装修修缮工程定点采购合同补充协议.docx

《装修修缮工程定点采购合同补充协议.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《装修修缮工程定点采购合同补充协议.docx（3页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、装修修缮工程定点采购合同补充协议合同名称：广东海洋大学修缮工程定点服务采购合同合同编号：工程名称：甲方：广东海洋大学乙方：根据项目实际情况，经甲乙双方友好协商，就广东海洋大学装修工程定点采购合同【合同编号：】补充变更以下原则条款，双方共同遵守执行。一、删除条款1 .删除合同1.4条款“承包方式：总价包干。2 .删除合同7.1条款中的“本合同价款采用固定总价合同，”。3 .删除合同7.3.1条款“本合同属总价包干合同、工程量清单、施工图包干。工程项目实施期间和结算时，施工图纸和工程量清单中的内容（工程变更和现场签证除外）不予增加，即使工程量清单有漏列，只要施工图纸已有相关内容，均不调整价款。二、

2、增加条款1 .本工程承包方式和支付方式按照合同6.1条款约定执行，合同中其他条款约定与6.1条款约定不一致的，以6.1条款约定为准。（备注：6.1条款即采购需求中的支付方式：（一）本工程采用固定单价方式结算。其中绿色施工安全防护措施费（安全文明施工费）元；暂列金额O元；余泥渣土场外运输排放费O元。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予以计量且实际完成的工程量确定，结算以实际验收工程量为准。（二）结算时以发、承包双方共同验收核准的工程量和招标控制价清单单价下浮6%,招标控制价己下浮的情况下不再下浮。（三）工程竣工结算时须扣减暂列金额。（四）本工程不支付预付款和进度款。工程竣工验收后，乙方

3、提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方应在接到上述资料30天内审查完毕，若未提出异议，应在审查完毕后5个工作日内支付工程结算款的97%给乙方，余下的3%作为质保金，在工程缺陷责任期满后，无重大工程质量问题，甲方则向乙方无息支付此3%款项。）2 .关于工期的补充约定。因乙方原因导致工期延误，逾期竣工违约金每天扣罚IoOO元。逾期竣工超20天，超过20天部分每天扣违约金2000元。因乙方原因导致工期延误，逾期竣工违约金的上限：在合同价范围内不设最高上限。3 .合同7.2.1条款中的“乙方所编写的综合单价及总价在合同期内，”，修改为“乙方所编写的综合单价在合同期内，”。4 .合同7.2.2条款中的“

4、乙方须负责报价的综合单价及总价的准确性及错误估计所引致的损失。”，修改为“乙方须负责报价的综合单价的准确性及错误估计所引致的损失。5 .合同7.5.3条款中的“I、按施工当期广州工程造价信息（或项目所在地相关文件）对应材料的市场参考价及市场行情价较低者结算；”修改为“I、按施工当期湛江建设工程造价信息（或项目所在地相关文件）对应材料的市场参考价及市场行情价较低者结算；”。6 .合同7.5.3条款中的“II、按施工当期广州工程造价信息（或项目所在地相关文件）对应品牌材料设备的厂商信息价格下浮10%结算；”，修改为“II、按施工当期湛江建设工程造价信息（或项目所在地相关文件）对应品牌材料设备的厂商

5、信息价格下浮10%结算；”。7 .合同7.5.3条款中的“III、按施工当期广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息（或项目所在地相关文件）对应品牌的材料、设备价格下浮10%结算。，修改为“III、按施工当期湛江工程材料价格信息（或项目所在地相关文件）对应品牌的材料、设备价格下浮10%结算。8 .合同I1.2条款“当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时;本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁。，修改为“当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，任何一方起诉的，应向项目所在地的人民法院提起诉讼。9 .此项目产生的建筑垃圾，乙方应负责运出学校范围，并按本地政府相关部门的

6、要求处理。否则，发现一次扣罚IOoOO元。10 .乙方组织建筑垃圾垂直运输时，禁止随意抛撒扬尘，采用人工搬运或密闭管道。否则，发现一次扣罚IoOOO元。11 .乙方工程施工和生活用的水电费，按工程结算价的0.7%交回给甲方财务部门。三、广东海洋大学装修工程定点采购合同【合同编号：】与本补充协议约定不一致的，适用本补充协议的约定。四、本补充协议自双方签字盖章之日起生效。本补充协议一式7份，甲方执5份，乙方执2份，均具有同等法律效力。甲方（公章）：广东海洋大学乙方（公章）：甲方代表（签章）：乙方代表（签章）：地址：广东省湛江市麻章区海大路地址：1号开户银行：电话：账号：乙方联系人：联系电话：合同签订日期：年月日合同签订日期：年月日