2023年新版黑龙江省建设工程施工合同.docx

《2023年新版黑龙江省建设工程施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年新版黑龙江省建设工程施工合同.docx（70页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、HF-2023-0201合同备案编号:黑龙江省建设工程施工合同(本工程名称：发包人：承包人：黑龙江省住房和城乡建设厅监制黑龙江省工商行政管理局第一局部协议书发包人（全称）承包人：（全称）依照中华人民共和国合同法3、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,遵循公正、自愿、公正和恳切信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商全都，订立本合同。1工程名称：2工程地点：3工程承包范围承包范围：4打算工期开工日期：年I.1.1.竣工日期：年月日工期总日历天数天。5项鼠标准工程质砧标准：6计价方式与签约合同价格本合同承受计价方式为询（大写）元（人民币）（小写）：元（人民币）7组成合同的文件7.1组本钱

2、合同的文件包括：（1）合同协议书及合同附件：（2）中标通知书（假设有）：（3）投标函及投标函附录1假设有）；（4）专用合同条款：通用合同条款：（6）技术标准和要求：（7）图纸；（8）己标价工程量清单（假设有）：（9）其他合同文件。7.2双方有关工程的变更等书面文件视为本合同的组成局部.8承包人向发包人承诺依据合同商定施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修贡任.9发包人向承包人承诺依据合同商定的期限和方式支付合同价款。10合同生效10.1 合同订立时间：年月日10.2 合同订立地点；.10.3 本合同双方商定后生效。发包人：（公章）承包人：（公章）地址：地址：法定代表人：（签字）法定代表人：

3、（签字）托付代理人：（签字）托付代理人：（签字）合同员：（签字、盖章）合同员：（签字、盖章）电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：电子邮箱:电子邮箱：建设行政主管部门齐案意见：经办人（签字、盖章）备案机关（公章）年月0其次局部通用条款1 一般商定1.1 词语定义合同通用条款、专用条款中的以下词语具有本款所赐予的含义。1.111 合同1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用条款、通用条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程应清单，以及其他合同文件。1.1.1.2 合同协议书:指构成合同文件组成局部的由合同当事人共

4、同签署的,商定合同主要内容的书面文件。1.1.1.3中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。1. 1.1.4投标函：指构成合同文件组成局部的由承包人填写并签署的用于投标的，称为“投标函”的文件。1.1. 1.5投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的，用以对投标函解释说明的，称为“投标函附录”的文件。1.1.1.6技术标准和要求：指合同文件中商定的用于指导施工的国家、行业或地方技术标准和合同中商定的特地针对某工程部位的技术要求。1.1.1.7图纸：指包含在合同中的工程图纸、由发包人按合同商定供给的任何补充和修改的图纸，以及承包人依据第1.5款【图纸和承包人文件】供给的图纸，包括配套的说明。1

5、.1.1.8己标价工程量清单：指以招标方式发包的工程中构成合同文件组成局部的已标明价格、经兑术性错误修正及其他错误修正（如有）且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格。1.1.2合同当事人和人员1.1.2.1合同当事人:指发包人和（或）承包人。I .1.2.2发包人：指与承包人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。II 2.3发包人代表：指在专用合同条款中指明的，由发包人任命并派驻施工场地行使发包人权利的代表.I .1.2.4承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。II 2.

6、5工程经理：指在专用合同条款中指明的，由承包人任命并派驻施工场地行使承包人权利的代表。1.1.2.6工程经理部：由工程经理在企业法定代表人授权和职能部门的支持下依据企业的相关规定组建的、进展工程治理的现场组织机构。1. 1.2.7专业承包人：是指承接承包人分包的专业工程或者发包人依据规定发包的专业工程的具有专业承包资质的企业。1.1. 2.8劳务分包人：是指承接承包人或者专业承包人分包的劳务作业的具有劳务分包资质的企业。1.1.2.9监理人：指在专用条款中指明的，与发包人签订监理托付合同，受发包人托付对合同履行实施治理的法人或其他组织.1.1.2.10总监理工程师：指在专用条款中指明的，由监理

7、人任命并派驻本工程对监理人派驻本工程的其他人员行使治理权，代表监理人行使权利、履行义务的注册监理工程师。1.1.2.11造价询问人：指受发包人托付负交本工程造价把握和治理并取得相应工程造价询问资痂等级证书的组织,以及取得该组织资格的合法继承人。1.1.3工程和设备1.1.3.1工程：指永久工程或临时工程。1.1.3.2永久工程：指按合同商定建筑并移交给发包人的工程，包括工程设备.1.1.3.3临时工程：指为完成合同商定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。1.1.3.4单位工程：指有独立的设计图纸，能堆独组织施工，竣工后不能独立发挥效益的工程。1.1.3.5工程设番：指构成或打算构

8、成永久工程一局部的机电设符、金属构造设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。1.1.3.6施工设备：指为完成合同商定的各项工作所需的设备、涔具和其他物品，不包括临时工程和材料。1.1.3.7施工现场：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工现场组成局部的其他场所，包括永久占地和临时占地11.1.4日期1.1.4.】开工通知：指监理人依据第6.1款【开工通知】通知承包人开工的函件。1.1.1.1 4.2开工日期：指监理人依据第6.1款【开工通知】发出的开工通知中写明的开工日期。1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限.包括依据第9.5款【变更引起的工期调整】和

9、（或）第18.1款【承包人索赔程序】所作的工期调整。1.1.4.4 竣工日期：指第13.3款【竣工日期】确定的日期.1.1.4.5缺陷责任期：指依据第14.1款【缺陷费任期】承包人担当修复工程缺陷责任的期限。自工程竣工验收合格之日起计算，具体期限由当事人自行商定，但不得超过24个月。1.1.4.6基准日期：指投标截止时间前第28天的日期。1.1.4.7天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开头当天不计入，从次日开头计算。期限最终天的截止时间为当天24时。1.1.4.8保修期：指依据第14.3款【保修贡任】对工程竣工5佥收后消灭的质出缺陷担当保修贡任的期限。从全部工程竣工验收合格之日

10、起计算，具体时间长度由当事人自行商定，但不得违反我国法律关于最低保修期限的规定。1.1.5合同价格和费用1.1.5.1签约合同价格：指发包人和承包人在合同协议书中确定的工程承包交易价格。承受招标发包的工程，其合同价应为投标人的中标价。1. 1.5.2合同价格：指承包人按合同商定完成了包括缺陷费任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同商定进展的变更和调整1.1. 5.3费用：指为履行合同所发生的或将要发生的全部合理开支，包括治理费和应分摊的其他用用，但不包括利润。1. 1.5.4暂列金额：招标人在工程量清单中哲定并包括在合同价格中的一笔款项，用于施工合同签订时

11、尚未确定或并不行预见的所需材料、设备、效劳的选购,包括以计日工方式支付的金额。1.1. 5.5哲估价：招标人在工程量清单中供给的用于支付必定发生但临时不能确定价格的材料设备的单价以及专业工程的金额.1.1. 5.6计日工:是指对零星工作实行的一种计价方式,按合同中的计日工子目及其单价计价付款。1.1.1. 1.5.7质员保证金：是指发包人与承包人在合同中商定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷员任期内对建设工程消灭的缺陷进展修理的资金.1.1.6. 程文件与档案1.1.7. 1工程文件：在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录，包括工程预备阶段文件、监理文件、施工文件、蝮工图和竣工验收

12、文件。1. 1.6.2工程档案：是在工程建设、治理过程中形成的，具有保存价值的各种形式的历史记录。1.2 语言文字除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注择。1.3 法律适用丁合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及专用条款商定的工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章.1.4 合同文件的优先挨次组成合同的各项文件应相互解择，互为说明。除专用条款另有商定外，解糅合同文件的优先挨次如卜丁（1）合同协议书及合同附件：（2）中标通知书（假设有）：（3）投标函及投标函附录1假设有）：（4）合同专用条款：（5）合同通用条款：（6）技术标准和要求：

13、（7）图纸：（8）已标价工程员清单（假设有）：（9）其他合同文件.合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件做为本合同的组成局部，并具有最高优先挨次。1.5 图纸和承包人文件1.5.1 发包人供给图纸发包人应在专用条款商定的期限内，将图纸依据专用条款商定的数量免费供给应承包人。承包人需要的图纸超过专用条款商定数量的,发包人应代为宓制，图纸超过专用条款商定数量局部的电制费由承包人担当。由于发包人未按时供给图纸造成工期延误的，依据第73款【发包人导致的工期延误】的商定，并依据第18.1款【承包人索赔程序】承包人有权要求：（1）发包人延长工期：（2）发包人增加费用，并支付合理的利润

14、。图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前的合理期限内签发图纸修改图给承包人，具体签发期限在专用条款中商定。承包人应按修改后的图纸施工。承包人在收到发包人供给的图纸后，觉察图纸存在过失、遗漏或缺陷的，应准时通知监理人.监理人接到该通知后，应马上就此做出打竟，并通知承包人和发包人，监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的图纸和承包人文件。1.5.2 承包人负货设计图纸假班为实施第9条【变更】中的变更工作或承包人合理化建议的需要，要求局部永久工程由承包人负贵设计，承包人应当具仃相应的设计资质或托付具有相应设计资质的单位进展设计，并对工程设计的质量负贡。承包

15、人同时应当将相关图纸、标准,计算书及其他资料报监理人，并经监理人报发包人批准.按专用条款商定由承包人供绐的文件，包括局部工程的大样图、加工图等，承包人应按商定的数量和期限报送监理人。监理人应在专用条款商定的期限内批复。1.6 联络与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、思求、同意、意见、确定和打算等,均应承受书面形式.上述通知、批准、证明、证书、指示、要求、恳求、同窟、意见、确定和打算等来往函件，均应在专用条款商定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。当事人能够证明接收人拒绝签收的,视为已签收。1.7 权益转让除合同另有商定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或

16、局部转让给第三人，也不得将合同义务全部或局部转移给第三人。1.8 严禁贿赂合同双方当事人不得以购赂或变相助赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因方当事人或其成员的贿赂造成对方损失的，应对受损害方予以赔偿.承包人不得与监理人串通损害发包人利益，不得为监理人或其派驻现场的监理人质供给合同商定以外的通讯设备、交通工具，不得向监理人员支付酬劳。1.9 化石、文物在施工场地开掘的全部文物、古迹以及具有地质争论或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家全部。一旦觉察上述文物,承包人应实行有效合理的保护措施,防止任何人员移动或损坏上述物品，并马上报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承

17、包人应按文物行政部门要求实行妥当保护措施.由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人担当。承包人觉察文物后不准时报告或隐瞒不报，致使文物丧失或损坏的，应赔偿损失，并担当相应的法律贡任.1.10 学问产权1.10.1 学问产权人发包人供给应承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或托付编制的技术标准以及反映发包人关于本合同的要求或其他类似性质的文件的版权属于发包人，发包人声明需要保密的资料和信息在专用条款中商定，承包人可因实施本合同的H的而复制、使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。在征得发包人书面同意前，承包人不得为了实施其他目的而更制、使用发包人的文件或将之供绐应任何第三方。承包人为实

18、施本工程所编制的施工文件的版权属丁承包人，发包人可因实施本工程的蝮工、运行、调试、修理、改造等目的而更制、使用此类文件，但不能用其他无关的事项.在征得承包人书面同意前，发包人不得为了实施其他目的而且制、使用承包人的此类文件或将之供给应任何第三方。1. 10.2侵权责任任何方都不得由于自己的缘由而使得对方担当侵害第三方学问产权的货任。承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设符或承受施工工艺时，因侵害专利权或其他学问产权所引起的货任，由承包人担当，但由遵照发包人供给的设计或技术标准和要求引起的除外。承包人的技术隐秘和声明需要保密的资料和信息在专用条款中商定，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给

19、他人。承包人在投标文件中承受专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。2发包人1.1 发包人的一般义务（1）发包人应按合同商定向承包人准时、足额地支付合同价款；（2）发包人应按专用合同条款商定向承包人供给施工场地以及根底资料，并使其具备施工条件：（3）发包人应获得由其负货办理的批准和许可，并帮助承包人办理法律规定的有关证明和批准文件：（4）发包人应按合同商定向承包人供给施工图纸和公布指示，并组织承包人和设计单位进展图纸会审和设计交底；（5）发包人应按合同商定准时组织工程竣工验收：（6）发包人应按合同商定时间颁发局部或全部工程的接收证书、解除工程担保、返还质量保证金；（7）发包人应负费收集和

20、整理工程预备阶段、竣工验收阶段形成的工程文件，并应进展立卷归档：（8）发包人应履行合同商定的其他义务，1.2 现场进入权2. 2.1供给现场发包人应依据专用条款商定的时间符现场供给应承包人，使承包人获得占用现场的权利。假设专用条款未确定供给现场的时间，则发包人应在承包人按本合同第7条【进度与工期】商定的进度打算进展施工所需要的合理时间内，将现场供给应承包人，使承包人获得占用现场的权利.2. 2.2供给施工所需要的现场条件发包人应负货供给施工所需要的现场条件,包括：将施工用水、电力、通讯线路、道路等施工所必需的条件从施工场地外部接至专用条款商定地点：将施工场地与公共道路的通道开通，并使该通道到达

21、专用条款所商定的标准或要求：以及将专用条款商定的其他设施供给至专用条款商定地点。2. 2.3供给根底资料发包人应当向承包人供绐施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、播送电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建弱物和构筑物、地下工程的有关资料，并对该资料的其实性、准确性、完整性负责。假设发包人未能按本合同商定准时向承包人供给上述现场、施工所需要的现场条件、资料,使承包人患病工期延误和（或）费用增加，依据第7.3款【发包人导致的工期延误】的商定，并依据第18.1款【承包人索赔程序】承包人有权要求：（1）发包人延长工期：（2）发包人增加费用，并支付合理的利润。但是，假设发包人

22、的上述状况是由于承包人的任何错误或延误造成的，则承包人无权得到上述延长期、费用或利润2.1 许可或批准发包人应负费办理如下许可或施工许可证，施工所需临时停水、停电、中断道路交通的许可或批准，爆破作业批准，进出口海关批准，以及法律、法规、规章或主管机关要求发包人应当办理的其他许可、批准、备案。2.2 发包人付款力气证明发包人应当向承包人供给能够依据合同商定的时间和支付方式支付工程款的资金安排打算及其证明.除专用条款另有商定外，在合I可履行期间的任何时候，假设承包人提出需要发包人就此供给证明的要求，则发包人应在收到承包人的要求28天内，提出其相应资金安排的合理证明。假设发包人未能供给介理证明的，双

23、方可以在专用条款中打算是否将该类违约作为第16.1款【发包人严收违约】的行为.2.3 发包人人员和其他承包商发包人应保证在现场的发包人人员和（或）其他承包商遵守法律、法规有关安全、质量、环境保护、文明施工的要求，井保障承包人免于承受因发包人人员和（或）其他承包商未遵守该要求给承包人造成的损失和责任。其他承包商可能是发包人自行发包的专业承包商，或者是发包人负贵供给材料、设备情形时的供给商。发包人应任命发包人代表负表处理施J：现场与发包人有关的具体事宜。发包人代表的行为由发包人担当法律货任发包人更换发包人代表应提前7大书面通知承包人和监理人.依据法律规定，本工程中发包人无需（或者不必要）托付监理人

24、的，本合同中需由监理人员完成的工作均由发包人代表担当。3承包人3.1承包人的一般义务（1）承包人应按合同商定以及监理人依据第13条【竣工验收与工程试车】作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷：（2）承包人应按合同商定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计，并对全部施工作业和施工方法的完备性和安全牢靠性负我；（3）承包人应按第8条【安全文明施工、职业安康和环境保护】商定实行施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身损害和财产损失:（4）承包人应确保准时支付专业承包人和劳务分包人的工程款或州劳，推时支付临时聘用人员的工资：（5）承包人应依据

25、第8条【安全文明施工、职业安康和环境保护】商定负於施工场地及其周边环境与生态的保护工作：（6）承包人应将本单位形成的工程文件立卷，并负货收集、汇总各分包单位形成的工程档案，准时向发包人移交：（7）承包人应按监理人的指示为他人在施工现场或四周实施与工程有关的其他各项工作供给可能的条件。除合同另有商定外，供给有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第4.4款【确定】处理：（8）工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。如依据第13.5款【接收与局部工程的接收】，工程接收证书颁发时尚有局部未竣工工程的，承包人还应负资该未竣工工程的照管和维护工作，宜至竣工后移交给发包人为止：（9）承包人应履行

26、合同商定的其他义务。3.2工程经理承包人应按合同商定指派工程经理。承包人更换工程经理应提前7天书面通知发包人和监理人并征得发包人同意，通知中应当载明拟任承包人工程经理的执业资格、治理阅历等材料。除非专用条款另有商定，承包人工程经理短期离开施工场地超过3天的，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。承包人工程经理应按合同商定以及监理人按第4.3款【监理人的指示】作出的指示，负击组织工程的实施。在状况紧急I1.无法与监理人取得联系时，可实行保证工程和人员生命财产安全的紧急措施,并在实行措施后24小时内向监理人提交书面报告。承包人为胜行合同发出的一切函件均应盖有承包人公章或我授权的工程经理部章，

27、并由承包人工程经理或其授权代表签字。承包人工程经理可以授权其下属人员履行其某项职员，但应至少提前7天以书面方式将这些人员的姓名和授权范围通知监理人.3. 3工程经理部承包人应在开工前将工程治理的组成人员的姓名、岗位、资质等相关资料报送监理人。监理人对于其组成人员有异议的，承包人应供给证据证明被质疑人员有力气完成其岗位工作.假设监理人提出撤换某组成人员的建议，承包人应当撤换。3.1 承包人人员的治理承包人应在接到开工通知后28天内，向监理人提交承包人在施工场地的人员安排的报告，其内容应包括各主要岗位的技术和治理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应准时向监理人提交施工场地人员变

28、动状况的报告。承包人安排在施工场地的主要治理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要治理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。特别岗位的工作人m均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进呈现场考核.3.2 承包人现场查勘发包人应依据第2.2.3项【供给根底资料】向承包人提交根底资料，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解择和推断负贵o承包人应对施工场地和四周环境进展查勘，并收集有关地班、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作仃关的当地资料。在全部合同工作中,应视为承包人已充分估量了应担当的贡任和风险。3.3 分包3.6.1专业分包需要具备的条件（

29、1）专业分包人要经过发包人认可：（2）专业分包人需要具备相应的资质：（3）拟分包的专业工程不属于主体部位。3.6.2劳务分包需要具符的条件（1）劳务分包人经过f承包人的认可：（2）劳务分包人要具备相应的资质：（3）分包的是劳务作业，而不是专业工程。3.6.3承包人的连带员任分包不解除承包人的任何贡任和义务。因分包人的任何违约、仃意或过失行为给发包人造成损失的，承包人担当连带货任。3.6.4分包工程价款（1）分包工程价款由承包人与分包人结算，除依据第8.2.311【工资标准和劳动条件】发包人直接向员工支付工资情形外，未经承包人同意，发包人不得以任何形式向分包人支付各种工程款项；（2）假设基于生效

30、的判决、裁定或者行政命令，致使发包人需向分包人支付分包工程价款，发包人有权将此款项从应付工程款中予以扣除.1.1.2 6.5分包合同权益的转让1.1 在本合同履行期间，经发包人和承包人协商全都，并通知分包人，承包人可以招分包合同权益转让给发包人：1.2 因承包人缘由导致合同终止的,发包人有权要求承包人将分包合同权益转让给发包人：1.3 假设分包人的合I司义务延长到缺陷费任期期满日期以后，在此日期之前发包人有权要求承包人将分包合同义务的权益转让给发包人，承包人应当转让.转让生效后，由分包人向发包人履行合同义务，承包人不再对发包人负贲。3.7 履约担保发包人要求承包人提交履约担保的，可以承受银行保

31、函或担保公司保证担保等方式.承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前始终有效。发包人应在工程接收证书颁发后28天内把履约担保退还给承包人。4监理人与造价询问人4.1 监理人的权利发包人与承包人在订立合同时.，应当将托付的工程监理人、监理的内容及监理权限,书面通知承包人.监理人行为需要得到发包人特别授权的在专用条款中商定.发包人假设对监理人进展了临时授权，应当在授权之日前7日内将授权内容以书面形式通知承包人。假设时间紧迫，可先口头通知，并在自授权之日起7日内补送书面形式的授权通知。发包人授予监理人对承包人实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使。假设由于授权不明，导致承包人有损失

32、，发包人要为监理人的行为担当连带责任。由于监理人员不恰当行使权利造成承包人有损失的，发包人对承包人的损失担当嫡偿交任。监理人员在施工现场的办公、生活条件由承包人供给，所发生的费用由发包人支付.4.2 监理人员监理人员包括总监理工程师、总监理工程师代表、营业监理工程师、监理员。必要状况3总监理工程师和总监理工程师代表可以授权具备相应资质的代表行使自CI的权利。总监理工程师或总监理工程师代表应将被授权的监理人员的姓名及授权范困通知承包人。撤销此项授权时，也应将撤销授权的打算准时通知承包人.承包人对总监理工程师或者总监理工程师代表师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可以向总监理工程师提出抬面异议，总

33、监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤箱。监理人员对承包人的任何工作未在商定的或合理期限内提出否认意见的,视为批准该工作。对承包人打跳使用的材料、设缶未在商定的或合理期限内提出否认意见的，视为批准使用。对承包人供给的各种仃关工程的数据未在商定的或合理期限内提出否认意见的，视为认可该数据,但不影响监理人以后拒绝该工作、材料、设符、工程、数据的权利.4.3 监理人的指示监理人在授权范围内应依据商定准时发出监理指示。监理人的指示应当用书面形式并盖有监理人的公章，同时也要有发出指示的监理人员的盖章或签字。紧急状况卜.，监理人员可以以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，

34、但监理人员必需在具备补充发出书面形式的条件后24小时内补充发出书面形式的监理指示。监理人发出的指示要送到达承包人工程经理或经工程经理授权接收的人员。由于监理人未能按合同商定发出指示或发出了错误指示导致承包人有损失的，由发包人担当赔偿贵任。4.4 确定合同当事人不能就任何事项达成全都意见的，总监理工程师应当会同当事人协商，尽量通过协商达成全都意见。不能达成全都意见的，由总监理工程师确定。总监理工程如应将确定以书面形式通知当事人，并附具体依据“对总监理工程师确实定没有异议的，依据总监理工程师确实定执行。有异议的，构成争议，依据合同商定的争议解决方法处理。争议解决前，双方暂按总监理工程师确实定执行，

35、待争议解决后，依据争议解决的结果修正执行。由于总监理工程师确实定而导致一方当事人有损失的，由发包人为总监理工程师确实定担当赔偿责任。4.5 造价询问人1.1.3 5.1造价询问人权利发包人有权将工程造价托付具有造价询问相应资质的组织即造价询问人治理。发包人托付造价询问的，应与造价询问人筌可托付造价询问合同，造价询问人的权利义务在托付造价询问合同中明确。造价询问人在发包人托付权限内,享有合同商定的权利.发包人托付造价询问人的名称、托付内容及权限应在合同专用条款中进展商定，否则本条将不适用。4.5.2 造价询问人效劳造价询问人应具有相应的工程造价询问资质等级证书，并在其资质等级许可的范用内承受托付

36、，供给建设工程工程造价询问效劳。4.5.3 结算审价结果的唯性发包人托勺造价询问人核对审定竣工结算的，竣工结算经造价询问人审定完成，由发包人和承包人签字确认后，当事人不得与其他造价询问人重笼核对竣工结算，4.5.4 未在商定时间内完成结算审价的后果发包人托付造价询问人负货工程造价结算审价的，如造价询问人未在合同商定时间内核对、审定竣工结算或未提出核对意见的，依据第11.2款【竣工付款证书及支付时间】处理.5工程材料与设备5.1 发包人供给材料与设备实行发包人供给材料设备的，双方应当商定发包人供给材料设备一览表，作为本合同附件。一览表包括发包人供给材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级

37、、供给时间和地点。发包人供给材料设备的结算方法，双方在专用条款内商定。5.2 承包人选购材料与设备承包人负费选购材料设备的，应依据设计和有关标准要求选购，并供给产品合格证明，对材料设备质量负责。由承包人选购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供给商.5.3 材料与工程设备的接收与拒收发包人应按供给材料设备一览表商定的内容供给材料设备，并向承包人供给产品合格证明，对其质量负货。发包人在所供材料设得到货前24小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点：（2）承包人选购材料设省，承包人在材料设备到货前24小时通知监理人检验,承包人进展永久设备、材料的制造和生产，应向监理人提交材料的样本以

38、及有关资料，以在工程中或为工程使用该材料之前获得同意。5.4 材料与工程设备的保管与使用发包人供给的材料设备，承包人派人参与清点后由承包人妥当保管，发包人支付相应保管费用。因承包人缘由发生.丧失损坏，由承包人负货嫡偿。发包人未通知承包人清点,承包人不负货材料设备的保管，丧失损坏由发包人负货。发包人供给的材料设备使用前，由承包人负责检5合或试脸，不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人担当。承包人选购的材料设备在使用前,承包人应按监理人的要求进展检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人担当.5.5 材料与工程设备专用于工程运入施工场地的施工设符、材料、工程设符，包括名品符件、安装专用

39、工器具与随机资料，必需专用于本合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。经监理人同意，承包人可依据合同进度打算撤走闲置的施工设备。5.6 交通运输（1）道路通行权。发包人应依据施工需要,负货办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得因施工所需修建场外交通设施的权利，并担当相关手续费用,承包人应都助发包人办理上述手续。（2）场外交通。承包人应遵守有关交通法规，严格依据道路和桥梁的限制荷我行使，执行有关道路限速、限行、制止超载的规定，并协作交通治理部门的监视和检查。承包人车辆所发生的场外税费、道路和桥梁加固费用、罚款等均由承包人担当：发包人不担当因场外交通所引起的道路

40、、桥梁、码头、机场等损坏索赔。（3）场内交通“除专用条款另有商定，承包人负贡修建、修理、养护和治理施工所需临时道路和交通设施，包括修理、养护和治理发包人供给的道路和交通设施，并担当全部费用。承包人修建的临时道路和交通设施应免费供给应发包人和监理人使用。承包人使用发包人供给场内道路造成道路损坏的，承包人担当因场内交通所可能引起的赔偿。6施工颈备6.1 开工通知监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中魏明的开工日期起计算。承包人应在开工日期前完成各项施工预饴工作。6.2 施工组织设计承包人应在开工前编制并向监理人提交施工组织

41、设计，施工组织设计未经监理人批准的，不得施工。施工组织设计应至少包含以卜内容：（1）施工方案：（2）施工进度打算和保证措施：（3）劳动力及材料供给打算：（4）施工机械设法的选用：（5）质量保证体系及措施：（6）安全生产、文明施工措施:（7）环境保护、本钱把握措施等。承包人需要修改施工组织设计的，需要向监理人提交修改后的施工组织设计，经监理人批准前方可实施。由于承包人的缘由修改施工组织设计的，承包人不得就此向发包人要求赔偿或（和）延长工期。非承包人缘由修改施工组织设计的，依据第】8.1款【承包人索赔程序】承包人有权要求：（1）发包人延长工期：（2）发包人增加费用，并支付含理的利涧。6.3开工预备

42、6.3.1人员预招承包人应依据第3.4款【承包人人员的治理】向监理人提交承包人在施工场地的人员安排的报告。这些人员应当与承包人在投标或合同订立过程中承诺的人员全都，6.3.2 施工设备预备承包人应依据施工组织设计的要求，准时在施工场地配备数量、规格满足施工需要的施工设备。对于进入施工场地的各项施工设备，承包人应落实具有专业资格的人员负贲操作、维护，对于消灭故障或安全隐患的施工设备，应准时修理、替换，保持各项施工设备始终处于安全、牢拈和可正常使用的状态。6.3.3 工程材料、工程设备和施工技术预存对于应由发包人供给的工程材料和工程设备，发包人应当依据本合同商定，准时向承包人供给，并保证其数量、旗

43、量和规格符合要求。承包人应当依据商定，准时查验、接收和保管发包人供绐的上述工程材料和工程设备，对于应由承包人供给的工程材料和工程设备，承包人应当依照施工组织设计、施工图设计文件的要求，准时落实货源，订立和履行有关货物选购供给合1可，并保证货物进入施工场地的数量、质量、规格和时间满足工程施工要求。对于施工中需承受的由他人供给支持的技术，承包人应当准时订立和履行技术效劳合同，以适时获得行效的技术支持，保证技术的应用。6.4测量放线发包人应在专用条款商定的期限内,通过监理人向承包人供给测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设符和

44、其他物品.承包人负责施工过程中对施工场地内水准点等测量标志物的保护.发包人应对其供给的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。由于发包人供给上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成损失的，依据第7.3款【发包人导致的工期延误】的商定，并依据第18.1款【承包人索婚程序】承包人有权要求：（1）发包人延长工期：（2）发包人增加贽用，并支付合理的利润“承包人觉察发包人供给的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应准时通知监理人。7进度与工期7.1 合同进度打算除非专用条款另有商定，承包人应在接到依据第6.1款【开工通知】发出的通知后28天内，编制具体的施工进度打算报

45、送监理人。监理人应在收到进度打算21日内批第或提出修改意见，否则该进度打算视为已得到批准。经监理人批准的施工进度打莫是把握合同工程进度的依据。监理人应有权依据该进度打鸵安持其他承包人的活动。7.2 合同进度打算的修订当工程的实际进度与经监理人批准的进度打算不符时，承包人可以在14日内向监理人提交修订合同进度打算的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批：监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度打算的指示，承包人应按该指示修订合同进度打算,报监理人审批。监理人应在收到修订的进度打算后7日内批史,监理人对进度打算的修改在批宏前应获得发包人同意.7.3 发包人导致的工期延误在履行合同过程中,由

46、于发包人缘由患病工期延误和（或）费用增加,承包人有权依据第18.1款【承包人索赔程序】要求：（1）发包人延长工期：（2）发包人增加券用，并支付合理的利润。需要修订合同进度打算的，依据第7.2款【合同进度打匏的修订】商定办理.7.4 不行预见大事在合同股行过程中,假设发生一个有阅历的承包人在递交投标拈日期前不能合理预见的大事,承包人应在此大事发牛.之日起7日内向监理人报告，要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。7.5 承包人导致的工期延误由于承包人缘由导致留停施工或造成工期延误的，承包人应实行措施加快进度，并自行担当加快进度可能增加的费用，工期不予顺延.7.6 逾期竣工违约金由F承

47、包人缘由造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法及限额在专用条款中商定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。7.7 哲停施工7.7.1 监理人指示暂停施工监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示哲停施工。不管由丁何种缘由引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负员妥当保护工程并供给安全保障。发生的费用由责任方担当。暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，实行有效措施乐观消退哲停施工的影响，当工程具备身工条件时，监理人应马上向承包人发出纪工通知。承包人收到笼工通知后，应在监理人指定的期限内组工.7.7.2非承包人缘由引起的施工暂停非承包人税由引起的施工暂停，监理人发出暂停施工指示后28天内未向承包人发出复工通知，承包人可向监理人提交书面通知,要求监理人在收到