住宅小区建设工程施工合同（32篇）.docx

《住宅小区建设工程施工合同（32篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《住宅小区建设工程施工合同（32篇）.docx（172页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、住宅小区建设工程施工合同（32篇）建设工程施工合同范文1甲方：乙方：依照民法典、中华人民共和国建筑法及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，经过友好协商，双方就县叩镇华丰村龙泉茶厂，新厂建设一事达成一致，签订本合同。一工程概况1.1工程名称：县叩镇华丰村龙泉茶厂新厂建设及场平工作1.1 2工程地点：县叩镇华丰村1.3 工程内容：、新厂建设需用地的平整、土石方开挖清理（92米70米8米）计51520立方米（含运输，运距不超过5）。、厂区场平后保坎建设（92米8米高2. 5米宽均距）计：。、厂区道路硬化建设（130米10米）计：1300平方米。、新厂生产、生活、消防用水、井

2、及供水塔一座。、待建部分场地绿化处理工程。、厂房建设图纸范围内容。、厂区地面场采用5公分磨石地面处理（承裁30吨）。、办公区域的装饰部分。1.4 工程承包范围：上述工作范围。1.5 工程承建方式：上述工作内容包工、包料修建。二、工程质量要求：合格。三、工程工期约定：年月日进场，竣工日期年月0O四、此工程的报建和政府的所有法律、法规要求的修建手续由甲方提供。五、乙方必须按照国家建设标准保质保量，按期完成施工。六、工程造价及支付：此工程为合同包干价，总计工程造价为516. 3万元（大写：伍一壹拾陆万叁仟元整）。支付情况：1、甲方必须按乙方月进度已完工程量的85%支付（每月一日结算当月工程量）；2、

3、工程完工后，甲方将工程款在月内（25工作日内）付至97%；3、剩余工程款3%为保修金，保修期为年，到期后无质量问题甲方全额支付给乙方。七、组成合同的文件：组成合同的文件包括：1、本合同协议书；2、中华人民共和国建设部、国家工商局联合制定的GFT999-0201合同范畴的通用条款和专用条款；3、标准、规范和有关技术文件；4、图纸；双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。八、合同一经签订，单份也具有同等法律效力。双方应共同遵守，如单方违约，赔偿守约方工程总价5%的损失。九、纠纷解决方式双方约定在原告所在地域居住地县级或市级人民法院通过法律途径解决。十、此合同一式肆份，双方各执

4、两份。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月0年月一日建设工程施工合同范文2建设方：以下简称甲方施工方：以下简称乙方甲方原有一层因现须要加建二层，以包工给乙方施工，为了保质保量的完成本工程，经双方协商成达协议如下：一、甲方供应原材料，乙方负责从主体到装修的全部工程施工,设计方面乙方应听从甲方的意见执行。二、单价，按建筑面积计算，每平方米为壹佰叁拾伍元付给乙方（包水电安装在内）。三、质量要求：主体二层上下垂直误差应在2公分之内，不能超过2公分，砂浆应饱满，装修抹灰要求中级，偏差度应按施工规范实行必须粘结牢固，无脱层空鼓，面层无爆灰和裂缝，地板砖、无空鼓、歪斜、缺

5、稷、掉角，其它装修应符合施工规范。四、主体结构要求，板面筋布150150,扎筋应按建筑施工强制性要求满扎、立柱、挑梁、圈梁、次梁应按物理学性能的制作，混凝土浇灌要求，立柱楼板、梁所有浇筑混凝土标号C20,立柱，梁无空洞和露筋，楼面平整无裂缝。五、乙方在施工期间应做好安全防护设施，保证安全第一，质量第一，如在施工过程中，发生自身伤亡和第三者伤亡事故，一切后果应由乙方负责，甲方不负任何责任。六、付款办法：乙方在施工中途要求付款，甲乙双方协商支付,待工程全部完成验收合格后一次性付清。七、本协议一式二份，甲乙双方各保存一份。望双方共同执行。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签

6、字）：年月0年一月B建设工程施工合同范文3甲方：乙方：根据某某有限公司工程建设的需要，时间紧，任务重，经领导同意，现将某某建设工程承包给某某。为了保质保量，保证工期，施工验收有据可依，本着公平自愿平等互利的原则，经双方同意达成协议签定如下合同：一、工程名称：。二、工程结构：砖混结构。三、工程范围：土建、水电暖安装。四、承包性质：包工包料。五、建筑面积：本工程建筑总面积为6100.472。六、工程造价：6100.472892.00元9.20元（伍一肆拾肆万壹仟陆佰壹拾玖元贰角整）（含税）；（平方造价依据：1、以2公寓楼平方预算造价土建922.92元水电暖59元网线、电话线9.20元991. 12

7、元。2、依据新办公楼承包方式，预算价下降10%992. 12元-99.10元893. 02元）。七、工期：.08. 15.01. 15八、质量要求：执行国家建筑工程施工验收规范的标准。九、工程内容与做法：内容：施工图纸的全部内容，图纸变更内容。做法：1、地面：住宅地面为原土夯实，C15碎厚度为80,15厚1:2水泥砂浆随打随抹面层压光，油漆踢脚线150高；卫生间地面：原土夯实，C15於厚度为80找坡、50厚1:2水泥砂浆找平，聚氨脂防水层厚度为3,细砂软垫层10；地板砖面层：走廊、门厅、楼梯间为80厚C15垫层，石材地面，颜色另定，瓷砖踢脚线150高，颜色另定。2、楼地面、住宅及水箱间为20厚

8、1:2水泥砂浆地面表面压光,（水箱间地面做聚氨脂防水层3厚）红色油漆踢脚线150高，卫生间为20厚1:2水泥砂浆找坡，聚氨脂防水层3,细砂软垫层10,瓷砖面层；走道、门厅为石材面层，瓷砖踢脚线150高。3、楼梯踏步及栏杆：踏步为石材面层同1公寓楼石材及颜色，栏杆同2公寓楼，铁红色油漆。4、门窗：进楼门尺寸为22.5,进户门尺寸为12. 1,窗尺寸为3进楼门为防盗门，其他门窗为塑钢门窗、中空玻璃(464)o5、外墙面装饰同1公寓楼蓝狐色乳胶漆、白色窗套；内墙面白色外墙防水涂料，卫生间为瓷砖墙面，顶面均为白色外墙防水涂料。6、所有涂料墙面基层均为白色水泥打底两遍、涂料面层两遍。7、所有使用房间均设

9、插座、照明(电视、电话、网线)；水暖、消防以设计为准，材料按国家标准进货。十、甲方工作：1、负责材料供应，提供施工场地、施工图纸。2、负责管理施工队，对不服从管理的施工队，责令停工和撒换。3、监督验收工程质量，对不符合质量要求的工程部位，责令乙方返工处理和实施处罚。4、负责现场的安全文明施工：对安全防护不符合要求的部位责令整改和处罚。十一、乙方的工作:1、乙方负责对施工队的管理和教育，乙方进驻工地后，必须遵守煤矿的一切规章制度和强制性条件（质量管理处罚条例、安全文明施工处罚条例、工具设备管理处罚条例）。2、乙方负责对借用甲方的工具、设备进行管理、维修、保养，损坏赔赏）。3、乙方必须配备技术、施

10、工、管理的专业人材，应具有独立作业能力，否则因技术问题造成的损失由乙方负责。4、乙方负责工程质量管理，在施工过程中，乙方应严格按照施工图纸、设计变更内容施工。5、乙方负责工程质量自我检查、验收，负责交工资料整理，（验收标准应不低于国家建筑工程施工验收规范的标准）。6、乙方负责施工现场的安全文明施工、验收。十二、酒后进入施工工地，酒后闹事，每人次罚款200元，损坏煤矿设施和他人财产的按原值十倍罚款，构成犯罪的交公安部门处理。十三、工队职工打架，不分情节轻重和原因罚款IooO元，通过110和其他职能部门处理，给矿方造成极坏影响的罚款5000元。十四、付款与结算：开工予付总工程款的10%,基础工程完

11、工后付总工程款的10%,一层主体工程完工后付总工程款的7%,二层主体工程完工后付总工程款的7%,三层主体工程完工后付总工程款的7%,四层主体工程完工后付总工程款的7%,五层主体工程完工后付总工程款的7%,六层主体工程完工后付总工程款的7%,门窗工程完工后付总工程款的5%,抹灰工程完工后付总工程款的5%,地面工程完工后付总工程款的3乐屋面防水工程完工后付总工程款的2%,涂料工程完工后付总工程款的3%,水电暖工程完工后付总工程款的5%,验收合格后付总工程款的5队采暖期满付总工程款的5%,剩余5%保修期满付清;保修期间乙方接甲方通知后不及时维修或不维修者，甲方拒绝支付保修金。附则：1、楼梯石材价格不

12、再变动，走廊、门厅石材价格超过65元2以实调整（甲方参与订货）；基础深度以正负0.00以下2.5为准，挖填土超出部分以18元3调整，超过2.5深的工程量以实调整;在2公寓楼原平方预算造价991.12元的基础上结构及门窗设计变更平方造价不超过20元，不再调整；附属工程、泉眼保护、化粪池、桥梁工程另算。建筑面积以实际竣工为准。2、工地设备材料的看管费，设备工具的定期保养与维修人员的人工费，临时设施搭建与拆除人工费，材料装卸费（不含灰、砂、砖、石）。施工机械与施工电器照明的安（含龙门架、搅拌机、塔吊等）人工费，已包括在承包总价内，不另计算。3、农忙季节，应保持50%以上的留守人员继续施工，保证工期,

13、否者，扣除总造价的5%做赔赏金。4、一切伤亡事故由乙方承担。因伤亡急需的资金甲方不负责垫付。5、合同未尽事宜，协商解决。6、合同从签定之日起生效，保修期满工程款付清终止。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月0年一月B返住宅小区建设工程施工合同篇16发包人（甲方）：承包人（乙方）：依照、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同，以资守信。第一条工程概况1、工程名称：2、工程地点:3、工程量：以合同预算表为准，发生工程量变更的以实际工程量为准。4、承包方式按以下第项执行（1）包工包料（2）包工不包

14、料（3）包工；部分包料（4）包料;部分包工第二条工期1、开工日期：年月日2、竣工日期：年月日3、工程总用工时间：天（工期顺延的时间未计入）第三条工程价款本工程总造价为：（大写）（人民币）：元注：此价款为工程结算依据，最终要按实际发生的工程量计算第四条工程质量本工程质量按以下第执行（1）国家标准（2）地方标准（3）行业通用标准（4）甲方特殊标准第五条图纸1、经双方协商一致决定，采用以下第项执行（1）甲方委托乙方设计施工图纸，设计费用为（大写）：元，图纸设计费用不包含在工程总价款内；（2）甲方自行提供施工图纸2、图纸会审和设计交底时间：3、施工图纸一式两份，甲、乙双方各执一份。甲方提供图纸的,应在

15、开工前天将图纸交给乙方。第六条合同组成文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、标准、规范及有关技术文件3、图纸4、工程报价单或预算书5、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。第七条工程变更1、工程设计变更施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前3天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；(2)增减合同中约定的工程量；(3)改变有关工程的施工时间和

16、顺序；(4)其他有关工程变更需要的附加工作。因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失由发包人承坦,延误的工期相应顺延。施工中承包人无正当理由不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经发包人同意。未经发包人同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。发包人同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人承包人另行约定分担或分享。2、其他变更合同履行中发包人要求变更工程质量

17、标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。3、确定变更价款承包人在工程变更确定后3天内，提出变更工程价款的报告，经发包人确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：(1)合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；(2)合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；(3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经发包人确认后执行。(4)承包人在双方确定变更后3天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。(5)发包人应在收到变更工程价款报告之日起3天内予以确认，发包人无正当理由不确认时，自变更工程价款报告

18、送达之日起3天后视为变更工程价款报告已被确认。(6)发包人不同意承包人提出的变更价款，而实际工程继续施工的，视为同意承包方人的价款变更要求。(7)发包人确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。(8)因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。第八条双方一般的权利和义务1、甲方的工作(1)开工前天，全部腾空或者部分腾空房屋，清除障碍物(合同约定乙方包清理的除外)，对未能全部腾空的房屋内的家具和陈设采取保护措施，为承包人进场做好准备工作；(2)办理工程施工所需要的各种申请、批件等手续，保证乙方能够顺利进场施工，费用由甲方承担。如因其他原因需由乙方办理的,相关费用应

19、当由甲方偿付给乙方，并且工期相应顺延；(3)提供符合施工要求的水源、电源，负责协调邻里及管理机构之间的关系；(4)参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收确认工作;(5)施工期间仍然需要部分使用该房屋的，应当负责做好施工现场的保护等工作，应当注意为施工提供各种便利条件；(6)按照合同约定的期限支付工程款，依据规定交纳应由其承担的各种税费。2、乙方的工作(1)参加有关施工图纸或者作法说明会议或现场交底，拟定施工方案和计划交由甲方审定确认；(2)施工中严格执行安全施工规范、防火规定，按期按质完成施工；(3)未经甲方同意或者有关部门批准，不得随意试试拆改原建筑物主结构及各设备管线；(4)

20、保护好原居室室内的家具、陈设及水电管线的完好，保证居室内上、下水管的通畅；(5)对于施工过程中的在关事项(如材料的进场、隐蔽工程的验收、竣工验收等)需要甲方确认的，应当及时并给予其必要的准备时间；(6)严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境，保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场；(7)工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的设施和工程成品进行保护。第九条有关材料的约定1、任何一方负责提供的材料和设备，均是符合法律、法规规定的合格产品，还必须符合本合同约定的标准和设计的要求。2、对于任何一方提供的材料和设备，如不符合质量要求或者规格有差异的，对方有权要求更换，提供方应当予以更换

21、。由此增加费用，由提供方承担。3、材料和设备进场后，统一由乙方负责保管和使用，如因乙方在保管过程中有重大失误而造成的材料损失，应由乙方负责。4、材料运输费用，由材料提供方承担。5、甲方应将材料和设备按时、按量运送到施工现场，并通知对乙方现场负责人验收签字确认。第十条有关施工和工期的约定1、开工及延期开工(1)承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面的方式向发包人提出延期开工的理由和要求。发包人应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。发包人在延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。发包人不

22、同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延；(2)因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。2、暂停施工发包人认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按发包人要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施发包人作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，发包人应当在48小时内给予答复。发包人未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人

23、承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。3、工期延误因以下原因造成工期延误，经发包人确认，工期相应顺延：(1)发包人未能按合同的约定提供图纸及开工条件；(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；(3)甲方未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；(4)设计变更和工程量增加；(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；(6)不可抗力；(7)另行约定或工程师同意工期顺延的其他情况。4、工程竣工(1)承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延

24、的工期竣工。(2)因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。(3)施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。第十一条关于质量和中间验收的约定1、工程质量(1)工程质量应当达到约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。(2)双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，

25、由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。2、检查和返工(1)承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方现场负责人的检查检验，为检查检验提供便利条件。(2)工程质量达不到约定标准的部分，发包方现场负责人一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按甲方现场负责人的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。(3)发包方现场负责人的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人

26、承担，相应顺延工期。(4)因发包方现场负责人指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。3、隐蔽工程和中间验收(1)工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面书式通知发包方现场负责人验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，发包方现场负责人在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在发包人限定的时间内修改后重新验收。(2)发包方现场负责人不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。发包方现场负责人未能按以上时间提

27、出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，发包方现场负责人应承认验收记录。(3)经发包方现场负责人验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，发包方现场负责人不在验收记录上签字，视为发包方现场负责人已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。4、重新检验无论发包方现场负责人是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿发包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。5、发包方指定的现场负责人为：，身份证号码为：。发包方现场负责人

28、的签字确认视为发包方的确认。第十二条关于安全施工的约定1、安全施工与检查(1)承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。(2)发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施Xo因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。2、安全防护(1)承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应

29、向甲方提出安全防护措施，经甲方后实施，防护措施费用由发包人承担。(2)实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面形式通知发包人，并提出相应的安全防护措施，经发包方认可后实施，由发包方承担安全防护措施费用。第十三条关于竣工验收和结算1、竣工验收(1)工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，甲方应自接到乙方验收通知后日内组织验收，并办理验收交移手续。(2)工程未经验收合格时，甲方不得有任何的使用行为，否则视为甲方对该工程已经验收合格。保修期自甲方实际使用之日起计算。2、结算工程验收合格后，乙方应将有关资料移交给甲方，双方进行

30、工程结算。发包人接到资料后天内未有异议的，视为认可结算资料，双方应填写工程结算单并签字确认，若甲方在收到资料后既提不出书面异议又拒绝在结算单上签字的，视为结算单已经得到了甲方的签字确认。第十四条关于工程价款支付的约定1、双方同意工程价款按下列方式进行确定：(1)固定价格：本工程总价款为(大写)：;(2)其他方式：2、双方同意按下表执行工程款的支付：3、特别费用的约定：(1)施工过程中，施工现场发生的一切水、电费用由甲方承担；(2)施工过程中，因为乙方的因素违规被执法机构或者管理机构罚款的，罚款由乙方支付，如乙方行为是在甲方强行要求或者指挥下发生的，则罚款由甲方负责；(3)合同附件预算表中没有列

31、明税费，税费由甲方按实际征收税额向有关部门交纳，已经列明税费的，由乙方负责交纳。4、增加的工程项目，经双方签署增加协议确认后，甲方应就该增加工程项目支付预付款，预付款的金额为增加项目总造价的30%,另外的70%实行分期付款，甲方应在每个月的前三天内支付给乙方。如增加的工程项目造价大于人民币壹万元的，则甲方应按上述比例支付给乙方。第十五条关于工程保修的约定1、乙方承诺工程保修期为自竣工之日起月内。损耗品、使用不当、人为破坏以及非工程自身原因的损坏不在保修范围。国家行政部门或者行业机构在本合同签署生效之前已经发布的对工程项目或者材料有特定保修年限或者豁免保修的，以国家行政部门或者行业机构的规定为准

32、。2、甲、乙双方对保修的其他约定：第十六条违约责任1、当发生下列情况时发包人违约：(1)发包人不按时支付工程预付款；(2)发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行；(3)发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款；(4)发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。2、发包方以上违约行为构成了一般违约，应承担的违约责任：未能按合同条款约定的时间内支付预付款、工程款，发包方向承包方支付的违约金为：元，合同继续履行。发包方其他违约行为应承担的违约金为元。3、未能按合同条款约定的时间内支付工程款并经过承包方催告后仍没有

33、支付，并造成了承包方损失的，为发包方严重违约，承包方解除本合同的，发包方应支付本合同暂定总价款百分之二十违约金。4、当发生下列情况时承包人违约：(1)因承包人原因不能按照约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工；(2)因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准；(3)承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。5、承包方每拖延一天竣工，应向发包人承担元/天的违约金；其他违约行为应向发包人承担元的违约金。6、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。签订本合同后，任何一方无正当理由而擅自解除本合同的，应向对方支付本合同暂定总价款百分之二十的违约金

34、。7、其他约定：。第十七条争议解决1、发包人承包人在履行合同时发生争议，应当协商解决。当事人不愿协商或者协商不成的，双方可以向工程所在地的人民法院起诉。2、发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同,保持施工连续，保护好已完工程：(1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；(2)经过协商停止施工，且为双方接受；(3)法院要求停止施工。第十八条不可抗力1、不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。2、乙方在遭遇不可抗力影响施工的，应当及时采取措施避免损失的扩大，并将有关情况通知甲方。否则

35、，应当就扩大部分的损失承担赔偿责任。第十九条合同附件1、工程施工项目确认书2、施工图纸或工艺说明确认书3、项目变更单4、分项工程，隐蔽工程验收单5、承包人提供的材料明细表6、发包人提供的材料明细表7、工程验收单8、工程结算单9、工程保修单1（）、发包方身份证或营业执照复印件11、承包方身份证或营业执照复印件第二十条附则1、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力2、本合同的附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。甲方（签章）：地址：法定代表人或授权代表：身份证号：签约地点：签约时间：年月日乙方（签章）：地址：法定代表人或授权代表：身份证号码：签约地点：签约时间：年月日住宅小

36、区建设工程施工合同篇17发包人：（全称）地址：法定代表人：委派现场代表：联系电话承包人：（全称）地址：法定代表人：项目经理：联系电话总工程师：质量负责人：监理人：（全称）地址：总监理工程师：联系电话监理工程师：发包人拟修建工程，接受了承包人的投标，双方根据中华人民共和国民法典及有关法律法规的规定，遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同。一、工程概况1. 1工程名称：1.2 工程地点：1.3 可研文件名称、文号：。初设文件名称、文号：。1.5工程规模：；建设任务：。1.6工程概算审批总投资万元；资金来源：。二、工程承包范围及合同工程量1.1 工程承包范围：（包括永久工程、临

37、时工程名称；其中渠系或堤防工程，必须标注起止里程桩号）1.2 主要合同工程量：（以招投标文件为准）三、合同价款3. 1合同价款承包方式：（详见合同附件3）。3.1 合同总价人民币（大写）：万元（人民币小写万元）。其中：永久工程万元；临时工程万元；安全措施费万元;技术措施费万元（详见合同附件2）。四、合同工期及进度3.2 开工日期：，竣工日期：。3.3 合同工期总日历天数：天。4. 3为满足本工程总工期的要求，承包人承诺采取一切有效措施，使本合同以下关键项目进度满足控制性工期要求。关键项目控制性工期表序号关键项目名称最迟完工日期备注5. 4承包人在保证工程质量的前提下，发包人要求按合同规定的完工

38、日期提前完工，按监理人核实的提前天数，发包人可向承包人支付提前完工奖金，提前完工奖励金计算方法：。五、双方的义务和责任5.1 发包人的义务和责任5. 1.1发包人应遵守与本合同有关的法律、法规和规章，并应承担相应的责任。6. 1.2发包人负责在主体工程开工前按有关规定办理水利工程开工许可手续，并委托监理人于年月日前向承包人发布开工通知。否则，承担工程延误责任。7. 1.3发包人应在开工通知发出前安排监理人进入工地开展监理工作，并在开工通知发布前将监理任命及发包人相关人员职权、联络方式通知承包人。发包人主要人员的职权表序号姓名职务在合同中的主要职权联络方式8. 1.4发包人应按合同约定的用地范围

39、和期限，办清或协调征地移民责任单位办清施工用地范围内的征地移民，按时向承包人提供施工用地。否则，承担工期延误责任。提供的用地范围为:期限：9. 1.5发包人应按合同规定，完成由发包人承担的施工准备工程，并按合同规定的期限提供承包人使用。否则，承担工期延误责任。提供承包人使用的工程为：9期限：。10. 1.6发包人应按招投标文件中技术条款的有关规定，委托监理人向承包人提供现场测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。11. .7发包人应向承包人提供已有的与本合同工程有关的水文和地质勘探资料，但只对资料的真实性负责，不对承包人使用上述资料所作的分析、判断和推论负责。5. 1.8发包人应委托监理人在合

40、同规定的期限内向承包人提供应由发包人负责提供的图纸。发包人负责提供的图纸和期限序号图纸名称提交日期份数备注5.1. 9发包人应按合同约定按时支付合同价款。5.1.10发包人应按国家有关规定负责统一管理本工程的文明施工、治安保卫、施工作业安全以及消防、防汛和抗灾等工作。发包人对文明施工的统一管理和协调工作不免除承包人应负的责任。5.Lll发包人应按环境保护的法律、法规和规章的有关规定统一筹划本工程的环境保护工作，负责审查承包人所采取的环境保护措施，并监督其实施。5.1.12发包人应协调处理施工场地周围地下管线、临近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担有关费用；协助承包人办理爆破、安全以及特

41、种行业许可手续。5.L13发包人应按合同规定负责办理由发包人投保的保险。发包人负责办理的保险有：。5.1.14发包人应按现行水利水电工程验收规定，组织或主持有关验收工作。5.1.15其它责任：5.2承包人的义务和责任5.2.1承包人应遵守与本合同工程有关的法律、法规和规章，并承担相应的责任。5.2.2承包人根据招标文件的约定按时向发包人提交履约担保证件或现金。本合同履约担保金额为人民币（大写）万元。履约担保证件在保修责任终止前有效，并在有效期结束后14天内退还给承包人;履约保证金在工程验收合格后14天内返还承包人。5.2.3承包人应在接到开工通知后日内，按投标文件及时向工地调遣或雇佣人员和调配

42、施工设备、材料进入工地，按施工总进度要求完成施工准备工作。若承包人未按合同要求按时调遣人员、设备、材料，或擅自变更投标文件中承诺的项目经理或总工程师，应承担相应违约责任。承包人向工地调遣或雇佣主要人员序号姓名职务在合同中的主要职责到达现场时限一主要人员1项目经理2总工程师3质量负责人4安全负责人二现场管理人员（人）1行政管理2技术管理三作业人员工种（人）1土石方工程2混凝土工程3灌浆工程4钢筋安装5金属结构安装6设备安装7其他四特种作业人员（人）塔机机手放炮员安全员质检员承包人向工地调配施工设备和材料一主要施工设备名称规格型号数量用途到达现场时间123二主要材料1235.2.4承包人应认真执行

43、监理人发出的与合同有关的任何指示,严格按监理审批的施工图纸进行施工。5.2.5承包人应按招投标文件中技术条款规定的内容和期限，编制施工组织设计、施工措施计划和由承包人负责的施工图纸,报送监理人审批，并对现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任。承包人负责提交的图纸和文件表序号图纸和文件名称提交时限提交发包人份数1施工组织设计报告2施工技术措施计划3年、月进度报表4质量检测与评定资料5工序开仓（开工）资料6竣工图及验收资料7结算资料8承包人应提供的施工图5 .2.6承包人按有关规定负责办理由承包人投保的保险。6 .2.7承包人应按国家有关规定文明施工，避免施工对公众利益的损害，保证工程施工和人员

44、的安全。7 .2.8承包人应遵守环境保护的法律、法规和规章，按有关规定采取必要措施保护工地及其附近的环境，免受因其施工引起的污染、噪声和其它因素所造成的环境破坏和人员伤害及财产损失，避免施工对公众利益的损害。8 .2.9承包人应严格按施工图纸和本合同招投标文件中技术条款规定的质量要求完成各项工作。5.2.10承包人应按监理人的指示为其他人在本工地或附近实施与本工程有关的其它各项工作提供必要的条件。1.2. 11承包人应在工程通过完工验收后天内完成工地清理并撤退其人员、施工设备和剩余材料。5. 2.12其它责任：六、监理人的职责6. 1监理人应履行合同规定的职责。6.2监理人可以行使合同规定的和

45、合同中隐含的权力，若发包人要求监理人在行使某种权力前必须得到发包人批准，则应在合同或补充协议中予以规定，否则监理人行使这种权力应视为已得到发包人的事先批准。6. 3监理人负责工程的进度控制、质量控制、投资控制；负责设计变更审核和合同管理;协调建设各方关系；工程分包、工期调整、设计变更等，监理人在作出决定前，应得到发包人的批准;属重大设计变更的，应按行政审批部门批准的设计变更进行控制。6.4 总监理工程师是监理人驻工地履行监理职责的全权负责人。总监理工程师应全面负责发包人委托的监理工作。组织施工组织设计审查，签发施工图纸、监理文件，组织工程质量检查评定与分部工程验收、隐蔽工程验收，审签工程进度结

46、算资料。6.5 监理工程师在总监授权范围内开展监理工作。6. 6监理人的指示应盖有监理人授权的现场机构公章和总监或其授权监理人员签名。序号监理指示名称监理指示主要内容1开工通知监理人按照有关规定，向承包人发布单位工程、分部（分项）工程、单元工程等开工通知。2监理审批文件施工组织设计审批文件，施工导流及度汛方案审批文件，工程质量评定项目划分审批文件，试验报告及质量标准审批文件，签发施工图纸等。3工序及隐蔽工程验收签证重要工序及隐蔽工程必须经监理工程师批准后，才能进行下一工序施工。4施工过程质量控制指令要求承包人提供试验和检测成果；停止各种违章作业行为；停止不合格的材料、设备、设施的安装与使用；要求对不合格工序进行补工或返工；对造成质量事故或多次严重违规的责任人提出处理意见；质量缺陷或质量事故处理方案审核意见等。在紧急情况下，监理可以做出口头指令，并在48小时内给予书面确认。5施工过程进度控制指令要求承包人加快工程建设进度或加速施工的指令，督促承包人做出调整安排、编报赶工措施报告，报监理批准，并督促实施。6工程造价控制指令工程量审定表、