建设工程施工劳务分包合1.doc

《建设工程施工劳务分包合1.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程施工劳务分包合1.doc（10页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、建设工程施工劳务分包合同发包方：_（以下简称甲方）承包方：_（以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法及其它政府相关法律、行政法规，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲、乙双方就本工程施工协商一致，签订本合同，由双方共同遵守执行。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、结构层次：框剪18层，含地下一层。4、建筑面积 _万平方，2栋。二、承包方式包施工机械、包周转材料、包施工人工费、包质量、包工期、包安全检查文明施工，配合施工技术管理，配合材料试验。三、承包范围与工作内容1、承包范围：按设计院设计的施工结构及建筑图（不包含土方、防水、门窗、外墙保温、

2、楼梯栏杆、扶手、阳台栏杆、空调隔棚、铁艺、电梯间二次装修、涂料、内外墙体石材干挂、瓷片及粘贴、轻质隔墙施工和安装即：水、电、暖通、消防、电梯等）以外的所有土建工程施工的劳务。乙方自带工程施工所需的施工机械、周转材料、措施型材料、小件工器具、测量工具、施工照明工具、配电盘、电线、主体施工周小五金。乙方按规定组建劳务施工项目经理部，负责配合甲方施工技术管理，甲方提供一、二级配电柜和水到施工现场。2、承包工作内容：除工程施工时所需用钢材、砼、砌块、砂、石等原材料由甲方直接供应外，其余工程承包范围内其所需要人工、各种机械设备、刷转材料（模板方木、钢管扣件、对拉螺栓），临建搭设材料由甲方提供，乙方负责搭

3、建。现场文明施工，场地硬化相关工作内容及局部变更返工维修人工（累计返工维修人工费用达万元以上的，甲方实际情况给予乙方补偿）。包含甲方施工的水电安装、涂料施工和门窗安装的机械配合。简述如下内容：（）人工：人工配合机械挖土、清土、土方回填工程、基础垫层以及主体结构的钢筋制作与绑扎（含钢筋对焊、钢筋平焊等）、（甲方提供套丝、套杆）、模板支拆、砼的浇筑及养护、砌体及二次主体结构、需植筋、内外墙抹面（包墙找平层局部为水泥砂浆压光）、楼地面水泥砼浆找平拉托、楼梯间、顶板面层处理、处架搭设及拆除、场区内地面的硬化、施工现场内材料的装卸转运、安全文明施工用工。、（）施工机械：龙门架（不包括塔吊及搭吊工人、施工

4、升降机）、钢筋加工机械（电焊机、调直机、对焊机等机械设备）；砼浇贡设备（振动器、振动棒、平板振动器、地泵）；木工设备（大手锯、手动电锯）；内粉设备（砂浆搅拌机）及架子车、翻斗车、铁锨、铁镐等各种小型施工机具，每层控制线由甲方负责，乙方配合。（3）周转材料：木模板、方木、防护网、安全网、内外脚手架及支撑用钢管、扣件、二级配电以外的配电、电缆照明等以及其它小型机具。（4）主体施工用小五金（铁丝、扎丝、焊条、双面胶、电焊条、周转用对拉螺帽等）及砼养护薄膜、草袋等，砌体粉刷阶段、尺杆、抹子。（施工技术管理：配合甲方测量放线、技术管理、试验材料取样（提供乙方自购材料的试验，砼、砂浆试块的制形养护）、劳动

5、用品乙方自购（安全帽、安全带、手套、胶靴、雨衣等）。四、结算方式及单价1、结算方式：按施工建筑面积（按河南省2005年建筑标准建筑面积计算规则计算建筑面积；筏板基础按标准层建筑面积计算规则另加壹层面积（层顶造型包括在内）进行结算；垫资至0。2、承包价格：据结算方式按建筑面积进行计算，税后单价_元/平方（其中主体结构工程_元/平方，含二次结构）。以上承包单价不含任何税金。五、付款方式：按工程施工进度分别辊进行结算付款：出正负零完成，地上每4层完成，甲方应7个工作日分别支付已完工程量款的80%，以后按节点进度每月付已完成工程量款的80%支付。2、工程完工7日内付至已完成总工程量款的90%；验收合格

6、达到质量标准25日内双方办理完成总工程量款结算手续，并在15日付至结算价款的97%；余下的3%作为工程质量保修金。一年保修期满10日内一次性付清。六、双方职责：1、提供施工图纸三套，负责提供本工程的标高基准点及本楼的定位点，并负责验收乙方分部分项工程并向乙方的各分项工程书面技术交底。止水带、止水螺栓、钢板网、垫块由甲方负责。2、甲方负责处理本工程周边关系，负责现场各分包单位交叉施工人员的协调。甲方自己准备办公、库房及民工宿舍等临建房设施，乙方配合。3、对乙方已完工程量进度，5日内进行确认并按合同约定及时向乙方拨付工程量进度款。4、按乙方申报验收工程时间及时组织相关部门进行分部分项工程验收并及时

7、办理竣工结算手续。5、按乙方提供的工程所需用的各种阶段性原材料计划及时组织材料进场。6、向乙方需书面下达质量、安全文明施工的技术措施、交底并负责监督、检查确保质量、安全的实现。乙方的职责：1、按定额用量加损耗。提前5天向甲方申报各种原材料使用计划。材料进场后，乙方负责接受、保管、施工。甲方钢筋、水泥、砂石、砖等由甲方自行看管，乙方使用当中若有损耗，按建筑规定的规范施工，否则严重浪费，另行处理。、2、甲方提供主轴线和标高控制点，以下的抄平、放线乙方负责。、3、必须服从甲方现场的各项管理制度规定，负责组织好本工程所需要的各工种专业人员，保证足够的施工力量，管理人员及专业施工人员，并具备相应的有效上

8、岗证书。4、严格按照施工图纸设计要求，变更通知单及甲方现场管理人员的安排施工。5、龙门架待甲方和有关部门验收合格后，方可使用。6、建立健全质量、安全、工期、工地现场文明施工保证体系，切实做到优质、高效、低耗、安全。7、施工人员进场后向甲方呈报项目部管理人员名单，教育单位职工遵纪守法，严禁以各种形式偷盗，施工人员进场后偷一罚十的处罚，特种工种必须持证上岗。提高安全意识，保证工程施工质量及人身安全。9、应在甲方的领导下组建该工程项目经理部，委派为项目经理，全权负责履行合同范围内全部职责，服从甲方管理。10、乙方服从甲方，在施工过程中乙方不能以任何理由无故停工或加价，追加上调工程款，一旦发生，乙方应

9、无条件退场。因甲方造成，由甲方承担。11、施工期间乙方不得以任何理由停工或中途退场，农忙季节必须保证工程按甲方要求正常进行，不得放假，乙方对自身人员做调动时必须经甲方同意，否则造成一切损失由乙方承担，必要时可以责令乙方退场。因甲方造成的，由甲方承担。12、对不符合安全规定的甲方安全管理人员有权要求停工和强行整改，使之达到安全标准，所需费用由乙方负责，并从工程款中扣除。七、质量、工期、安全文明施工。1、质量标准：合格工程。严格按照国家施工规范要求进行施工。2、工期：严格按照甲方与乙方协商制定的施工进度计划（2012年_月_日开工至_年_月_日具备交工条件）组织施工。3、安全文明严格执行国家及省市

10、有关安全检查文明施工的法律法规，按省级部门施工。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方负责，若发生的重大伤亡事故必须立即向甲方报告。追查责任，造成的一切损失由违约方承担。八、双方约定、1、甲方将工程款（现金或转账支票方式）拨付至乙方指定帐户，由经乙方授权的专职财务人员办理与甲方的一切财务往来手续。2、甲方原因造成乙方现场施工人员停工待料及停水、停电连续7天（含7天）以上，7天以上补损失、人工及材料费。甲方结算支付给乙方现场发生施工人员每人每天60元停工补助费。另有周转材料及租赁材料费用双方协商补给乙方。3、因天气影响、不可抗力造成的停工及甲方等原因造成工期延误，工期顺延。4、

11、施工中因乙方原因出现的人身伤亡事故由乙方负责，并承担全部费用。5、由甲方另行分包出去的工程，属甲方自行施工项乙方提供使用机械设备，配合费用包含在承包价格之内，业主另分包项目如需使用乙方的施工朵械、周转材料，应提前与乙方协商，由甲方代扣分包单位应付费用支付给乙方。6、因乙方施工工程质量，安全文明施工管理被建设单位或上级主管部门通报，罚款等给甲方造成重大损失的，乙方必须无条件弥补损失，支付全部相应费用。7、劳务施工对使用工人，必须按月造表，发放工资至工人，不得把工资发给各班组长，工资发放表报甲方留存。8、乙方组织劳务作业队伍，进场前必须甲方要求上报人员名单、身份证复印件备案，并自行按要求办理胸卡，

12、凭胸卡出入施工现场。乙方使用人员，不得违法使用未成年童工，和年纪超过60周岁的工人。特殊工种（电工、架子工）须持证上岗。9、合同执行中，如果发生任何争议纠纷，双方负责人协商解决，乙方不得组织以围攻、上访、围堵公共设施等手段协迫甲方和业主单位，若因乙方原因造成出现上述或类似情况，双方约定乙方自愿按本合同价格自行惩罚。10、本工程质量标准，按甲方现场质量管理制度和检查验收标准施工，结构尺寸偏差不得超过验收规范标准，超过的，无条件返工，并赔偿返工浪费使用的材料费用。现浇结构顶板不粉刷，只做刷浆，若达不到验收规范要求的天棚抹灰平整度要求，乙方必须无条件或粉刷处理至符合要求，粉刷用材料费用由乙方自行承担

13、，主体结构外墙垂直度范围内偏差不超过3cm，否则粉刷施工中多投放的材料费用由乙方承担。11、甲方对于乙方派驻现场的管理人员和工人，认为不能满足工程施工需要的，建议调换的，乙方必须无条件调换。12、未尽事宜按照国家、省、市现行有关规定执行，或由双方及时签订补充协议。九、合同解除具有下列情况之一的，甲方可解除合同：1、乙方不服从甲方管理人员管理，不能保证质量、进度、无视安全生产操作规章。2、乙方严重违反劳动纪律及甲方规章制度，给甲方造成社会重大影响的。具备下列情况之一的，乙方可解除合同：1、甲方不履行合同或触犯国家法律法规，侵犯乙方劳动合同法权益的。2、由于甲方原因造成工程停工或缓解的。十、违约、争议若合同履约过程中发生争议，双方首先按照实事求是，互相谅解、互相谦让的原则协商解决，协商无果，可向人民法院起诉。十一、协议份数1、本协议一式肆份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。2、协议自双方签字盖章之日起生效，工程完工工程款付完后本合同自动失效。3、合同签订地点：4、本合同未尽事宜，双方另行协商确定。甲方（盖章)： 乙方（盖章）：法定代表人： 法定代表人： 年 月 日