钻孔灌注桩施工合同范本 (4).docx

《钻孔灌注桩施工合同范本 (4).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《钻孔灌注桩施工合同范本 (4).docx（7页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、钻孔灌注桩施工合同范本第一章总则1.1 合同名称：钻孔灌注桩施工合同1.2 合同编号:1.3 发包人：1.4 承包人：1.5 工程名称：1.6 工程地点:1.7 合同金额：1.8合同期限：第二章工程范围2.1 工程内容：2.1.1 钻孔灌注桩基础施工2.1.2 相关配套设施施工（如钢筋混凝土垫层、桩帽、桩基承台等）2.2 工程范围界定：2.2.1 工程范围内的所有项目第三章工程质量3.1 质量标准：3.1.1 按照国家相关规范、标准和设计文件执行3.1.2 达到设计要求和验收规范3.2 质量控制：3.2.1 承包人建立完善的质量管理体系3.2.2 发包人有权监督承包人的质量控制措施3.3 质量

2、验收：3.3.1 按照国家规范和设计文件进行分项、分部、竣工验收3.3.2 验收标准由双方协商确定第四章工期4.1 开工日期:4.2 竣工日期：4.3 延误工期责任：4.3.1 承包人因自身原因延误工期，承担违约责任4.3.2 发包人因自身原因延误工期，给予承包人相应补偿第五章价款及结算5.1 合同价款：5.1.1 包括全部工程内容和材料设备费5.1.2 以实际完成工程量为依据计价5.2 结算方式：5.2.1 定期结算进度款522竣工后进行决算5.3 支付方式:5.3.1 根据双方约定的方式支付第六章材料及设备6.1 材料要求：6.1.1 符合国家相关标准和设计文件6.1.2 具备合格的检验报

3、告6.2 设备要求：6.2.1 符合施工工艺要求第七章安全生产7.1 安全责任：7.1.2发包人对工程的安全监督检查7.2 安全措施：7.2.1 承包人制定并实施安全生产措施7.2.2 发包人提供必要的安全保障和配合第八章变更及索赔8.1 变更：8.1.1 由于工程条件变化等原因导致的合同变更，双方协商解决8.1.2 合同变更需经双方签字确认8.2 索赔：8.2.1 承包人对发包人的延误、变更等导致的损失提出索赔8.2.2 发包人对承包人的违约、质量问题等提出索赔第九章合同解除9.1 合同解除条件：9.1.1 一方严重违约9.1.2 法律法规或其他不可抗力事件发生9.2 合同解除程序：921书面通知对方解除合同9.2.2双方协商解除合同事宜第十章争议解决10.1 协商解决：10.1.1 合同争议应通过协商解决10.1.2协商不成，可提起仲裁或诉讼10.2 仲裁:10.2.1 根据合同约定或仲裁法提起仲裁10.2.2 仲裁机构由双方协商确定10.3 诉讼:10.3.1 协商、仲裁均无法解决争议时，可向人民法院提起诉讼第十一章其他I1.l保密义务：11.1.1双方对合同内容及相关信息负有保密义务11.2适用法律：11.2.1本合同受中华人民共和国法律管辖】1.3合同生效：