经双方协商。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值的万分之一作为罚金付给甲方。第八条甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额%的补偿金。第九条如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前天与甲方协商。第十条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝

14、生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。第十一条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得有关机构证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承担违约责任。第十二条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，双方可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。（两者选一）第十三条本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。第十四条本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律

15、上均与本合同有同等效力。第十五条本合同一式份，由甲、乙双方各执正本一份、副本一份。订立合同人：甲方：（盖章）乙方：（盖章）代理人：（盖章）代理人：_（盖章）负责人：“盖章）负责人：_（盖章）地址：地址：电话：电话：开户银行、帐号开户银行、帐号年一月买卖合同模板汇总篇4使用说明1.本合同文本是根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国食品卫生法及其他有关法律、法规制定的示范文本，供食品、保健食品行业原辅材料买卖合同双方当事人参照使用。2 .本合同主要为确保产品质量和食品安全的有关条款的实施而制定。3 .经双方当事人协商确定，可以对本示范文本的条款内容（包括选择内容、填写空

16、格部分的内容）进行选择、修改、增补或删减。4 .为更好地维护双方当事人的权益，签订合同时应当慎重，订立具体条款，需要约定的必须表述清楚，力求具体、严密。5 .如果是非法定代表人签字，需要有法定代表人出具的授权委托书。合同编号：供方：住所：邮编：营业执照号码：电话:法定代表人：传真：需方：住所：邮编：营业执照号码：电话：法定代表人：传真：供需双方依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国产品质量法、食品卫生法及其他有关法律、法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就原辅材料的采购事宜，订立本合同。第一条产品名称、商标或品牌、规格、计量单位、单价及数量、金额（含税价）、交货（时间）和地点产品商标

17、计量单价金额交货交货规格数量名称或品牌单位（元）（含税价）时间地点第二条产品质量要求1.产品质量标准，按下列第项履行：1.1 按国家标准履行。1.2 按行业标准履行。1.3 按供需双方约定的质量要求履行，但卫生要求不能低于国家相关标准（可另写附件）。2.保质期限：供方所提供的产品，保质期限不少于个月（自产品出厂之日起计算）。第三条产品包装1.包装要求：在外包装上应注明产品名称、规格、配料、产品批准号、生产厂名、地址、生产日期、保质期、净含量、贮藏要求等。2.包装物由方提供，费用由方承担。3.包装物处理按下列第项执行。3.1包装物不回收。3.2包装物由供方回收。第四条交提货方式交提货方式，按下列

18、第项履行。1 .供方送货：产品运输由供方负责办理，供方送至，运费由供方承担。2 .供方代办运输：供方根据双方约定的协议代办运输，运费由需方承担（代办运输协议另订附件）。3 .需方自提：需方前往供方指定地点自行提货、自行运输。第五条验收方法1.供方提供的每一批产品都须附随根据双方确认的质量标准进行检验的检验合格报告，但若有下列情况之一，必须附随计量认证合格的检验机构出具的检验合格报告。1.1 供方首次向需方所销售的产品（不包括同品牌不同规格的产品）；1.2 供方停产一个生产周期又恢复生产的产品（一个生产周期为月）；1.3 供方所供产品，在生产制造时工艺及原辅材料（有较大）改变的;1.4 其他。2

19、 .产品到达目的地后，需方应指定专人按双方约定的质量标准（应包括主要卫生指标、内外包装、保质期、标识感官等）及时进行抽样检验，完成验收程序。如有质量问题，需方应在收货后天内书面通知供方，共同协商处理办法。如对产品质量认定发生异议，由（以）方所在地供需双方共同认可的.经计量认证的机构检验报告为准。3 .需方根据合同规定或要货通知单及供方送货单做好收货工作,并及时通知质量验收员验收产品。第六条付款方式需方选择下述第种方式付款，并按该方式所定时间如期足额将货款支付给供方。1 .一次性付款方式：年月日支付全部货款，计人民币元，大写。2 .分期付款方式：2.1 签署本合同时，支付货款全部的%,计人民币元

20、，大写。2.2 年月日前支付货款全部的%,计人民币元，大写。2.3 年月日前支付货款全部的%,计人民币元，大写。3 .预付款条款：。（如无此项请划去。）4 .其他约定的付款方式：第七条违约责任1.供方如未履行本合同约定的义务，应承担违约责任，并赔偿由此给需方造成的经济损失。需方要求继续履行本合同的，供方应继续履行本合同。2 .需方若未按第六条第2款在规定时间内付款，须承担下列第项违约责任。2.1 向供方支付违约金人民币元。2.2 自延期之日起至实际付款日止，按银行同期贷款利率向供方支付违约金。3 .供方应承担因产品质量问题造成需方的直接经济损失。4 .需方违约拒收产品或在验收期间保管不妥造成产

21、品损失的，需方应当承担由此所造成的相应的损失。第八条不可抗力任何一方由于不可抗力且自身无过错造成的不能履行或部分不能履行本合同的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取必要的补救措施，以减少不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方，应在日内将事件的情况以书面形式通知对方，并在事件发生后日内，提交不能履行或者部分不能履行本合同以及需要延期履行的理由的证明。第九条解决争议的方法1.供需双方在履行本合同过程中发生争议，应协商解决。协商不成，选定下面种方式解决：a、申请仲裁。b、依法起诉。2 .双方选择仲裁方式的，约定向下列其中之一的仲裁机构申请仲裁：a、上海仲裁委员会。b、中国国际经济贸易仲裁委员会上海

22、分会。c、仲裁委员会。3 .双方选择诉讼方式的，约定向下列其中之一的人民法院依法起诉：a、本合同签订地人民法院。b、供方住所地人民法院。c、需方住所地人民法院。d、交货地人民法院。e、人民法院。第十条其他1 .供方应向需方提供如下文件的复印件，并承诺保证复印件与原件一致，否则应承担相应的法律责任：（选定的打不选的打_o）1.1 营业执照1.2 税务登记证1.3 卫生许可证（保健食品生产企业须符合gmp要求）1.4 印刷许可证1.5 检疫证明1.6 产地证明1.7 每批产品的检验合格报告1.8 有关产品质量认证证书1.9 .1绿色食品认证书1.9.2 有机食品认证书1.9.3 产品质量标准文本1

23、.9.4 保健食品批准证书1.8.5危害分析与关键控制点认证书(haccp)1.8.6质量安全认证书(qs)1.8.7供需双方约定的其他2.需方应向供方提供如下文件的复印件，并承诺保证复印件与原件一致，否则应承担相应的法律责任：(选定的打不选的打_o)2.1 营业执照2.2 税务登记证2.3 组织机构代码证2.4 其他3 .本合同有效期自年月日起至年月日止。合同履行期内，双方不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，须经双方共同协商，签订补充协议；补充协议与合同具有同等效力。4 .双方约定的其他条款。5 .本合同一式两份，供需双方各执一份。自双方签字或盖章之日起生效。购货单位（需方）：（公章）

24、委托代理人：（签字）地址：开户银行：帐号：电话：合同签订地：供货单位（供方）：（公章）委托代理人：（签字）地址：开户银行：帐号：电话：买卖合同模板汇总篇5甲方：置业有限公司乙方：王莉经甲乙双方协商一致，就乙方购买园西公寓阁楼一事达成如下协议：1、甲方同意将其自有产权的“园西公寓阁楼1套（位于1号楼2-501楼顶）转让给乙方，房号1号楼2-601套内建筑面积约87.72平方米。2、该阁楼总价为人民币（大写）：壹拾捌万元整（小写：180000.00元）。该价款不含各项税费，如需缴纳各项税费，由乙方承担。3、该阁楼不办理产权证，但如以后政策调整，可以办理产权证,甲方协助乙方办理，费用由乙方承担。4、

25、该房用途为居住，乙方不得擅自改变结构与用途，如乙方违反，所产生的一切后果与安全责任均由乙方自行承担。5、本协议经甲、乙双方签字后生效，与商品房买卖合同具有同等法律效力。6、本协议最终解释权归甲方所有。7、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。甲方（盖章）乙方（签名）买卖合同模板汇总篇6出卖人：淮安市博隆防水材料有限公司合同编号：买受人：签订地点：签订时间：年月日第一条标的、数量、价款及交（提）货时间标的名称牌号商标规格型号生产厂家计量单位数量单价金额交（提）货时间及数量合计合计人民币金额（大写）第二条质量标准：符合标准。第三条出卖人对质量负责的条件及期限：交付产品按标准检验，有异议在30日提出有

26、效。第四条包装物的供应与回收：包装物由出卖人提供，不回收。第五条随机的必备品及供应办法：第六条合理损耗标准及计算方法：第七条标的物所有权自标的物交付时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于出卖人所有。第八条交（提）货方式、地点:第九条运输方式及到达站（港）和费用负担：第十条检验标准、方法、地点及期限：按标准检验。第十一条成套设备的安装与调试：第十二条结算方式、时间及地点：第十三条担保方式（也可另立担保合同）：第十四条本合同解除的条件：第十五条违约责任：第十六条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可以由当地工商行政管理部门调解,协商或调解不成的，按

27、下列第种方式解决，（一）提交由当地人民法院或仲裁委员会仲裁（二）依法向人民法院起诉。第十七条本合同自依法成立时生效。第十八条其他约定事项：。出卖人出卖人（章）：淮安市博隆防水材料有限公司住所：淮安市西安路十八号法定代表人：邢光仁居民身份证代码：委托代管人：电话：开户银行：账户：邮政编码：223001买受人买受人（章）：住所：法定代表人：居民身份证代码：委托代管人：电话：开户银行：帐号：邮政编码：鉴（公）证意见：签（公）证机关（章）经办人：年月日有效日期：年月日至年月日买卖合同模板汇总篇7甲方（买受人）：姓名或名称：法定代表人：身份证号：住所地：联系电话：电子邮件：乙方（出卖人）：姓名或名称：法

28、定代表人：身份证号：住所地：联系电话：电子邮件：根据中华人民共和国合同法及有关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等互利的原则，经充分协商，订立本合同，条款如下:第一条标的品名：;规格：;数量：;地点：;产地：;性质：;用途：O【随身法务提示：请根据实际情况填写相关信息】第二条价款及付款1、货物单价为人民币元（大写：）,总价款为人民币元（大写：）O【随身法务提示：价款涉及税费的，应明确该报价为税前还是税后】2、价款支付采用以下第种方式：（1）甲方于年月日一次性支付；（2）价款共分支付，甲方于年月日支付元；年月曰支付元;年月0支付元。【随身法务提示：实际买卖合同的履行中，付款的时间与交货时间密切相关

29、。双方可以根据实际交易需要，设置相应的付款阶段。】3、支付方式为：（现金支付、银行转账）乙方银行账号信息如下：开户银行：开户人姓名：银行账号：4、发票应甲方要求，乙方应提供合同约定金额的有效发票。第三条交付交货时间：年月日；交货地点：；交货方式：;运输费用：原则上运送费、包装费由负担；超过公里，超过部分，每公里加收运费元(大写：)O【随身法务提示：13种交货方式：1、工厂交货；2、货交承运人；3、船边交货；4、船上交货；5、成本加运费；6、成本、保费加运费；7、运费付至；8、运费及保险费付至；9、边境交货；10、目的港交货；11、目的港码头交货；12、未完税交货；13、完税后交货。如交易简单的

30、，可以只填写交货地点、时间、运输费用】第四条技术指标和质量要求1、乙方交付的货物应当达到的质量要求为：(1)中国国家相关标准；(2) 国家相关标准(3) (省、市)相关标准(4)其他2、甲方对乙方交付货物的技术要求如下：【随身法务提示：如货物需要特殊的技术要求或技术要求较高，双方可以签订技术协议，并将其作为附件，作为合同的组成部分。】第五条验收甲方应于收货当时验收标的物，若发现标的物有瑕疵的，应拒绝签收，并通知乙方要求更换；甲方签收标的物后，乙方不再对标的物的瑕疵承担保证责任。第六条质量保证1、质量保证期自甲方验收合格之日起日。2、质量保证期内，货物发生质量问题，乙方负责（调换、维修等）。第七

31、条违约责任（1）标的物经验收不符合质量标准的，甲方有权要求退货，相关费用由乙方承担，并要求乙方支付赔偿金元（大写:）O（2）乙方延迟交货的，每日应向甲方支付延迟部分价款%的滞纳金；乙方延期日交付的，甲方有权解除合同。（3）甲方延迟支付价款的，每日应向乙方支付延迟部分价款%的滞纳金；甲方延迟日支付价款的，乙方有权推迟交货。（4）双方保证从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密；未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容；但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外；保密期限为年。第八条声明及保证（一）甲方：1、甲方为

32、一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。2、甲方签署和履行本合同所需的一切手续当事人均已办妥并合法有效。3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。4、甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。（二）乙方：1、乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。2、乙方签署和履行本合同所需的一切手续当事人均已办妥并合法有效。3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未

33、作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。4、乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。第九条不可抗力(I)本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等；(2)如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合

34、同的履行。第十条争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下列第种方式解决：(1)提交仲裁委员会仲裁；(2)依法向人民法院起诉。第十一条其他约定事项买卖合同模板汇总篇8甲方：乡村组身份证号码：乙方：朱世琳牛寨乡牛寨村老街组身份证号码:根据合同法及相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，甲方将位于牛寨乡牛寨村水井街组一块承包地永久转让给乙方作宅基地使用，为明确双方权利与义务，经协商一致，订立合同。一、四至界限：上至公路，下至以镇坝公路边沟往下量出14.5米，左至马发光宅基往左量出11.6米，右抵朱世江住房。长25米,宽5米，共计125个平方。二、双方议

35、定宅基地转让费为人民币壹拾陆万圆整（160000元），合同签订时首付人民币壹万圆整（10000元），余款定于20_年9月31日前交清。三、甲方违反本协议导致宅基地不能过户或将宅基地转让给他人，不进行交付，甲方应支付给乙方违约金伍万元圆正（50000元），乙方未按本协议付款，乙方应支付给甲方违约金壹万元圆正（10000元）四、如果宗地发生其他纠纷（甲方自身原因所致），由甲方协调解决并负责处理。如解决或处理不了，甲方必须退还乙方所有款项，甲方应支付给乙方违约金伍万元圆正（50000元）。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。签字后立即生效。生效后双方不得反悔，如有违约，违约方承担对方的一切经济责任。

36、甲方：乙方：朱世林在场人：20_年8月23日买卖合同模板汇总篇9原告（反诉被告）杭州金瑞工贸有限公司，住（略）法定代表人：刘培炼，公司董事长。委托代理人（特别授权代理）张杰，浙江泰易律师事务所律师。被告（反诉原告）耶鲁（杭州）机械有限公司，住（略）法定代表人：石维纲，公司董事长。委托代理人（特别授权代理）刘恩，浙江浙杭律师事务所律师。委托代理人（特别授权代理）邹永闯，浙江浙杭律师事务所律师。原告杭州金瑞工贸有限公司为与被告耶鲁（杭州）机械有限公司买卖合同纠纷一案，于20_年3月29日向本院提起诉讼，本院于同日受理后，依法由审判员傅建昌适用简易程序进行了审理。同年4月110,被告对原告提供的货物

37、申请质量鉴定，在鉴定期间被告撤回鉴定申请。后因被告于同年7月21提出反诉，本院受理被告反诉后，本案转普通程序，依法组成合议庭进行审理，于同年8月30日公开开庭进行了审理。原告委托代理人张杰、被告委托代理人邹永闯到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告杭州金瑞工贸有限公司诉称：原、被告于20_年9月6日签订购销合同一份，约定由原告提供给被告各种规格的钢材。合同签订后，原告依约向被告提供价值274795.25元的钢材，但被告只支付了部分货款，经原告多次催讨，被告至今尚有货款46177.05元未付。故向法院起诉要求被告立即支付货款46177.05元、违约金5649.92元，并由被告承担本案诉讼费。被告耶

38、鲁（杭州）机械有限公司辩称：原、被告订立合同的实际时间应是20_年9月1日，同时被告已经付清了全部货款，请求法院驳回原告的诉讼请求。现根据20_年9月6日签订的购销合同,原告应于同月7日前供货，逾期供货一日应按总货款的1%向被告支付违约金。合同签订后，原告分别于同年9月6日和9月10日向被告提供了价值274795.25元的货物，迟于合同约定的供货期限3天，已构成违约。故向法院提出反诉，要求反诉被告支付违约金8243元，并承担本案反诉费。反诉被告杭州金瑞工贸有限公司辩称：原、被告双方订立合同的时间应是20_年9月6日，反诉被告实际是在同月6日就交货了，由于反诉原告提出规格不合适，要其他类型的钢材

39、，故反诉被告于同月10日提供了反诉原告所需的钢材。按合同规定是反诉原告带款提货，是反诉原告违约在先，同时违约金每天按总货款的1%计算应属过茴。庭审中，原、被告双方争议的焦点主要为：一、双方签订合同的时间。原告认为签订合同的.时间为20_年9月6日，被告认为签订合同的时间为20年9月1日。根据原、被告所提供的合同，双方签订的时间为20_年9月6日，同时被告在反诉状上也明确认为是9月6日，被告也没有向法院提供证据可以证明是9月1日。故本院确认原、被告所签订合同的时间为20年9月6日。二、对原告于20_年9月6日、9月10日所供给被告价值274795.25元的钢材，被告已付货款多少元？原告认为，被告

40、于同年9月26日付货款IOoOOO元，同年11月卖给原告价值6724元的货物，同年12月19日卖给原告价值34950元的货物，20_年2月7日付货款86944.20元，共计被告已付给原告货款228618.20元。被告认为已付上述款项是事实，但被告已于20一年9月5日支付了原告210994.82元，并提供了同日银行存根1份，故被告已付清了全部货款。原告认为被告于20年9月5日所付的货款是支付以前其他货物的款项，且与本次货物的规格也不一样，与本案没有关联性。本院认为，原、被告双方签订的合同时间为9月6日，且合同约定了带款提货，故原告的异议成立。对原告于20_年9月6日、9月10日所供给被告价值27

41、4795.25元的钢材，本院确认被告已付货款228618.20元。三、反诉被告于20年9月10日供给反诉原告的钢材根据合同规定是否违约？反诉原告认为，反诉被告应于9月7日前供货，而其于9月10日供货，逾期3天构成违约。反诉被告提供了价值274795.25元的钢材，故反诉被告应依约支付8243元的违约金。为此向法院提供了双方所签订购销合同1份及9月10日的送货单1份。反诉被告认为，在9月6日送货后，根据反诉原告的需要送了其他规格的货物，反诉被告没有违约。本院认为，根据反诉原告提供的送货单看，反诉被告于9月10日所供的货物与双方所签订合同所需钢材的规格不一样，且反诉原告收货后在合理期限内也没有异议

42、，应视为对原合同的变更。故反诉被告于9月10日的供货行为并未构成违约。通过对上述争议焦点的认定及原、被告双方在庭审中的陈述，本案事实确认如下：20年9月6日，原、被告双方签订购销合同一份，合同约定由原告在同年9月7日供给被告约定规格的钢材一批，同时约定带款提货等条款。合同签订后，原告分别于同年9月6日、9月10日按被告所需供给了价值为274795.25元不同规格的钢材，被告在收货后已支付原告货款228618.20元，余款46177.05元经原告多次催讨，被告至今未付。在庭审中，被告对原告违约金5649.92元的计算没有异议。本院认为：原、被告间的买卖合同成立并有效。被告在收取原告的钢材后，尚有

43、46177.05元货款未付，现原告要求被告支付该款,本院予以支持。被告未按约支付原告货款，已构成违约，对被告逾期支付的货款原告要求按日万分之二点一计算违约金符合法律规定,且被告对原告违约金的计算也没有异议，故本院对原告要求被告支付违约金5649.92元的诉讼请求予以支持。被告辩称已付清全部货款，依据不足，本院不予采信。反诉原告诉称反诉被告构成违约，要求反诉被告支付违约金8234元，无事实依据，本院不予支持。据此，依照中华人民共和国合同法第一百零七条、第一百一十三条、第一百五十九条、第一百六十一条的规定，判决如下：一、被告耶鲁（杭州）机械有限公司支付原告杭州金瑞工贸有限公司货款46177.05元

44、、违约金5649.92元，共计54826.97元,此款限被告在本判决生效后10日内付清。二、驳回反诉原告耶鲁（杭州）机械有限公司要求反诉被告杭州金瑞工贸有限公司支付违约金8243元的诉讼请求。本案本诉受理费20_元，反诉受理费340元，合计2405元，由被告（反诉原告）耶鲁（杭州）机械有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省杭州市中级人民法院，并向杭州市中级人民法院预交上诉案件受理费2405元（开户银行：工商银行湖滨分理处；账户：；户名：浙江省杭州市中级人民法院）在上诉期满的次日起七日内仍未交纳的，按自动撤回上诉处理

45、。审判长施飞审判员傅建昌代理审判员王辉买卖合同模板汇总篇10收购方（甲方）：种植方（乙方）：根据中华人民共和国合同法及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就花生种植、收购的有关事宜达成如下协议。一、产品基本要求：产品名称规格保护价元/公斤元/公斤元/公斤二、质量要求；1、内在质量：应符合gbl8406农产品安全质量标准提出的无公害要求。2、外观质量：颗粒饱满、无杂质、无霉烂虫害。三、甲方提供种子、栽培技术资料和技术指导，统一品种和质量。四、乙方按当地土壤和生产条件落实种植面积亩，乙方必须严格按照甲方提供的种子和栽培技术进行管理。按时、按质量提供产品，不得擅自将

46、产品外流或转卖。五、收购保证金：甲方口是/口否在一年一月一日前向乙方支付收购保证金元。交货时保证金口抵作收购款/返还甲方。保证金支付后，因甲方违约解除合同的，保证金不予退还：因乙方违约解除合同韵，甲方应双倍返还保证金。六、交货时间：乙方于年_月日至年月一日交货，交货地点：计量方法以交货地的称量为计价重量；运输方式及费用承担：由乙方自行将花生运至交货地点，费用由乙方承担。七、检验方法：甲方在收购当场对乙方的花生进行检验;检验时间：与交货时间相同；检验地点；与交货地点相同。八、结算方式及期限：甲方在收进乙方货物后一日内现金支付货款。双方约定保护价的，当交货时市场收购价格低于保护价时，以保护价为准；市场收购价格高于保护价时，按市场价成交。九、本合同解除的条件是:十、违约责任：1、乙方迟延交货或甲方迟延支付收购款的，应当按照迟延部分价款%的标准向对方支付违约金。2、乙方交付的产品不符合约定要求和外观质量的，甲方有权要求换货或退货，由此发生的费用由乙方承担;但甲方应当在日