柜台承揽加工合同（31篇）.docx

《柜台承揽加工合同（31篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《柜台承揽加工合同（31篇）.docx（113页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、柜台承揽加工合同（31篇）柜台承揽加工合同（通用31篇）柜台承揽加工合同篇1订立合同双方：承揽方：县木具厂以下简称甲方定作方：县百货公司以下简称乙方甲方为乙方加工柜台，货架，经双方协商，签订本合同，共同遵守。第一条加工成品第二条加工成品质量要求：一，材种：柜台，货架一律采用水曲柳。二，用材尺寸：按图纸所标尺寸做。三，严格掌握木制品的木材干燥程度，棒缝、肩角结构必须严密，坚固、表面必须平整光滑，木材无形变，翘曲，拨缝，松桦；塑料面要求平直，整齐，四周不得有翘起，脱胶现象；玻璃位置以图纸标示为准，保证方正，平直，安装方便。四，甲方按乙方质量要求和图纸，先做规格样品，由县物价局核定价格后，双方代表当

2、面封存样品，作为验收的依据。第三条原材料由甲方提供。第四条图纸由乙方于前送交甲方。甲方在依照乙方的要求进行工作期间，发现提供的图纸不合理，应当及时通知乙方；乙方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。甲方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并通知乙方。因此造成的损失，由乙方赔偿。第五条工程价款：按核定价格单计算款元。第六条验收标准和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到厂验收，乙方接到通知三天内必须到厂验收。验收标准以合同规定的质量要求图纸和样品为标准，数量以合同规定为标准。双方在检验中发生争议时，由县物价局提供检验证明。第七条交货的时间和地点：一至一全部交货。任何一方如要求提前或延期交

3、货，必须在事先与对方达成协议，并按协议执行。交货地点在乙方百货大楼，由百货公司供销科收货，验收合格，办理交接手续。第八条包装要求及费用负担：由甲方负责包装，以定作物不受损坏为准；每件包装费均按一元计算，共计一元，全部费用由乙方负担。第九条运输办法及费用负担：由甲方负责运输，每件运输费用均按元计算，共计一元，全部费用由乙方负担。运输造成的损失，由甲方负责。第十条本合同签字之日，乙方向甲方给付预付款一元。甲方不履行合同时，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款的应返还。第十一条结算方式及期限：乙方收到全部定作物，验收合格后,即办理移交手续，据以结

4、帐，并在收货后十五天内通过银行付款。第十二条甲方的违约责任一，甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的,应当按质论价;不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，乙方有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。二，甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的,甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。三，因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。四，甲方逾期交付定作物的，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的偿付违约金。五，甲方不能交付定作物的，应向

5、乙方偿付不能交付定作物部分价款总值外的违约金。六，由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。第十三条乙方的违约责任一，乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。二，乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值%的违约金。三，乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其他技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。四，乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。五，乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。六，乙

6、方如变更交付定作物的地点，应承担因此而多支出的费用。第十四条不可抗力：在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，甲方在经有关部门证明后，可免予承担违约责任。但甲方应当采取积极措施，尽量减少损失，如不可抗力的损失是在合同规定的履行期限以外生的，不得免除甲方责任；在乙方迟延接受或无故拒收期间发生的，乙方应当承担责任，并赔偿甲方因此造成的损失。第十五条本合同发生纠纷时，双方协商解决；协商不成时任何一方可向办理本合同公证的公证机关申请调解，或向合同管理机关申请调解，仲裁，也可以直接向人民法院起诉。本合同于经公证生效，合同履行完毕即失效。本合同一式五份，甲乙双方各执一份，县公证

7、处，县物价局，县建设银行各存一份。甲方:县木具厂代表人：地址：电话：开户银行：县支行营业所账号：乙方：县百货公司代表人：地址：电话：开户银行：县支行账号：日期：柜台承揽加工合同篇2订做方（以下简称需方）：承揽方（以下简称供方）：订做方委托承揽方加工25米箱梁芯模模板，根据中华人民共和国合同法规定，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。一、标的物名称、规格、数量、单价、金额：（此合同单价为税前价）品名规格数量单位重量（吨）单价元/吨价款（元）备箱梁芯模25米正交2套11700077000约计重量总计总金额（大写）柒万柒仟元整二、技术资料提供方法：需方提供标的物所需施工图，按需方确认的标的物

8、图纸加工；三、质量要求：供方严格按图纸加工，产品质量符合行业相关规范要求，并配合甲方的监督检查；四、交货地点：供方厂内验收交货；五、交货时间：合同签订生效后，第一套芯模10月8日交货,第二套芯模10月13日交货。六、计量方式：需方以标的物加工过磅重量进行结算；七、结算方式：合同签订后需方预付材料款贰万伍仟元，需方在提取标的物时结清所提取标的物的剩余款项（以实际加工产品数量、品种为准）。八、标的物所有权自交付全部货款时起转移，但需方未履行支付价款全部货款义务的，标的物仍属于供方所有。九、运输方式及到达站和费用负担：汽运，施工现场，供方帮助配货，供方承担运输费用,工地卸车及其它费用由需方承担。十、

9、本合同解除的条件：合同执行完毕或未付材料预付款。十一、违约责任：由违约方负责；十二、解决合同纠纷的方式：协商方式，如协商不成，提交仲裁委员会解决，或依法向人民法院起诉;十三、本合同自双方签字且预付材料款到帐之日起生效。本合同传真件同样有效。十四、本合同一式两份，如有未尽事宜可另立合同附加件，与本合同具有同等法律效应。订做方：承揽方：签订时间：柜台承揽加工合同篇3合同编号：甲方：（定作方）地址:工业城法定代表人:营业执照证号:乙方：（承揽方）地址:法定代表人：营业执照证号:合同签订地：乙方是为甲方加工所需零部件的生产厂家，双方本着互惠互利，友好合作的原则，为明确双方权利和义务，特订立本合同。一、

10、本合同所指加工行为是：甲方向乙方下达加工订单，由乙方按照甲方提供之加工图纸、技术指标、质量标准、验收标准及其它约定条件，加工产品并送货至甲方指定地点，经甲方验收合格后，甲方支付加工费给乙方的行为。二、本合同所指加工之零部件见下表:甲方企业物料代码产品品名规格单位单价备注1.根据生产实际情况,增加上表以外的同类型零部件加工,双方可签订补充协议。2.本合同所指加工之零部件以下简称“加工零部件”三、加工零部件的技术标准（包括质量要求）：甲方企业物料代码产品品名规格技术标准备注四、加工零部件价格及加工费的确定：1 .乙方加工零部件的价格，由双方依据报价核算表确认，该价格自确认之日起生效。因市场价格的变

11、动或其它原因，需要调整价格的，按该程序重新确认，之前仍按原价格执行。2 .为确保甲乙双方长期有效的合作关系，乙方提供给甲方的加工零部件必须最具市场竞争力。如乙方销售与加工零部件类似的产品给其它客户，则乙方必须保证加工零部件与这些类似产品相比价格最低；在其它厂家能以比乙方更低的价格提供相同质量的加工零部件时，甲方有权要求乙方在保证质量的前提下，将价格调整到与其它厂家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天内不予调整价格也不能合理说明原因的，甲方可以终止本合同的履行。3 .加工费计算方法：(1)对甲方提供的原材料、零部件，应在核定加工零部件价格基础上，扣除甲方提供之原材料、零部件价格，余额为乙方

12、的加工费。(2)由甲方提供原材料、零部件的，乙方必须按照甲方规定的程序到甲方指定仓库办理领料手续，领取物料并按照甲方规定之原材料、零部件损耗标准进行加工，超过规定标准，造成甲方原材料、零部件损失的，甲方有权直接从乙方加工费中扣除。五、加工订货：1.甲方向乙方下达订单，乙方接受：(1)甲方以传真或电脑下单(下同)的形式向乙方发出委外加工生产通知单订货，乙方确认订单的具体要求后回传，该订单作为甲方向乙方订货的依据。(2)电话通知订货。但订购的货值或甲方提供给乙方加工的材料货值必须在5000元人民币以下，同时，甲方必须填写电话通知订货记录，作为电话订货或更改订单的原始记录凭证。4 .因甲方的生产计划

13、变动，要求更改订货时，乙方接受：(1)甲方向乙方发出加工订单更改通知单或取消原委外加工生产通知单从新发出委外加工生产通知单，乙方确认后回传。(2)电话通知更改。但更改的货值必须在元人民币以下。5 .如甲方通知取消订单:(1)订货当天通知取消的，订单取消。(2)在一个货期段内(非订货当天)通知取消的，乙方在接到通知时应立刻停止该订单的生产，并将己生产数量如实反映甲方，经核实是在乙方生产力范围内的数量，甲方仅负责安排此数量已生产的加工零部件的使用，协助乙方消化为该订单生产的正常备料。6 .乙方需领用甲方提供的原材料、零部件，于订单下达之日，凭甲方订单按本合同第三条规定办理领料手续。六、加工零部件的

14、包装、运输与交货：1.加工零部件的包装，按甲方企业技术规定执行：7 .包装物标识规定:8 .如某加工零部件没有甲方的企业技术规定则按国家有关规定或采用适宜运输与保证质量的包装。9 .乙方必须按合同及订货单的要求将加工零部件送至甲方指定仓库，运输、装卸费用自负。送货时应包装完整，标识明确，规格统一，并在送货单上注明甲方制订的物料码、名称规格、数量、单位及生产厂的合格证。10 甲方收到乙方的加工零部件时，经检验合格开具合格检验报告后，开具收料单。11 甲方负责乙方要求回收的.加工零部件包装物的保护并统一地点存放。乙方应在七(7)天内将加工零部件的包装物运走，否则，对包装物的任何问题甲方不负责。七、

15、双方就合同产品所需模具，约定如下：1.图纸的设计与提供：乙方进行图纸的设计开发，图纸及技术资料需经甲方确认，费用由乙方承担。2 .模具的制造及其费用承担：由乙方承担；3 .模具的验收及其标准：由甲方或甲方确认的图纸及零件检验标准确定。4 .模具的使用、维修、保养及费用承担：由乙方承担；5 .模具的知识产权：甲方所有；6 .模具的所有权：甲方所有。八、知识产权保护1.按照双方签订的知识产权保护协议规定执行，有商标许可的，还须签订商标使用许可合同。九、产品技术、质量标准与控制1.合同生效后日内，甲方应向乙方提供相关图纸、检验标准及下列文件、资料：(1) (2) (3) 2 .产品质量控制：(1)乙

16、方须先按甲方提供的相关资料、首样等要求，制作样品，并经甲方检验合格后，进行小批量生产。小批量产品质量经甲方检测合格确认后，才能进入批量生产。(2)甲方有权向乙方派驻技术管理人员并对乙方的产品、材料、零部件及生产装配过程随时进行抽检；乙方应予配合，并免费安排住宿。甲方及时将每次抽检、验收结果通报乙方，以帮助乙方解决质量问题。(3)甲方原则上每年一次派具内审资格人员对乙方的质保体系进行检查评审，并出具由甲方管理者代表签发的审厂报告，乙方有责任按照质保体系要求配合甲方进行工厂审查，并对甲方提出的不合格项目及时进行整改。甲方针对乙方质保体系中的不合格项进行二次评审，如仍未达到要求，则可中止或终止本合同

17、。(4)乙方同意将加工零部件之主要原材料及关键零配件供应商名单及价格之详细书面资料送甲方备案，乙方更改零配件及其供应商前必须经甲方书面确认并报甲方备案。乙方已通过3C认证的产品品种，零部件不得更改。(5)一般情况下，乙方可在甲方推荐的供应商范围内选择，也可选择符合甲方质量要求的其它供应商，但应向甲方提供该供应商生产的关键零配件足够检验数量的样品，经甲方检测合格并书面确认、封样交甲方后，方可采购并投入生产。(6)虽然甲方根据经验或样品检测结果向乙方推荐供应商，或者同意了乙方选定的供应商，或者借甲方名义采购原材料、零配件后向乙方提供，或对加工零部件进行了检验。但是甲方的认可或受托购买行为并不代表乙

18、方进货质量控制责任的免除，由乙方对所采购零配部件的质量承担责任。虽然甲方进行了上述质量检验与控制活动，但甲方不对加工零部件的质量承担任何责任，由乙方承担全部的产品质量责任。3 .质量整改(1)同一型号的加工零部件，乙方若连续出现二次不合格，甲方可发出整改通知书，并可应乙方要求，派出技术检验人员予以帮助,但其费用由乙方支出，经整改仍不合格的，甲方有权终止与乙方之间的合同履行。4 .产品技术、质量与控制，不合格品与产品质量事故的处理适用双方签订的质量保证协议书。十、加工费的结算1.加工费的结算方式为：每月二十五(25)日前结清截止上月二十五(25)日检验合格的加工零部件之加工费，扣除加工费作为质量

19、保证金，乙方根据余额开具发票，甲方以三(3)个月承兑汇票的方式支付加工费(乙方如要求将承兑方式改为现汇支付，由乙方不低于月息0.28%贴息给甲方)。5 .质量保证金于双方终止业务来往的年内结清。第一年结算%,第二年结算%,第三年结算%。H一、验收方法1.甲方自合同物料入库之日起七个工作日内完成验收，验收标准与手段按照本合同第三条的规定或行业通行标准或国家标准执行。双方如对质量问题产生争议的，按甲方所在地质量监督检查机关检测结果为准。十二、对加工零部件提出异议的时间和办法1.甲方在验收过程中，如果发现加工零部件的品种、型号、规格、花色和质量不符合规定，应妥为保管并在天内向乙方提出书面异议。书面异

20、议中，应说明合同号、运单号、车或船只、发货和到货日期；不符合规定的加工零部件的名称、型号、规格、花色、标志、牌号、批号、合格证或质量保证书号、数量、包装、检验方法和检验情况；提出不符合规定的加工零部件的处理意见。在付款期内，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。2 .乙方在接到需方书面异议后，应在天内负责处理,否则即视为默认甲方提出的异议和处理意见。3 .加工零部件在用于甲方生产的过程中出现质量问题，乙方应对此负全部责任，甲方负责协助。造成甲方无法正常使用的加工零部件，乙方应负责退、换。由此引起所涉及之加工费无法按时付款的，甲方不承担任何责任，但由此造成甲方不能生产或延误的，其损失由乙方承担赔

21、偿责任。4 .加工零部件出现售后质量问题的，由甲方将存在问题的产品提交甲方所在地质量监督检查机关检测，报告确认属乙方责任的，由乙方承担全部责任。十三、乙方违约责任：1.乙方不能按时、按质、按量交货的，根据不同情况进行处理,具体如下:(1)因质量问题批次检验不合格退货的，扣罚当批货值的5%,但不低于500元，不高于5000元；在甲方通知乙方后，乙方做出返工、挑选、重新生产或其它手段在原订单要求的交货期内重新提交合格之加工零部件；不能在原订单要求的交货期内重新提交合格之加工零部件品的，应及时知会甲方，并按第条接受扣罚。(2)因质量问题批次检验不合格让步接收的，扣除当批货值的10%；(3)因批次或零

22、星不合格(料废)造成停工、返工或全检的，按未能按期按量交货造成停工处理，按50元/工时累计扣罚，物料损失由乙方负责；(4)未能按期、按量交货或不合格造成计划调整的，扣罚违约金3000元/次；(5)未能按期、按量交货或不合格造成出货延误，批次或零星不合格(料废)造成出货延误的，扣罚违约金5000元/次，损失另计；(6)故意将不合格的加工零部件混放在合格品中，或明知是不合格品却冒充合格品的，扣罚20000元以上的违约金，情节严重的除罚款外取消供应商资格；(7)未经确认，私自更换、更改原材料、零部件规格型号或供应厂家，扣罚20000元以上的违约金，情节严重的除罚款外取消供应商资格；(8)送货实物数量

23、或重量不足，扣除欠货价值10100倍的违约金;2 .乙方所交的加工零部件品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的，除按以上进行扣罚，乙方还必须负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的按不能交货处理。3 .乙方因加工零部件的包装不符合合同规定，除按以上进行扣罚，乙方必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成加工零部件损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。4 .乙方提前交货的、多交的和品种、型号、规格、花色、质量不符合

24、合同规定的加工零部件，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，由乙方承担。5 .乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款；合同规定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商的，甲方仍需要的，乙方应照数补交，并负逾期交货责任；甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后15天内通知乙方，并自动解除乙方未按时完成部份的订购计划。6 .加工零部件错发到货地点或接货人的，乙方除负责应运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金，并承担由此增加的费用。十四、甲方的违约责任1.甲方逾期付款的，应按

25、照中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的利息。7 .甲方无正当理由拒绝接货的，应当承担由此造成的损失；甲方如错填到货地点或接货人，应当承担乙方因此所受的损失。十五、合同的变更、解除：1 .合同期内，甲乙任何一方经协商一致均可变更或解除本合同。如有民法典第94条规定的解除合同条件的情况出现，均可解除合同。2 .乙方连续或累计二个月未能按时交货的，或生产的合同产品发生重大质量事故的，甲方有权解除本合同，并有权要求乙方赔偿由此给甲方造成的损失。3 .合同因任何原因而解除，乙方应在30天内将甲方所有为履行本合同而提供乙方使用的物品和材料，包括但不限于模具、商标标识、技术资料、供应商名单等，

26、归还甲方。十六、不可抗力1 .甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。十七、其他1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后十天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发加工零部件或其他货物来充抵。2 .本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份。经双方签字并加盖合同专用章后生效，有效期自年一月一日到一年月日，或终止于合同完全履行或其他解除事由出现时。3 .执行本合同发生

27、争议，由双方协商解决。协商不成，双方同意由甲方所在地人民法院管辖。4 .双方签订的质量保证协议、业务交往若干问题备忘录、商标使用管理合同、知识产权保护协议为本合同的附件。十八、其他需约定事项：1.2._3._4.5.甲方：乙方：授权代表：授权代表：日期：年月日日期：年月一日柜台承揽加工合同篇4合同编号：定作人：签订地点：承揽人：签订时间：_年_月一日第一条加工物、数量、报酬、交货期限加工物规格计量报酬交货期限及数量数量名称型号单位单价金额合计合计人民币金额（大写）：（注：空格如不够用，可以另接）第二条定作人提供的材料材料规格计量数量质量提供日期消耗定额名称型号单位（注：空格如不够用，可以另接）

28、第三条承揽人对定作人提供的材料的检验标准、时间及提出异议的期限:第四条加工物的技术标准、质量要求:第五条承揽人对定作物质量负责的期限及条件:第六条加工物的包装要求及费用负担:第七条定作人提供技术资料、图纸的时间、办法及保密要求:第八条承揽人发现定作人提供的图纸、技术要求不合理的，在日内向定作人提出书面异议。定作人应在收到书面异议后的日内答复。第九条定作人（是/否）允许第三人完成加工物的主要工作。第十条加工物的交付方式及地点：第十一条加工物的检验标准、方法、地点及期限:第十二条报酬的结算方式及期限:第十三条定作人在一年一月日前交定金（大写）元。第十四条本合同解除的条件：第十五条定作人未向承揽人支

29、付报酬的，承揽人（是/否）可以留置加工物。第十六条违约责任：第十七条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第一种方式解决：（一）提交仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。第十八条其他约定事项：定作人承揽人鉴（公）证意见:定作人（章）：承揽人（章）：住所：住所:法定代表人：法定代表人：居民身份证号码：I居民身份证号码：委托代理人：委托代理人：电话：电话：开户银行：开户银行：鉴（公）证机关（章）账号：账号：经办人：I邮政编码：I邮政编码：年月日监制部门：印制单位：柜台承揽加工合同篇5模板承揽加工合同书订做

30、方（以下简称需方）：承揽方（以下简称供方）：订做方委托承揽方加工模板，根据中华人民共和国民法典规定，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。一、标的物名称、规格、数量、单价、金额：（此合同单价为税前价）品名规格数量单位重量（吨）单价元/吨价款（元）备注箱梁芯模米正交套约计重量总计总金额（大写）柒万柒仟元整二、技术资料提供方法：需方提供标的物所需施工图，按需方确认的标的物图纸加工;三、质量要求：供方严格按图纸加工，产品质量符合行业相关规范要求，并配合甲方的监督检查；四、交货地点：供方厂内验收交货；五、交货时间：合同签订生效后，第一套芯模10月8日交货,第二套芯模10月13日交货。六、计量方式

31、：需方以标的物加工过磅重量进行结算；七、结算方式：合同签订后需方预付材料款贰万伍仟元，需方在提取标的物时结清所提取标的物的剩余款项（以实际加工产品数量、品种为准）。八、标的物所有权自交付全部货款时起转移，但需方未履行支付价款全部货款义务的，标的物仍属于供方所有。九、运输方式及到达站和费用负担：汽运，施工现场，供方帮助配货，供方承担运输费用,工地卸车及其它费用由需方承担。十、本合同解除的条件：合同执行完毕或未付材料预付款。十一、违约责任：由违约方负责；十二、解决合同纠纷的方式：协商方式，如协商不成，提交仲裁委员会解决，或依法向人民法院起诉；十三、本合同自双方签字且预付材料款到帐之日起生效。本合同

32、传真件同样有效。十四、本合同一式两份，如有未尽事宜可另立合同附加件，与本合同具有同等法律效应。订做方：承揽方：单位：单位：法定代理人：法定代理人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：开户行：户名：帐号：卡号：邮编：邮编：签订时间：柜台承揽加工合同篇6订立合同双方：承揽方：定作方：定作方委托承揽方加工木门油漆，经双方充分协商特订立本合同，以便共同遵守。第一条加工产品：品名、规格、单位、数量等见清单第二条加工成品质量要求：按定作方的工艺要求制作，（门厚45mm）,加工定作物品，需要封存样品的，应当由双方代表当面封签，并妥为保存，作为验收的依据。第三条技术资料，样块提供办法：承揽方在依照定作方的要求

33、进行工作期间，发现提供的样块或技术要求不合理，应当及时通知定作方；定作方应及时回复，提出修改意见。2,承揽方对于承揽的工作，定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料和复制品。第四条合同总价为小写42690.OO大写肆万贰仟陆佰玖拾元整。油漆加工完毕提货时支付40500.00,大写肆万零伍佰元整，安装完毕，如油漆没有质量问题，验收合格后支付余款2190.00,大写贰仟壹佰玖拾元整！附：产品明细表产品及价目明细表名称单位数量单价总额备注子母门和对开门套4048019200单开门套8129023490合计42690第五条验收标准和方法：按照合同规定的质量要求，图纸和样品作为验收标

34、准。2.定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题，除定作方使用或保管不当等原因而造成质量问题的以外，由承揽方负责修复或退换。3,当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。）第六条提货的时间和地点：提定作物期限应当20_年4月16日提货，按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期提定作物，应当在事先与对方达成协议，并按协议执行。2,提定作物日期的计算：承揽方自备运输工具送交定作物的，以

35、定作方接收的戳记日期为准；委托运输部门运输的，以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准；自提定作物的，以承揽方通知的提取日期为准，但承揽方在发出提取定作物的通知中，必须留给定作方以必要的途中时间；双方另有约定的，按约定的方法计算。）第七条包装要求：里面用保护膜包装，外面用纸皮包装！第八条违约责任：1、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定作方有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。2、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定作方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期

36、交付处理；少交部分定作方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由承揽方赔偿。3、未按合同规定包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成定作物毁损，灭失的，由承揽方赔偿损失。4、逾期交付定作物，应当向定作方偿付违约金，为总金额的5%；5、未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验,或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换，补齐的，由承揽方对工作质量，数量承担责任。本合同自20年月日起生效，合同履行完毕

37、即失效。本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承揽方各执一份；合同副本一式贰份，双方各留存一份。定作方：（盖章）承揽方：（盖章）代表人：（盖章）代表人：（盖章）地址：地址：电话：电话：年月日签订柜台承揽加工合同篇7承揽方（甲方）：定作方（乙方）：甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费第二条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担第四条乙方提供

38、原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输第六条加工费结算办法与时间o第七条乙方应于年月日前向甲方交付定金元；乙方应于_年_月一日前向甲方交付预付款元。乙方不履行合同的，无权请求返还定金。甲方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还。第八条甲方的违约责任1.甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价;不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。2 .

39、甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。3 .因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。4 .甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天,按逾期交付部分的价款总额的%。偿付违约金。5 .甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值%的违约金。6 .由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。第九条乙方的违约责任1.乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。2 .乙

40、方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值%的违约金。3 .乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料,除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。4 .乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。5 .乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。6 .乙方如变更交付定作物地点，应承担因此而多支出的费用。第十条声明及保证（一）甲方:1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。2 .甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3 .在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政

41、机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。4 .甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。（二）乙方：1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。2 .乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3 .在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。4 .乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授

42、权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。第十一条保密双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为年。一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。第十二条不可抗力本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可

43、抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。第十三条通知1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用(书信、传真、电报、当面送交等方式)传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。2 .各方通讯地址如下：o3 .一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。第十四条争议的处理1 .本合同受国法律管辖并按其进行解释。2 .本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商

44、解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决：(1)提交仲裁委员会仲裁；(2)依法向人民法院起诉。第十五条解释本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。第十六条补充与附件本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。第十七条合同效力本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签并加盖公章之日起生效。有效期为年，自年月日至年月日。本合同正本一式份，双方各执份，具有同等法律效力；合同副本份，送留存

45、一份。承揽方（盖章）：定作方（盖章）：法定代表人（签）：法定代表人（签）：地址：地址：年_月日年_月日签订地点：签订地点：柜台承揽加工合同篇8承揽方：身份证号：电话：定作方：家具有限公司法定代理人：电话：一家具有限公司（定作方）委托承揽方加工家具一批,现经双方充分协商，本着自愿公正、互利共赢的原则，特订立本合同，以便共同遵守。第一条：加工产品及工价（见产品清单）第二条：加工产品质量要求（依照定作方公司品质部要求）第三条：资料、图纸提供办法1、承揽方在依照定作方公司的要求进行工作期间，发现定作方公司提供的图纸或技术要求不完善，应当及时通知定作方公司品质部人员，定作方品质部应即时回复并提出修改意见

46、。2、承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。3、定作方公司生产部应当按规定日期提供技术资料、图纸等。第四条：工资：依照定作方公司生产排单上标明的的工价结账（有特殊约定的除外）；第五条：验收标准和方法：依照定作方公司品质部要求验收。第六条：交货时间和地点：依照定作方公司的排产日期交货。交货地点为定作方公司仓库，严格依照定作方交货流程入库，即承揽方所制作的成品均需定作方公司品质部检查验收并签名确认方可生效。第七条：结算方式及期限：按定作方品质部验收合格的产品数据结账（平时借支除外）。第八条：其他约定1、合同期间，承揽方必须严格遵守定作方公司各项管理规定,不得违反，否则定作方公司有权依照公司规定实施管理和处理。2、承揽方要严格按照行业操作规定和定作方公司的安全管理规定操作，以杜绝一切安全事故的发生，合同期内，承揽方承诺出现任何安全事故均由承揽方自行负责，与定作方公司无关。第九条：承揽方的违约责任1、承揽方未按合同规定（生产排产单）的时间和质量标准交付产品的，承担逾期交付的责任；产品质量不达标的要进行返工处理（返工费用由承揽方自行负责），经过返工后仍不符合合同规定或品质要求的，定作方公司有权拒收，由此造成的损失由