110千伏范市变10千伏出线改造工程施工组织设计.doc

《110千伏范市变10千伏出线改造工程施工组织设计.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《110千伏范市变10千伏出线改造工程施工组织设计.doc（42页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、110千伏范市变10千伏出线改造工程施工招标文件投标邀请函某某招标咨询有限公司受某某输变电工程有限公司委托就110千伏范市变10千伏出线改造工程进行招标采购。详细内容参见前附表。为此，特邀请贵单位(投标人)按招标文件的规定对上述项目提交密封的有竞争性的投标文件。.招标条件 本招标项目业主为某某输变电工程有限公司，建设资金来自自筹，项目出资比例为100%。项目已具备施工招标条件，现对该项目的施工进行邀请招标。.项目概况与招标范围工程名称：110千伏范市变10千伏出线改造工程说明：新建工作井24座，其中J2040工作井6座，J2025工作井7座，J2020工作井11座。2孔160波纹管245M,

2、4孔160波纹管20M，6孔160波纹管440M，13孔160波纹管+2孔90PE管70M，15孔160波纹管+2孔90PE管160M，22孔160波纹管+2孔90PE管210m，2孔160MPP顶管50M，6孔160MPP顶管50M，8孔160MPP顶管50M，15孔160MPP顶管+2孔90PE管220M，22孔160MPP顶管+1孔90PE管80M。详见施工图。.投标人资格要求3.1本次招标要求投标人须已通过某某电力投资集团公司20 年度电气设备安装项目的电缆沟、铁塔基础等电力配套工程外包施工招标资格审查。本次招标不在进行资格审查和技术评分。递交投标文件时如提供的项目经理与通过资格预审的

3、项目经理不一致，需提供项目经理的相关原件证书（二级及以上的建造师注册证书或建造师临时执业证书）。3.2本次招标不接受联合体投标。.招标文件的获取4.1招标代理机构将收取每套标书200元的工本费（含图纸）。并在投标前， 将标书工本费汇至：单位名称：某某招标咨询有限公司银行账号：开户银行：财务电话：凭带有银行印章的回单（可在网上直接打印）前来领取标书费发票，招标文件售后不退；标书费尽可能在开标日期前一天到账。.投标文件的递交5.1投标文件递交的时间为 年7月18日14时00分，地点为：某某大酒店二楼阳光大厅前台业务1。5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。5.3 递交标书时

4、需同时递交授权委托书、法定代表人的身份证复印件及其及委托代理人身份证复印件和告知书，以便招标人核实投标人身份，否则招标人将不予受理。6.联系方式 第一章 投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容1.1.2招标人1.1.3招标代理机构1.1.4项目名称110千伏范市变10千伏出线改造工程1.1.5建设地点慈溪1.2.1资金来源自筹1.2.2出资比例100%1.2.3资金落实情况已落实1.3.1招标范围招标人提供的施工图范围内的安装工程，详见工程量清单，具体包括但不限于：电缆沟土建施工、顶管施工。承包方式：包工包料（除工程所需的管材由甲方提供）1.3.2计划工期计划工期：60天 1.3.3

5、质量要求合格（验评按电力建设施工质量验收及评定规程第一部分：土建工程DL/T5210.1-2005执行）1.4.1投标人资质条件、能力和信誉资质条件：投标人须已通过某某电力投资集团公司20 年度电气设备安装项目的电缆沟、铁塔基础等电力配套工程外包施工招标资格审查。信誉要求：在开标日前三年内无骗取中标或严重违约行为。项目经理资格：具有相应二级及以上建造师注册证书（含临时执业）。其他要求：投标人须已通过某某电力投资集团公司20 年度电气设备安装项目的电缆沟、铁塔基础等电力配套工程外包施工招标资格审查。1.4.2是否接受联合体投标不接受1.9.1踏勘现场1.10.1投标预备会议和招标文件答疑时间及地

6、点时间：同1.10.2规定的投标人提出问题的截止时间1.10.2投标人提出问题的截止时间1.10.3招标人书面澄清的时间1.11分包不允许。1.12偏离不允许2.1构成招标文件的其他材料/2.2.1投标人要求澄清招标文件的截止时 间同1.10.2规定的投标人提出问题的截止时间2.2.2投标截止时间2.2.3投标人确认收到招标文件澄清的时 间收到招标文件澄清文件后24小时内，24小时内不确认视为已收到。2.3.2投标人确认收到招标文件修改的时 间收到招标文件修改文件后24小时内，24小时内不确认视为已收到。3.1.1构成投标文件的其他材料 /3.3.1投标有效期120日历天3.4.1投标保证金投

7、标保证金（必须单独密封）投标人应以标段为单位向招标代理机构提交金额为人民币20000元的投标保证金，有多个标段的，应分别开具并一一对应。投标保证金有效期与投标有效期一致。未提交投标保证金（所有形式必须提供相应凭证）或提交的投标保证金不符合规定的报价文件，可视为无效投标。投标保证金从投标人基本账户（与基本帐户开户许可证一致）以电汇、银行汇票、全国通用转帐支票（须具备12位银行密码，并限额在伍拾万元以内）、同城转帐支票（限宁波市区）等招标代理机构认可的合法担保形式提交，不接受银行保函和现金。已办理预交投标保证金的投标人，按标段提交预交投标保证金收据的复印件，则视为其已提交该标段的投标保证金（预交投

8、标保证金不足的，投标人应另行补足）；如该标段未提交预交投标保证金收据的复印件，则视为无投标保证金，该标段作废标处理。投标保证金应按下列开户行及银行帐号开列：3.5.2近年财务状况的年份要求无3.5.3近年完成的类似项目的年份要求无3.5.5近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求在开标日前三年3.6是否允许递交备选投标方案不允许3.7.3签字或盖章要求投标文件封面、投标函以及相关证明材料复印件上均应加盖投标人公章并经法定代表人或其委托代理人签字（可以签字章）或盖章。授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则授权委托书无效。工程报价单上需要另加盖造价编制人员资格章。3.7.4投标文件副本份数正

9、本一份，副本二份，正副本单独密封（投递标书时要密封包装正副两份，不符合者不接收标书）3.7.5装订要求投标文件需装订成册（不得活页装订），投标文件的内容应包括投标函及投标函附录、投标保证金、已标价工程量清单。4.1.2封套上写明招标人名称：某某输变电工程有限公司 投标人名称：110千伏范市变10千伏出线改造工程投标人的地址：投标人联系人及电话：在 年 月 日 时 分前不得开启4.2.2递交投标文件地点开标地点：某某大酒店二楼开标大厅（宁波市开明街341号）4.2.3是否退还投标文件否5.1开标时间和地点开标时间：（开标室只准法定代表人或委托人一人代表入内）开标地点：某某大酒店二楼开标大厅（宁波

10、市开明街341号）5.2开标程序（1）核对投标人的授权委托书（2）密封情况检查：投标人与监督部门进行检查（3）开标顺序：按投标文件递交时间的逆顺序7.1是否授权评标委员会确定中标人否，推荐的中标候选人数：二名7.3.1履约担保履约担保的形式：法律允许的任何形式履约担保的金额：中标价的10%。8投标最高限价招标人设置投标最高限价为：1078696元投标人报价高于投标最高限价的为废标。 9投诉、举报国网宁波供电公司监察部0574-5110299210招标代理服务费中标人须向招标代理机构按如下标准和规定交纳招标代理服务费。（）以中标通知书中确定的中标总金额作为收费的计算基数。（）按国家发展和改革委员

11、会发改办价格2003857号文件规定，招标代理服务收费采用差额定率累进计费方式计算,收费标准见下表:中标金额100以下100-500500-10001000-50005000-10000费率1.0%0.70%0.55%0.35%0.20% 单位：万元 （）招标代理服务费以人民币支付。 11中标通知书领用须知中标通知书须在交清中标代理费之后才予以发放，未凭中标通知书而签订合同的，将暂停其入围资格，如二次未凭中标通知书而签订合同的，则中止本年度入围资格、并取消下一年入围资格。第三章 评标办法条款号评审因素评审标准说明本评标办法只对有效投标报价的投标人的投标文件进行评审。2.1.1形式评审标 准投标

12、人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证、“三类人员”证书 一致投标函签字盖章有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章投标文件格式符合第六章“投标文件格式”的要求联合体投标人不允许联合体投标报价唯一只能有一个有效报价投标人参加会议投标人法定代表人或委托代理人参加开标会议的，并在开标记录上签名2.1.2响应性评 审标准投标内容符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定工 期符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定工程质量符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定投标有效期符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定投标保证金符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定权利义

13、务符合第四章“合同条款及格式”规定工程量清单符合“工程量清单”给出的范围和数量，改变招标人提供的工程量清单中的任何内容（包括项目名称、计量单位及数量）均作为废标处理； 投标最高限价投标人报价高于投标最高限价的为废标221分值构成(综合得分 100 分)1、商务标得分：100分，其中投标报价：100分2、廉洁信用扣分。3、综合得分为商务标得分与廉洁信用扣分之和。4、若是采用下浮率投标，投标单位的投标价格=预算价*（1-投标下浮率）。下浮率控制在二位小数以内。5、招标人可以事前确定最高价、最低价，或最大下浮率、最小下浮率，超出此范围的为废标。注：通过2.1.1、2.1.2审查合格的投标人才可进入综

14、合得分的计算。2.2.2评标基准价计算方法评标基准价计算方法：评标基准价采用复合方法，进入综合得分的计算投标报价才有资格进入评标基准价复合。在开标时，由投标人代表（最后一个投标书送达的投标人）在以下A、B、C、D方案中随机抽取确定评标基准价计算方法。A、以所有有效投标人评标价的平均值为评标基准价；B、以所有有效投标人评标价去掉所有有效投标人评标价中的最高值价后的平均值为评标基准价；C、评标基准价=（所有有效投标人评标价的平均值+所有有效投标人评标价中的最低值）/2；D、评标基准价=（所有有效投标人评标价的平均值+所有有效投标人评标价中的次低值）/2。注：有效投标人评标价与算术平均值（所有有效投

15、标人评标价的平均值）偏差超过+10%、-20%的报价，不进入评标基准价计算。若全部的有效投标人评标价均超出规定偏差，按有效投标人评标价的平均值为评标基准价。若只有一个有效投标人评标价没有超出规定偏差，则该投标人的投标价格即为评标基准价。2.2.3投标报价的偏差率计算公式偏差率=100%（投标人报价-评标基准价）/评标基准价2.2.4(1)投标报价 评分标准偏差率偏差率=100% （投标人报价 - 评标基准价）/评标基准价1、报价分（满分100分）a偏差率等于0，得满分100分； b偏差率小于0，每差1%扣1分；c偏差率大于0，每差1%扣3分。偏差率不足1%时，使用直线插入法计算。以上评分保留小

16、数2位；投标人的最终得分若出现并列的，则以报价低者排列在前；报价相同时，则抽签决定。2.2.4(2)其他因素 评分标准廉洁信用评分原则廉洁信用分：1、招标人将按照浙江省电力公司“浙电监2007934号浙江省电力公司招投标廉洁信用等级评价暂行办法”文件规定，对投标人进行招投标廉洁信用方面评价的查询；2、浙江省电力公司监察部门指定的专职人员根据其查询结果据实填报投标人廉洁信用等级评价情况查询结果反馈表（以下简称查询结果），并由该专职人员（查询人）负责在公开开标日移交给公司系统各级监察部门委派的参与评标的纪律监督人员密封收存，纪律监督人员和该专职人员（查询人）在查询结果上签字并加盖监察部门的印章。3

17、、查询结果由监督人员报告评标委员会主任（负责人），并由其按照规定执行：在评标总分中设立廉洁信用分，廉洁信用分为单列分，以扣分形式体现。4、查询结果执行：对查询结果中廉洁信用等级为A级、B级、C级、D级、E级的投标人，评标委员会将在该投标人的综合得分中作一次性最终扣除；扣分值以投标人廉洁信用等级评价情况查询结果反馈表中载明的等级，A级扣0分、B级扣8分、C级扣12分、D级扣16分、E级扣20分。第四章 合同条款及格式第一节 合同主要条款本工程合同条款中的通用条款和专用条款采用建设部、国家工商行政管理局颁发的建设工程施工合同（示范文本）（GF-99-0201）的合同条款内容。合同协议条款将由招标人

18、与中标人依据建设工程施工合同（示范文本）结合具体工程情况，协商后签订。以下为招标人提出的涉及投标人的主要条款。 1、 设计变更引起的合同价款的调整工程结算时，1、工程量清单中的项目及数量发生增减，结算时执行合同原有的价格。A、其中清单项目中单项金额占合同总价的2%以上时，其工程量增减超过该项目工程数量15%的，建设单位对增减部分工程量的相应单价可重新组价；B、其中材料（包括同品种不同规格之间调整）价格按以下原则确定：调整减少的材料应按施工企业的投标报价与同时期信息（市场）价比较，按减去高的价格为调整计算原则；调整增加的材料应按施工企业的投标报价与同期信息（市场）价比较，按低的价格为调整计算原则

19、；C、新增项目的结算：合同中有施工工艺类似的工程项目，且合同中的类似项目单价正常，则不另套定额，参照类似项目单价组价，其中材料价确定原则同上；无投标单价的按照浙江省建设工程计价规则（2010）版构筑物工程，弹性费率取中值，下浮6%。2、主要价格波动引起的合同价格的调整因物价波动引起的价格在合同期内不予调整。3、工程款(进度款)支付工程承包价款的支付与结算按财建2004369号文规定执行。即：A、合同签订一周内，支付合同总价的10%为备料款；B、工程价款按月终实际完成工作量结算，工程进度达到50%以后，从工程款中逐步扣回备料款（在工程进度达到80%时全部扣回）。C、当发包人向承包人支付的合同价款

20、合计达到本合同价格总额的80%时，发包人将停止向承包人支付合同价款，但承包人仍应继续按合同规定完成剩余的工作；D、完成工程结算审计及审价后，支付至结算款的95%，余款5%作为质量保修金。工程通过竣工验收合格后20天内，中标单位应向招标人提交完整的竣工资料和结算书。招标人收到结算书后委托具备资质的咨询单位在20天内审价完成。4、材料设备供应工程所需的各种设备及材料（除招标人提供的外）、成品、半成品均由乙方自行采购，所购设备材料都必须有出厂合格证、质量保证书和试验报告。严禁使用淡化砂(海砂)，所购设备材料在用于工程前按有关规范规定进行复试和检验，监理工程师见证取样，若材料检查和检验结果不合格，不得

21、用于工程。施工中使用的设备材料虽有出厂合格证明但规范未要求复试的材料，任何一方有怀疑，可以进行复试，按照复试结果，如合格，复试费用由怀疑方负担。5、工程变更任何由设计单位或乙方出具设计或工程变更联系单，必须经监理、甲方代表签证后方可有效，乙方施工现场开具的工程联系单还必须由设计、现场监理人员、甲方代表签字确认。6、竣工验收与结算6.1 工程竣工经乙方自检合格后由乙方出具工程竣工报告，并向监理公司提交相应资料，由监理公司进行工程预验收，预验收合格后向甲方申请竣工验收。工程竣工投产提交工程资料（归档）并送交工程结算书按省公司相关规定执行。6.2 施工用水、用电由甲方单独设置水、电计量表，乙方应根据

22、供电局、自来水公司每月或每季度抄表的数量支付水电费。6.3 工程质量保修办法按国家有关规定执行。7、违约、索赔和争议 7.1 根据中华人民共和国招标投标法第四十六条，承包人应向发包人提交履约保证金，履约保证金不计息。质量、工期履约保证金待本工程竣工验收各单位工程达到合同约定的相应质量等级和竣工时间要求并完成竣工结算后退还。单位工程质量等级及工期等未达到合同约定要求的，发生的违约金在工程竣工结算中扣除。7.2工程竣工后经质监部门核验，不能达到要求质量等级的，作违约论处；要求合格等级未达到的，乙方应无条件返工，并承担由此引起的一切责任和甲方的经济损失，并按工程总造价的2支付违约金。承包人被质量监督

23、部门每通报批评一次，向发包人支付违约金人民币2000元。7.3 中标工期即为合同工期。每延期一天，将按结算总造价万分之二扣除违约金，违约金总额不超过工程总造价的2。不计取提前合同工期奖。7.4 承包人必须积极响应国家有关认真落实解决拖欠农民工资精神，保证工程建设过程中足额付清工人工资，不以任何理由拖欠。若有承包人被国家有关部门认定有拖欠农民工工资时,发包人将从农民工工资保证金中先行支付被认定的拖欠工资数额，不足部分在工程竣工结算中扣除。工程完工后，发包人监督承包人在施工现场醒目位置将农民工工资发放情况进行公示，公示期为15天。公示期内没有发生拖欠、无故克扣农民工工资投诉、举报情况的，承包人可向

24、发包人提出返还农民工工资保证金的申请，同时提供无拖欠农民工工资的证明材料，办理农民工工资保证金的退还手续。7.5 安全文明施工的组织措施，未达到投标文件中的承诺，按合同价款的0.5%处以违约金。承包人应严格执行建设部建办200589号文关于建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定。7.6施工中发生的材料、设备、操作等施工质量事故和人身伤亡事故等，均由承包人负责，发包人不负任何责任。因此承包人在与发包人订立承包合同前必须依法办理好施工人员人身意外伤亡保险。7.7 施工用水、用电由发包人单独设置水、电计量表，承包人应按照供电、供水部门规定，及时支付水电费。7.8 项目经理到岗率若达不到中标

25、工期的80，每缺勤一天处以2000元的违约金，由现场监理人员负责考核。项目班子主要管理人员到岗率若达不到中标工期的90，每缺勤一天处以500元的违约金，由现场监理人员负责考核。7.9 施工机具配备及施工人员配置达不到投标书中承诺的，酌情处以合同价款干分之一至百分之一的违约金。7.10双方约定，在履行合同过程中产生争议时： (1)请双方认可的第三方进行调解； (2)当调解不成时，双方约定 b 解决争议 a、向施工所在地仲裁委员会提请仲裁。b、依法向 当地 人民法院起诉。第二节 合同附件格式附件一：合同协议书发包人：承包人：鉴于发包人拟委托承包人承担 工程（以下简称“工程”）的施工任务，且承包人同

26、意接受该委托。为此，根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和其他有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，签订本协议。第1条 本协议中所用术语的含义与下文提到的专用合同条款、通用合同条款中相应术语的含义相同。第2条 下列文件应为合同的组成部分：2.1 合同协议书；2.2 中标通知书；2.3 专用合同条款；2.4 通用合同条款；2.5 合同附件（包括技术标准和要求、图纸、工程量清单等）；2.6 投标函及投标函附录；2.7 招标文件（含答疑、澄清文件）；2.8 形成合同的其他文件。第3条 上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。第4条 工程概况4.1

27、工程名称： 。4.2 工程地点： 。4.3 工程内容： 。4.4 开工日期： 。4.5 竣工日期： 。第5条 合同价格合同价格通过以下第 种方式确定：5.1 签约合同价为人民币（大写） （ ）（含税），最终合同价格以 审定的价格为准，价格构成详见附件。5.2 合同价格为人民币（大写） （ ）（含税），价款构成详见附件。第6条 承包人承诺6.1 按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。6.2 工程建设必须满足达标投产的考核条件且达到工程质量目标，施工质量满足国家施工验收规范。6.3 工程进度确保按照发包人规定的工期进行，并确保投标文件中所承诺的人力、机具及合理项目管理规划

28、大纲的实现。6.4 工程建设中文明施工，并采取积极的安全措施，满足工程安全目标。6.5 严格按照环评、水保报告和当地的环保要求以及设计文件组织施工，确保不因施工责任影响项目通过环评、水保验收。6.6 严格按照国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范（DA/T28-2002）的要求进行档案管理。将档案管理纳入整个现场管理程序，坚持归档与工程同步进行。确保实现：档案归档率100%，资料准确率100%，案卷合格率100%，保证档案资料的齐全、准确、系统；同时保证在合同规定的时间移交竣工档案。6.7 积极配合施工图设计优化工作，及时主动反映有可能对工程投资造成影响的任何事宜，并承担因此造成的投资浪费

29、的相应责任。第7条 发包人承诺保证按合同约定的期限和方式向承包人支付合同价款及其它应当支付的款项。第8条 合同生效合同生效条件见专用合同条款。第9条 合同份数合同正本两份，双方各执一份，具有同等法律效力。副本 份，发包人执 份，承包人执 份。（以下无正文）签 署 页发包人：（盖章） 承包人： （签字）法定代表人(负责人)或授权代表（签字）：签订日期:签订日期:地址：地址：邮编：邮编：联系人：联系人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行： 账号：账号：税号： 税号：附件二：履约担保格式履约担保_（发包人名称）：鉴于_（发包人名称，以下简称“发包人”）接受_（承包人名称）（以下称“承包人”）

30、于_年_月_日参加_（项目名称）_标段施工 的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。1. 担保金额人民币（大写）_元（ _）。2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内无条件支付。4. 发包人和承包人按通用合同条款第 15 条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。担保人：_（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：_（签字）地址：_邮政编码：_电话：_传真：_年_月_日附件

31、三：预付款担保格式预付款担保_（发包人名称）：根据_（承包人名称）（以下称“承包人”）与_（发包人名称）（以下简称“发包人”）于_年_月_日签订的_（项目名称）_标段施工承包合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支 付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。1. 担保金额人民币（大写）_元（ _）。2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清止。3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收 到你方的书面通知后，在天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付

32、款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。4. 发包人和承包人按通用合同条款第 15 条变更合同时，我方承担本保函规定的义 务不变。担保人：_（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：_（签字）地址：_邮政编码：_电话：_传真：_年_月_日附件四 廉洁自律协议书（格式）廉洁自律协议书立协议单位：发包人： 承包人： 为了在工程建设中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家法律和浙江省有关建设工程承发包廉政建设的各项规定，结合工程建设的特点，特订立本协议如下：1. 双方应当自觉遵守国家法律和浙江省关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。2. 发

33、包人及其工作人员不得以任何形式向承包人索要和收受回扣等好处费。3. 发包人工作人员应当保持与承包人的正常业务交往，不得接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由个人支付的费用。4. 发包人工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。5. 发包人工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作按排以及出国等提供方便。6. 发包人工作人员不得向承包人介绍家属或者亲友从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。7. 承包人应当通过正常途径开展业务工作，不得为获取某些不正当 利益而向发包人工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。8.

34、承包人不得为谋取私利擅自与发包人工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。9. 承包人不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请发包人工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。10. 承包人不得为发包人单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品。11. 承包人如发现发包人工作人员有违反上述协议者，应向发包人领导或者发包人上级单位举报。发包人不得找任何借口对承包人进行报复。发包人对举报属实和严格遵守廉洁协议的承包人，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。12. 发包人发现承包人有违反本协议或者采取不正当的

35、手段行贿发包人工作人员，发包人根据具体情节和造成的后果追究承包人工程合同造价的1-5%的违约金。由此给发包人单位造成的损失均由承包人承担，承包人用不正当手段获取的非法所得由发包人单位予以追邀。13. 发包人发现承包人如有违反本协议、行贿发包人工作人员者，将取消承包人今后参与工程建设投标资格。本廉洁协议作为工程合同的附件，与工程承发包合同具有同等法律效力。经协议双方签章后立即生效。本协议一式 伍 份，甲、乙双方各持两份，送交上级监察部门一份。甲方：单位名称 （盖章） 乙方：单位名称 （盖章）法定代表人 （盖章） 法定代表人 （盖章） 授权代表 （签字） 授权代表 （签字） 联系人 （签字） 联系

36、人 （签字）联系电话 联系电话 签订日期：附件五 安全管理协议书(格式)施工安全文明生产管理协议发包单位： （以下简称：甲方） 承包单位： （以下简称：乙方）为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据各级政府及国家电网公司有关安全管理规定，明确双方的安全责任，确保施工安全，双方在签订电力工程项目承包合同的同时签订本协议。1 电力工程项目：1.1 工程项目名称： 1.2 工程地址： 1.3 承包范围：见合同相关条款 2 工程项目期限： 计划自 年 月 日起开工，至 年 月 日完工，3 本协议安全文明管理目标：3.1 不发生人身重伤及以上事故；3.2 不发生机械设备事故；3.3 不发生负同等及以上责

37、任的一般交通事故；3.4 不发生火灾事故；3.5不发生环境污染事故；3.6不发生因工程建设而造成的停电事故；3.7 达到湖州电力局安全文明施工标化工地要求；4 甲方的权利和义务：4.1 甲方是本工程的建设单位，甲方须认真贯彻国家、国家电网公司和地方劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策，严格执行有关法律、法规、条例以及电力安全生产工作的有关规程、规定和要求。4.2 组织落实各级安全文明施工责任制，对建设工程项目的安全文明施工进行监督管理，对施工企业的安全技术措施计划和施工安全措施的执行进行监督。4.2.1 应按有关规定对乙方的施工资质和安全资质进行审查，确认乙方承包的工程与其

38、资质相符合；甲方有权督促乙方做好以下工作：在施工前将开工报告、施工组织设计、作业指导书及时提交相关单位。加强对施工工艺质量和施工现场安全措施的检查和监督，防止野蛮施工和违章作业，对使用的施工机械、工器具和安全用具检验的合格情况进行检查并形成记录，确保工程的质量和安全。 4.2.2 有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等危险或引起严重设备事故的施工，要求乙方按照国家电网公司输变电工程施工危险点辨识及预控措施制定施工安全技术措施，甲方及时组织有关单位进行审核。4.2.3 甲方根据掌握的情况向乙方对地下管线和障碍物作详细书面交底。4.2.4 甲方有权督促乙方按照国家电网

39、公司输变电工程安全文明施工标准化工作规定（试行）、浙江省电力公司电网建设工程施工安全设施标准化规范、XXX电网建设工程安全文明标化工地考核管理办法等有关要求编制和实施施工现场安全文明施工标准化的相关工作。4.3 施工期间，甲方应检查、督促乙方执行有关安全、文明、防火规定。4.4 应督促施工企业对大型施工机械的技术检验和安全管理；组织基建安全施工检查等重要活动；组织召开基建安全工作有关会议，及时研究和解决安全生产中存在的问题。4.5参加重大事故及人身死亡事故的调查处理，组织一般基建人身事故的调查处理。对性质严重或典型的基建事故，应及时掌握事故情况，组织召开事故现场会，提出防止事故重复发生的措施并

40、组织落实。4.6当乙方出现安全、文明施工严重失控情况下，甲方有权作出停工整顿，限期整改、直到清退出场的决定。甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。4.7 发生下列情况时，甲方有权要求停工整顿：4.7.1 发生人身伤亡事故；4.7.2 发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；4.7.3 发生厂区建筑火灾事故；4.7.4 重复发生相同性质恶劣的事故；4.7.5 多次不听从劝告进行违章施工。施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求。4.8 承发包工程贯彻先订合同、安全协议后开工的原则。 5 乙方的权利和义务：5.1 乙方须认真贯彻国家、国家电网公司和地方劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安

41、全生产的方针、政策，严格执行有关法律、法规、条例以及电力安全生产工作的有关规程、规定和要求。 5.2 乙方应有安全管理组织体系，包括具体负责安全生产的领导。主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。乙方施工人员超过30人的必须配有专职安全员，30人以下的可设兼职安全员，安全员应经考核，有相应上岗证书或资质证书。 5.3 乙方应建立健全安全管理制度，包括各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育制度等，并保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，做好检查记录。 5.4 乙方在施工前要认真勘察施工现场，

42、拟订开工报告、施工组织设计、作业指导书，根据工程项目内容、特点进行全面的安全技术交底，详细了解电力生产区域内作业的施工日期、停电范围。有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等危险或引起严重设备事故的施工，乙方应详细了解情况，制定专项施工安全技术措施，并附具安全验算结果，经施工单位安全、技术负责人，总监理工程师审核签字后实施。乙方必须严格按施工组织设计和有关安全要求规定组织施工，由专职安全员进行现场监督。乙方应在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，经乙方技术负责人、总监理工程师审查合格后实施。 5.5 乙方必须认真对本工程有关施工人员进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强职工法制观念，提高职工安全思想意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。乙方应当向