《2024版砌筑堡坎施工协议书.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2024版砌筑堡坎施工协议书.docx(7页珍藏版)》请在课桌文档上搜索。
1、2024版砌筑堡坎施工协议书合同编号:协议书甲方:乙方:一、工程概况1. 1工程名称:1.2 工程地点:1.3 工程规模:1.4 工程内容:1.5 工程质量标潴:二、合同价格2.1本工程合同总价为人民币(大写):元整(小写):元。2. 2合同价格包含:人工费、材料费、机械使用费、交通费、管理费、利润及风险费用等。2. 3合同价格一经确定,除非双方协商一致或法律法规变化,否则不得调整。三、合同工期3.1合同约定的工期为天。3. 2工期自双方签订合同之日起计克,至工程验收合格之日止。3. 3乙方应按合同约定的工期完成工程,如有延误,应承担相应的逑约奏任。四、质量与验收4. 1乙方应按照约定的质量标
2、准完成工程,并承担工程质量的责任。5. 2工程验收合格后,乙方应按照约定进行保修。3甲方应按照约定及时对工程进行检查和验收,如有问题,应及时通知乙方进行整改。五、支付方式5.1 甲方按照工程进度和质量情况,分阶段支付乙方工程款。6. 2支付方式为:5.3甲方支付工程款时,有权扣除乙方应承担的质量保证金。六、违约责任7. 1乙方未按照约定完成工程,甲方有权解除合同,并要求乙方承担违约责任。8. 2甲方未按照约定支付工程款,乙方有权解除合同,并要求甲方承担违约责任。七、争议解决7.1 对于因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,双方应友好协商解决。7.2 如协商不成,任何一方均可向工程所在地
3、的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本协议自双方签字(或盖章)之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。8.2本协议未尽事宜,可另行协商补充。甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.1.甲方变更条款:如甲方因特殊情况需变更工程内容、规模、质量标准等,应提前书面通知乙方,并经乙方同意后方可进行变更。变更导致的合同价格调整,按照双方协商确定的方式处理。1.2 甲方延期条款:如甲方原因导致工程延期,甲方应承担因此产生的乙方窝工费、材料价格上涨等额外费用。具体费用根据实际情况双方协商确定。1.3 甲方解除合同条款:如甲方原因解除合
4、同,甲方应支付乙方合同总价款的30%作为逑约金。同时,甲方应承担因解除合同给乙方造成的损失。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明1. 1乙方质量保障条款:乙方应按照约定的质量标准完成工程,并承担工程质量的贲任。如工程出现质量问题,乙方应在接到甲方通知后7天内进行整改,直至符合约定的质量标准。2. 2乙方进度保障条款:乙方应按照约定的工期完成工程。如乙方原因导致工程延期,乙方应承担因此产生的甲方损失。具体损失根据实际情况双方协商确定。2.3乙方解除合同条款:如乙方原因解除合同,乙方应支付甲方合同总价款的20%作为违约金。同时,乙方应承担因解除合同给甲方造成的损失。三、当有第三方中介时,增加的
5、多项条款及说明3. 1第三方中介职责条款:第三方中介应负责协调甲方、乙方之间的合同履行事宜,确保合同的顺利实施。如因第三方中介原因导致合同履行出现问题,第三方中介应承担相应的贲任。3. 2第三方中介费用条款:第三方中介的费用由甲方承担。如双方另有约定,从其约定。第三方中介费用包括但不限于中介服务费、差旅费、通讯费等。3. 3第三方中介解除合同条款:如第三方中介原因解除合同,第三方中介应承担因此给甲方、乙方造成的损失。具体损失根据实际情况双方协商确定。一、附件列表:1 .工程设计图纸和技术规范2 .材料质量标准和要求3 .施工方案和施工进度计划4 .工程量和工程质量险收标准5 .合同价款明细表6
6、 .支付凭证和工程进度报告7,保修条款和保修范围8 .安全事故应急预案9 .环境保护和安全生产措施10 .变更协议和延期协议二、违约行为及认定:1 .甲方未按约定支付工程款,认定为违约行为。2 .乙方未按约定工期完成工程,认定为违约行为。3 .乙方工程质量不符合约定,认定为违约行为。4 .甲方未按约定提供施工条件,认定为违约行为。5 .甲方变更工程内容未协商一致,认定为违约行为。6 .乙方未按约定使用合格材料,认定为违约行为。7 .第三方中介未履行协调职货,认定为违约行为。三、法律名词及解释,1.砌筑堡坎工程施工协议书:双方约定工程内容、价格、工期、质量等事项的合同文件。8 .违约金:违约方按
7、照合同约定向守约方支付的赔偿金。9 .工程质量:工程满足设计文件、技术规范和合同约定的程度。10 工期:双方约定的完成工程的期限。11 保修:乙方在工程验收合格后,对工程一定期限内出现的质量问题进行修复。12 第三方中介:协助甲方、乙方履行合同职贡的中间机构。四、执行中遇到的问题及解决办法:1 .工程进度延误:乙方应采取措施加快进度,如有必要,可协商延长工期。2 .工程质量问题:乙方应及时整改,直至符合质量要求。3 .支付争议:查看合同价款明细表,参照支付凭证和工程进度报告,协商解决。4 .设计变更:双方签订变更协议,明确变更内容和价款调整。5 .安全事故:立即启动安全事故应急预案,按法律法规和合同约定处理。6 .环境保护和安全生产:严格遵守相关法律法规,采取相应措施。五、所有应用场景:1 .甲方为砌筑堡坎工程项目业主,乙方为施工单位。2 .双方签订砌筑堡坎工程施工协议,明确工程内容、价格、工期等。3 .第三方中介协助甲方、乙方履行合同职责,协调双方关系。4.工程实施过程中,按照设计图纸、技术规范和合同约定进行施工。5.工程验收合格后,乙方进行保修,确保工程质量。6 .工程实施过程中,如需变更或延期,双方签订相应协议。7 .工程实施过程中,如需调整合同价款,双方签订补充协议。8 .工程实施过程中,发生安全事故或环境保护问题,按应急预案处理。
链接地址:https://www.desk33.com/p-1794129.html