第三章 施工阶段的质量控制.ppt

《第三章 施工阶段的质量控制.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《第三章 施工阶段的质量控制.ppt（227页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、第三章 施工阶段的质量控制,第三章工程施工的质量控制,大纲要求：了解：施工质量控制的系统过程、控制依据。熟悉：施工单位资质核查。掌握：施工准备阶段质量控制的主要内容；施工组织设计的审查。,第一节概述,监理工程师对工程施工的质量控制，就是按合同赋予的权利，围绕影响工程质量的各种因素，对工程项目的施工进行有效的监督和管理,一、施工质量控制的系统过程,施工阶段的质量控制需完成对投入的资源和条件的质量控制，对生产过程及各环节质量进行控制，对所完成的工程产出品的质量检验与控制,1施工阶段的质量控制层次划分,按工程实体质量形成过程的时间阶段划分施工阶段的质量控制可以分为以下三个环节。(1)施工准备控制。(

2、2)施工过程控制。(3)竣工验收控制。,施工准备控制的内容,1技术准备 包括：项目扩大初步设计方案的审查；熟悉和审查项目的施工图纸；项目建设地点的自然条件、技术经济条件调查分析；编制项目施工图预算和施工预算；编制项目施工组织设计等。对专业科技含量高的专项，还应编制专业施工方案。方案中要有明确且管理点要认真地贯彻于各级管理人员特别是分包方各级管理人员及施工操作人员中去，并对他们的操作予以监督与检查，确保质量目标的实现。2物质准备 包括：建筑材料准备、构配件和制品加工准备、施工机具准备、生产工艺设备的准备等。,施工过程控制的内容,技术交底施工过程控制中间产品检查工程变更审查,竣工验收控制,竣工验收

3、工程质量评定技术资料整理审核,1施工阶段的质量控制层次划分,按工程实体形成过程中物质形态转化的阶段划分以下三个阶段。(1)对投入的物质资源质量的控制。(2)施工过程质量控制。(3)对完成的工程产出品质量的控制与验收。,1施工阶段的质量控制层次划分,按工程项目施工层次划分的系统控制过程 单位工程分部工程分项工程检验批施工作业过程的质量控制是最基本的质量控制，它决定了有关检验批的质量；而检验批的质量又决定了分项工程的质量。,施工阶段质量控制的依据,1工程合同文件（包括工程承包合同文件、委托监理合同文件等）2设计文件“按图施工”是施工阶段质量控制的一项重要原则。因此经过批准的设计图纸和技术说明书等设

4、计文件，无疑是质量控制的重要依据。3国家及政府有关部门颁布的有关质量管理方面的法律、法规性文件4有关质量检验与控制的专门技术法规性文件,依据标准,(1)工程项目施工质量验收标准。建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）以及其他行业工程项目的质量验收标准。(2)有关工程材料、半成品和构配件质量控制方面的专门技术法规性依据。1）有关工程材料及其制品质量的技术标准。2）有关材料或半成品等的取样、试验等方面的技术标准或规程等。3）有关材料验收、包装、标识及质量证明书的一般规定等。(3)控制施工作业活动质量的技术规程。(4)凡采用新工艺、新技术、新材料的工程，事先应进行试验，并应有权威性

5、技术部门的技术鉴定书及有关的质量数据、指标，在此基础上制定有关的质量标准和施工工艺规程，以此作为判断与控制质量的依据。,三、施工质量控制的工作程序,程序一:开工每项工程开始前，承包单位须做好施工准备工作，然后填报工程开工/复工报审表及附件，报送监理工程师审查。若审查合格，则由总监理工程师批复准予施工。,总监批复开工和复工申请表！,审查现场开工条件，签发开工报告 监理工程师应审查承包单位报送的工程开工报审表及相关资料，具备开工条件时，由总监理工程师签发，并报建设单位。开工条件：(1)施工许可证已获政府主管部门批准；(2)征地拆迁工作能满足工程进度的需要；(3)施工组织设计已获总监理工程师批准；(

6、4)承包单位现场管理人员已到位，机具、施工人员已进场，主要工程材料已落实；(5)进场道路及水、电、通信已满足开工条件。,案例1,某大型剧院的工程项目，已具备开工条件，开工前质量控制的流程是：开工准备提交工程开工报审表审查开工条件批准开工申请。问题：1.开工前的各项流程由哪个单位进行？2.工程开工报审表应附有哪些材料？,1.开工前的各项流程的实施者：（1）开工准备由承包单位进行；（2）提交工程开工报审表由承包单位进行；（3）审查开工条件由监理单位完成；（4）批准开工申请由监理单位完成。2.开工报审表应附有的材料是：（1）施工组织设计；（2）施工人员到场情况；（3）施工设备到场情况；（4）材料到场

7、情况；（5）分包单位资质材料。,程序二:质量控制,在每道工序完成后，承包单位应进行自检，自检合格后，填报 报验申请表交监理工程师检验。监理工程师收到检查申请后应在合同规定的时间内到现场检验，检验合格后予以确认。分部分项工程验收见证取样,施工准备工作的内容,施工准备工作的一般内容,调查研究收集资料,原始资料的调查收集有关信息与资料,施工现场准 备,资源准备,技术资料准 备,季节施工准 备,冬期施工准备雨期施工准备夏季施工准备,劳动组织准备物质准备,熟悉和会审图纸编制中标后施工组织设计编制施工预算,拆除障碍物建立测量控制网七通一平搭设临时设施,物资组织准备：,建筑材料准备构配件和制品加工准备施工机

8、具准备生产工艺设备的准备等。运输准备,劳动组织,施工管理层和作业层准备企业资质管理人员资质作业人员资质 管理制度分包工作安排,一、开工条件,（1）施工图经过会审；图纸会审纪录已经有关单位会签、盖章、并发给有关单位。（2）合同或协议已经签定。（3）建筑许可证已经领取。（4）三材指标或实物已经落实。（5）施工组织设计（或施工方案）已经编制，并经批准。（6）临时设施、工棚、施工道路、施工用水、施工用电，已基本完成。（7）工程定位测量已具备条件。（8）施工图预算已经编制和审定。（9）其他：材料、成品、半成品和工艺设备等能满足连续施工要求。临时设施能满足施工和生活的需要；施工机械经过检修能保证正常运转；

9、劳动力已调集能满足施工需要，安全消防设备已经备齐等。,建设单位需要搞定,1、建设工程规划许可证（包括附件）；2、建设工程开工审查表；3、建设工程施工许可证；4、规划部门签发的建筑红线验线通知书；5、在指定监督机构办理的具体监督业务手续；6、经建设行政主管部门审查批准的设计图纸及设计文件；7、建筑工程施工图审查备案证书；8、图纸会审纪要；9、施工承包合同（副本）；10、水准点、坐标点等原始资料；11、工程地质勘察报告、水文地质资料；12、建设单位驻工地代表授权书；13、建设单位与相关部门签订的协议书。,施工单位需要搞定,1、施工企业资质证书、营业执照及注册号；2、国家企业等级证书、信用等级证书；

10、3、施工企业安全资格审查认可证；4、企业法人代码书；5、质量体系认证书；6、施工单位的试验室资质证书；7、工程预标书、工程中标价明细表；8、工程项目经理、主任工程师及管理人员资格证书、上岗证。（上述资料均为复印件）9、建设工程特殊工种人员上岗证审查表及上岗证复印件。（安全员、电工须持建设行业与劳动部门双证）10、建设单位提供的水准点和坐标点复核记录；11、施工组织设计报审与审批，施工组织设计方案；12、施工现场质量管理检查记录；13、建设工程开工报告。,甲方2001年1月将建楼工程发包给乙方，在建设工程合同中约定：甲方负责“三通一平”(通水、通电、通路，工地上住户迁走)，“三通一平”于2001

11、年6月完成。乙方2002年8月交工。但甲方“三通一平”的工作，至2001年9月才完成，乙方公司此时得以进入工地。至2002年8月，乙方不能交工。请问乙方是否承担违约责任？,案例2 因故不能正常开工的责任认定,分析:,乙方不承担责任。合同法第283条规定：“发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。”顺延工程工期，是行使履行抗辩权。行使履行抗辩权，不影响追究对方违约责任的权利。若甲方不能完成“三通一平”是因不可抗力，乙方仍可行使抗辩权，但不能追究对方违约责任。,1、施工单位资质审查,施工承包单位资质的核查（熟悉）

12、(一)施工承包单位资质的分类 施工企业按照其承包工程能力，划分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。,工程监理企业资质,工程监理企业资质分为综合资质、专业资质（14）和事务所资质。综合资质：所有专业工程类别专业资质专业甲级资质：相应专业工程类别专业乙级资质：相应专业工程类别二级以下（含二级）专业丙级资质：相应专业工程类别三级事务所资质：三级建设工程项目。但是国家规定必须实行强制监理的工程除外。,1）施工总承包企业,获得施工总承包资质的企业，可以对工程实行施工总承包或者对主体工程实行施工承包，施工总承包企业可以将承包的工程全部自行施工，也可以将非主体工程或者劳务作业分包给具有相应专业承包资质

13、或者劳务分包资质的其他建筑业企业,施工总承包企业类别（12类）,（一）房屋建筑工程施工总承包（二）公路工程施工总承包（三）铁路工程施工总承包（四）港口与航道工程施工总承包（五）水利水电工程施工总承包（六）电力工程施工总承包（七）矿山工程施工总承包（八）冶炼工程施工总承包（九）化工石油工程施工总承包（十）市政公用工程施工总承包（十一）通信工程施工总承包（十二）机电安装工程施工总承包,施工总承包企业的分类,特级资质 中铁二局集团有限公司、四川华西集团有限公司 等一级资质 成都倍特建筑安装工程有限公司 等二级资质 四川长兴建设工程有限公司 等三级资质,2）专业承包企业,获得专业承包资质的企业，可以承

14、接施工总承包企业分包的专业工程或者建设单位按照规定发包的专业工程。专业承包企业可以对所承接的工程全部自行施工，也可以将劳务作业分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业。,资质类别,按专业类别共分为60个资质类别，每一个资质类别又分为一、二、三级。,专业承包企业资质等级类别,（一）地基与基础工程专业（二）土石方工程专业（三）建筑装修装饰工程专业（四）建筑幕墙工程专业（五）预拌商品混凝土专业（六）混凝土预制构件专业（七）园林古建筑工程专业（八）钢结构工程专业（九）高耸构筑物工程专业（十）电梯安装工程专业（十一）消防设施工程专业（十二）建筑防水工程专业（十三）防腐保温工程专业（十四）附着升降脚手架专

15、业（十五）金属门窗工程专业（十六）预应力工程专业（十七）起重设备安装工程专业（十八）机电设备安装专业（十九）爆破与拆除工程专业（二十）建筑智能化工程专业,（二十一）环保工程专业（二十二）电信工程专业（二十三）电子工程专业（二十四）桥梁工程专业（二十五）隧道工程专业（二十六）公路路面工程专业（二十七）公路路基工程专业（二十八）公路交通工程专业（二十九）铁路电务工程专业（三十）铁路铺轨架梁工程专业（三十一）铁路电气化工程专业（三十二）机场场道工程专业（三十三）机场空管工程及航站楼弱电系统工程专业（三十四）机场目视助航工程专业（三十五）港口与海岸工程专业（三十六）港口装卸设备安装工程专业（三十七）航

16、道工程专业（三十八）通航建筑工程专业（三十九）通航设备安装工程专业（四十）水上交通管制工程专业,（四十一）水工建筑物基础处理工程专业（四十二）水工金属结构制作与安装工程专业（四十三）水利水电机电设备安装工程专业（四十四）河湖整治工程专业（四十五）堤防工程专业（四十六）水工大坝工程专业（四十七）水工隧洞工程专业（四十八）火电设备安装工程专业（四十九）送变电工程专业（五十）核工程专业（五十一）炉窑工程专业（五十二）冶炼机电设备安装工程专业（五十三）化工石油设备管道安装工程专业（五十四）管道工程专业（五十五）无损检测专业（五十六）海洋石油工程专业（五十七）城市轨道交通工程专业（五十八）城市及道路照明

17、工程专业（五十九）体育场地设施工程专业（六十）特种专业工程专业,3）劳务分包企业,劳务分包企业获得劳务分包资质的企业，可以承接施工总承包企业或者专业承包企业分包的劳务作业。,劳务分包企业资质标准,（一）木工作业分包（分为一、二级）（二）砌筑作业分包（分为一、二级）（三）抹灰作业分包（四）石制作分包（五）油漆作业分包（六）钢筋作业分包（分为一、二级）（七）混凝土作业分包（八）脚手架搭设作业分包（九）模板作业分包（十）焊接作业分包（十一）水暖电安装作业分包（十二）钣金工程作业分包（十三）架线工程作业分包,案例 建筑企业超越资质等级承揽工程案,1999年10月5日，原告（某市帆布厂）、被告（某市区修

18、建工程队）订立了建筑工程承包合同，合同规定：被告为原告建筑框架厂房，跨度12米，总造价为989万元；承包方式为包工包料；开、竣工日期为1999年11月2日至2001年3月10日。自工程开工至2000年底，原告给付被告工程款、材料垫付款共1016万元。到合同规定的竣工期限，被告未能完工，而且已完工程质量部分不合格。为此，原告诉至法院。受诉法院查明：被告在工商行政管理机关登记的经营范围为维修和承建小型非生产性建筑工程，无资格承包此项工程。经有关部门鉴定：该项工程造价应为989万元；未完工程折价为1117万元；已完工程的厂房屋面质量不合格，返工费为56万元。,处理意见,本案被告承包建筑厂房，越超了自

19、己的技术等级范围。根据经济合同法判决：原、被告所订立的建筑工程承包合同无效；被告返还原告多付的工程款；被告偿付原告因工程质量不合格所需的返工费56万元。,分析,建筑企业的技术资质等级是指该企业自身能够保质保量完成某类工程而必须具备的能力和条件，如技术人员、技术工人的水平、施工经验、固定资本及流动资金的规模等。这些能力和条件，表明一个建筑企业的履约能力。国家有关建筑业管理法规规定，建筑企业必须经国家有关管理部门按其资质能力及有关规定核准经营范围，严格按照核准的经营范围从事承建活动，禁止超越资质等级承建工程。本案被告的经营范围仅能承建小型非生产性建筑工程和维修项目，其技术等级不能承建与原告所订合同

20、规定的生产性厂房。因此双方签订的合同无效。被告超越资质等级承揽工程应负主要责任，原告在发包工程时未对施工单位进行审查，负次要责任。,（二）监理工程师对施工承包单位资质的审核,1招投标阶段对承包单位资质的审查(1)根据工程的类型、规模和特点，确定参与投标企业的资质等级，并取得招投标管理部门的认可。(2)对符合参与投标承包企业的考核 1)查对营业执照及建筑业企业资质证书。2)考核承包企业近期的表现，3)查对近期承建工程,2对中标进场从事项目施工的承包企业质量管理体系的核查,2、施工组织设计(质量计划)的审查,质量计划内容：编制依据；项目概况；质量目标；组织机构；质量控制及管理组织协调的系统描述；必

21、要的质量控制手段，检验和试验程序等；确定关键过程和特殊过程及作业的指导书；与施工过程相适应的检验、试验、测量、验证要求；更改和完善质量计划的程序等。,1、施工部署和施工方法；2、主要工程量；3、施工进度计划；4、机具设备需用计划；5、劳动力使用计划；6、材料物资供应计划；7、施工平面及临时设施，水、电等管线布置；8、施工技术措施、质量安全保证措施等；9、需增补的施工措施费用。,质量计划与现行施工管理中的施工组织设计有相同的地方，又存在着差别：(1)对象相同。(2)形式相同。二者均为文件形式。(3)作用既相同又存在区别。(4)编制的原理不同。(5)在内容上各有侧重点。,施工组织设计的审查程序,(

22、1)填写施工组织设计(方案)报审表报送项目监理机构。(2)总监组织专业监理工程师审查，提出意见后，由总监理工程师审核签认。需要承包单位修改时，由总监签发书面意见，退回承包单位修改后再报审，总监理工程师重新审查。(3)已审定的施工组织设计由项目监理机构报送建设单位。(4)承包单位应按审定的施工组织设计文件组织施工。如需对其内容做较大的变更，应在实施前将变更内容书面报送项目监理机构审核。(5)规模大、结构复杂或属新结构、特种结构的工程，项目监理机构对施工组织设计审查后，还应报送监理单位技术负责人审查。(6)规模大，工艺复杂的工程、群体工程或分期出图的工程，经建设单位批准可分阶段报审施工组织设计；技

23、术复杂或采用新技术的分项、分部工程，承包单位还应编制该分项、分部工程的施工方案，报项目监理机构审查。,审查施工组织设计时应掌握的原则,质量第一、安全第一,审查内容,审查施工部署及施工方案 审查主要项目的施工方法 审查施工进度计划 审查施工总平面图 审查各种资源需用计划 审查安全、文明施工措施,三、现场施工准备的质量控制,1工程定位及标高基准控制(1)监理工程师应要求施工承包单位，对建设单位(或其委托的单位)给定的原始基准点、基准线和标高等测量控制点进行复核，并将复测结果报监理工程师审核，经批准后施工承包单位始能据以进行准确的测量放线，建立施工测量控制网，并应对其正确性负责，同时做好基桩的保护。

24、(2)复测施工测量控制网。（复测施工测量控制网时应抽检建筑方格网、控制高程的水准网点以及标桩埋设位置等）,2施工平面布置的控制,监理工程师要检查施工现场总体布置是否合理，是否有利于保证施工的正常、顺利地进行，是否有利于保证质量，特别是要对场区的道路、防洪排水、器材存放、给水及供电、混凝土供应及主要垂直运输机械设备布置等方面予以重视。,3材料构配件采购订货的控制,1、建筑工程中材料的分类(1)主要材料(2)结构件(3)周转材料(4)机械配件(5)其他材料(6)低值易耗品,3材料构配件采购订货的控制,(1)凡由承包单位负责采购的,订货前应向监理工程师申报；对于重要的材料，还应提交样品，供试验或鉴定

25、，有些材料则要求供货单位提交理化试验单(如预应力钢筋的硫、磷含量等)(2)对于半成品或构配件，应按经过审批认可的设计文件和图纸要求采购订货，质量应满足有关标准和设计的要求，交货期应满足施工及安装进度安排的需要。(3)供货厂家是制造材料、半成品、构配件主体，所以通过考查优选合格的供货厂家，是保证采购、订货质量的前提。为此，大宗的器材或材料的采购应当实行招标采购的方式。,3材料构配件采购订货的控制,(4)对于半成品和构配件的采购、订货，监理工程师应提出明确的质量要求，质量检测项目及标准；出厂合格证或产品说明书等质量文件的要求，以及是否需要权威性的质量认证等。(5)某些材料，诸如瓷砖等装饰材料，订货

26、时最好一次订齐和备足货源，以免由于分批而出现色泽不一的质量问题。(6)供货厂方应向需方(订货方)提供质量文件，用以表明其提供的货物能够完全达到需方提出的质量要求。(7)对进口材料、设备，应会同商检局检验，如核对凭证中发现问题应取得供方和商检局人员签署的记录，按期提出索赔。,3材料构配件采购订货的控制重点,审核是否符合本工程对原材料、构配件、半成品的相关要求 审核这类原材料、构配件、半成品的性能和特点能否满足施工要求搞好原材料、构配件、半成品的监理台帐审查和见证取样工作,原材料检验的取样,水泥：以同一生产厂出厂的同一品种和标号、数量，不超过40一批，从一批水泥中选取平均试样20kg从袋水泥中或2

27、0处（散装水泥）各取1kg。冷拉钢筋：按同一品种、尺寸分批，当直径小于12时，每批重量不大于10，当直径大于14时，每批重量不大于20，在每批中，从不同的3根根筋上各取一个拉力试样和冷弯试样。砂、石：以产地、规格相同的200立方米为一批，不足200立方米者亦为一批，作品质鉴定时，取砂3050kg，石子200500kg，做配比时，从料堆上取样时，在均匀分布的不同部位（顶部、中部、底部）抽取数量大致相同的8份砂和15份石子，试验用量按四分法提取。,检查方法,书面检查外观检查理化检查无损检查,4施工机械配置的控制,(1)施工机械设备的选择，除应考虑施工机械的技术性能、工作效率，工作质量，可靠性及维修

28、难易、能源消耗，以及安全、灵活等方面对施工质量的影响(2)审查施工机械设备的数量是否足够。(3)审查所需的施工机械设备，是否按已批准的计划备妥；,5分包单位资格的审核确认,(1)分包单位提交分包单位资质报审表内容一般应包括以下几方面：1)关于拟分包工程的情况；2)关于分包单位的基本情况；3)分包协议草案。(2)监理工程师审查总承包单位提交的分包单位资质报审表 审查时，a.主要是审查施工承包合同是否允许分包，b.分包的范围和工程部位是否可进行分包，c.分包单位是否具有按工程承包合同规定的条件完成分包工程任务的能力。(3)对分包单位进行调查调查的目的是核实总承包单位申报的分包单位情况是否属实。,6

29、设计交底与施工图纸的现场核对,（1）监理工程师参加设计交底应着重了解的内容。1）有关地形、地貌、水文气象、工程地质及水文地质等自然条件方面；2）主管部门及其他部门（如规划、环保、农业、交通、旅游等）对本工程的要求、设计单位采用的主要设计规范、市场供应的建筑材料情况等；3）设计意图方面；4）施工应注意事项,施工图是工程施工的直接依据，为了使施工承包单位充分了解工程特点、设计要求，减少图纸的差错，确保工程质量，减少工程变更，监理工程师应要求施工承包单位做好施工图的现场核对工作。,（2）施工图纸的现场核对,施工图纸现场核对,1）施工图纸合法性的认定：施工图纸是否经设计单位正式签署，是否按规定经有关部

30、门审核批准，是否得到建设单位的同意。2）图纸与说明书是否齐全，如分期出图，图纸供应是否满足需要。3）地下构筑物、障碍物、管线是否探明并标注清楚。4）图纸中有无遗漏、差错或相互矛盾之处（例如：漏画螺栓孔、漏列钢筋明细表；尺寸标注有错误等）。图纸的表示方法是否清楚和符合标准等等。,5）地址及水文地质等基础资料是否充分、可靠，地形、地貌与现场实际情况是否相符。6）所需材料的来源有无保证，是否替代；新材料、新技术的采用有无问题。7）所提出的施工工艺、方法是否合理，是否切合实际，是否存在不便于施工之处，能否保证质量要求。8）施工图或说明书中所涉及的各种标准、图册、规范、规程等，承包单位是否具备。对于存在

31、的问题，要求承包单位以书面形式提出，在设计单位以书面形式进行解释或确认后，才能进行施工。,例题1 施工总承包企业可以将承包的工程全部自行施工，也可以将（）分包给具有相应专业承包资质或者劳务分包资质的其他建筑业企业。A.非主体工程 B.主体工程 C.劳务作业 D.全部工程 答案：A.C,例题2 监理工程师在查对参与投标企业近期承建工程的情况时，在全面了解的基础上，应重点考核()（04年考试题）。A建设优质工程的情况 B在工程建设中是否具有良好的信誉 C质量保证措施的落实情况 D.与拟建工程相似或接近的工程 答案：D 解析：监理工程师应查对近期承建工程，实地参观考核工程质量情况及现场管理水平。在全

32、面了解的基础上，重点考核与拟建工程类型、规模和特点相似或接近的工程。优先选取创出名牌优质工程的企业。,例题3 承包单位填写施工组织设计(方案)报审表报送项目监理机构后。在约定的时间内由（）审核签认。A.专业监理工程师 B.总监理工程师 C.建设单位 D.有关专业部门 答案：B 解析：总监理工程师在约定的时间内，组织专业监理工程师审查，提出意见后，由总监理工程师审核签认,例题4监理工程师审查总承包单位提交的分包单位资质报审表时，主要是审查（）。A.合同是否允许分包 B.分包协议草案 C.拟分包工程的情况 D.分包单位的能力 E.分包单位的基本情况 答案：A.D 解析：监理工程师审查总承包单位提交

33、的分包单位资质报审表时，主要是审查3方面情况：主要是审查施工承包合同是否允许分包，分包的范围和工程部位是否可进行分包，分包单位是否具有按工程承包合同规定的条件完成分包工程任务的能力。,案例分析,某工程项目，建设单位与施工总承包单位按建设工程施工合同(示范文本)签订了施工承包合同，并委托某监理公司承担施工阶段的监理任务。施工总承包单位将桩基工程分包给一家专业施工单位。,开工前：(1)总监理工程师组织监理人员熟悉设设计文件时发现部分图纸设计不当，即通过计算修改了该部分图纸，并直接签发给施工总承包单位；(2)在工程定位放线期间，总监理工程师又指派测量监理员复核施工总承包单位报送的原始基准点、基准线和

34、测量控制点；(3)总监理工程师审查了分包单位直接报送的资格报审表等相关资料在合同约定开工日期的前5天，施工总承包单位书面提交了延期10天开工申请，总监理工程师不予批准.,问题：,对总监理工程师在开工前所处理的几项工作是否妥当进行评价，并说明理由。如果有不妥当之处，写出正确作法。,第三节 施工过程质量控制,大纲要求：熟悉：质量控制点的设置；施工阶段质量控制手段。掌握：施工过程中质量控制的主要内容；见证取样送检；工程变更的控制；隐蔽工程验收、质量检验和不合格的处理。,施工过程质量控制的对象,关键工序,关键部位材料,构配件作业现场环境施工机械施工人员,施工过程质量控制的方法,旁站监理 巡视检验 平行

35、检验,一、作业技术准备状态的控制,所谓作业技术准备状态，是指各项施工准备工作在正式开展作业技术活动前，是否按预先计划的安排落实到位的状况。包括：4M1E,（一)质量控制点的设置,1质量控制点的概念 质量控制点是指为了保证作业过程质量而确定的重点控制对象、关键部位或薄弱环节。承包单位在工程施工前应根据施工过程质量控制的要求，列出质量控制点明细表，提交监理工程师审查批准后，在此基础上实施质量预控。,2选择质量控制点的一般原则,应当选择那些保证质量难度大的、对质量影响大的或者是发生质量问题时危害大的对象作为质量控制点。(1)施工过程中的关键工序或环节以及隐蔽工程。(2)施工中的薄弱环节，或质量不稳定

36、的工序、部位或对象。(3)对后续工程施工或对后续工序质量或安全有重大影响的工序、部位或对象。(4)采用新技术、新工艺、新材料的部位或环节。(5)施工上无足够把握的、施工条件困难的或技术难度大的工序或环节。是否设置为质量控制点，主要是视其对质量特性影响的大小、危害程度以及其质量保证的难度大小而定。,举例：灌注桩质量控制点,(1)桩位坐标控制。(2)垂直度的控制。(3)孔径的控制，防止缩径。(4)清孔质量。(5)钢筋笼接头质量。(6)下混凝土的灌注质量,3作为质量控制点重点控制的对象,(1)人的行为(2)物的质量与性能(3)关键的操作。(4)施工技术参数。(5)施工顺序。(6)技术间歇。(7)新工

37、艺、新技术、新材料的应用。(8)产品质量不稳定、不合格率较高及易发生质量通病的工序应列为重点，仔细分析、严格控制。(9)易对工程质量产生重大影响的施工方法。(10)特殊地基或特种结构。质量控制点的选择要准确、有效。一方面需要有经验的工程技术人员来进行选择，另一方面也要集思广益，集中群体智慧由有关人员充分讨论，在此基础上进行选择,4质量预控对策的检查,所谓工程质量预控，就是针对所设置的质量控制点或分部、分项工程，事先分析施工中可能发生的质量问题和隐患，分析可能产生的原因，并提出相应的对策，采取有效的措施进行预先控制，以防在施工中发生质量问题。质量预控及对策的表达方式主要有：(1)文字表达；(2)

38、用表格形式表达；(3)解析图形式表达。,蜂窝常出现的部位1,蜂窝常出现在模板拼接处,常出现在钢筋最密集处或混凝土难以捣实的部位。,孔洞出现部位,构件与构件连接处（柱与板连接处）,构件与基础连接处,麻面01,蜂窝02,例：人工挖孔桩基础质量控制,挖孔桩施工工艺施工程序：场地平整放线定桩位架设支架或电动胡芦准备潜水泵、鼓风机、照明设备等边挖边抽水每下挖90MM进行桩孔周壁的清理。校核桩孔的直径和垂直度支撑护壁模板浇灌护壁砼拆模继续下挖，达到微风化一定深度后，由勘测单位验收绑扎钢筋笼验收钢筋笼排除孔底积水、放入串筒，灌注桩芯砼至设计顶标高。,一 施工前的质量控制点,（1）挖孔顺序 凡遇相邻桩间距小于

39、2倍桩身直径，界隔桩施工，且后施工桩开挖前，先施工的桩应已浇筑混凝土且满足强度要求。桩芯砼浇灌完成，经抽芯检验合格后，再进行上部结构施工。（2）操作人员 每个桩孔有一个固定的小组负责施工，每个正在施工的井下、井上均应有人操作，并明确对井下操作人员应负的安全责任，上、下之间有良好的联络信号。（3）企土运输和机具准备（4）安全措施 设置安全区，以防物体堕落伤人。,人工挖孔桩,二、成孔过程质量控制点：1、桩位定位 根据建设单位的测量基准点和测量基线放样定位，经监理复核，用十字交叉法定出孔桩中心。2、垂直度3、验槽 承载力评价4、孔桩护壁质量 采用砼护壁，一般每节高度以60cm，厚度15cm为宜，混凝

40、土等级与桩一致。采用砖护壁，净距不小于设计桩径。,三、成桩过程中质量控制点：,1、清孔质量：孔壁、孔底必须清理干净，孔底无浮渣，孔壁无松动，有地下水则要设泵坑排水。2、钢筋笼制安质量控制：（1）原材料 钢筋进场要验收，要有质保单，并要求作力学性能试验和焊接试验，有条件的监理单位应作平行试验，合格后才能启用。焊条要有质保单，型号要与钢筋的性能相适应。（2）钢筋笼制作 严格按设计加工钢筋笼，主筋箍筋位置（定位支架控制等分距离），主筋的连接。注意加强箍（3）钢筋笼的安放 垂直度，桩位偏差,3、桩身浇注质量控制（1）保护层 钢筋保护层大于70mm 用水泥砂浆块制作，每1.5-2m一组，每组3个，圆周上

41、相距120，每组之间呈梅花形布置。（2）配合比 坚持按配合比投料，坍落度损失大于5cm/h时，要调整配比。混凝土配制采用粒径不大于50mm石子，水泥用425号普通或矿渣水泥，坍落度为810cm，用机械拌制，开始搅拌时必须做一次坍落度检测，调整好流动性，且具有较好的粘聚性，灌注时作坍落度损失的观察，以指导砼配合比的调整，拌好的砼应立即使用，有离析现象严禁灌入桩孔。（3）浇注混凝土下料采用串桶，深桩孔用混凝土导管。混凝土应连续分层浇灌，每层浇灌高度不得超过1.5m。应分层捣实，表面有浮浆层应凿除，以保证与上部承台或底板的良好连接。灌注过程中，混凝土表面不得有超过50mm厚的积水层，否则，应排除积水

42、 继续灌注混凝土。混凝土应边灌注边插实，宜采用插入式震动器和人工插实相结合的方法，以保证混凝土的密实度。当渗水量过大时，可考虑采用水下混凝土灌注法，或采用先封底后灌注的方法。,错误方式,四、成桩质量质量控制点：,1、砼试块强度灌注桩身混凝土时应留置试块，每根桩不得少于一组。2、桩身完整性桩身动检，必须合格。,(二)作业技术交底的控制,监督施工单位做好技术交底工作关键部位，或技术难度大，施工复杂的检验批，分项工程施工前，承包单位的技术交底书(作业指导书)要报监理工程师。经监理工程师审查后，如技术交底书不能保证作业活动的质量要求，承包单位要进行修改补充。没有做好技术交底的工序或分项工程，不得进人正

43、式实施。,(三)进场材料构配件的质量控制,(1)凡运到施工现场的原材料、半成品或构配件，进场前应向项目监理机构提交工程材料构配件设备报审表同时附有产品出厂合格证及技术说明书，由施工承包单位按规定要求进行检验的检验或试验报告，经监理工程师审查并确认其质量合格后，方准进场。,（2)进口材料的检查、验收，应会同国家商检部门进行。(3)材料构配件存放条件的控制。(4)对于某些当地材料及现场配制的制品，一般要求承包单位事先进行试验，达到要求的标准方准施工。,在某工程施工过程中，施工方未经监理人员认可订购了一批电缆，数量较大。电缆进场后，监理人员发现存在以下问题：1电缆表面标识不清、外观不良。2缺乏产品合

44、格证、检测证明等资料。问题：监理人员应如何正确处理上述电缆的质量问题?,施工过程中采购材料质量控制案例,要点：,1鉴于该批电缆表面标识不清、外观不良，难以判断电缆内在质量，因此监理工程师应以书面通知的方式，通知施工方暂停电缆的使用，并将该通知抄送甲方。2以监理通知的形式，要求施工单位向监理单位提交该批电缆的产品合格证、技术性能检测报告，同时要求生产厂家提供电缆生产许可证等有关证明材料。3如上述第二条的要求均得到满足，则要求施工单位和监理人员共同取样，送有关检测中心进行技术指标检测。检测费由施工方承担。4如上述第二条不能得到满足，则可书面要求施工方退回该批电缆。由此引起的经济、法律问题由施工方和

45、供货方协商解决。5如经检测中心检测后证明产品技术指标均合格，则可通知施工方可以恢复正常施工，并抄送甲方备案。6如经检测中心检测后证明产品技术指标不合格，则书面通知施工方将该批电缆清退出施工现场。7总监理工程师通知:由此引起的一切经济损失、工期延误的损失均应由施工方承担。,(四)环境状态的控制,1施工作业环境的控制 2施工质量管理环境的控制3现场自然环境条件的控制,(五)进场施工机械设备性能及工作状态的控制,(1)施工机械设备的进场检查。(2)机械设备工作状态的检查。(3)特殊设备安全运行的审核。(4)大型临时设备的检查。,(六)施工测量及计量器具性能、精度的控制,1.工地试验室2监理工程师对工

46、地试验室的检查 3工地测量仪器的检查,（七）人员上岗资格的控制,1.现场劳动组织的控制，劳动组织涉及到从事作业活动的操作者及管理者，以及相应的各种管理制度。2作业人员上岗资格 从事特殊作业的人员(如电焊工、电工、起重工、架子工、爆破工)，必须持证上岗。对此监理工程师要进行检查与核实。,二、作业技术活动运行过程的控制,工程施工质量是在施工过程中形成的，而不是最后检验出来的；施工过程是由一系列相互联系与制约的作业活动所构成，因此，保证作业活动的效果与质量是施工过程质量控制的基础。,(一)承包单位自检与专检工作的监控,1督促承包单位建立起完善的质量自检体系并运转有效。(1)作业活动的作业者在作业结束

47、后必须自检；(2)不同工序交接、转换必须由相关人员交接检查；(3)承包单位专职质检员的专检；,(一)承包单位自检与专检工作的监控,2监理工程师的检查 是对承包单位作业活动质量的复核与确认；监理工程师的检查决不能代替承包单位的自检，而且，监理工程师的检查必须是在承包单位自检并确认合格的基础上进行的。专职质检员没检查或检查不合格不能报监理工程师，不符合上述规定，监理工程师一律拒绝进行检查。,(二)技术复核工作监控,技术复核-承包单位技术复验-监理工程师,例:技术复核主要范围：,建筑工程定位：预检和复核标准轴线桩及水平桩。基础工程：检查、复核轴线、标高、预留孔洞、预埋件位置等。砌体工程：检查和复核墙

48、身轴线、楼层标高、预留孔洞位置尺寸、砂浆配合比等。钢筋混凝土工程；检查模板尺寸、位置、支撑锚固件、预留孔洞、预埋件、钢筋规格、型号、数量、位置、混凝土配合比等。,（三）见证取样送检工作的监控,见证是指由监理工程师现场监督承包单位某工序全过程完成情况的活动。见证取样则是指对工程项目使用的材料、半成品、构配件的现场取样、工序活动效果的检查实施见证。,见证取样的内容,工程材料承重结构的混凝土试块承重墙体的砂浆试块结构工程的受力钢筋(包括接头)。,例 钢筋的见证取样,钢筋焊接在建筑施工中一般分为：闪光对焊、电阻点焊、电弧焊、电渣压力焊、预埋件T型接头埋弧压力焊、钢筋气压焊。,2、电渣压力焊,2、电渣压

49、力焊：在一般构筑物中，每300个同类型接头（同钢筋级别、同焊接位置）作为一批；在现浇砼框架结构中，每一楼层中以300个同类型接头作为一批。从每批成品中切取3个接头作拉伸试验，试件长度一般500 mm（500600mm）。,混凝土的见证取样,（一）主控项目1、结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件，应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定：(1)每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土，取样不得少于一次；(2)每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时，取样不少于一次；(3)当一次连续浇筑超过1000m3时，同一配合比的混凝土每20

50、0m3取样不少于一次；(4)每一楼层、同一配合比的混凝土，取样不少于一次；(5)每次取样应至少留置一组标准养护试件，同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。检验方法：检查施工记录及试件强度实验报告。2、对有抗渗要求的混凝土结构，其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土，取样不应少于一次，留置组数可根据实际需要确定。检验方法：检查试件抗渗试验报告。,(二)一般项目1、后浇带的留置位置应按设计要求和施工技术方案确定。后浇带混凝土浇筑应按施工技术方案进行。监理工程师应全数检查。检查方法：观察、检查施工记录。2、混凝土浇筑完毕后，应按施工技术方案及时采取有效的养护措施，并应符