北京市建设工程委托监理合同示范文本模板.docx

《北京市建设工程委托监理合同示范文本模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《北京市建设工程委托监理合同示范文本模板.docx（24页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、BF一2025一*北京市建设工程委托监理合同（征求意见稿）发包人：监理人：项目名称：说明1 .本合同为示范文本，由北京市住房和城乡建设委员会、北京市市场监督管理局共同制定，适用于北京市房屋建筑和市政公用工程等工程监理项目，供工程建设单位和监理单位签订委托合同时参照使用。合同双方对合同内容的准确性、完整性及适用性承担责任。2 .双方当事人应当结合具体情况选定合同文本的选择性条款。“口”后为待选内容，以划“方式选定；划线处应当以文字形式填写完整，对于实际情况未发生或未作约定的，请在划线处打“/，以示删除或不适用。3 .本合同使用中文书写、解释和说明。如合同条款约定使用两种及以上语言文字时，应当以中

2、文为准。与本合同有关的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效,收件人应当签收或回复。4 .词语定义除根据上下文另有意义或本合同条款另有约定外，合同中的下列名词和用语具有如下含义：(1) “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。(2) “发包人”是指委托监理与相关服务的当事人，及其合法的承继人或受让人。(3) “监理人”是指具备相应资质提供监理与相关服务的当事人及其合法的承继人。(4) “承包人”是指在工程范围内与发包人签订施工合同的当事人，及其合法的承继人。当监理人在勘察、设计等阶段提供相关服务的，承包人包括与发包人签订勘察、设计等有关合同的当事人，及其合法的承继人。(5)

3、 “监理”是指监理人根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段及缺陷责任阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定及合同约定职责的服务活动。(6) “相关服务”是指监理人按照合同约定提供的施工阶段监理以外的其他服务,包括勘察、设计、工程保修期提供的服务等。(7) “项目监理与相关服务机构”是指监理人派驻本工程负责履行合同的组织机构。(8) “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权的全面负责履行合同、主持项目监理与相关服务机构工作的注册监理工程师。(9) “发包人代表”是指由发包人任命的，在

4、委托授权范围内代表发包人行使合同约定的权利并履行约定义务的委托代理人。(10) “酬金”是指监理人履行合同义务,发包人按照合同约定给付监理人的金额。包括监理酬金、相关服务酬金、变更酬金、奖励金额、补偿费用及合同约定的其他酬金。(11) “签约酬金”是指签订合同时合同中写明的报酬总金额，包括签约监理酬金和签约相关服务酬金。(12) “监理酬金”是指监理人按合同约定完成监理工作内容，发包人按照合同约定给付监理人的金额。(13) “相关服务酬金”是指监理人按合同约定完成合同条款2.2.2项约定相关服务内容，发包人按照合同约定给付监理人的金额。(14) “变更酬金”是指发包人按照合同条款第10条约定给

5、付监理人的金额。(15) “补偿费用”是指发包人没有按照约定提供相应的房屋、设备、设施时应当支付给监理人的补偿费用。(16) “奖励金额”是指监理人在服务过程中提出的合理化建议或其他监理工作使发包人获得效益的，发包人给予监理人的奖励。(17) “一方”是指发包人或监理人；“双方”是指发包人和监理人；“第三方”是指除发包人和监理人以外的有关方。(18) “书面形式”是指信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。(19) “监理与相关服务期限”是指合同中约定的监理人提供监理与相关服务的期限。(20) “天”除特别指明外均指日历天，指一天零时至二十

6、四时的时间。(21) “不可抗力”是指发包人和监理人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和合同条款约定的其他情形。(22) “联合体”是指两个以上监理企业组成一个联合体，以一个监理人的身份提供监理与相关服务的当事人。北京市建设工程委托监理合同发包人：统一社会信用代码：法定代表人:住所：邮政编码：开户银行：账号：联系人：电话：传真：电子邮箱：监理人：统一社会信用代码：法定代表人:资质证书名称：资质证书编号：住所：总监理工程师姓名：身份证号码：总监理工程师注册编号：邮政编码：开户银行：账号：联系人：电话：

7、传真：电子邮箱：根据中华人民共和国民法典中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1. 3工程规模：1.4工程概算(估算)投资额或建筑安装工程费： 工程估算投资额： 工程概算投资额： 建筑安装工程费：第二条监理与相关服务范围2.1监理与相关服务的工程范围：2. 2监理与相关服务内容：2. 2.1监理内容：3. 2.L1监理人根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同约定，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的

8、关系进行协调，并履行法定的及合同约定的建设工程安全生产管理职责。具体监理内容包括：(1)编制监理规划及监理实施细则。参加由发包人主持的图纸会审和设计交底会议、工地会议。主持监理例会，主持或参加专题会议。(2)审查施工组织设计。审查施工进度计划。签发开工令、工程暂停令和复工令。检查施工承包人安全生产管理制度及组织机构和人员资格、人员配备情况、试验室情况。审核施工分包人资质条件。(3)检查施工承包人工程质量。审查材料、构配件、设备质量证明文件，并按规定对工程材料进行抽检。审查新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及验收标准。查验施工测量放线成果。发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包

9、人整改并报发包人。验收隐蔽工程、分部分项工程。(4)审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报发包人审核、批准。审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项。审查施工承包人提交的竣工结算申请并报发包人。（5）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；编制、整理工程监理归档文件并报发包人。（6）根据法律法规、规范、规程及合同约定的其他委托事项。1. 2.L2在缺陷责任期内定期回访，调查和确认缺陷原因及责任，检查缺陷修复质量。2. 2.1.3其他内容：2.2.2相关服务内容： 勘察阶段：

10、设计阶段： 工程保修期阶段：第三条监理与相关服务依据3. 1监理依据：（1）适用的法律、法规及部门规章；（2）与工程有关的标准；（3）工程设计文件及其他有关文件；（4）发包人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同；（5）监理技术标准和要求（附件一）；（6）国家及本市监理服务规范、规程。双方可根据工程的行业特点，补充约定具体监理依据：3.2 相关服务依据：第四条签约酬金签约酬金（大写）：元（）,包括：3.3 签约监理酬金：4. 2签约相关服务酬金：酬金明细详见附件二监理与相关服务报价清单。第五条期限4.2 施工阶段监理期限：自一年月日起，至一年月日止；共计一天。4.3 缺陷责任期服务期限：自工程

11、通过竣工验收之日起个月。4.4 相关服务期限：第六条发包人的义务6.1告知发包人在监理人实施监理前应当将监理的范围、内容、总监理工程师姓名及其授予监理人的权限等，书面通知承包人。如有变更，应当及时通知承包人。6.2提供资料6.2.1发包人应当免费向监理人提供与工程有关的资料，包括：。在合同履行过程中，发包人应当及时向监理人提供与工程有关的最新资料。6.2.2发包人要求采用国外规范和标准进行监理时，应由发包人负责提供该规范和标准的外国文本和中文译本。提供的时间：o份数：O其他要求：O6.3提供工作条件发包人应当为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。6.3.1发包人提供相应的房屋、设备、设施，

12、包括等，供监理人免费使用。如发包人没有按照上述约定提供相应的房屋、设备、设施的，应当按合同条款8.1.5项约定进行补偿。6.3.2发包人应当负责协调工程建设中的外部关系，为监理人履行合同提供必要的外部条件。6.4发包人代表发包人授权作为代表，负责与监理人联系。发包人应将其代表的职责书面告知监理人，当发包人更换发包人代表时，应当提前天通知监理人。6.5发包人意见或要求在合同约定的监理和相关服务工作范围内，发包人对承包人的要求应当通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。6.6答复发包人同意在天内，对监理人书面提交并要求作出决定的事宜给予书面答复。逾期未答复的，视为发包人认可。6.7支付发包人应当

13、按合同约定，向监理人支付酬金，否则应承担违约责任。6.8审批对于需要发包人审批的事项，发包人应在收到监理人的书面请求后一天内完成审批，发包人未按本合同约定期限完成审批也未提出异议的，视为发包人已经同意、确认或者批准。6.9保障监理人的权利发包人应当保证监理人为履行合同而正常行使合同约定的对工程的监督、管理相应权利。第七条监理人的义务7.1项目监理与相关服务机构和人员7.1.1 监理人应当组建能够满足本合同约定工作需要的项目监理与相关服务机构，配备必要的检测设备。项目监理与相关服务机构的主要人员应当具有相应的资格条件。7.1.2 合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应当保持相对稳定，以

14、保证监理工作正常进行。7.1.3 监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理与相关服务机构人员。监理人更换总监理工程师时,应当提前一天向发包人书面报告，经发包人同意后方可更换;监理人更换项目监理与相关服务其他监理人员，应当派遣具有相当资格与能力的人员替换，并通知发包人。7.1.4 监理人应当及时更换有下列情形之一的监理人员：(1)不能胜任岗位职责的。(2)严重违反职业道德的。(3)有严重过失行为的。(4)有违法行为的。(5)涉嫌犯罪的。(6)其他情形：o7.1. 5监理人应按发包人要求更换不能胜任本职工作的项目监理与相关服务机构人员。7.2履行职责监理人应当遵循职业道德准则和行为规范，严格按照

15、法律、法规、工程建设有关标准及规范、本合同约定履行职责。7.2.1 在合同约定的监理与相关服务范围内，发包人和承包人提出的意见和要求，监理人应当及时处置并回复。当发包人与承包人之间发生合同争议时，监理人应当协调发包人、承包人协商解决。7.2.2 当发包人与承包人就合同产生争议，一方申请仲裁或向人民法院起诉的，监理人应当提供必要的证明资料。7.2.3 监理人应当在授权范围：内，处理发包人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超出授权范围，应当以书面形式报发包人。在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报发包人批准时，应当在发出指令后的24小时内以书面形式报发包人。在涉及工

16、程延期天内和（或）金额万元内的变更，监理人不需请示发包人即可向承包人发布变更通知。7.2.4监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以更换。7.2.5总监理工程师应当将其授予监理工程师的权限书面通知承包人。7.3守法诚信监理人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因监理人违反法律而引起的任何责任。监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。7.4保险监理人应当按法律、法规规定，为派驻现场的监理与相关服务机构人员办理相关保险，保证现场监理人员的安全。7.5提交报告监理人应当按合同条款约定的种类、时间和份数向发包人提交监理与相关服务的报告。监理人应

17、当提交报告的包括:序号报告名称提供时间份数1监理规划2监理月报3专项报告7. 6文件资料在合同履行期内，监理人应当在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。8. 7使用发包人的财产监理人免费使用合同约定的由发包人提供的房屋、设备、设施。发包人提供的设备、设施属于发包人的财产，监理人应当妥善使用和保管，在合同终止时将这些设备、设施的清单提交发包人，并按本合同约定的时间和方式移交。在合同终止后，监理人应当在天内移交发包人免费提供的设备、设施，移交的方式和时间为：O第八条酬金与支付8.1酬金8. 1.1监理酬金的计价方式： 固定总价合

18、同，除合同约定的变更酬金以及其他应支付或补偿的费用外，监理酬金不随所监理工程的工程量变化而调整。当项目发生较大变化，监理的工程投资额变化超过时，监理酬金的调整方式：O 固定费率合同，监理酬金按照固定费率，根据监理工程的工程投资额变化调整。变更酬金以及其他应支付或补偿的费用按合同约定进行计量和计价。费率二签约监理酬金/（本合同第L4款约定的工程概算（估算）投资额或建筑安装工程费）X100%； 其他：O8. 1.2相关服务酬金的确定方式：o8.1. 3合同履行中发生变更时，变更酬金按合同条款第10条计算。9. 1.4奖励金额的确定方法：奖励金额=工程投资节省额奖励金额的比率奖励金额的比率为%o其他

19、奖励金额的计算方法：O8.1.5 发包人不提供或部分提供相应的房屋、设备、设施时的补偿费用：8.1.6 发包人要求监理人进行驻厂监理、外出考察、试验检测、咨询论证以及聘请相关专家时，相应费用不含在签约酬金之中，由发包人另行支付。具体的确定方式为：。8.1.7 2支付8. 2.1支付货币酬金均以人民币支付。8. 2.2首付款发包人应当在双方签订合同后天内向监理人支付首付款，首付款额度应不低于签约酬金的20%,具体额度为签约酬金的%（具体金额：元）。9. 2.3中期支付10. 2.3.1监理酬金监理酬金支付方式：按月向监理人支付监理酬金。具体约定：O口按季向监理人支付监理酬金。具体约定：O按工程进

20、度支付，具体约定：O其他：。8.2.3.2相关服务酬金支付方式：O8.2.3.3变更酬金支付方式：o8.2.3.4补偿费用的支付方式：o8.2.3.5奖励金额的支付方式：o8.2.3.6按合同条款第8.1.6项约定酬金的支付方式：o8.2.3.7竣工支付工程竣工验收时，发包人累计支付的酬金比例应当不少于合同约定酬金总和的90%o如发包人未按约定支付，监理人可不签署工程竣工验收及移交竣工文件。8.2.3.8支付申请监理人应在合同约定的每个周期结束后的7天内，以书面形式向发包人提交支付巾请书。支付申请书应当说明当期应付酬金和费用总额及细目、金额。支付报审表格式详见附表1。8.2.3.9支付时限发包

21、人应当在收到监理支付申请后14天内向监理人支付酬金。8.2.3.10监理人应在发包人每次付款的同时，向发包人提供合法有效的增值税发票。8.2.4有争议部分的付款发包人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后14天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应当按期支付，有异议部分的款项按第十六条约定办理。8.2.5结算工程竣工验收且竣工结算完成后天内，监理人提交结算价款申请，发包人收到申请后15天内一次性支付剩余监理与相关服务酬金。监理与相关服务结算的其他约定：o第九条违约9.1监理人的违约9.1.1监理人的违约情形（1）监理人明确表示或者以行为表明不履行合

22、同义务，或履行义务不符合约定。（2）监理人违反相关法律法规的规定，将监理与相关服务的任何部分转让或分包。（3）监理人违约的其他情形：o9.1.2监理人的违约责任（1）监理人违反合同约定，在一天内，拒绝改正的，发包人有权解除合同。（2）因监理人违反合同约定给发包人造成损失的，监理人应当赔偿发包人损失。赔偿金额最高不超过监理酬金总额。赔偿金额的确定方法：o监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。9.2发包人的违约9.2.1发包人的违约情形（1）明确表示或者以行为表明不履行合同义务，或履行义务不符合约定。（2）未按合同约定支付酬金。（3）发包人违约的其他情形：o9.2.2发包人的违约

23、责任（1）发包人违反合同的约定并造成监理人的经济损失，应当向监理人赔偿，赔偿金额的确定方法：o（2）发包人未能按期支付酬金的，应当支付逾期付款利息，逾期付款利息的计算方法：o逾期超过一天的，监理人可依据第11.2款解除合同。9.3免责条款因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担违约责任。因不可抗力导致合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。第十条变更10.1 变更情形10.1.1 合同履行中发生下述情形时，合同一方均可向对方提出变更请求，经双方协商一致后进行变更，监理酬金的调整方法在合同条款10.2款中约定。10.

24、1.1.1 因下述原因造成监理与相关服务期限延误，发包人应当延长监理与相关服务期限并增加监理酬金：（1）监理人按照合同约定或发包人的要求进驻现场后，因发包人原因不能按期开展监理工作。（2）监理或相关服务的全部或部分工作受到阻碍或暂停；以及工作暂停后，监理人进行善后工作以及恢复服务准备工作。（3）发包人未能按时提供技术资料导致监理人不能按期开展监理工作。（4）其他非监理人原因造成的监理服务期限延误。监理与相关服务延误的，监理人应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，监理人应收集和提交延误产生的原因、持续时间和资源投入情况以及相关证明材料，作为变更酬金的确认和支付依据。10.1.1.2合同条款2.2款

25、约定的监理与相关服务的工作内容发生变化。10.1.1.3变更的其他情形：O10.1.2合同签订后，因颁布新的或修订原有法律、法规、规范和标准等引发合同变更情形的，双方应当遵照执行。10. 2变更酬金计算在履行合同过程中发生合同条款10.1款中约定情形，发包人应向监理人支付变更酬金。变更酬金的确定方法为：11. 2.1合同履行中发生合同条款第10.1.1.1目约定的合同变更情形时：口变更酬金=（监理与相关服务增加天数X相应岗位监理人员的合同单价X相应岗位监理人员数量）（1+合同利润率）X（1+合同税率）。口变更酬金=监理与相关服务增加天数X（签约酬金委托监理合同签订时的监理与相关服务总天数）12

26、. 2.2因非监理人原因导致监理与相关服务内容变化，签约酬金应作相应调整，调整金额按照调整的内容占签约酬金工作范围内监理服务内容的比例计算，具体比例由双方根据调整的内容通过协商确定。13. 2.3合同履行中发生合同条款第10.L2项约定合同变更情形时，由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应当通过协商进行相应调整。14. 2.4工程概算（估算）投资额或建筑安装工程费或监理与相关服务内容未发生变化，工程提前竣工，不减少监理人酬金。15. 2.5其他变更的酬金确定方法：O第十一条合同生效、中止与终止16. 1生效发包人和监理人的法定代表人或其授权代理人在合同上签字并盖单位印章后合同生

27、效。17. 2中止履行与解除18. 2.1发包人发出通知（1）当监理人发生第9.Ll项情况时，发包人应当通知监理人限期改正。若发包人在发出通知后一天内没有收到监理人书面形式的合理解释，则可在一天内发出解除合同的通知，自通知到达监理人时合同解除。(2)在合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，发包人可以书面形式通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应当立即安排停止工作，并将开支减至最小。11.2.2监理人发出通知当发包人发生下列情况时，监理人可向发包人发出解除合同的通知，自解除通知到达发包人时合同解除，发包人应当将监理与相关服务的酬金支付至合同解除日。(1)发包人未按合同约定

28、支付酬金的，监理人可向发包人发出催付通知。发包人接到通知一天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向发包人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后一天内监理人仍未收到发包人应付酬金的，监理人可发出解除合同的通知。(2)暂停部分监理与相关服务且暂停时间超过天，监理人可发出解除合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作且暂停时间超过天，监理人可发出解除合同的通知。11.2.3双方协商一致在合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除合同或减免监理人的部分义务。在解除或减免之前，监理人应当作出合理

29、安排，使开支减至最小。因解除合同或减免监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应当由发包人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。11.2.4不可抗力导致合同中止或解除任何一方因不可抗力导致合同中止或解除的，可以免除违约责任，但应及时通知另一方，并在合理期间内出具因不可抗力导致合同不能履行的证明。在出现不可抗力的情况下，双方均采取适当措施减轻损失。任何一方因未采取措施或采取措施不当导致损失扩大的，应当对扩大的损失承担责任。11.3终止11.3.1下列条件之一成就时，合同权利义务即告终止：(1)按第112款约定双方解除合同。(2)监理人完成合同约定的全部工作。11.3.2合同

30、权利义务终止后，合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条款仍然有效。第十二条联合体12.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。12.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。12.3 3联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。第十三条保密双方不得泄露对方巾明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项及保密期限约定如下：发包人巾明的保密事项和期限：O监理人巾明的保密事项和期限：O第三方巾明的保密事项和期限：。第十四条著作权监

31、理人对其编制的文件拥有著作权。监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。如果监理人在合同履行期间及合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料,应当征得发包人的同意。第十五条合同文件解释顺序下列文件为本合同的组成部分,组成合同的下列文件彼此应当相互解释、互为说明。合同文件的解释顺序如下：（1）合同条款及补充协议（如有）。（2）技术标准和要求（附件一）。（3）监理与相关服务报价清单（附件二）。（4）拟投入监理与相关服务人员、设备计划、监理大纲及相关服务方案（附件三）。（5）组成合同文件的其他文件。第十六条争议解决本合同项下发生的争议，双方可以协商、调解解决。也可直接选择下

32、列第种方式解决：(I)提请仲裁委员会进行仲裁。(2)向工程所在地人民法院提起诉讼。第十七条其他约定17.1 合同一式份，具有同等法律效力，双方各执份。17.2 双方签订的补充协议与其他合同文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，以最新签署的为准。17.3 订立时间：年月日。17.4 订立地点：o17.5 双方均承诺，在本合同中留存的通讯联系方式为各自确认的合法有效联系方式。本合同履行或发生争议时，涉及到相关文件、通知或司法文书的送达均以各自在本合同中留存的联系方式、通讯地址为唯一合法有效联系方式、通讯地址。如联系方式、通讯地址发生变更时，变更一方应于变更事项发生后一天内告知对方，否则，因此

33、造成相关不利后果由变更的一方自行承担。第十八条补充条款(以下无正文)监理人：（盖章）法定代表人或其委托代理人：（签字）发包人：（盖章）法定代表人或其委托代理人：（签字）附表1：支付报审表监理与相关服务酬金支付报审表资料编号工程名称致：（建设单位）根据本监理合同约定，我方已完成了工作，建设单位应在一年月日前支付酬金共计（大写），（小写：），请予以审批。其中：（1）截至本次付款周期应当支付的酬金：元；（2）根据合同第9.1、9.2款确定的违约金和赔偿金：元；（3）根据合同第8.2.3.4项约定的补偿费用：元；（4）根据合同第8.2.3.5项约定应当支付的奖励金额：元；（5）根据合同第8.2.3.6

34、项约定应当支付的其他酬金：元；（6）根据合同第8.2.3.3项应当增加或扣减的变更金额：元；（7）根据合同应当增加和扣减的其他金额：元。附件： 已完工程量报表 工程竣工结算证明资料 相应支持性文件监理人（盖章）：总监理工程师（签字、加盖执业印章）：年月日审批意见：建设单位（盖章）：项目负责人（签字）：年月日附件一：监理技术标准和要求附件二：监理与相关服务报价清单附件三：拟投入监理与相关服务人员、设备计划、监理大纲及相关服务方案北京市建设工程委托监理合同（征求意见稿）的起草说明一、起草背景现行北京市建设工程监理合同（BF-2014-0206）（以下简称“监理合同2014版”）于2014年发布，在

35、我市建设工程监理行业使用十余年。为进一步规范北京市建设工程监理市场行为，创造公平、有序的市场环境，促进监理行业持续健康发展，市住建委在对北京市建设工程监理企业目前的生产经营现状、存在问题等情况进行充分调研后，会同北京市市场监管局编写了北京市建设工程委托监理合同（征求意见稿）。二、起草过程2023年10月，市住建委正式启动监理合同修订工作，邀请北京市建设监理协会、行业专家及各类市场主体进行座谈，调研监理行业招标投标和履约过程中遇到的重点难点问题，针对企业反映强烈、意见较为集中的问题进行了认真研究，寻求解决方案，在监理合同2014版基础上进一步完善了监理合同相关条款，于2024年10月底形成了新版

36、合同的征求意见稿。三、主要内容（一）精简合同构架，梳理条款逻辑将监理合同2014版的“合同协议书、合同通用条款、合同专用条款”等内容融合统一，并配套合同说明，使用更为便捷，逻辑更为清晰，操作性更强。（二）明确定义，清晰责任本次修编为合理区分“缺陷责任期服务和工程保修阶段服务”，将缺陷责任期的服务酬金含在监理酬金中，并明确缺陷责任期内的监理服务范围。（三）细化了监理酬金的计价方式经调研现行监理合同履约情况，本次修编将监理酬金的计价方式明确划分为固定总价、固定费率及其他等合同计价方式，并在合同中明确各方式的计算方法，合同双方在签订合同时可以选择使用。（四）明确服务费支付比例及时限，保障履约根据监理

37、行业目前现状,为解决部分项目监理酬金支付不到位的情况，对首付款支付、中期支付、结算支付的比例和期限进行具体约定，并保留合同使用者根据实际情况自行约定的权利，使支付条款适用于各类型资金性质的监理项目，既增加了发包人的自主权利，又保障了监理企业的权益。（五）梳理变更条款，解决监理服务期无偿延期等行业突出问题为了解决监理行业中监理服务期无偿延期问题，将“非监理人原因造成的监理服务期限延误”这一情况统一纳入变更情形。变更酬金的计算方式可按照延期时间计算变更酬金，也可按投入相应数量的监理人员成本费用加利润的方式计取变更酬金，有效解决监理服务期无偿延期这一行业突出问题，引导监理行业的健康良性发展。2025年1月2。日