建筑工程劳务施工合同.docx

《建筑工程劳务施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑工程劳务施工合同.docx（12页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、附件3:云南省公路工程劳务合作合同示范文本（征求意见稿）（2024年版）云南省交通运输厅制定1、本合同（示范文本）参照建设部、国家工商行政管理总局关于印发建设工程施工专业分包合同（示范文本）、建设工程施工劳务分包合同（示范文本）的通知（建市2003168号）制定。2、承包人与分包人应当参照本合同（示范文本）格式签订劳务合作合同。云南省公路工程劳务合作合同合同编号：（）工程项目：总包合同编号：工程承包人（专业或专项工程承（分）包人）：承（分）包合同编号：劳务合作人：依照中华人民共和国民法典中华人民共和国公路法交通运输部关于印发公路工程施工分包管理办法的通知（交公路规2024）2号）和云南省公路工

2、程施工分包管理实施细则（云交）等有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在（发包人全称，以下简称为“发包人”）与承包人签订的施工承包合同或专业（项）承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”）基础上，双方就劳务合作事项协商一致，订立本合同。1、劳务合作人情况单位名称：注册资金：注册时间：施工劳务资质证书编号：2、劳务合作工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：合作范围：提供劳务活动内容：3、劳务费用的结算支付3.1 劳务报酬3.1.1 本合同的劳务费用采用下列任何一种方式计算：（1）固定劳务报酬；（2）约定不同工种劳务的计时单价，按确认的工时计算；（3）约定不同工作成果的计

3、件单价，按确认的工程量计算。3.1.2本工程的劳务报酬，除本合同3.1.6规定的情况外，不再调整。3.1.3采用本合同3.1.1第（1）种方式计价的,劳务报酬共计元。3.1 .4采用本合同3.1.1第（2）种方式计价的，不同工种劳务的计时单价分别为：_单价为元；-单价为元；-单价为元；-单价为元；-单价为TTSo3.1.5采用本合同3.1.1第（3）种方式计价的，不同工作成果的计件单价分别为:-单价为元；-单价为元；-单价为元；-单价为元；-单价为yuo3.2 .6在下列情况下，固定劳务报酬或单价可以调整：（1）以本合同约定价格为基准，市场人工价格的变化幅度超过%,按变化前后价格的差额予以调整

4、；（2）后续法律及政策变化，导致劳务价格变化的，按变化前后价格的差额予以调整；（3）双方约定的其他情形：3.2工时及工程量的确认3.2.1 采用固定劳务报酬方式的，施工过程中不计算工时和工程量。3.2.2 采用计时单价劳务报酬方式的，由劳务合作人每日将提供劳务人数报工程承包人，并由工程承包人确认。3 .2.3采用计件单价劳务报酬方式的，由劳务合作人按月（或日）将完成的工程量报工程承包人，并由工程承包人确认。对劳务合作人未经工程承包人认可，超出设计图纸范围和因劳务合作人原因造成返工的工程量，工程承包人不予计量。4 .3劳务报酬的中间支付4.1.1 采用固定劳务报酬方式支付劳务报酬的，双方约定按下

5、列方法支付：（1）合同生效即支付预付款元；（2）中间支付:第一次支付时间为一年月日，支付元；第二次支付时间为一年月日，支付元；4.1.2 采用计时单价或计件单价方式支付劳务报酬的，双方约定支付方法为o3. 3.3本合同确定调整的劳务报酬、工程变更调整的劳务报酬及其他条款中约定的追加劳务报酬，应与上述劳务报酬同期调整支付。4、工期3.1 本劳务协议工期日历天，暂定自年月日开始至年月日结束。劳务合作人应按工程承包人安排的工作计划进场和退场，进、退场费用由方承担。3.2 在劳务合作人工作期限期满之前，如需终止合作，工程承包人应在期满前天书面通知劳务合作人。4. 3如需延长劳务合作人工作期限，工程承包

6、人应在期满前天书面通知劳务合作人。4. 4劳务合作人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误，工程承包人有权终止合同，也有权将本合同工程中的一部分工作交由他人完成或自行完成。在不免除本合同规定的劳务合作人责任和义务的同时，劳务合作人应承担由此所增加的一切费用。由于劳务合作人原因造成工期延误，劳务合作人应支付逾期交工违约金，逾期交工违约金为元。劳务合作人支付逾期交工违约金，不免除劳务合作人完成工程及修补缺陷的义务。5、材料物资和机械设备5.1 本工程所需主要材料由工程承包人提供。工程承包人提供的材料名称及允许损耗系数等见工程承包人供应材料计划（附件一）。劳务合作人应授权

7、专人领用材料，若累计领用量超出理论用量加允许损耗用量,材料款在劳务合作人当月劳务费结算时按上述材料的市场价加%的费用扣回。5.2 工程承包人提供的机械设备见工程承包人提供施工机具、设备一览表（附件二），劳务合作人应自带除工程承包人提供机械设备外的其他全部机具（不限规模），提供必要的辅助材料。工程承包人提供的机械设备劳务合作人应妥善使用和保管，损坏或丢失由劳务合作人负责赔偿。5.3 工程承包人提供的材料和机械设备到达工地或指定地点之后，发生的搬运、装卸、整理、清除等所有劳务工作由工程承包人根据需要决定是否由劳务合作人协助配合,如需要,由此发生的劳务工作量按本合同3.2计算。6、劳务作业人员管理1

8、. 1劳务合作人人员的劳动合同由劳务合作人与其签订，建立员工花名册并及时报送给工程承包人。各类社会保险等均由劳务合作人统一建立，并交纳费用。现场人员发生变化的，劳务合作人应当及时将调整后的花名册报送工程承包人。工程承包人将不定期进行核查，发现未订立劳动合同，查到一次即要求该人员停工并按规定办理上岗手续（签订劳动合同、上岗三级安全教育等），2天内未按规定办理上岗手续，即予以退场。发现未在员工花名册的人员，要求该人员停工，劳务合作人应当立即补充调整花名册报送工程承包人，2天内未按要求报送的，即予以退场。发现劳务合作人上述行为的，视为劳务合作违约，工程承包人有权要求劳务合作人支付违约金，违约金数额为

9、每人（次）元。6. 2劳务合作人提供的特种作业人员，应取得特种作业上岗操作证书。劳务合作人应对劳务人员进行岗前的业务培训和安全生产教育。7. 3劳务合作人法定代表人应书面授权一名委托代理人实际履行合同义务并作为有效签字人，并配备相应的管理人员，加强对劳务人员的管理。6. 4工程承包人根据分包人编制的工资字符标，通过农民工工资专用账户直接将工资支付到农民工本人的账户，并向分包人提供工资发放凭证。7. 5劳务合作人不得以任何理由和形式克扣员工工资，更不得发生员工向工程承包人追讨工资或有举报拖欠工资情况发生，若劳务合作人无理克扣或拖欠工资情况属实，视为劳务合作人违约，工程承包人在垫付员工应得工资后，

10、在劳务合作人劳务费用中扣除相关费用，并有权要求劳务合作人支付违约金，违约金数额为每次元。8. 6工程承包人不得以任何理由和形式克扣劳务合作人劳务费用，若工程承包人无理克扣或拖欠劳务合作人劳务费用，视为工程承包人违约，劳务合作人在垫付员工应得工资后，有权要求工程承包人支付违约金，违约金数额为每次元。7、劳务作业管理8.1 劳务合作人承担的工程内容，不得再行转包或分包，否则视为劳务合作人违约，由此引起的一切责任和损失均由劳务合作人负责。9. 2劳务合作人违反合同约定，工程质量未达到合同约定要求的，工程承包人有权终止合同，要求劳务合作人支付元的违约金，并且由此引起的一切损失由劳务合作人负责并赔偿工程

11、承包人的损失。8、安全管理9.1 劳务合作人应严格按施工方案和操作规程施工，因劳务合作人原因导致的安全事故，由劳务合作人向工程承包人承担全部责任。10. 2工程承包人的施工方案和现场指挥应符合安全施工要求，因工程承包人原因导致的安全事故，其责任与损失由工程承包人承担。11. 劳务合作人应配备专职安全员，协助并服从工程承包人进行安全管理。8.4劳务合作人应按规范标准设置安全防护设施和配备劳动保护设施，对投入的安全生产费用按照实用实报原则向工程承包人计取；若安全防护设施和劳动保护设施投入不足的，工程承包人可以要求劳务合作人整改，或者直接采取相关安全措施。如劳务合作人施工内容存在一定的危险性，劳务合

12、作人应购买意外伤害保险，工程承包人认为有必要的，有权先行代购，费用由劳务合作人承担。8.5劳务合作人的特种作业人员应持证上岗，证件复印件留工程承包人备查。8. 6因劳务合作人原因，导致发生安全事故和治安事件等，整改不力的，工程承包人有权终止本合同，并追偿损失。9、结算支付9.1工程承包人每月按本合同3.3约定进行劳务费用的结算和支付。9. 2工程承包人无故未按时支付劳务费用的，按同期中国人民银行贷款利率偿付给劳务合作人逾期付款违约金。9. 3合同双方应当依法纳税。劳务合作人因为税收抵扣向工程承包人申请出具相关手续的，工程承包人应当予以办理。10、附则9.1 1合同生效：本合同经双方签字盖章之日

13、起生效。9.2 2本协议发生纠纷时，当事人双方应及时协商解决。若协商不成时，应按以下第项解决：（八）向发包人申请调解处理；（b）建设单位不予调解处理的，可以向交通运输主管部门投诉；（C）向工程所在地的经济合同仲裁委员会申请仲裁，（d）向人民法院起诉。10. 3本合同一式份，双方各执正本一份，副本份。11. 6双方商定的补充条款：1.2.11、其他本合同未尽事宜，发包人与工程承包人签订总（分）包合同的相关条款已有的，按其办理，未涉及的，按照本工程合同文件的精神，双方协商解决。合同附件：一、 工程承包人供应材料、设备、构配件计划二、 工程承包人提供施工机具、设备一览表三、劳务合作人投入关键人员表工

14、程承包人：（盖章）劳务合作人：（盖章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）地址：地址：邮政编码：邮政编码：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：签订时间：签订时间：附件一工程承包人提供材料计划序号品种规格型号单位损耗系数%单价供应时间备注备注原则上以下主体工程的主要建筑材料应由工程承包人提供：(1)路基工程：钢筋、钢绞线、砂石、水泥；(2)路面工程：钢筋、水泥、沥青、砂石；(3)桥梁工程：钢筋、钢绞线、砂石、水泥、支座、伸缩缝；(4)隧道工程：钢筋、型钢、砂石、水泥、防水板；(5)安全设施及预埋管线：护栏使用主材、管材、线材；(6)绿化及环境保护设施：苗木(包括乔木、灌木)。附件二工程承包人提供施工机具、设备一览表序号品种规格型号单位数量供应时间备注备注工程承包人可不提供，由劳务合作人提供全部机械、设备，且不限制规模和数量。附件三劳务合作人投入关键人员表序号岗位或工种姓名身份证号劳动合同号到场时间备注