智慧社区项目劳务合同.docx

《智慧社区项目劳务合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《智慧社区项目劳务合同.docx（7页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、某智慧社区项目劳务合同发包人（全称）：A1.七科技股份有限公司承包人（全称）：B科技有限公司日期:202X年1月工程劳务协议书发包方（全称）:A，能科技股份有跟公司承包方（全称）:B科技有限公司依照中华人民共和国民法典，中华人民共和国建筑法及其他有关法律，行政法规，遵循平等，F1.愿，公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工项协商一致，订立本合同。第一条工程概况工程名称：智一社区项目工程地点：承德市双桥区工程内容：1,符合发包人提供的要求详情另见附件2 .慈安防小区停车视频监控系统设备安装、调试、管线施管等3 .施工质施符合国家规定、行业标准、施工相关规范。第二条工程承包范围智，社区设备安装服务

2、、调试服务、管线施工劳务等。施工质量符合国家规定、行业标准、施工相关规范。第三条合同工期开工日期：年月日竣工日期：年月日合同工期总口历天数（）天。说明：如遇雨雪天气,恶劣,雾霾影响,宣布强制停工等原因延误工期顺延。第四条质量标准4.1 工程质量保修期：竣工验收后一年。4.2 承包方负贡所施工区域内工程质量符合国家或行业部门的技术标准和验收规范。如出现质量或技术问题，由承包方负责。4.3 承包方所承包的工程，必须全部达到国家及建设部等相关部委现行的工程质量验收标准和设计文件的要求,工程一次验收合格率达到100%.：4.4 施工区域内工程应一次到位，如发生二次或多次施工，其责任和费用由承包方进行支

3、付（因发包方原因除外）。4.5 质量缺陷的经济责任质量缺陷是指工程不符合国家或建设部等相关部委的有关技术标准、设计文件及合同中对质量的要求。4.5.1 承包方对工程质量缺陷返修的经济贡任由承包方承担。4.5.2 承包方未按国家或相关部委有关技术标准、设计文件及合同规定要求施工，造成质量缺陷，由承包方承担经济责任。4.5.3 承包方F1.接到返修通知之口起，-1.天内应到达现场，与发包方共同明确责任方，商议返修事宜。第五条合同价款和发票1、本合同实行固定总价承包，固定总价为6039767.90元,大写：陆佰零叁万玖仟柒佰陆拾柒元玖角，其中，不含税价款为5541071.47元,增值税税率为9%,增

4、值税额为198696.13元。2、承包方合同固定总价中已含税费，在结算价款时承包方应开具增值税专用发票给发包方，合同总价不含税金额不因国家税收政策的调整进行变更。第六条验收标准验收标准依据，国家规定、行业标准、施工相关规范、业主方要求。第七条付款方式1、项目终验合格后发包方向承包方支付合同款30%：运营一年后发包方向承包方支付合同款30%：运营二年后发包方向承包方支付合同款30%；项目质保期结束后发包方向承包方支付合同款10%：，2、发包方承包方双方经协商一致同意：发包方收到建设单位的相应进度拨款后，再按照本协议约定的数额向承包方支付相应的进度款，如因建设单位未能按时向发包方支付款项，造成发包

5、方逾期付款的，发包方不承担任何违约责任。承包方承诺其已经知晓并同意该条款，并认可该等付款安排是在发包方承包方双方统筹考虑后在平等协商下确定的，并不构成对承包方的单方不公平。3、承包方全面、清晰地理解和认识合作项目及其全部收益来源并依赖于建设单位的付款并自愿承担相应的资金结算风险：若发包方未收到建设单位的工程款，承包方不向发包方收取或主张任何款项。4、如因本工程的建设单位不履行、不完全履行或迟延履行施工合同义务导致发包方不履行、不完全履行或迟延履行本协议约定义务的，承包方在此表示理解并承诺：前述情况，不视为发包方违约，承包方不追究发包方违约责任，双方共同努力促使建设单位履行施工合同或追窕其相应贡

6、任。第八条安全责任和安全纪律1、安全责任承包方必须严格按照供电施工安全管理规定进行施工，市视施工现场作业安全，认真执行“安全第一、预防为主”的方针，并对劳务人员进行经常性的安全教育。严格按照施工技术安全规则操作，遵守安全生产的各项规堂制度，杜绝违章作业，确保安全生产，避免发生事故。在施工中，遇有地下管道、压力容器、易燃易爆品、有毒有害物体等情况，需要特殊防护时，承包方必须按设计要求，采取可靠防护措施，确保施工安全。2、安全纪律承包方必须指定一名安全责任人，负责施工过程的安全监督。进入现场必须戴好安全帽，并正确使用劳动保护用品。凡2米以上的悬空，高空作业无安全设施的必须系好安全带，扣好保险扣。严

7、禁高处作业时往下乱抛杂物，严防材料和工具等物件掉落。各种电动机械，设备，作业后必须切断电源，.使用工种不准随便乱动用。未经相关人员批准，不准隙意拆除安全设施和安全装置。未经教育不得上岗，无证不得操作，非操作人员严禁进入危险区域。必须遵守安全操作规程，听从指挥，特种作业须持证上岗。严禁酒后作业电焊/气焊人员应严格遵守规程执行动火许可证制度，不准在易燃物附近电/气焊作业。严禁乱接电源，非专业电工不准私F1.接驳电源。承包方施工必须配备专职安全监督人员，出现一切安全事故后果由发包方承包方双方协商解决。严禁乱倒垃圾杂物，施工结束后必须将垃圾带出发包方公司。第九条违约责任；1、发包方管理人员发现承包方的

8、人员中有违反上述规定或发包方其他制度的，有权拒绝其入场。2、承包方的人员严重违反相关规定，发包方有权要求承包方停工整改，一切后果由承包方承当。3、承包方向发包方承诺按照合同约定进行施工，并在竣工验收达标后的1年内承担工程质量责任。4、发包方向承包方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。若发包方未按照合同约定履行款项支付，承包方有权停工,因此造成一切损失由发包方承担。第十条争议解决凡因本合同发生的或与本合同有关的一切争议，合同双方一致同意提请甲方所在地法院诉讼解决；第十一条合同生效与终止本合同F1.发包方、承包方双方签章之口起生效，发包方、承包方双方工程费用结算完毕即告终止。第十二条合同份数本合同一式贰份，发包方承包方双方各执一份，具有同等法律效力。第十三条其他合同中未尽事宜，发包方、承包方双方协商解决。发包方：（公章）承包方：（公章）地址：地址：法定代表人：法定代表人：日期：日期：