矿区采煤沉陷区综合治理项目招标文件.docx

《矿区采煤沉陷区综合治理项目招标文件.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《矿区采煤沉陷区综合治理项目招标文件.docx（68页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、矿区采煤沉陷区综合治理项目招标文件招标编号：项目名称：矿区采颜陷区综等罐项I招标人：（盖章WfWU:三i-编制日期：总目录第一章：投标须知前附表及投标须知第二章：合同条款第三章：合同文件格式第四章：工程技术要求及建设标准第五章：招标内容第六章：图纸目录（图纸另册）第七章：工程量清单（工程量清单另册）第八章：投标文件投标函部分格式第九章：投标文件技术部分格式第十章：评标办法第十一章：补遗书及答疑纪要（待发）说明：本招标文件共69页,投标人在领取招标文件时请自行核对，如发现缺页错装等情况，请于购买招标文件之日起2日内向招标人或招标代理机构提出。如未提出，所有责任及由此造成的一切后果由投标人负责。第

2、一章投标须知前附表及投标须知目录一、投标须知前附表二、投标须知（一）总则（二）招标文件（三）投标文件的编制（四）投标文件的提交（五）开标、评标和定标（六）合同的授予一、投标须知前附表项号条款号内容说明与要求11.1项目名称矿区采煤沉陷区综合治理项目21.1建设地点该工程位于市大街以西31.1工程规模4栋高层，10栋多层，总建筑面积约14万平米41.1承包方式包工包料51.1质量标准合格62.1招标范围图纸及工程量清单全部内容72.2工期要求2020年1月2日计划开工,2022年1月2日计划竣工。施工总工期为700日历天83.1资金来源国债资金、企业自筹资金等94.2投标人资质等级要求房屋建筑施

3、工总承包壹级及以上资质；项目经理为一级建造师（要求建筑工程专业）105.1踏勘现场投标人自行踏勘1112.1工程计价方式工程量清单计价1212.11投标限价另行通知1314.1投标有效期为至日历天（从投标截止之日算起）1415.1诚信保证金及投标保证金投标保证金8万元，诚信保证金50万，现金、电汇等。应于2020年12月2日前提交到市建设工程交易服务中心。收款人：市建设工程交易服务中心开户银行：市商业银行支行帐号：联系电话：联系人：项号条款号内容说明与要求1516.1投标文件份数二份正本，里份副本，同时投标人应提供电子版投标文件一份，（U盘或光盘），U盘或光盘应附标签，标签上应注明投标单位名称

4、并加盖投标单位公章。文件格式应符合省建设工程计算机辅助评标系统要求，电子版投标文件应至少包括“工程量清单投标价”部分，内容必须与书面投标文件完全一致，否则其投标按废标处理，开标时带本企业投标上网锁。1619.1投标文件提交地点及截止时间收件人：地点：市行政服务中心四层开标室时间：2020年1月12日土时土分1723.1开标开标时间：2020年1月12日Z时J分地点、:市行政服务中心四层开标室1829.4评标方法及标准详见第十章19招标文件售价本招标文件售价300元,售后不退20建设单位联系人及联系地址建设单位：地址：市西路联系人：联系电话：招标代理联系方法地址：市站前街大酒店2层联系电话：传真

5、：联系人：二、投标须知（一）总则1、工程说明1. 1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项第5项；1.2本招标工程项目按照中华人民共和国招标投标法等有关法律、法规和规章，通过招标方式选定承包人。2、招标范围及工期2. 1本招标工程项目的范围详见本须知前附表第6项。2.2本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表第7项。3、资金来源3. 1本工程项目资金来源详见投标须知前附表第8项，该资金用于本工程项目施工合同的支付。4、合格的投标人4.1具有在中华人民共和国境内注册的独立法人地位，有独立签订合同的权利和履行合同的能力。4. 2满足本须知前附表第9项关于投标人资质的要求。4. 3本项目不接受联合

6、体形式投标。5、踏勘现场4.1 招标人将按本须知前附表第10项要求，由投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。4.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。4.3 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。6、投标费用：投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。（二）招标文件7、招标文件的组成4.4 招标文件包括

7、下列内容：第一章：投标须知前附表及投标须知第二章：合同条款第三章：合同文件格式第四章：工程技术要求及建设标准第五章：招标内容第六章：图纸目录（图纸另册）第七章：工程量清单（工程量清单另册）第八章：投标文件投标函部分格式第九章：投标文件技术部分格式第十章：评标办法第十一章：补遗书及答疑纪要（待发）4.5 除7.1内容外，招标人在提交投标文件截止时间15天前，以书面形式发出对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。4.6 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

8、投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。8、招标文件的澄清或者修改8.1投标人对招标文件有疑问的，应当投标截止15日前向招标人提出澄清要求，并传真至，传真号码：。规定时间之后投标人提出的问题，招标人将不予解答。8.2招标文件发出后，在提交投标文件截止时间15日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。8.3无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或者修改，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于

9、投标截止时间15日前以书面形式通知所有招标文件收受人。投标人在收到该澄清文件后，应于1日内以书面形式给予确认。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，具有约束作用。8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。8.5为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。（三）投标文件的编制9、投标文件的语言及度量衡单位9.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中

10、文。9.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。10、投标文件的组成10.1投标文件由商务部分和技术部分两部分组成。10.2商务部分主要包括下列内容：10.2.1 投标函；10.2.2 诚信保证金及投标保证金收据复印件；10.2.3 法定代表人身份证明书；10.2.4 2.4法定代表人授权委托书；10.2.5 投标人业绩、主要管理人员状况；10.2.6 项目经理简历表；10.2.7 项目技术负责人简历表；10.2.8 质量承诺、工期承诺；10.2.9 2.9投标报价说明及工程量清单计价格式；10.2.10 投标总价；10.2.11单项工程费汇总表；

11、10.2.12单位工程费汇总表；10.2.13分部分项工程量清单计价表；10.2.14分部分项工程量清单综合单价分析表10.2.15措施项目清单计价表；10.2.16其他项目清单计价表；10.2.17零星工作项目计价表；10.2.18主要材料价格表；10.3技术部分主要包括下列内容：10.3.1施工组织设计或施工方案(1)各分部分项工程的主要施工方法；(2)工程投入的主要施工机械设备情况、主要测试质检仪器设备；(3)劳动力安排计划；(4)确保工程质量的技术组织措施；(5)确保安全生产的技术组织措施；(6)确保文明施工的技术组织措施；(7)确保工期的技术组织措施；(8)施工总平面图；施工网络计划

12、图；(9)有必要说明的其他内容。10.3.2项目管理机构配备(1)项目管理机构配备情况表；(2)其他辅助说明资料。10. 3.3技术标文件的特殊要求技术标文件均应使用M幅面的白纸，图表宽度同A4纸，长度不限，但不允许粘按，不得用彩色打印，不得使用页眉、页脚，页码要设在底端并居中，目录、标题及正文字体统一使用宋体四号字打印(不得加粗)；图表中文字统一使用宋体五号字打印。(因评标时采用技术标评暗标的评标方式，故在技术标文件中所有体现该单位名称、人员或工程业绩等方面的文字资料，均应放入商务标中，但技术标文件内应有不体现姓名的项目组织机构。)投标人除编写工程清单报价外，同时还应提供商务标工程清单报价部

13、分的电子文档一份(U盘或光盘)，文件格式应符合省建设工程计算机辅助评标系统要求，开标时带本企业投标上网锁。11、投标文件格式11. 1投标文件包括本须知第10条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。12、投标报价12. 1本工程的投标报价采用本须知投标须知前附表第11项所规定的方式；13. 2投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和；14. 3本工程量清单计价，应依据GB505002008建设工程工程量清单计价规范计价，投标人在采购外墙装饰材料、进户防盗门、外墙窗、太阳能等影响使用功能材料应先经由招标人认质、认价、统一

14、品牌后，再进行采购；12.4本工程量清单采用综合单价计价；12.5投标报价应根据招标文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况及投标人拟定的施工组织设计，依据企业定额和最新市场价格信息并综合考虑各种风险自主编制报价，投标人应在报价表报价说明中详细列明所依据市场价格信息文件的出版月份；12.6除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价，并且不得有严重偏离市场价的报价，否则经评标委员会评审后认定为细微偏差，并影响其技术标的评审。每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以

15、支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内；12.7工程量计价应包括按招标文件规定完成工程量清单所列项目的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金；12.8投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。施工现场施工准备工作的费用全部由施工单位承担。12.9工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价按GB50500-2008建设工程工程量清单计价规范规定核算。12.10工程量据实结算。12.10.1施工图以内的以施工图为结算依

16、据，施工图以外的以12.9中规定的四方签证为结算依据。12.11投标总价应按工程项目总价表合计金额填报；工程项目总价表金额应按单项工程费汇总表的合计金额填报；单项工程费汇总表的金额应按单位工程费汇总表的合计金额填报；单位工程费汇总表中的金额应分别按照分部分项工程量清单计价表、措施项目清单计价表和其它项目清单计价表的合计金额和按有关规定计算的规费、税金填报。以上填报的金额必须做到各报价之和等于总价，除非有计算错误按本招标文件第28条原则和评标委员会核对各报价与总价进行修正，否则各报价之和不等于总价且拒不接受修正的投标报价将按废标处理；12. 12投标最高限价12.1 2.1投标人的投标报价不得高

17、于本招标文件规定的最高限价，否则视为实质上未响应招标文件的投标，按废标处理。12.13 本工程中使用的钢材、水泥由甲方指供，投标报价中暂定价部分必须与招标人提供的暂定价一致，否则按废标处理；12.14 工程量清单报价表应加盖注册造价工程师执业专用章的或全国造价员资格专用章。13、投标货币13. 1本工程投标报价采用的币种为人民币。14、投标有效期14. 1投标有效期见本须知前附表第13项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。14. 2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。

18、投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内本须知第15条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。15、诚信保证金及投标保证金15. 1投标人应在提交投标文件的同时，按有关规定提交本须知前附表第14项所规定数额的诚信保证金及投标保证金，并作为其投标文件的一部分，开标时出示原件（以交易服务中心开具的到账收据为准，否则视为未提交诚信保证金及投标保证金）。15. 2投标人应按要求提交投标保证金，并采用下列形式：15.2. 1投标保证金采用现金、电汇等形式，投标保证金的退还参照

19、建交20058号文执行；15. 2.2投标保证金及诚信保证金应在前附表14项规定的时间之前提交，如果在规定的时间内递交投标保证金及诚信保证金的单位等于或多于5家时，没有递交投标保证金及诚信保证金的单位将视为自动放弃本次投标。15. 3对于未能按要求提交诚信保证金及投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。15.4 未中标的投标人的投标保证金，在招标人与中标人按本须知第32条规定签订合同后五个工作日内予以退还（不计利息），但因合同签订问题导致投标保证金退还推迟时，最迟将在本须知第14条招标人规定的投标有效期或经投标人同意的延长的投标有效期期满后7日内予以退还（不计利息）。15.5

20、中标人的投标保证金，在中标人按本须知第32条规定与招标人签订合同后五个工作日内予以退还（不计利息）。最迟将在本须知第14条招标人规定的投标有效期满后7日内予以退还（不计利息），中标人的履约保证金转为履约保证金。15.6 如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将不予退还：15.7 .1投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；15.7.1 投标人的投标文件有施工组织设计雷同或有串通投标、陪标行为的；15.7.2 投标人拒绝按本须知第28条规定修正标价的；16、投标文件的份数和签署16. 1投标人应按本须知前附表第15项规定的份数提交投标文件。16.4 投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑

21、墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。16.5 投标文件封面或扉页、工程量清单报价表、投标函及法人授权委托书均应加盖投标人法人单位公章和法定代表人印鉴。法人授权委托书及被授权委托人身份证明原件在开标时提交招标人验证。16.6 除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。投标文件商务部分如有修改，修改处应由投标人加盖投标人法人单位公章。（四）投标文件的提交17、投标文件的密封和标记17. 1投标文件的装订要求17.1.1 投标文件正本与副本均应装订完整，散页无效。17. 2投标人应用市招标

22、办统一监制的封袋（否则作废标处理）将投标文件的商务和技术部分分别密封。商务标封袋上写明：“密件：矿区采煤沉陷区综合治理项目商务标部分；招标编号；投标人名称；开标前不得开封”字样，封袋应保证其密封性并应加盖投标人法人单位公章作骑缝章；技术标采用暗标，投标人须在封皮内（应采用市招标办统一监制的封皮）文字注明处书写工程名称并加盖投标人公章和法定代表人印签，然后按密封线粘贴结实，技术标密封袋上除封袋本身印有的“技术标”三个字及及口、底、侧三个密封条外，不得有任何字迹或标记，否则作废标处理。17. 3如果投标文件没有按本投标须知第17.1、第17.2款规定装订和加写标记及密封，招标人将不承担投标文件错放

23、或提前开封的责任。对由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。18、投标文件的提交17.4 投标人应按本须知前附表第16项所规定的地点，于截止时间前提交投标文件：18. 2投标单位在提交投标文件的同时还必须递交投标企业身份认证锁、投入到本工程的项目经理的项目经理卡，项目经理只能承担一个项目的负责人，如已被锁定或未按规定解锁，不能实现刷卡签到，按无效投标处理。19、投标文件提交的截止时间19. 1投标文件提交的截止时间见本须知前附表第16项规定。19.4 招标人可按本须知第8条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制

24、约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。19.5 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。20、迟交的投标文件20. 1投标人在本须知第19条规定的投标截止时间以后送到的投标文件将被拒绝。21、投标文件的补充、修改与撤回21. 1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。21.2投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第17条有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。21.3在投标截止时间之后，投

25、标人不得补充、修改投标文件。21.4在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将不予退还。（五）开标、评标和定标22、投标文件的有效性22. 1开标时投标文件有下列情形之一的，该投标文件按无效处理：22. 1.1投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；22. 1.2投标文件工程量清单报价表、投标函、法人授权委托书未加盖投标人法人单位公章的。22. 1.3投标文件工程量清单报价表、投标函、法人授权委托书未加盖投标人法定代表人印鉴的。22. 1.4投标文件工程量清单报价表未加盖注册造价工程师执业专用章的或全国造价员资格专用章。22. 1.4投标人未按照招标文件的要

26、求提供投标保证金的；23、开标23. 1招标人按本须知前附表第17项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。23.2投标人须佩戴统一印制的招投标人员身份证明标志方可入场。23. 3按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人；按本须知第22条规定确定为无效的投标文件，不予送交评审。23.4开标程序：23.4.1开标由招标人代表主持；23.4.2由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；23.5招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都将当众予以拆封、宣读。23.6招标人对开标过程进行记录，并存档备查。24、评标委员会与评标24.1评标由招标

27、人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由招标人代表和从评标专家库中随机抽取的有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人及以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二，与投标人有利害关系的专家不能担任评委。24.2开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。25、评标过程的保密25.1 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。25.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。25.3

28、 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。26、投标文件的澄清26.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第28条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。27、投标文件的初步评审27.1开标后，经招标人审查只有有效的投标文件，才能提交评标委员

29、会进行评审。27.2评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些差异或保留将不会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。27. 3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。28、投标文件计算错误的修正28.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校

30、核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：28. 1.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；28. 1.2当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。28. 1.3清单应按中华人民共和国国家标准GB50500-2008建设工程工程量清单计价规范有关规定填写，否则按计价规范修正。28.2按上述修正错误的原则及方法由评标委员会调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价为参与评标的最终报价，并对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝

31、，按无效投标文件处理，并且其投标保证金也将被没收，并不影响评标工作。29、投标文件的评审、比校和否决29. 1评标委员会将按照本须知第27条规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。29.2 在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。29.3 评标委员会依据本须知前附表第18项规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并推荐三名合格的中标候选人。29.4 评标方法、标准和定标（见第十章）29. 4.1综合评估法：即最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准，将报价、施工组织设计，用

32、综合评标的方法，评出中标候选人；29.5 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。（六）合同的授予30、合同授予标准30. 1本招标工程的施工合同将授予按本须知第29.3款所确定的中标人。31、中标通知书31. 1中标人确定后，招标人将于15日内向市建设工程招投标管理办公室提交施工招标情况的书面报告。32. 2中标结果公示3个工作日后，招标人以书面形式向中标人发放中标通知书。招标人将在发出中标通知书的同时,将中标结果通知所有未中标的投标人。32、合同协议书的签订32.1 招标人向中标人发出中标通知书之日起3日内,按照招标

33、文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同，同时进驻施工现场开始施工。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。32.2 招标人如不按本投标须知第32.1款的规定与中标人订立合同，应双倍返还投标保证金。32.3 中标人如不按本投标须知第32.1款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。32.4 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。第二章合同条款使用建设部、国家工商行政管理局印发的建设工程施工合同(示范文本)(GF-

34、1999-0201)第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期：开工日期：年月日竣工日期：年月日合同工期总日历天数天四、质量标准工程质量标准：合格五、合同价款金额（大写）：元（人民币）：元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、招标文件、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术

35、文件7、图纸双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、装工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：年月日合同丁立地点、：本合同双方约定后生效O发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：第二部分通用条款执行建设部建设工程施工合同(示范

36、文本)(GF7999-0201)“通用条款二第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：(1)本合同协议书;(2)中标通知书;(3)招标文件、投标书及其附件;(4)本合同专用条款;(5)本合同通用条款;(6)标准、规范及有关技术文件;(7)图纸;3、语言文字和适用法律、标准及规范1.1 本合同除使用汉语外，不再使用其它语言文字。3. 2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：执行“通用条款法4. 3适用标准、规范适用标准、规范的名称：现行国家、行业、地方标准、规范发包人提供标准、规范的时间：承包人自备。国内没有相应标准、规范时的约定：无4、图纸5. 1发

37、包人向承包人提供图纸日期和套数：发包人对图纸的保密要求：执行“通用条款”使用国外图纸的要求及费用承担：无。二、双方一般权利和义务5、工程师6. 2监理单位委派的工程师姓名：职务：总监理工程师发包人委托的职权：见监理合同。需要取得发包人批准才能行使的职权：见监理合同。6.1 发包人派驻的工程师姓名：职务：职权：5. 6不实行监理的，工程师的职权：不采用。7、项目经理姓名：职务：项目经理8、发包人工作6.2 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：签发开工令前完成。(2)将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前。(3)施工场地与公共

38、道路的通道开通时间和要求：已开通。(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：同施工图纸提供时间。(5)水准点与座标控制点交验要求：执行工程师指令。(6)图纸会审和设计交底时间：签订施工合同后商定。(7)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作：除文物外，其它由承包人负责并承担相应费用。(8)双方约定发包人应做的其他工作：无。6.3 发包人委托承包人办理的工作：无9、承包人工作9.1承包人应按约定的时间和要求完成以下工作：(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无。(2)应提供计划、报表的名称及完成时间：执行监理工程师指令。

39、(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人承担,(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：发包方代表办公及监理办公室。(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：承包人办理与此工程有关的交通、环卫、施工噪声的所有手续并承担费用。(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：执行通用条款。(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：承包人负责周围地下管线和邻近建筑物、构筑物及其他财产人员的保护，并承担相应费用。(8)施工场地清洁卫生及垃圾外运的要求：达到省级文明工地，承担相关费用。(9)施工过程中采购

40、的材料须经发包人认质、认价的；由发包人指定渠道或品牌后，由承包人采购。(10)分包项目达到有关法律法规规定招标要求的必须经过招标确定。(11)双方约定承包人应做的其他工作：另行协商。三、施工组织设计和工期10、进度计划10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：开工前14日内。工程师确认的时间：收到后7日内。10.2群体工程中有关进度计划的要求：应按发包人的总体施工计划安排。13、工期延误13.1双方约定工期顺延的其他情况：执行“通用条款四、质量与验收17、隐蔽工程和中间验收17.1双方约定中间验收部位：执行工程师的指令。19、工程试车19.5试车费用的承担：Z五、安全施工安全

41、保护费用由承包人承担。六、合同价款与支付23、合同价款及调整23.2本合同价款采用本条(2)方式确定。(1)采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：不采用风险费用的计算方法：不采用。风险范围以外合同价款调整方法：不采用。(2)采用可调价格合同，合同价款调整方法：施工中的签证或变更及材料暂定价的调整。(3)采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：不采用。23.3双方约定合同价款的其他调整因素：不同标段工程类别相同的单位工程执行统一调整系数。24、工程预付款多层建筑出地面3层后，支付3层以下进度款80%,之后再根据月进度支付工程款。高层建筑出地面7层后，支付7层以下进度款80%,之后再根据月

42、进度支付工程款。25、工程量确认25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月25日。26、工程款(进度款)支付的方式和时间：承包人每月25日前向招标人和监理单位申报当月完成工程量，招标人按核实后当月实际完成的合格工程量的80%付款。待全部工程竣工验收结算审定后，按规定扣除合同价款的5%作为质量保证金后，余款结清。月完成工作量不足150万元的当月不予支付，下月一并支付。工程款支付时间：接到监理工程师签发的工程款支付证书后14工作日内支付。七、材料设备供应27、发包人供应材料设备27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：(1)材料设备单价与一览表不符：无(2)

43、材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：一(3)承包人可代为调剂串换的材料：无(4)到货地点与一览表不符：无(5)供应数量与一览表不符：无(6)到货时间与一览表不符：无27.6发包人指供材料设备的结算方法：由签订合同方支付。28、承包人采购材料设备28.1承包人采购材料设备的约定：由发包方、承包方和监理单位共同验收。八、工程变更执行“通用条款九、政工验收与结算32、竣工验收32.1承包人提供竣工图的约定：竣工脸妆前提供3套。32.6中间交工工程的范围和竣工时间：无。十、违约、索赔和争议35、违约1. .1本合同中关于发包违约的具体责任如下：本合同通用条款第24条约定发包人违约承担的违

44、约责任：执行“通用条款”。本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：执行“通用条款”。本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：执行“通用条款双方约定的发包人其他违约责任：另行确定。2. .2本合同关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：每逾期一天，支付违约金为合同价的万分之五。本项违约金的最高限额一般不超过合同价的2%,如果超过该限额承包商仍未完成承包工作，发包方有权加倍索赔或安排其他承包商完成剩余工作，一切费用由原承包商承担。本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：竣工预验收整改后不合格支付该

45、预险收工程中不合格工程合同价5%。的违约金；以后每次险收不合格支付该脸收工程中不合格工程的合同价1%的违约金，直至验收合格。双方约定的承包人其他违约责任：无37、争议37. 1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：(1)请建设行政主管部门调解。(2)调节不成的按下列第二种方式解决：第一种：提交仲裁委员会仲裁；第二种：依法向人民法院起诉。十一、其他38、工程分包38. 1工程发包人同意承包人分包的工程：另行约定。39、不可抗力39. 1双方关于不可抗力的约定：执行“通用条款40、保险40. 6本工程双方约定投保内容如下：(1)发包人投保内容：无发包人委托承包人办理的保险事项：无(2)承包人投保内

46、容：执行国家及地方规定。41、担保41. 3本工程双方约定担保事项如下：(1)发包人向承包人提供支付担保，担保方式为：支付担保合同作为附件。(2)承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：履约担保合同作为附件。(3)双方约定的其它担保事项：无。46、合同份数46. 1双方约定合同副本的份数本份47、补充条款47.1项目经理和技术负责人只能承担本项工程的项目管理工作在中标后签订合同前按照甲方要求将有关证件质押在招标人处，至工程竣工验收。因特殊原因确需更换项目经理的，所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于招标文件规定的条件，须经建设、监理单位同意，并签订合同变更协议报原合同备案机构备案，重新刷读项目经理卡，恢复原中标项目经理正常使用。47.2本合同承包人为工程的总包单位，相关总承包服务费由承包人在投标报价时自行考虑。总包单位配合管理的责任包括以下各项，当总包单位不能履行（