电力施工合同范本.doc

《电力施工合同范本.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电力施工合同范本.doc（26页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、电力施工合同范本 电力施工合同范本篇1发包方(甲方)：承包方(乙方)：签订地点：签订时间：_年_月_日依照中华人民共和国合同法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就_机场迁建工程施工供电线路工程施工事项协商一致，订立本合同，以供共同遵守。第一条工程概况工程名称：_机场迁建工程玉达线分支接处至_新_10线路安装工程工程地点：阿_地区_县境内第二条：承包范围和内容承包范围：新建_民用机场迁建10线路工程技施设计(玉其吾斯塘分)施工图纸内容中，_10供电线路玉达线分支接处至_新_航站区围界外(不包括围界外至中心变电站的电缆)线路路径中所涉及的，土地占有及使用、青

2、苗补偿，办理相关手续等一切费用。安装10千伏真空断路器及高计一台。按照_公司要求安装电费计量装置等。具体内容详见询价文件。第三条承包方式承包方式:本合同承包方式为包工包料。第四条工期条款1、本工程初定应在_年_月_日前工程完成。2、乙方必须按甲方的施工计划要求，编制分包项目的施工计划，经甲方核定后，按工期计划执行，确保按期和提前完成施工任务。3、若乙方工程工期与进度计划明显不符，甲方可要求乙方赶工，若乙方在收到甲方通知后7个工作日内无明显改进，或乙方无能力承担工程任务，甲方有权增派或改派其它施工单位，由此增加的承包价差由乙方承担，在乙方工程款中扣除。4、因遇大雨和人力不可抗拒的自然灾害，经甲方

3、签字认可，工期按实顺延。第五条合同价格及结算方式合同价款：本工程合同价款：为510000、00元(伍拾壹万元整)，(包干价)。除甲方认可的设计功能性设计变更外，包干价不做价格调整。第六条质量要求1、乙方承包项目的施工质量以询价前所发放的施工图纸及说明，施工方案，设计变更，技术交底，现行施工与验收规范，作为检查、抽检或验收的依据和标准。2、乙方必须服从甲方管理管理，严格按照以上约定的标准进行施工。工程质量要求达到国家或专业的质量检验标准及供电相关部门的验收标准。3、若乙方施工质量不符合要求造成返工，甲方有权责令乙方返工并承担延误工期的责任;造成严重质量问题的或多次返工的，甲方有权终止合同清退乙方

4、，并且今后不与乙方合作。造成甲方损失的，乙方必须负责赔偿及承担相关责任。第七条工程师：1、监理单位委派的工程师，姓名;范_，职务：总监理工程师代表，甲方委托的职权：现场全面管理。2、甲方单位委派的工程师，姓名：姬_;职务;工程师;职权;工程全过程的管理与协调。3、乙方项目经理，姓名;齐X;职务;项目经理。第八条甲方责任：1、乙方进场时，甲方应书面就公司制度、工地管理制度及具体管理人员名单向乙方交底;2、对工程质量、进度进行检查验收、办理变更登记、竣工结算手续及签证工作等。第九条乙方职责：1、负责此项工程的施工安全、工程质量、施工进度的具体管理工作和工程材料调拨，工程决算的上报2、在开工前向甲方

5、提供四措一案、作业指导书。3、必须按照国家及行业颁布的施工验收标准的要求组织施工。4、应接受甲方的监督和检查，并提供必要的协助。5、负责施工人员安全、生产技术的培训。6、负责工程项目的工作联系和工程项目施工人员进场的管理工作及竣工验收档案、工程决算和档案资料的归档工作。7、遵守发包人对项目统一管理的相关规定。8、如达不到承诺分阶段工期，每延误1000元违约金(壹仟元)。第十条安全文明约定1、人员进场必须做好安全教育工作，及时做好书面安全交底及安全措施工作，严格按照现行有关安全操作规程施工，执行公司和工地有关安全生产制度;2、施工现场乙方必须有专人负责安全管理和监控工作，及时做好安全自检与整改工

6、作;3、乙方自行负责工人的劳保用品、劳保福利及施工过程中工伤事故处理的一切费用;5、对于乙方雇用的工人的伤害或赔偿，应由乙方自行负责并保证甲方不负任何责任;6、由于乙方施工管理不善，造成任何第三方的损害，由乙方承担一切责任。第十一条工程设计变更1、设计变更施工中甲方需对原工程设计进行变更，应以书面形式(或其它正式方式)向乙方发出变更通知。乙方应按照甲方发出的变更通知及有关要求进行变更。因变更导致合同价款的增减及造成的乙方损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延;施工中乙方对图纸中的不明确部位应提前一周与甲方管理人员联系,不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失

7、，由乙方承担，延误的工期不予顺延。2、其他变更合同履行中甲方要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。第十二条保修事项：1、本工程保修期为_年，自工程完工验收符合合同规定工程办理移交手续之日起计算;2、保修期内因施工造成的任何质量问题，均属乙方的保修范围;3、保修期内发生保修事项，乙方应在接甲方通知后24小时内赶赴现场进行保修，乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，发生的费用由乙方承担，费用从保修金中扣除，保修金不足以支付发生的费用时，作为乙方的债务甲方有权追索。第十一条付款方式1、甲方在合同签订后5个工作日内向乙方支付壹拾伍万元的预付款，工程电杆组立完成后,付至

8、工程总价的60%、工程验收合格后，支付至合同总价的95%，留5%的质保金，质保期为_年，质保期满后向乙方支付5%的质保金。2、支付方式：乙方在甲方指定银行开户，甲方直接划到乙方户头内,而乙方收款时需提供有效票据。第十三条附则1、本合同一式十六份，甲方执十二份，乙方执四份每份，其中正本两份，甲乙双方各执一份，其它为副本。正、副本均具有同等法律效力。合同自双方签字、盖章之日起生效，至保修期满结清余款后自行终止。2、因本合同发生争议，由双方协商解决，协商不成时，双方同意向阿_人民提起诉讼。3、合同履行过程中一切往来文件：下发通知、有效签证及补发附件等均属合同内容，与合同本身具同等法律效力。4、甲方要

9、求该工程的材料采购乙方必须直接由厂家进货,不得通过任何代理机构进行采购、甲方：乙方：_年_月_日电力施工合同范本篇2甲方：玉树_水务局乙方：青海省_限责任公司根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例，玉树州水务局将玉树县结古镇禅古新村0.4kV10kV线路工程承包给青海省水利水电工程局有限责任公司施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。第一条工程概况：0.4kV10kV线路工程、变台安装及下户线路安装一、工程名称：玉树县禅古新社区水利配套基础设施（供电）工程二、工程内容：0.4kV10kV线路工程、变台安装及下户线路安装工程三、工程地点：玉树县结古镇

10、禅古新村四、设计单位：青海省水利水电勘探设计院五、工期：月日至月日五、质量标准：按电力行业优质工程执行，符合设计及规范标准六、合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定（￥）万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律一、合同语言：汉语二、适用法律：国家法律、法规以及工程所在地地方法规。三适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。第三条甲乙方驻工地代表一、甲方项目负责人：二、乙方项目负责人：三、工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。四、监理工程师代表：第四条甲方工作一、施工场地具备开工

11、条件和完成相应土地政策性划拨，给施工单位提供施工的便利条件。二、甲方负责组织相关部门，对工程实施监督，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。三、开、竣工时间由甲方确定。四、负责向乙方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，技术交底。五、甲方可向施工项目部在本地区提供生活费和材料及机械使用费。第五条乙方工作一按照国家电力工程质量验评标准，担负玉树县结古镇禅古新村建设0.4kV10kV线路工程、变台安装及下户线路安装施工任务。二与甲方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。三在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告

12、经甲方同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申请，配合甲方做好工程竣工验收工作。四对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。五提供施工的工程进度计划。六遵守地方政府及有关部门对施工场地交通管理规定和其它施工单位的相互配合。七已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损失的，乙方应自费修复。八做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。九保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求。十积极配合甲方的工作，承担相应的重建保电工作。第六条工程质量一、工程质量等级：按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约

13、定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任。二、质量评定部门：由甲方确定。第七条验收和重新检验一甲方根据乙方的申请，组织青海玉树电力公司生技部、供电所对工程进行竣工验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方承担因自身原因导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。二检查和返工。乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的施工指令，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按

14、甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，并承担由此发生的相关费用，甲方实施检查检验不得影响乙方正常的施工进行。第八条工程预付款本工程开工前预付工程款造价的30。第九条工程款支付一工程款支付方式：转账或支票二工程款支付金额和时间：按工程进度支付工程款。第十条竣工决算一竣工日期为乙方送交竣工报告的日期，需修改后才能达到竣工要求的，竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。二乙方在工程竣工验收合格后向甲方提交决算报告。第十一条保修条款一保修内容、范围：乙方施工的项目及乙方提供的相关材料的质量证明文件。二保修期限：一年，自工程验收合格并交付使用之日起计算。第十一条争议因执行本合同发生争议，有争议双方协商解

15、决，协商不成，有玉树州仲裁委员会仲裁。第十二条安全施工在工程施工中，乙方确保工程施工科学、安全，因乙方原因造成的工程质量、财产损失和人身伤害，由乙方承担责任，甲方概不负责；由于乙方施工原因造成他人财产、人身损害的由乙方承担赔偿责任。第十三条合同的生效和份数本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。第十四条附加条款合同条款中未尽事宜，双方协商解决。甲方：_水务局乙方:青海省_工程局有限责任公司负责人：_负责人：_法人代表：_法人代表：_开户行：_账号：_年_月_日_年_月_日电力施工合同范本篇3甲方 (发包人)：乙方(承包人)：(

16、名称)根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本工程施工事项，经协商一致立本合同。第一条 工程概况工程名称：赞成湖畔居 幢工程龙蟠路55号工程内容：钢筋竖向焊接，140160(但小量粗钢筋包刮在内)。工程总量：以图纸为基础据实核算。第二条 责任范围甲方负责在开工前提供有关资料，办理好具备开工条件的手续，负责将钢筋运送到每一个楼层。乙方以甲方通知开工为准，机器必须在工地，接到通知后人员迅速到场施工，并在24小时内完成一个楼层的竖向焊接工作，及时清理钢筋上与地上的焊渣，并清扫集中。积极配合甲方。第三条 材料设备供应甲方提供电源到

17、楼层、水源、钢筋、垂直运输机械等施工条件。夜间施工只开大灯，小灯照明由乙方自理。乙方工人在甲方食堂搭伙，伙食费自行交付。对于钢筋头不齐，提出要求钢筋工处理。乙方竖向焊接所需的机械、电缆线、焊剂、石棉垫由乙方自备，设备在未运出工地之前必须运到甲方指定的地方放好，否则不代为保管。第四条 质量安全施工乙方必须有操作证，工地负责人在现场。根据焊接GB50204规定在现浇钢筋混凝土多层结构中，以300个接头为一验收批，不足300个接头也按一批计。试件应从成品中随机切取6个接头进行拉伸试验。焊完钢筋后必须及时送拉伸试验接头给甲方，否则罚款200元/次。乙方焊完一层，由甲方及监理验收一层。如质量不符，马上返

18、工。甲方提供通常必要的安全防护设施。乙方应切实加强自身及他人的安全防护意识，遵守劳动安全规章制度，乙方违章造成的安全事故由乙方自行负责。乙方不得任意切割钢筋，真正是工作需要，必须通过现场施工员同意，否则按钢筋重量加倍赔偿。第五条 工程核算一、结帐方式：每根钢筋接头统一价1.4元，包括焊接机械费、焊接费、人工费、焊接材料费。二、结帐时间：乙方每焊接完一层，甲方即时付60%的工程款，最后一层焊接完毕后，余款于三个月内一次结清。以上条款，任何一方不得擅自变更，除非另一方同意，双方经协商一致可以签订本合同的补充协议。本合同中的各条款双方遵守执行，双方的经济和法律责任依合同约定承担。本合同一式两份，经双

19、方签字(盖章)后生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日电力施工合同范本篇4甲方：_联系人：_联系电话：_乙方：_公司_联系人：_联系电话：_丙方：_联系人：_联系电话：_传真：_开户银行：_帐号：_廊沧高速公路建设项目是河北省政府重点建设项目之一。根据廊沧高速公路建设需要，对廊沧高速公路工程建设占地范围内的电力线路设施进行迁改。依据合同法、电力法、电力设施保护条例的相关规定，甲、乙、丙三方协商达成如下协议。一、乙方同意对甲方负责建设的廊沧高速公路廊坊段内交跨的乙方所辖的高压输电线路进行迁改。二、甲方承担所涉及线路的迁改费用

20、。三、丙方受甲方委托，负责该线路迁改工程施工。四、甲方的权利和义务1、按照合同约定及时支付迁改线路所需工程费用；2、施工前向乙方提供廊沧高速公路路由占地界和相关数据资料；3、负责线路迁改所涉及到的新建塔基征地手续办理及费用支付、新建线路施工通道赔偿、拆除原有线路的青苗补偿等工作，确保群众的合法权益得到维护，确保社会稳定并协调对高速公路建设期间迁改线路的杆塔基础养护工作提供方便；4、在廊沧高速公路施工时，不得出现危害电力设施安全的行为。五、乙方的权利和义务1、积极配合甲方的工作，按照甲方的施工进度要求提前做好线路的停电工作；2、按照电力行业相关技术标准的要求，对迁改线路进行验收；对不符合技术要求

21、的迁改线路提出整改要求；3、督促监督丙方按时保质完成线路迁改工作，负责对迁改工程进度、施工质量等进行监督和验收。六、丙方的权利和义务1、按照本协议约定，受甲方委托，负责线路迁改施工；2、丙方应根据甲方提供的廊沧高速公路的施工计划合理安排施工，按照本协议约定的工期完成施工；3、应确保按照线路迁改工程的设计图纸完成施工，符合国家及电力行业相关标准的要求，满足廊沧高速公路施工和运行要求；4、在线路迁改施工中建立安全质量保障体系，设立专职安全监督人员，确保安全施工无事故；七、线路迁改工程内容迁改工程设计文件中所涉及的工程内容：廊沧高速公路廊坊段占地界内涉及乙方所属的35kV后信线路，110kV康新一回

22、、康新二回、张清线路、张王线路、张城线路、广尚线路、广留双回线路，220kV霸康双回、等9处输电线路设施的迁改工作。（详见设计文件）八、工程费用及付款方式1、根据迁改工程设计文件，经甲方、乙方与丙方协商一致，迁改工程费总计33000000.00元。大写：叁仟叁佰万整。由丙方包干使用。该费用包括设计费、监理费、施工费、线路装材费。电力线路改迁协议书电力线路改迁协议书2、付款方式（1）甲方应在本协议签字生效之日起5日内向丙方支付前期迁改工程费30000000.00元，大写：叁仟万元；（2）甲方在线路迁改工程竣工后15天内向丙方支付剩余全部工程费用。九、施工期限1、自甲方将前期工程费用支付给丙方之日

23、起70天内完成本协议约定的所有迁改线路的施工；2、因以下原因，造成施工延误的，工期相应顺延：（1）因山洪、地震、海啸、龙卷风、连续大暴雨等不可抗力。（2）因甲方未及时完成线路通道清理工作造成施工受阻，工期延误；（3）因甲方或者上级主管部门对廊沧高速廊坊段施工计划调整。十、争议解决方式协议各方在本协议履行过程中如发生争议，应通过友好协商解决，协商不成时，因本协议发生的一切争议，应向乙方住所地人民法院提起诉讼解决。十一、其他事项1、其他未尽事宜，另行协商；2、本协议自三方签字盖章之日起生效，迁改工程竣工验收完成且甲方支付了全部工程费用后本协议自动终止。3、本协议一式拾贰份，甲方肆份，乙方肆份，丙方

24、肆份。甲方：廊沧高速公路廊坊建设管理处（盖章）法定代表人：授权委托人：_时间：_乙方：_公司（盖章）负责人：_授权委托人：_时间：_电力施工合同范本篇5发包人：承包人：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。一、工程概况1、工程名称： ；2、工程地点： ；3、工程范围： ；（详见施工图纸内容）；4、承包方式： 。5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）。二、合同工期及工期延误1、开工日期： 年 月 日 ，竣工日期 年 月 日 ，合同工期总天数 天（以实际进场施工之日算起）；2、

25、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之 的违约金，算至验收合格之日；3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件；b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行；d设计变更或工程量增加；e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 小时；f不可抗力；g其他非因承包人原因造成停工累计超过 小时。4、承包人在以上情况发生后 日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后

26、日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。三、质量标准工程质量标准：合格、按照钢结构施工质量验收规范验收。四、合同价款总计合同金额（大写）（人民币） ，小写￥ 。五、工程款结算及支付1、主钢构进场之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款；2、纲结构主体完工之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款；3、工程全部完工之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款 的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人；六、施工准备1、承包人在合同签定后 日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院

27、，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，提供基准测量点，免费提供施工用水、电；3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系；4、承包人于接到审查合格图纸 日内完成主构件的加工并运抵工地现场5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工，并提供主要钢材，彩板的质量保证书；七、安全施工与检查1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，；发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行

28、施工，因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用；3、如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用；4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。八、工程竣工验收及保修1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间；发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担；2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用

29、的，视为验收合格；3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担；4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续；5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。九、现场代表发包人现场代表，承包人现场代表 ，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理；如一方换人时应提前三天书面通知对方。十、违约责任一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支

30、付违约金 万元。十一、争议解决双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应向 人民法院起诉。十二、附则本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力；本合同以双方签字盖章后生效，一式四份，发包人与承包人各执二份，具有同等法律效力。组成本合同的文件包括：1、本合同2、标准、规范及有关技术文件3、图纸4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同共 页发包人： 承包人：住所： 住所：法定代表人： 法定代表人：电话： 电话：传真： 传真：开户银行： 开户银行：账 号： 账 号：邮政

31、编码： 邮政编码：电力施工合同范本篇6甲方：乙方：根据中华人民共和国民法典、建筑安装工程承包合同条例，_区_镇人民政府将铜川汽车博览园基础设施建设工程中，从_集团办公大楼前至天骏重卡工程机械配件城4号楼高压分支箱之间的高压电力线路工程项目委托给_市爱国房地产开发有限责任公司将该项目工程负责垫资并承包给_市和效电力建设工程有限责任公司_公司施工完成，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。第一条 工程概况一、工程名称：铜川_基础设施高压电力线路工程二、工程内容：从_集团办公大楼前至天骏重卡工程机械配件城4号楼高压分支箱之间的高压电力线路的全部工程内容三、工程地点：铜川

32、汽车博览园四、工期：共计90天：_年_月_日至_年_月_日（施工期间遇到停电、下雨等不可抗力因素工期顺延）五、质量标准：达到建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标六、工程施工费用总造价为：玖拾万元整人民币（900000、00元）。第二条 甲乙方与施工方驻工地代表一、工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。二、乙方项目负责人：姜_三、施工方项目负责人：李_第三条 各方工作一、甲方工作：负责施工全过程工程质量检查。二、乙方工作：1、与乙方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲乙方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。2、施工场地具备开工条件和完成时间要求：负责在开工前办理好安全监护、安全

33、交底等相关手续。3、负责组织_市和效电力建设工程有限责任公司_公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。4、负责向施工方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。三、施工方工作：1、按照国家电力工程质量验评标准，担负该项目工程施工任务。2、对甲方检查中发现的不合格工程，乙方要求施工方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。3、已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损失的，乙方应自费修复。4、做好施工现场地下管线及邻近

34、建筑物的保护工作。5、保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求，承担违反有关规定的损失和罚款。第四条 工程质量等级一、工程质量等级：按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方的施工方返工，施工方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任。二、质量评定部门：_市和效电力建设工程有限责任公司_公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位等相关部门。第五条 验收甲方根据乙方的施工方申请，组织_市和效电力建设工程有限责任公司_公

35、司生技部、财务部、审计部、监理部、预决算中心、运行维护单位对施工项目进行验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方承担因自身原因导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。第六条 工程预付款：本工程开工前不预付工程款。第七条 工程款支付一、工程款支付方式：支票二、工程款支付和时间：工程为一次性包死价，无保修金，竣工后甲方一次性付给乙方。第八条因执行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成，由_市仲裁委员会仲裁。第九条本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。甲方：代表人：签订日期：乙方：代表人：签订日期