建设工程质量问题及质量事故的处理.ppt
《建设工程质量问题及质量事故的处理.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建设工程质量问题及质量事故的处理.ppt(32页珍藏版)》请在课桌文档上搜索。
1、工程质量(安全)事故的分类,特别重大事故 指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤,或者1亿元以上直接经济损失的事故 重大事故 造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故较大事故 造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万以上5000万元以下直接经济损失的事故一般事故 造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故,作业:,答:经计算1-2总时差1天,1-3 总时差0,2-4总时差2天,2-3总时差1天,3-4总时差0,3-5总时差3天,5-6总时差2
2、天。,索赔分类)工期索赔)费用索赔索赔成立的条件 1)与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失;2)造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任;3)承包人按合同规定的程序提交索赔意向通知和索赔报告,索赔,索赔的程序,提出索赔要求(索赔事件发生后28天提出意向通知)报送索赔资料(索赔通知书发出后28天,提出延长工期和经济损失的索赔报告)工程师答复(收到索赔报告后,于28天内给予答复)工程师逾期答复后果收到索赔报告后,于28天内不给予答复,视为已经认可)持续索赔(当索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后,
3、向工程师递送索赔的有关资料和最终索赔报告)仲裁与诉讼(协商、调解、仲裁、诉讼),不可抗力风险承担责任的原则,工程本身的损害由业主承担;人员伤亡由其所属单位负责,并承担相应费用;造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失,由施工单位承担;所需清理、恢复工作的费用,由业主承担;工期给予顺延。,某综合办公楼项目业主与承包商签订了工程施工承包合同,承包工作范围包括土建、机 电安装和装修工程。该办公楼共8层,采用框架结构,开工日期为2002年4月1日,合同工期为18个月。在施工过程,发生如下几项事件:事件一:2002年4月,在基础开挖过程中,个别部位实际土质与甲方提供的地质资料不符,造成施工费用增加2.5
4、万元,相应工序持续时间增加了4d;事件二:2002年5月,施工单位为保证施工质量,扩大基础底面,开挖量增加导致费用增加3.0万元,相应工序持续时间增加了3d;事件三:2002年8月,进入雨期施工,恰逢20天的非季节性大雨,造成停工损失2.5万元,工期增加了4d;,案例1,事件四:2003年2月,在主体砌筑工程中,因施工图设计有误,实际工程量增加导致费用增加3.8万元,相应工序持续时间增加了2d;事件五:外墙装修抹灰阶段,一抹灰工在5层贴抹灰用的分格条时,脚手板滑脱发生坠 落事故,坠落过程中将首层兜网系结点冲开,撞在1层脚手架小横杆上,经抢救无效死亡;事件六:室内装修进行墙面涂料粉刷前,在检查装
5、饰面基层时,发现墙面抹灰有大面积空鼓现象。上述事件中,除第三项外,其他工序均未发生在关键线路上,并对总工期无影响。针对事件一、事件二、事件三、事件四,施工单位及时提出索赔要求为:增加合同工期13天,增加费用11.8万元。,问题:(1)施工单位对施工过程中发生的事件一、事件二、事件三、事件四可否索赔?为什么?(2)如果在工程保修期间发生了由于施工单位原因引起的屋顶漏水、墙面剥落等问题,业主在多次催促施工单位修理而施工单位一再拖延的情况下,另请其他施工单位维修,所发生的维修费用该如何处理?(3)事件五中发生的事故可定为哪种等级事故?依据是什么?(4)对事件六中质量事故的处理应遵循什么程序?,答:(
6、1)事件一:费用索赔成立,工期不予延长。因为业主提供的地质资料与实际情况不符,是承包商不可预见的,所以索赔成立;从提供的背景资料看,因为事件一未发生在关键线路上,所以工期不予延长。事件二:费用索赔不成立,工期索赔不成立。该工作属于承包商自己采取的质量保证措施。事件三:费用索赔不成立,工期可以延长。因为气候条件的异常变化承包商不应得到费用补偿。事件四:费用索赔成立,工期不予延长。因为设计方案有误,所以费用索赔成立。又因为该工作未在关键线路上,所以工期不予延长。,(2)所发生的维修费应从乙方保修金中扣取。(3)按照住房与城乡建设部关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知,
7、(建质【2010】111号),事件五中发生的这起事故可定为一般事故。具体如下:造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故。(4)应遵循的程序如下:1)进行事故调查,了解事故情况,并确定是否需要采取防护措施;2)分析调查结果,找出事故的主要原因;3)确定是否需要处理,若要处理,施工单位确定处理方案;4)事故处理;5)检查事故处理结果是否达到要求;6)事故处理结论;7)提交处理方案。,某项工程建设项目,业主与施工单位按建设工程施工合同(示范)文本签订了工程施工合同,工程未投保保险。在工程施工过程中,遭受暴风雨不可抗力的袭击,造成了相应的损失,施工单位
8、及时向监理工程师提出索赔要求,并附有与索赔有关的资料和证据。索赔报告中的基本要求如下:1.遭暴风雨袭击造成的损失不是施工单位的责任,故应由业主承担赔偿责任。2.给已建部分工程造成破坏18万元,应由业主承担修复的经济责任,施工单位不承担修复的经济责任。3.施工单位人员因此灾害导致数人受伤,处理伤病医疗费用和补偿金总计3万元,业主应给予赔偿。4.建设方聘请的一名顾问受伤需医疗费用1万元,一名在工地避雨的路人由于被大风吹落的物品砸伤需医疗费用2千元,业主应给予赔偿。,案例2,5.施工单位进场的在使用机械、设备受到损坏,造成损失8万元,由于现场停工造成台班费损失4.2万元,业主应负担赔偿和修复的经济责
9、任。工人窝工费3.8万元,业主应予支付。6.准备安装的一台大型空调由于浸水必须修复需2万元,业主应该支付。7.因暴风雨造成现场停工8天,要求合同工期顺延8天。8.由于工程破坏,清理现场需费用2.4万元,业主应予支付。问题1监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后,应进行哪些工作(请详细分条列出)?因不可抗力发生的风险承担的原则是什么?2因不可抗力发生的风险承担的原则是什么?对施工单位提出的要求,应如何处理(请逐条回答)?,答:1监理工程师接到索赔申请通知后应进行以下主要工作:(1)进行调查、取证;(2)审查索赔成立条件,确定索赔是否成立;(3)分清责任,认可合理索赔;(4)与施工单位协商,统一意
10、见;(5)签发索赔报告,处理意见报业主核准。2不可抗力风险承担责任的原则:(1)工程本身的损害由业主承担;(2)人员伤亡由其所属单位负责,并承担相应费用;(3)造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失,由施工单位承担;(4)所需清理、恢复工作的费用,由业主承担;(5)工期给予顺延。,处理方法:(1)经济损失按上述原则由双方分别承担,工期延误应予签证顺延;(2)因工程修复、重建的18万元工程款应由业主支付;(3)索赔不予认可(索赔不成立),由施工单位承担;(4)建设方聘请的顾问受伤需医疗费用1万元,由业主支付;路人的医疗费应该由买保险的一方出,而建设方应该购买第三者责任险,故由业主支付;(5)索
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设 工程质量 问题 质量事故 处理
链接地址:https://www.desk33.com/p-1274321.html