口腔医院建设工程施工合同.docx

《口腔医院建设工程施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《口腔医院建设工程施工合同.docx（12页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、口腔医院建设工程施工合同发包方（甲方）：名称：口腔医院名称】法定代表人：姓名地址：医院地址联系电话：电话号码电子邮箱：邮箱地址承包方（乙方）：名称：建筑工程公司名称法定代表人：姓名地址：公司地址联系电话：电话号码电子邮箱：邮箱地址依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就口腔医院建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1.*工程名称*：口腔医院建设工程名称）2 .*，工程地点*：工程具体地点3 .*工程内容*：-本工程为口腔医院建设工程，包括但不限于医院主体建筑的新建（或改建、扩建）工程，涵盖建筑结构工程（基础

2、工程、主体结构工程等）、建筑装饰装修工程（室内外堵面、地面、天花板装修等）、建筑安装工程（电气系统、给排水系统、暖通系统、消防系统等安装工程）以及与口腔医院功能相适应的特殊设施设备的安装工程（如口腔诊疗设备的配套设施安装等）。-具体工程内容以本合同附件一工程范围及工程量清单为准，该清单详细列出了各项工程内容、工程量、工程规格及要求等内容，是本合同的组成部分。4 .”工程立项批准文号*：如有，填写立项批准文号5 .*资金来源*：说明资金来源，如自筹资金、银行贷款等二、工程承包范围乙方承包的工程范围为上述工程内容中的全部工作内容，包括但不限于施工图纸范围内的工程施工、材料设备采购、工程质量保修等工

3、作。V、合同工期1.*开工日期*：具体开工日期,以甲方下达的开工令为准。2 .*竣工日期*：具体竣工日期,自开工日期起计算，总工期为凶日历天。3 .*，工期延误*，：-因以下原因造成工期延误，经甲方书面确认后，工期相应顺延：- 甲方未能按合同约定提供图纸及开工条件：- 甲方未能按约定口期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；- 设计变更和工程量增加I：- 一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时：- 不可抗力；- 其他非乙方原因导致的工期延误情况。-乙方应在上述情况发生后凶天内，就延误的内容向甲方提出书面报告，甲方应在收到报告后凶天内予以确认并答复乙方。若甲方逾期未答复，

4、则视为同意顺延工期。四、质量标准工程质量标准：达到国家现行的工程质量验收规范合格标准，同时满足口腔医院特殊的医疗功能和卫生标准要求。乙方应确保工程质量符合相关标准，如因工程质量问题导致的任何损失由乙方承担。五、合同价款1 .本工程合同价款为人民币凶元（大写：大写金额）。2 .本合同价款采用以下第具体计价方式种计价方式：- 固定总价合同：合同价款在本合同约定的风险范围内固定不变，不因任何因素（包括但不限于市场价格波动、政策调整等）而调整。但因设计变更、工程洽商导致工程量增减超过本合同约定范围的部分，按照本合同约定的计价方法进行调整。- 固定单价合同：根据本合同附件一工程范围及工程量清单中的单价为

5、准，工程量按照实际完成的合格工程量计算，工程总价款为单价乘以实际工程量。单价在合同履行期间保持不变，不因市场价格波动等因素而调整，但因设计变更、工程洽商导致工程内容变化的部分，按照本合同约定的计价方法进行调整。- 可调价格合同：合同价款根据双方约定的调整因素（如主材价格波动超过一定幅度、国家政策调整等）进行调整。调整方法为详细说明调整方法，如按照工程造价管理部门发布的价格调整文件进行调整等卜六、组成合同的文件1 .本合同协议书；2 .中标通知书（如有）：3 .投标书及其附件（如有）；4 .本合同专用条款：5 .本合同通用条款；6 .标准、规范及有关技术文件：7 .图纸；8 .工程量清单：9 .

6、工程报价单或预算书；10 .双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同协议书为准，其次按照专用条款、通用条款、标准规范、图纸、工程量清单、报价单或预算书的顺序解释。七、双方一般权利和义务（一）甲方权利和义务1.*权利*- 有权对工程进度、质量、安全等进行监督检查，要求乙方按照合同约定和相关标准进行施工。- 有权对乙方的施工组织设计和施工方案进行审查并提出意见。- 在乙方不履行或不完全履行本合同约定的义务时，有权要求乙方采取补救措施、承担违约责任直至解除本合同。2.*义务*- 按合同约定向乙方支付工程款项。- 在开工前提供

7、施工场地及施工所需的水、电、通讯等条件，保证施工期间的连续供应。- 负责办理工程施工所需的相关手续（如施工许可证等），协调施工现场周边关系，确保施工顺利进行。- 组织设计单位、监理单位和乙方进行图纸会审和技术交底。（二）乙方权利和义务1.*权利*- 有权要求甲方按照合同约定支付工程款项，并在甲方未按时支付时，按照合同约定收取逾期违约金或暂停施工（在符合法律法规规定的前提下）。- 在符合合同约定和相关法律法规的前提下，有权对施工组织设计和施工方案进行优化调整，但应书面通知甲方并获得认可。- 在甲方未按照合同约定提供施工条件或履行其他义务时，有权要求甲方履行义务，并在甲方逾期不履行时，要求甲方承担

8、违约责任直至解除本合同。2*义务*- 按照合同约定的工程承包范围、工期、质量标准等要求进行施工，确保工程质量和进度。- 遵守国家和地方有关工程建设的法律法规、规范标准，执行甲方和监理单位的指令，接受甲方和监理单位的监督检查。- 负责施工现场的安全管理工作，承担施工期间的安全事故责任，采取必要的安全防护措施，确保施工人员和周边人员的安全。- 做好施工过程中的环境保护工作，遵守环境保护相关法律法规，减少施工噪音、粉尘等对周边环境的污染。- 负责施工过程中的工程资料收集、整理和归档工作，工程竣工后向甲方提交完整的竣工资料和竣工报告。八、工程变更1 .甲方有权根据实际情况对工程进行变更，但应提前凶天书

9、面通知乙方。变更通知应包括变更的内容、范围、变更工程量及变更的工程价款调整方式等内容。2 .乙方应在收到甲方变更通知后凶天内，向甲方提交变更工程价款的报告，经甲方审核确认后作为工程价款调整的依据。若乙方未在规定时间内提交变更工程价款的报告，则视为乙方同意按照甲方提出的变更工程价款调整方式进行调整。3 .因工程变更导致合同价款调整的，按照以下原则进行调整：- 合同中有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；- 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；- 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方提出适当的变更价格，经甲方审核确认后执行。九、工程价款支付1.*预

10、付款*-甲方应在本合同签订后的凶个工作日内，向乙方支付工程预付款，预付款金额为合同价款的X%，即人民币凶元（大写：大写金额）。-乙方应在收到预付款后向甲方开具合法有效的预付款收据。2. *进度款*- 乙方应每月具体门期向甲方提交当月已完工程进度报告及工程价款支付申请，甲方应在收到后凶个工作日内进行审核确认。- 甲方按照经审核确认的当月已完工程价款的X%向乙方支付工程进度款，但应扣除已支付的预付款和应扣回的其他款项（如有）。- 工程进度款支付至合同价款的X%时，甲方停止支付进度款，待工程竣工雍收合格后进行结算支付。3. “，竣工结算款*-工程竣工并经甲方验收合格后，乙方应在凶天内提交竣工结算报告

11、及完整的结算资料，甲方应在收到后凶天内进行审核确认。-经双方确认的竣工结算价款扣除已支付的工程款项（包括预付款和进度款）后的余额为竣工结算款，甲方应在结算确认后的凶个工作口内支付给乙方。4. *，质量保修金*-甲方从竣工结算款中预留合同价款的X%作为质量保修金，即人民币凶元（大写：大写金额D。-质量保修金在工程质量保修期届满后，如无质量问题，甲方应在凶个工作H内一次性无息返还给乙方。十、竣工验收1 .工程竣工后，乙方应提前X天向甲方提交竣工验收申请报告，并提交竣工资料（包括但不限于工程竣工图、施工过程中的各项技术资料、质量检验报告等）。2 .甲方应在收到乙方的竣工验收申请报告后凶天内组织设计单

12、位、监理单位和其他相关单位进行竣工验收。3 .如竣工验收合格，甲方应在验收合格后的凶天内签署竣工验收报告：如验收不合格，乙方应按照甲方和验收单位提出的整改意见进行整改，整改费用由乙方承担，整改完成后重新申请竣工验收，宜.至验收合格。十一、质量保修1 .本工程质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算，质量保修期为具体保修年限年。2 .质量保修范围包括本合同约定的工程承包范围内的全部工程内容。在质量保修期内，乙方应按照国家有关法律法规和合同约定承担质量保修责任，免费对工程出现的质量问题进行维修、更换等处理。3 .甲方在质量保修期内发现工程质量问题时，应及时通知乙方，乙方应在接到通知后的凶小时内到达现

13、场进行处理。如乙方未在规定时间内到达现场或未能及时解决质量问题，甲方有权自行或委托第三方进行维修，所发生的费用从质量保修金中扣除，如质量保修金不足以支付的，乙方应补足差额部分。十二、违约责任1 .若甲方未按照本合同约定支付工程款项，每逾期一H,应按照未支付金额的X%向乙方支付违约金；逾期超过X口的，乙方除有权要求甲方支付拖欠的工程款项和违约金外，还有权暂停施工或解除本合同，并要求甲方赔偿乙方因此遭受的损失，包括但不限于窝工损失、材料设备积压损失、预期利润损失等。2 .若乙方未按照本合同约定的工期、质量标准、工程承包范围等要求进行施工，应承担违约贡任。- 如因乙方原因导致工期延误，每逾期一口，乙

14、方应按照合同价款的X%向甲方支付违约金：如工期延误给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方因此遭受的全部损失。- 如工程质量不符合合同约定的标准，乙方应负责无偿返工直至达到合同约定标准，同时按照合同价款的X%向甲方支付违约金；如因工程质量问题给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失。- 如乙方未按照合同约定的工程承包范围进行施工，乙方应按照未完成工程部分的价款的凶倍向甲方支付违约金，并承担因未完成工程部分给甲方造成的全部损失。3.任何一方违反本合同约定的其他条款，应向对方支付违约金人民币凶元，并赔偿对方因此遭受的全部损失。若违约行为构成对法律法规的违反，违约方还应承担相应的法律责任。十三、争议解决1 .本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用具体法律法规，如中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法等。2 .双方在履行本合同过程中如发生.争议，应首先通过友好协商解决：协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十四、其他条款1 .本合同自双方签字（或盖章）之口起生效。2 .本合同一式凶份，甲乙双方各执凶份，具有同等法律效力。3 .本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：法定代表人（签字）：签订日期：年_JJ一日乙方（盖章）：法定代表人（签字）：签订日期：年_月_H