2024版国家基本建设建设工程施工合同.docx

《2024版国家基本建设建设工程施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2024版国家基本建设建设工程施工合同.docx（8页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、2024版国家基本建设建设工程施工合同合同编号：甲方：乙方：鉴于甲方为项目业主，依据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法及有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方提供的施工服务事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：1.2 2工程地点：1.3 工程规模：1.4 工程内容：1.5 工程预算：1.6 工程质量标准：二、合同金额1.1 本合同施工项目的合同金额为人民币（大写）：元整（小写）：元。2. 2甲方按本合同约定的付款方式及时支付乙方合同价款。三、施工期限2.1 工程开工日期：3. 2工程竣工日期：3. 3工期延误：如非乙方原因导

2、致工程延期，乙方不承担因此产生的任何责任。四、施工质量3.1 乙方应严格按照国家及行业相关标准、规范和设计文件要求进行施工。4. 2乙方应保证工程质量，确保工程一次性验收合格。4.3乙方在施工过程中应确保工程安全，采取必要的安全防护措施。五、材料供应5.1 甲方负责提供施工所需的上耍材料、设备，并确保材料质量。5.2 甲方应按时供应材料，确保工程正常进行。六、付款方式6.1 甲方按工程进度支付乙方工程款，具体支付方式为：6.2 甲方支付工程款时，应提供相应的付款凭证。七、违约责任7.1乙方未按合同约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：7.2甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付滞纳

3、金，滞纳金计算方式为：八、争议解决8.1 对于本合同的解释或履行发生的任何争议，双方应通过友好协商解决。8.2 如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9. 2本合同自双方签字（或盖章）之口起生效，至工程验收合格且乙方提交完整的工程资料之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表（签名）：代表（签名）：签订日期：签订日期：多方为主导时的，附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1. 1甲方变更如甲方在合同签订后需对工程进行变更，包括但不限于工程规模、工程内容、工程预算等，甲方应提前书面通知乙方，并经乙方同意后方可进行变更。变

4、更导致的合同价款调整及工期延长等事项，双方应另行协商确定。1.2 甲方延期如甲方因特殊原因需延长工程竣工日期，甲方应提前书面通知乙方，并经乙方同意后方可延期。甲方应承担因延期导致的乙方损失，具体损失赔偿金额双方应另行协商确定。1.3 甲方提前竣工如甲方要求提前完成工程，乙方应根据甲方要求调整施工计划，并采取必要措施确保工程质量。提前竣工导致的合同价款调整及乙方损失等事项，双方应另行协商确定。1.4 甲方解除合同甲方在合同履行过程中有权解除合同，但应提前书面通知乙方。甲方解除合同的，应支付乙方合同解除前的工程款，并按照乙方已完成的工程量支付相应的违约金。二、乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方

5、质量保障乙方应保证施工质量，如工程验收不合格，乙方应按照甲方的要求无偿修复或拆除不合格部分，并承担因质量问题导致的甲方损失。2. 2乙方工期保障乙方应保证按合同约定的工期完成工程。如乙方原因导致工期延误，乙方应支付甲方违约金，违约金计算方式为：每延误一天，乙方应支付合同价款的千分之二的违约金。2.2 乙方材料和设备乙方应按照合同约定使用甲方提供的材料和设备。如乙方使用非甲方提供的材料和设备，需提前书面通知甲方，并经甲方同意。如乙方未经甲方同意使用非指定材料和设备，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。2.3 乙方保密乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密和机密信息予以保密，未经甲方同意不

6、得向任何第三方披露。如乙方逑反保密义务，甲方有权要求乙方支付违约金，并承担因此导致的甲方损失。三、第三方中介时的附加条款及说明3.1第三方中介职责如合同履行过程中涉及第三方中介，包括但不限于监理、设注、检测等，中介方应按照合同约定履行相应职责，并对其提供的服务质量承担责任。3. 2第三方中介费用中介方的费用由甲方承担，具体费用根据合同约定确定。如甲方逾期支付中介费用，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。3.3第三方中介解除合同如中介方在合同履行过程中未能履行其职责，导致甲方或乙方解除合同，中介方应承担相应的违约责任。3.4第三方中介保密中介方应对在合同履行过程中获得的甲方和乙方商业秘密和机

7、密信息予以保密，未经甲方和乙方同意不得向任何第三方披露。如中介方违反保密义务，甲方和乙方有权要求中介方支付违约金，并承担因此导致的甲方和乙方损失。一、附件列表：1 .工程设计图纸和技术规范2 .工程量清单和材料设备清单3 .施工组织设计和施工方案4 .工程验收标准和质量保证措施5 .安全生产措施和环境保护措施6 .工程进度计划和付款时间表7 .变更订单和补充协议8 .乙方资质证明和相关许可证9 .甲方授权书和乙方委托书10 .保密协议和知识产权保护协议二、违约行为及认定：1 .甲方未按约定时间支付工程款，认定为违约行为。2 .乙方未按约定质量标准完成工程，认定为违约行为。3 .乙方未按约定工期

8、完成工程，认定为违约行为。4 .甲方未按约定提供材料和设备，认定为违约行为。5 .乙方使用非指定材料和设备，认定为违约行为。6 .乙方未履行保密义务，泄露甲方商业秘密，认定为违约行为.7 .中介方未履行约定职责，认定为逑约行为。8 .任何一方未履行合同约定的其他义务，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1 .甲方：指合同中指定的项目业主。2 .乙方：指承担施工任务的单位或个人.3 .工程：指合同中约定的施工项目。4 .合同价款：指双方约定的工程总价。5 .工期：指双方约定的工程完成时间。6 .违约金：指违约方应支付给守约方的赔偿金。7 .质量保证措施：指乙方为保证工程质量所采取的措施。8 .安

9、全生产措施：指乙方为保证工程安全所采取的措施。9 .环境保护措施：指乙方为保护环境所采取的措施。10 .保密协议：指双方约定对合同履行过程中获得的商业秘密和机密信息予以保密的协议。四、执行中遇到的问题及解决办法:1 .工程进度延误：提前制定应对计划，合理调整施工安排，增派人力物力，确保工程按时完成。2 .材料设备供应不足：与甲方沟通，及时补充材料设备，确保工程正常进行。3 .工程质量问题：及时整改，按要求重:新施工，直至达到验收标准。4 .合同价款纠纷：严格按照合同约定履行义务，如有争议，通过协商或法律途径解决。5 .安全事故发生：立即启动应急预案，妥善处理，报告相关部门,追究贲任。6 .保密信息泄露：立即采取补救措施，追究逑约方责任，赔偿损失。五、所有应用场景I1 .适用于各类基础设施建设项口的施工合同。2 .适用于建筑工程、土木工程、装饰装修工程等。3 .适用于国有、民营、外资等各种所有制类型的项目业主。4 .适用于国内和国际工程承包项目。5 .适用于工程中介服务、监理、设计等第三方参与的项目。6 .适用于涉及知识产权保护、保密要求较高的项口。