三室一厅房屋装修合同书（30篇）.docx

《三室一厅房屋装修合同书（30篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《三室一厅房屋装修合同书（30篇）.docx（121页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、三室一厅房屋装修合同书（30篇）三室一厅房屋装修合同书（精选30篇）三室一厅房屋装修合同书篇1委托方：承接方：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。第一条：工程概况工程地址：_市区街道小区_楼_室居室规格：三室一厅、双阳台、一卫生间，建筑面积一平方米。施工内容：1、旧防盗笼改造翻新，破损处重新贴瓷砖、粉刷修复；2、卫生间瓷砖、地砖、水电、卫浴设备拆除重装、门窗修复；3、后阳台、隔断门的粉刷、贴瓷砖修复，洗漱柜、洗衣机水电设施安装，贴瓷砖出全部用白水泥勾缝；4、房屋整体修复、刮瓷、刷乳胶漆两遍，电路排线及插

2、座开关安装修复；5、电路埋线;6、门框粉刷修复；7、防盗笼、门窗等除锈、打磨、刷漆2遍；8、装修垃圾清理干净，刷漆、刮瓷等施工过程中产生的污染清洗干净。材料要求：由乙方购买所有材料要求质量优良。例如乳胶漆要立邦、多乐士环保净味漆。第二条：工程价款施工内容第1、2、3项价款为一元。施工内容第4、5、6项价款为一元。施工内容第7项价款为一元。施工内容第8项o第三条：质量要求1、工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可；2、凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负；乙方购买材料质量由乙方负责。施工质量由乙方全部负责。第四条：材料供应1、乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异

3、，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。2、甲方负责采购供应的材料、设备，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。第五条：付款方式卫生间、后阳台完工后甲方先支付工程款元予乙方，所有工程完工后，乙方通知甲方进行验收，验收合格后付清余款。第六条：施工安全和工程验收1、在施工过程中乙方应注意安全，如发生事故责任由乙方自负。2、工程质量验收，待工程全部结束后，乙方通知甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。第七条：违约责任合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给

4、对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。第八条：争议解决1、本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向仲裁委员会申请仲裁;人民法院提起诉讼。第九条：合同的变更和终止1、合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订

5、立终止合同协议后，可视为本合同解除。第十条：合同生效1、本合同向双方签章后生效。2、本合同共一页、一式贰份，甲乙双方各执壹份。甲：乙：时间：三室一厅房屋装修合同书篇2甲方（业主）：乙方（装饰公司）：甲、乙双方根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修办法，经协商一致,对普通住宅装修工程签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容乙方应在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本装修工程质量保修责任。质量保修范围包括主体结构工程、屋面防水工程、有防水、防渗漏要求的卫生间、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修

6、的内容，双方约定如下：按中华人民共和国建设工程质量管理条例第279号令执行。二、质量保修期双方根据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程的质量保修如下：1.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏为年；2 .装修工程为3 .电气管线、给排水管道、电器等设备安装工程为年；4 .其他项目保修期限约定如下：保修期为工程竣工证书发出/实际竣工日期后的12个月。三、保修程序1.保修期自工程竣工验收合格（以甲方出具的书面文件为准）后起算满1年。5 .为本工程保修负责人。乙方指定的工程保修负责人的联系电话应随时保持畅通，如保修负责人或联系电话发生变动，乙方应及时以书面形式通知甲方，有关变更在

7、甲方收到乙方的通知之日正式生效。6 .乙方现场维修响应时间为24小时，以甲方书面传真通知或电话告知时起算。若发生紧急抢修事故的，乙方接到甲方通知后，则应立即到达事故现场抢修。7 .经甲方组织验收合格，质量保修问题方视为处理妥当。如经验收不合格，甲方有权另聘其他施工单位进行维修，因此而发生的相关费用，均由甲方和甲方另行委托的施工单位按市场行情价进行结算，甲方从乙方预留的质量保修金中抵扣，不足部分乙方另行支付。四、保修金细则1 .本工程双方约定乙方将工程尾款人民币2 .自质量保修期开始计算之日起满1年乙方无违约的，甲方应将预留保修金全额无息返还乙方。3 .甲方在保修期限满后将预留的保修金返还乙方前

8、，甲方双方应共同对该工程的质量进行全面回访，在确定无质量缺陷后甲方才将保修金返还。4 .甲方在返还保修金时，有权将应由乙方承担但已由甲方垫付的款项从中直接予以抵扣，如保修金余额不足以抵扣，乙方须在接到甲方书面通知后10日内偿付甲方。否则，每逾期一日，乙方须按应付款项的万分之四向甲方支付滞纳金。五、保修责任1.乙方迟延前往维修的，应承担质量保修金0.1%/日之违约金。经5个工作日连续维修或同一问题重复维修达3次以上，仍无法解决问题的，视为工程质量存有重大瑕疵，乙方支付甲方合同总价10%之违约金。5 .若乙方不在约定时限内派人维修或超过维修时限仍无法完成维修的，乙方除应支付违约金外，同意由甲方另行

9、委托其他单位维修，所发生的费用由甲方从质量保修金中扣付，不足部分由乙方另行支付。6 .在保修期限内，因乙方原因导致的安装质量（包括所有安装电器、热水器等）缺陷造成房屋所有人、使用人或第三方人身、财产损害的，乙方应承担相应的经济与法律责任。如因房屋所有人、使用人或第三人向甲方索赔而使甲方遭受损失，甲方有权向乙方追偿。7 .因乙方未按有关规定和本合同约定及时履行保修义务而造成新的人身、财产损害，乙方应承担相应的赔偿责任。8 .非乙方原因造成的质量缺陷，乙方在履行保修义务后，有权就所发生的费用向责任方追偿。9 .若因乙方原因造成第三方索赔的，乙方同意由其指定的工程保修负责人作为代理人，在接到甲方电话

10、通知后配合甲方与第三方协商解决。因解决该索赔问题而由该工程保修负责人签署的文件、协议对乙方具有法律效力，乙方同意承担相应的法律后果。若乙方委托的工程保修负责人未按甲方的要求配合甲方进行协商处理的，则乙方同意委托甲方全权处理补偿事宜，甲方与第三方签订的补偿协议书对乙方具有法律效力，其项下约定的补偿金由乙方承担，并授权甲方直接从乙方预留的质量保修金中扣除，不足部分乙方须另行支付。六、其他约定1.本工程质量保修书，由甲方、乙方双方共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。10 本保修协议经甲乙双方签章后生效，未尽事宜由双方另行签订补充条款进行约定。任何一方不得擅自变更或解除本保修书。甲方：乙

11、方：（公章）法定代表人法定代表人或委托代理人：或委托代理人:年月日年月日三室一厅房屋装修合同书篇3上诉人：,女，一年.月.日生，汉族，住址：电话：被上诉人：,男，.年一月.日生,汉族，住址：电话：被上诉人：,男，.年.一月一日生,汉族，住址：电话：被上诉人：,男，.年.一月一日生,汉族，住址：电话：被上诉人：,男，一年.月一日生,汉族，住址：电话：原审被告：,男，一年一日生,汉族，住址：电话：诉讼请求上诉人因不服一人民法院（20)_民初字第号民事判决书，现依法提出上诉。此致人民法院具状人：年月日三室一厅房屋装修合同书篇4委托方（甲方）：承接方（乙方）：工程项目：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方

12、决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同,以便共同遵守。第一条：工程概况1.工程地址：2 .居室规格：房型层（式）室厅厨卫，总计施工面积平方米。3 .施工内容：详见本合同附件（一）家庭装潢施工内容单和施工图。4 .委托方式：5 .工程开工日期：年月日6 .工程竣工日期：年月日工程总天数：天第二条：工程价款工程价款（金额大写）元，详见本合同附件（二）家庭装潢工程材料预算表。1、材料款元;2、人工费元；3、设计费元;4、施工清运费元；5、搬卸费元;6、管理费元；7、其他费用（注明内容）元。第三条：质量要求1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。2

13、 .工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。3 .施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。4 .凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。5.甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。第四条：材料供应甲方：乙方：日期：三室一厅房屋装修合同书篇5（以下简称甲方）（以下简称乙方）双方协商，订立本协议，以共同恪守。在双方同意的情况下，本协议由_起草。一、工程项目：1、三个房间（两卧室、一客厅，以下简称三个房间）打地角线，包暖气及管线（客厅要对称），房顶四周打石膏线，包三个房间的门、窗；客厅、卧室铺强化木

14、地板；清除所有房间原有涂料，客厅、卧室打腻子，刷立邦漆两次。2、通阳台的门窗处打一吧台，上方根据甲方要求（图纸）做一置物架；阳台东侧打一多用途柜（底下放鞋、上面书柜）、西侧打一吊柜,包阳台、铺磁砖、吊PVC板。3、卫生间、洗脸间、厨房铺磁砖到顶，屋顶吊PVC板;厨房地面铺磁砖，打一灶台。4、房间电源线路根据甲方要求适当调整，客厅门后一多用途柜（底下放鞋，上面挂衣服）。5、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定。二、承包方式：个人房屋装修合同样本甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料（乙方需提前通知甲方），乙方负责施工。三、质量标准：施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修

15、标准，双方认可。四、施工期限：年月日至年月日，如不能按期完成，每天将处罚金五十圆。五、工程造价：材料由甲方提供，甲方只支付乙方装修人工费伍仟陆佰圆人民币。六、付款方式:工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，三天内一次将装修人工费付清。七、其它问题：装修项目的具体要求，由甲方提出，乙方实施。本协议未尽事宜，由双方协商解决。本协议自双方签字之日起生效。八、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。甲方：乙方：签字（盖章）：签字（盖章）：年月日年月日三室一厅房屋装修合同书篇6发包方（简称甲方）：身份证号：承包方（简称乙方）：身份证号：根据中华人民共和国民法典及其它有关法律、法规之

16、规定,甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上就装修工程的有关事宜,达成如下协议：1、工程地点:县镇社区小区号2、工程承包方式：包工包料3、工程期限天4、开工日期_年_月日竣工日期年月日5、双方商定，本工程的价款为人民币（大写）元整。首付元整，经验收合格后一次性付清余款。6、工程竣工后，乙方应通知甲方验收。甲方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单。在工程款结清后，办理移交手续。7、本工程自验收合格双方签字之日起保修年。8、因本合同双方当事人中的一方不履行合同或违反国家法律法规及有关政策，受到罚款或给对方造成损失的，均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的损失。9、一方原因，造成合同无法

17、继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的损失。0、合同一式份，甲乙双方各持份，合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。甲方（签字盖章）：联系电话：年月B乙方（签字盖章）：联系电话：年月B三室一厅房屋装修合同书篇7甲方：乙方：经甲、乙双方共同协商，甲方决定将装修工程委托乙方施工，现就有关装修事项签订本装修装修用工合同，具体条款如下：一、工程名称二、工期天完工。年月日至年月B止。三、工程质量标准按甲方的规定要求为准。四、安全责任1）乙方在施工期间，施工人员安全事故，由乙方全权承担一切费用，甲方不负任何责任。2）乙方在施工期间，施工人员造成甲方的利益损失，由乙方赔偿给

18、甲方。五、付款方式装修用工合同生效后，进场施工天后，甲方预付给乙方工程款元整（人民币）。六、其他具体规定1）因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场。2）施工期间，甲方提供房门钥匙给乙方保管，造成的损失由乙方赔偿。七、附则1）本装修用工合同由甲、乙双方直接签订，装修用工合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份。本装修用工合同经甲、乙双方签字、盖章（手印）后生效。2）附件同样具有装修用工合同法律效力。3）装修用工合同履行完后自动终止，签订后期服务协议。甲方（盖章）：乙方（盖章）：一年_月_B_年_一月B三室一厅房屋装修合同书篇8委托方（甲方）：承接方（乙方）：甲、乙双方经洽谈和协商，甲方决定委

19、托乙方对房屋进行整体装修，订立本协议，以共同恪守。一、工程地点：乌兰浩特市邮电新村海联楼3单元406室（70平方米）二、形式结构：2室1厅1厨1卫I阳台。三、工程项目：1、2卧室、壹客厅地面铺设优质实木地板，包括同质地脚板，；一个厨房，一个卫生间墙面25_40铺优质瓷砖到顶，留下吊顶空间,边角打磨，地面铺80_80优质地砖，要求平整；两个阳台地面铺设80_80优质防滑瓷砖，要求平整。2、其它部位的装修按施工图纸施工。四、承包方式：由乙方包工包料，乙方必须严格按照甲方指定的品牌和规格采购主要材料。五、质量标准：施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于不同一施工类型的装修标准，双方认可。工程竣工验

20、收合格后，3个月内因乙方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。六、工程造价：甲方支付乙方装修人工费及赶工费35000元整,材料费120_0元整，合计：155000元。七、付款方式：待工程竣工验收后一次性支付全部款项。八、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。甲方：签字（盖章）：联系电话：年月日乙方：签字（盖章）：联系电话：年月日三室一厅房屋装修合同书篇9委托方（甲方）承接方（乙方）甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装修。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同,以便共同遵守。第一条：工程概况1、工程地址：.2、居室规格：房

21、型,总计施工面积平方米。3、委托方式：包工包料大包干交钥匙工程。4、开工日期：年月日，竣工日期年月日，工程总天数：天。第二条：工程价款工程价款（金额大写）.第三条：质量要求1、工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。2、工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。3、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。4、凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。5、甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。第四条：材料供应1、乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所

22、提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。2、乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异,应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。3、甲方负责采购供应的材料、设备，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。第五条：付款方式1、合同一经签订，甲方即应付%工程材料款和施工工费的%;当工期进度过半（年月日），甲方即第二次付施工工费

23、的%,剩余%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。（注：施工工费包括人工费）甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。第六条：工程工期1、如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的现作为误工费支付给乙方。2、由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担，工期不变。3、在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部

24、门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。第七条：其他事项1、甲方责任(1)必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。(2)二次装饰工程，应全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须采取必要的保护措施，均需与乙方办理手续和承担费用。2、乙方责任(1)指派一名工作人员为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。(2)负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事

25、故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。第八条：违约责任合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。第九条：争议解决本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决，或协商解决不成时，可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。第十条：合同的变更和终止1、合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的%交付违约金，并办理

26、终止合同手续。2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。第十一条：合同生效1、本合同双方盖章，签字后生效。2、本合同一式份，甲乙双方各执份。甲方：乙方：年月0三室一厅房屋装修合同书篇10委托方（甲方）：承接方（乙方）：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装修。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同,以便共同遵守。第一条；工程概况1.工程地址：正安电力花园2 .居室规格：三室一厅，总计施工面积143平方米。3 .施工内容：详见本合同附件（一）家庭装潢施工内容单和施工图。4 .委托方式

27、：包工包料大包干交钥匙工程。5 .开工日期：20_年12月5日，竣工日期20_年3月5日，工程总天数：90天。第二条：工程价款工程价款（金额大写）贰拾伍万元，详见本合同附件（二）家庭装潢工程材料预算表。第三条：质量要求1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。6 .工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。7 .施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。8 .凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负：施工质量由乙方负责。9 .甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。第四条：材料供应1.乙方须严格按照国家有关价

28、格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。2 .乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。3 .甲方负责采购供应的材料、设备，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。第五条：付款方式合同一经签订，甲方即应付1%工程材料款和施工工

29、费的50%：当工期进度过半甲方即第二次付施工工费的40%。剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。（注：施工工费包括人工费）。甲方在应付款同期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。第六条：工程工期1.如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一同，以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方。4 .由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担，工期不变。5 .在施工中，因工程质量问题、双方

30、意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。第七条：其他事项1 .甲方责任1）必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。2）二次装饰工程，应全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须采取必要的保护措施，均需与乙方办理手续和承担费用。2 .乙方责任D指派一名工作人员为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。2）负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明

31、施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。第八条：违约责任合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。第九条：争议解决本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决，或协商解决不成时，可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。第十条：合同的变更和终止1.合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同

32、的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。第十一条：合同生效1.本合同双方签字后生效。2.本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年一月日年一月三室一厅房屋装修合同书篇H业主（以下简称甲方）：联系电话：施工队（以下简称乙方）：联系电话：甲乙双方本着友好合作的态度，按照合同法等相关法律,在平等公正的情况下签定如下合同一、工程概况工程地址：使用面积：室厅卫阳台厨二、价格清包工费：

33、元，大写：其中水电工元木工元瓦工元油漆工元垃圾清运费元材料搬运费元三、付款方式1、施工队进场，预支生活费：元2、木工完成，付元3、瓦工完成，付元4、工程竣工，付元5、保修金元，从竣工之日起半年后支付四、设计1、甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作2、甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可五、材料1、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失2、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用3、乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料，并开

34、具正式发票4、乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，并承担因材料质量引起的损失5、乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性6、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场7、乙方应保证在本小区内没有双包和半包的工程8、乙方应做好对施工完成的成品保护工作9、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现偷窃现象，按材料价格加倍从人工费中扣除六、工期从年月日起至年月日止，工期为天，因甲方因素拖延，工期顺延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费元/天三室一厅房屋装修合同书篇12发包人（简称甲方）：承包人（简称乙方）：依照中

35、华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国消费者权益保护法以及其他有关法律、行政法规的规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的原则基础上，经双方协商一致，签订本合同。第一条工程概况和造价1 .甲方装饰装修（以下简称装饰）的住房系合法拥有；乙方为本市经工商行政管理部门核准登记的.企业，企业资质情况：2 .装饰施工地址：天元区泰山路号17楼02室。3 .住房结构：房型为房厅厨卫阳台，套内施工面积平方米。5 .装饰施工内容：见装饰施工内容表。6 .承包方式：清包工。7 .总价款：元，人民币（大写）：贰万叁仟伍佰元。其中：材料费：元，人工费：23500元，拆除

36、费：元，清洁、搬运、运输费：元，管理费：元，税金元，利润：元，其他费用元。“总价款”是甲、乙双方对设计方案、工程报价确认后的金额,在一般情况下竣工结算时上下增减的幅度在没有项目变更的情况下不超过结算价的5虬双方约定，合同签订生效后，如变更施工内容、变更材料，这部份的工程款应当按实计算。8 .工期：自年月日开工，至年月日竣工，工期天。第二条材料供应1 .甲方提供的材料、设备：甲方提供材料、设备表。甲方负责采购供应的材料、设备应是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场，甲、乙双方应办理验收交接手续。甲方提供的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，保管费由乙方承担。由于保管不当造成的损失，由乙方负

37、责赔偿。2 .甲方采购供应的装饰材料、设备均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此约定，按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。3 .乙方提供的材料、设备：工程主材料报价单乙方供应的材料、设备，甲方有权到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。4 .施工中如乙方发现甲方提供的材料、设备有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出；甲方仍表示使用的，由此造成工程质量问题，责任由甲方承担。5 .乙方提供的材料、设备应当符合本合同工程主材料报价单的规定。如果乙方使用的材料、设备是假冒伪劣产品，应按材料和设备价款的双倍赔

38、偿给甲方。6 .甲方或者乙方提供的材料应当符合室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性国家标准。第三条工程质量及验收1.本工程执行国家现行的住宅装饰装修工程施工规范和本市现行的住宅装饰装修验收标准。7 .本工程由方设计，提供施工图纸一式份。8 .甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。9 .由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。10 在施工过程中，甲方提出变更修改设计、增减工程项目或者变更材料设备，须提前与乙方联系，在签订工程项目变更单后,方能进行该项目的施工，因此影响竣工日期的，由甲、乙双方商定。11 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中

39、间工程的检查与验收手续。若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。12 工程竣工后，乙方应及时通知甲方在七日内组织验收。验收合格的，办理工程质量验收单，并由甲方按照约定付清全部价款。如果甲方在规定时间内不能组织验收，须及时通知乙方，另定验收日期。装饰工程未经验收或验收不合格的，甲方有权拒收。13 工程竣工验收合格，甲方付清工程尾款后，甲、乙双方签署工程保修单。工程保修期为自竣工验收之日起计算两年，乙方同时提供管线竣工图等资料。凭保修单实行保修，保修期从竣工验收合格签字或盖章之日算起。第四条安全生产和防火1.甲方提供的施工图纸或施工说明及施工场地

40、应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、燃气管道、给排水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停水停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责修复或赔偿;属于乙方责任的，乙方负责修复或赔偿。14 甲、乙双方共同遵守装饰装修和物业管理的有关规定，施工中不得擅自改变房屋承重结构，拆、改承重墙。第五条工程价款及结算1.付款约定(1)施工队进场，预支生活费3000元。(2)水、电、管线隐蔽工程通过验收，付3000元。(3)地砖、墙砖铺设、墙面粉刷通过验收，支付3000元。(4)若增加

41、工程项目，签订工程项目变更单时3000。(5)工程竣工通过验收，支付IOoOO元。(6)保修金元，从竣工之日起半年后支付。2 .双方款项往来均应出具收据，甲方应予以保存，竣工结算后乙方收回收据并应开具税务统一发票交甲方。3 .工程结算：工程结算单第六条施工配合1.甲方工作：(1)在装饰施工前，向施工地的物业管理企业申报登记。(2)甲方应在开工前三日全部或者部份腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应当采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。(3)做好施工中因临时使用公用部位操作影响邻里关系等协调工作。(4)工程开工前，甲方应将

42、房屋分户钥匙交乙方保管。工程交付时，甲方提供新锁，由乙方当场负责安装后交付使用。(5)甲方所属物业如有收取押金的项目，甲方应予以先行支付，如在整个施工过程中，由于乙方原因造成甲方所支付的押金被物业没收，乙方应对被没收部分进行全额赔偿。(6)甲方或其所属物业部门应书面告之乙方施工人员有关物业管理的规定，以便乙方施工人员遵守执行。2 .乙方工作:(1)在开工前检查水、电、燃气、管道、楼(地)面、墙面，发现问题应及时通知甲方，由甲方负责解决和协调。(2)早上7时前及晚上7时后不得进行有噪声的施工作业。(3)召集有甲方参加的施工图纸或施工说明的现场交底。(4)指派为乙方驻工地代表，全权负责合同履行，按

43、要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。如更换人员，乙方应及时书面通知甲方。第七条违约责任1.因乙方原因致使工程质量不符合约定的，甲方有权要求乙方在合理期限内无偿修理或者返工。经过修理或者返工后，造成逾期交付的，乙方应当承担违约责任。2、因乙方原因造成逾期交付的，每逾期一天，乙方应赔偿给甲方200元。3 .乙方擅自拆改房屋承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担责任。4 .由于甲方原因造成延期开工或中途停工，乙方可以顺延工程竣工日期。5 .甲方如未按约定对隐蔽工程进行验收，乙方可以顺延工程竣工和交付日期。6 .工程竣工后，甲方如未按约定对整体工程进行验收，

44、乙方可以顺延交付日期，并有权要求甲方赔偿损失。每逾期一天，甲方应赔偿给乙方100元。7 .甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方应赔偿给乙方50元,工期顺延。8 .甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有房屋承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由甲方负责并承担责任。9 .工程未办理验收、结算手续，甲方提前使用或擅自动用该工程成品或自行入住由此造成无法验收和损失的，由甲方负责。10 .由于甲方原因造成在施工过程中大量增加施工项目、变更施工内容和装饰材料的，甲方应和乙方协商相应顺延工期。第八条纠纷处理方式1 .本合同在履行中或者在保修期内发生争议，由当事人双方协商解决；也

45、可以向株洲市消费者权益保护委员会申请调解。2 .当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，向天元区人民提起诉讼。第九条合同的变更和解除1.合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，办理终止合同手续。3 .施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。第十条其它约定（把装修公司承诺的口头条件也写进来）（一）维修1 .因乙方原因导致的质量问题，乙方应在两年内无偿维修。2 .普通维修乙方应在甲方通知乙方后七天内及时维修

46、，特殊情况（水、电问题）乙方必须在24小时内赶到并维修。3 .若因乙方未能按合同及时完成维修，甲方可以安排其他施工队进行维修工作，所发生的费用据实从保修金中扣除，若保修金不足以支付的部分，乙方应予支付。（二）材料1.乙方应提前2-3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在3-4天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。4 .未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。5 .如需由乙方购买材料，则乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料，并开具正式发票。6 .乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，并承担因材料质量