2023-2024年二级建造师《法律法规真题及答案解析》.docx

《2023-2024年二级建造师《法律法规真题及答案解析》.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023-2024年二级建造师《法律法规真题及答案解析》.docx（21页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、2023二级建立师考试建设工程法规及相关学问试卷及答案解析一、单项选择题（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）1 .当事人可以恳求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同的情形是（）A.代理人超越代理权订立的合同B.因重大误会而订立的合同C.造成对方人身损害。财产损失可以免责的合同D.以合法形式掩盖非法目的合同2 .适用产品质量法调整的是（）A.建筑工程B.设备安装工程C.销售用预制件D.装修工程3 .仲裁充分体现了当事人的意思自治，其中很多详细程序都可以由当事人协商确定和选择。这种做法更多的体现了仲裁的（）A.快捷性B.经济性C.敏捷性D.独立性4 .行政惩罚案例中，组织听证的费

2、用是由（）担当A.行政机关B.当事人C.受益人D.行业协会5 .下列情形中，属于要约不发生法律效力的是（）A.拒绝要约的通知到达要约人B.承诺期满，受要约人未作出承诺C.受要约人对要约内容作出实质性修改D.撤回要约的通知与要约同时到达受要约的人6 .下列承揽工程的情形中，符合工程承包管理相关规定的是（）A.超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程B.分公司运用总公司的营业执照及资质证书承揽工程C.以联营方式运用其他施工企业的营业执照及资质证书承揽工程D.子公司运用母公司的营业执照及资质证书承揽工程7 .既有居住建筑的建筑节能改造费用，由（）负担。A.政府全部B.房屋公共修理基金C.建筑全部权人

3、自行D.政府与建筑全部权人共同8 .用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自（）之日起建立。A.订立劳动合同B.实际用工C.劳动合同备案D.实际支付工资9 .下列事项中，能够申请行政复议的是（）A.行政处分确定B.招标投诉处理C.质量纠纷调解D.造价指导信息发布10 .甲公司收到乙公司发来的订货要约后，随即又收到了乙公司取消订货的通知，甲公司对此未予理睬，仍告知三天后向乙公司发货。乙公司拒绝收货，因此双方发生争议。乙公司拒绝收货的合法理由应当是（）A.要约已撤销B.要约已撤回C.合同已失效D.甲方未承诺11 .当事人为自己利益阻挡合同条件成就的，法律后果是（）A.视为条件已成就B.合

4、同失效C.条件不成就D.合同生效12 .当事人不得在合同中协议选择由（）的人民法院管辖。A.原告居处地B.合同签订地C.仲裁机构所在地D.标的物全部在13 .担心抗辩权人与相对方关于合同履行依次的关系是（）A.债务人先履行合同B.债权人先履行合同C.双方同时履行合同D.无先后关系14 .某建设工程施工合同约定价款为1亿元。施工成本0.9亿元，按发包人核算造价为095亿元。按建设主管部门发布的造价信息计算为1.1亿元,后该施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格，则该施工企业能获得人民法院支持的最高结算价款为（）亿元。15 .关于合同成立地点的说法，正确的是（）A.当事人不得约定合同成立地点B.要

5、约发出地点为合同成立地点C.数据电文合同中，收件人任一营业地为合同成立地点D.承诺生效地点为合同成立地点16 .下列法律中，属于行政法的是（）A.公司法B.建筑法C.合同法D.治安管理惩罚法17 .关于执行申请期间的说法，正确的是（）A.申请执行的期间为6个月B.规定分期履行的，自最终一次履行期间的最终一日起算C.法律文书未规定的，从法律文书作出之日起计算D.自法律文书规定的履行期间最终一日起算18 .下列情形中，构成托付代理终止的是（）A.代理人辞去托付B.被代理人取得民事行为实力C.被代理人死亡D.被代理人与代理人之间的监护关系歼灭19 .当事人之间订立转让不动产物权的合同，未办理物权登记

6、的，除法律另有规定或者合同另有约定外（）A.合同不生效B.合同无效C.合同终止D.不影响合同效力20 .依据环境影响评价法，在项目建设。运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形时，应由（）组织环境影响的后评价。A.建设项目审批部门B.原环评文件审批部门C.建设单位D.建设行政主管部门21 .依据合同法，不会产生悔约过失责任的情形是（）A.被依法撤销的合同B.未成立的合同C.有效合同D.无效合同22 .下列变更中，属于完全狭义的合同变更的是（）A.客体。内容均变更B.主体。客体均变更C.主体。内容均变更D.形式。主体均变更23 .某建筑工程因故中止施工已满一年，在复原施工前，建设单位已

7、领取的施工许可证应当（）A.申请延期B.自行废止C.报发证机关核验D.重新更换24 .依据民事诉讼法，人民法院接受当事人的财产保全申请后，对状况紧急的，最迟在（）小时内作出裁定。A.6B.48C.12D.2425 .禁止投标人低于成本竞价，其中“成本”是指（）A.干脆费B.项目施工成本C.企业个别成本D.社会平均成本26 .人民法院2月1日作出第一审民事裁决，判决书2月5日送达原告，2月10日送达被告，当事人双方均未提出上诉，该判决书生效之日是2月（）日A.1B.26C.5D.1027 .施工企业的项目负责人应当对（）负责。A.本单位的平安生产B.建设工程项目的平安施工C.本单位平安生产所需资

8、金D.危急性较大的专项施工方案确定28 .建设单位不得（）具有相应资质等级的分包单位A.拒绝B.指定C.认可D.考察29 .当事人对人民法院作出的财产保全裁定不服的，可以（）A.提出上诉B.提起再审C.申请复议一次D.不予执行30 .依据招标投标法，招标项目属于建设施工的，投标文件应当（）A.包括拟用于完成招标项目的机械设备B.由投标人自行编制C.完全响应招标文件各项目要求D.包括投标担保31 .依据劳动合同法，劳动者不能胜工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者（）后，可以解除劳动合同。A.其同住的近亲属B.发布确定C.额外支付劳动者一

9、个月工资D.赔偿损失32 .预制件定件合同总价款100万元,施工企业向预制件厂支付定金50万元,预制件厂不履行合同,则应当共计返还（）万元。A.50B.100C.70D.15033 .合同生效后，当事人就质量没有约定或者约定不明确的，可以采纳的确定相关内容方式有：依据交易习惯确定签订补充协议按合同法其他相关规定执行，三种方式正确的先后依次是（）A.B.C.D.（D34 .在民事诉讼中，当事人一方以合同中有仲裁条款为由，对人民法院受理本案提出异议的，应当在（）提出。A.首次开庭前B.收到传票之日起7日内C.举证期满前D.庭审结束前35 .仲裁裁决人民法院裁定不予执行的，当事可以（）A.向人民法院

10、上诉B.向人民法院申请再审C.向人民法院执行庭申请复义议D.依据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁36 .超过诉讼时效期间，当事人（）的，不受诉讼时效的限制。A.提起诉讼B.提出恳求C.主见权利D.自愿履行37.建设工程施工合同无效,A.返还财产B.折价补偿将不会产生（C.赔偿损件）的法律后果。D.支付违约金）提出。38 .当事人申请撤销仲裁裁决，应当向（A.仲裁委员会的上级主管机关B.仲裁委员会所在地的中级人民法院C.仲裁委员会所在地的基层人民法院D.被告所在地的基层人民法院39 .平安生产法规定，生产经营单位不得以任何形式一从业人员订立协议，免除或者减轻其从业人员因生产平安事故伤亡依法应担

11、当的责任，该规定为了爱护从业人员（）的权利。A.拒绝违章指挥和强令冒险作业B.紧急避险C.恳求赔偿D.指责。检举和控告40 .因施工企业缘由，工程未能如期竣工，建设单位听取监理单位建议后，在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任，之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由（）担当。A.建设单位B.施工企业C.监理单位D.建设行政主管部门41 .依据招标投标法，依法必需进行招标的项目，自招标文件起先发出之日起至投标提交投标文件截止之日止，最短为（）A.5B.20C.10D.1542 .在下列担保方式中，只能同债务人而非第三人供应担保的是（A.抵押B.保证C.质押D.留置

12、43 .未进行不动产登记而使得不动产物权的转让行为不生效，则当事人应由此担当（）责任。A.侵权B.违约C.不当得利D.无因管理44 .建设单位在申请领取（）时，应当供应建设工程有关平安施工措施的资料。A.建设用地规划许可证B.建设工程规划许可证C.房屋销售许可证D.建设工程施工许可证45 .可撤销合同被撤销后，其法律后果是（）A.自撤销后无效B.申请撤销时无效C.自始无法律约束力D.合同有效46 .工程建设中拟采纳的新撼,新工艺。新材料，不符合现行（）规定的，应当由拟采纳单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。A.国家技术标准B.强制性标准C.

13、行业质量标准D.地方质量标准47 .甲乙双方签订了购货合同。在合同履行过程中，甲方得知乙方公司名称及其法定代表人均发生了变更，于是要求签订合同的变更协议，遭到乙方的拒绝。针对该情形，正确的是（）A.原合同已经终止B.必需签订变更协议C.合同主体未变更D.合同内容已变更48 .分包人要求总承包人支付工程欠款150万元，总包人却以发包人尚有应付工程款200万未付为由拒绝付款，分包人多次催款未果，干脆以自己名义向法院起诉发包人，要求支付150万元欠款及其利息。关于分包人行为的说法，正确的是（）A.起诉讼有法律依据B.只能以总包人的名议起诉C.只能起诉总包人D.属于行使代位权49 .施工企业新聘用的项

14、目经理因变更注册申报不刚好影响注册建立师执业，导致项目出现损失，对建设单位的民事赔偿责任由（）担当。A.建立师原注册单位B.建设主管部门C.项目经理本人D.施工企业50 .平安生产许可证条例规定，除中心管理的建筑施工企业外，建筑施工企业平安许可证由（）颁发和管理。A.县级以上人民政府B.县级以上人民政府建设主管部门C.省。自治区。直辖市人民政府D.省。自治区。直辖市人民政府建设主管部门51 .甲公司总承包了某建设工程施工任务，其将装饰工程分包给了乙公司，乙以甲的名义与丙公司签订了材料供货合同。随后丙催告甲在一个月内予追认，而甲未作表示。对此，下列说法正确的是（）A.在甲未追认合同之前，丙有撤销

15、合同的权利B.合同已经生效，甲应当履行合同C.甲对乙丙签约行为未明确反对，视为同意D.乙的行为构成表见代理52 .关于合同成立时间的说法，正确的是（）A.承诺生效时合同成立B.口头合同自交付标的物时成立C.合同书自生效时成立D.采纳信件方式订立合同的，合同自信件到达时成立53 .依据民事诉讼法人民法院不适于裁定先予执行的案件是（A.追索赡养费。抚养费B.追索抚恤金，医疗费C.追索违约金或者赔偿损失D.追索劳动酬劳54 .建设工程施工合同约定，施工企业未按节点工期完成约定进度的工程单位可解除合同，此约定属于合同的（）A.附条件解除B.附期限解除C.附期限终止D.附条件终止55 .关于女职工特别劳

16、动爱护的说法，正确的是（）A.不得支配女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动B.禁止支配未育女职工从事有毒有害的劳动C.用人单位应当对女职工定期进行健康检查D.女职工生育享受不少于90天的产假56 .投标有效期的起始时间是（）时。A.发售招标文件B.投标截止C.评标结束D.发出中标通知书57 .违约责任担当的方式包括（）A.接着履行B.供应担保C.解除合同D.代位赔偿58 .甲乙双方在合同条款达成一样后，甲乙于当月4日签字盖章。乙方于当月8日签字盖章。该合同约定须经公证机构公证并取得公证书后5日合同生效，当月18日取得公证书。则该合同成立日期为当月（）日。A.8B.4C.18D.2459

17、 .合同工期届满之前，施工企业明确表示不再施工的行为是（）A侵权B预期违约C合法行为D单方解除合同60 .材料供应合同中对钢材的价款约定不明确。双方不能协商一样，且依合同有关条款等仍不能推定。则该价款按（）履行。A.订立时履行地市场价格B.履行时订立地市场价格C.履行时履行地市场价格D.政府指导价格二、多项选择题（共20题，每题2分）61 .关于总承包模式下各单位质量责任的说法，正确的有（）A.施工总承包单位对期选购的材料质量负责B.施工总承包单位对施工质量负责C.分包单位就分包工程质量向施工总承包单位负责D.分包单位与施工总承包单位就分包工程质量向建设单位担当连带责任E.施工总承包单位应当对

18、施工的设计文件质量负责62 .关于劳动合同试用期的说法正确的有（）A.试用期次数最多为2次B.试用期不包含在劳动合同期限内C.试用期最长为6个月D.试用期内，用人单位可无理由解除劳动合同E.以完成肯定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期63 .民事法律关系的主体包括（）A.法人B.财物C.权利义务D.行为E.自然人64 .某建设工程因中途停建，建设单位与施工企业拟解除施工合同，依据合同法，该施工合同解除后，不影响合同中（）条款的效力。A.全国履行B.履约担保C.结算和清理D.争议解决E.竣工验收65 .下列情形中，人民法院应当再审的有（）A.管辖错误的B.剥夺当事人辩论权利的C.缺席判决的D

19、.原判决超出诉讼恳求的E.审判庭组成不合法66 .应当先履行债务的当事人，有准确证据证明对方（）,可以终止履行。A.经营状况严峻恶化的B.丢失商业信誉的C.有丢失或者有可能丢失履行债务实力的其他情形的D.有大量诉讼及仲裁案件的E.转移财产。抽逃资金，以及躲躲债务的67 .依据产品质量法，生产者不得（）A.生产国家吩咐淘汰的产品B.伪造或者占用他人的厂名C.对产品运用性能瑕疵作出说明D.伪造或者冒用认证标记等质量标记E.以不合格产品冒充合格产品68 .甲建设单位获得了乙设计单位草拟的建筑设计方案后，遂以乙报价太高为由终止了合同订立谈判，后甲将该设计方案交给其他设计单位完成了设计文件，甲的行为（）

20、A.属于正常的商业行为B.属于泄露或不正值运用商业隐私C.应担当缔约过失责任D.构成侵权行为E.构成违约行为69 .下列责任中，属于行政惩罚的有A.责令停产停业B.罚金C.暂扣或者吊扣执照D.赔偿损失E.治安拘留70 .不能作为民事诉讼证人的有（）A.本案书记员B.本案鉴定人员C.本案诉讼代理人D.无民事行为实力人E.当事人亲属71 .依据工程建设国家标准管理方法，工程建设强制性标准是指干脆涉及工程（）等方面的工程建设标准强制性条文A.市容市貌B.质量C.平安D.卫生E.环境爱护72 .依据劳动合同法，劳动者可以解除劳动合同，用人单位应当向劳动者支付经济补偿的有（）A.用人单位未刚好足额支付劳

21、动酬劳的B.用人单位未依据劳动合同约定供应劳动爱护或者劳动条件的C.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的D.用人单位违章指挥。强令冒险作业危及劳动者人身平安的E.用人单位为劳动者供应专项技术培训，双方约定的服务期未到期，但劳动合同期满73 .建筑工程项目申请领取施工许可证就当具备的条件包括（）A.已经办理了用地批准手续B.施工图设计文件已按规定通过了审查C.消防设计图纸已经公安消防机构审核D.依据规定应当托付监理的工程已托付监理E.已经办理了招标投标核准手续74 .民事诉讼的基本特点包括（）A.公权性B.自愿性C.保密性D.强制性E.程序性75 .某施工合同约定：发生争议由仲裁委员会或有管辖

22、权的人民法院管辖，后双方发生施工合同争议，依据该条款，对该争议案件享有管辖权的应为（）A.合同履行地法院B.仲裁委员会C.合同签订地法院D.被告居处地法院E.原告居处地法院76 .下列情形中，符合工程发包。分包管理相关规定的有（）A.施工企业将其承包的全部建筑工程分解后以分包的名义分别交由他人施工B.建设单位将建筑工程项目分解成若干标段分别进行招标C.施工企业依据承包合同约定，干脆将部分专业工程进行分包D.施工企业将包含人。机。料在内的工程以扩大劳务分包形式进行劳务分包E.分包单位将其承包的建筑工程劳务作业进行分包77 .下列情形中，属于合同接着履行例外的有（）A.债务人不同意履行B.债务人公

23、司分立C.法律上不能履行D.事实上不能履行E.履行费用过高78 .合同无效的缘由有（）A.恶意串通，损害他人利益B.以合法形式掩盖非法目的C.一方以胁迫手段订立合同，损害集体利益D.重大误会或显失公允E.损害社会公共利益79.下列合同中，属于可变更，可撤销合同的有（）A.建设单位因对工程内容存在重大误会而订立的合同B.施工企业实行欺诈手段订立的损害国家利益的合同C.总承包单位将施工图深化设计风险转移给分包单位的合同D.建设单位为偷税而订立的施工合同E.村民胁迫施工企业订立的供货合同80.下列生产平安事故情形中，属于平安生产事故报告和调查处理条例规定的重大事故的有（）A.重伤80人B.干脆经济损

24、失5000万元C.死亡20人D.干脆经济损失8000万元E.死亡30人2023二级建立师考试建设工程法规及相关学问试卷及答案解析一、单项选择题1 .答案：B解析：由重大误会而订立的或者显示公允订立的合同，可以恳求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同。2 .答案：C解析：适用于产品质量法的产品：经过加工、制作，用于销售的产品；设工程运用的建筑材料，建筑构配件和设备。3 .答案：C解析：仲裁的敏捷性体现在仲裁充分体现了当事人的意思自治，仲裁中很多详细程序都可以由当事人协商确定和选择。仲裁的基本特点，与民事诉讼特点区分。公权性、强制性、程序性。4 .答案：A解析：当事人要求听证的，行政机关应当组织听证。

25、当事人不担当行政机关组织听证的费用。由此可以推断费用为行政机关担当。5 .答案：D解析：撤回要约的通知与要约同事到达受要约人，属于要约撤销的情形。要求撤销是要约人使其不发生法律效力而取消要约的行为。6 .答案：B解析：禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程，禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人运用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程；子公司和母公司是两个不同的实体，子公司不行以运用母公司的营业执照及资质证书承揽工程。7 .答案：D8 .答案：B解析：用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建立。9 .答案：D解析：不得申请行政复议的

26、，行政机关的行政处分或其他人事处理确定；行政机关对民事纠纷做的调解或其他处理。10 .答案：A解析：因为要约撤销的通知在受要约人发出承诺通知之前到达要约人。所以其要约丢失法律效力。11 .答案：C解析：当事人为自己的利益不正值地促成条件成就的，视为条件不成就。12 .答案：A解析：通常实行的是“原告就被告”原则。即以被告居处地作为确定管辖的标准。13 .答案：B解析：债务履行有先后依次，且有履行依次在先的当事人行使。14 .答案：A解析：合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。15 .答案：D解析：合同成立地点：承诺生效的地点为合同成立地点，数据电文形式订立合同的，以收件人的主营

27、业地为合同成立地，无主营业地的，以常常居住地为合同成立地，当事人有约定的从其约定；书面形式合同双方当事人签字或盖章的地点为合同成立地。16 .答案：D解析：行政法主要包括：行政惩罚法、行政复议法、行政监察法、治安管理惩罚法。17 .答案：D解析：申请执行的期间为2年。申请的期限起算：从文书规定履行期间的最终一日起计算，分期履行的，从规定的每次履行期间的最终一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。18 .答案：A解析：托付代理终止的情形：代理期间届满或者代理实务完成代理人取消托付或者代理人辞去托付代理人死亡代理人丢失民事行为实力作为被代理人或者代理人的法人终止19 .答案

28、：D解析：当事人之间订立有关设立、变更、转让和歼灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效；未办理物权登记的，不影响合同效力。20 .答案：B解析：项目的建设与运作过程中，产生于审批的环境影响评价文件不符的状况，应由建设单位组织环境影响后评价，并报原环境影响评价文件审批部门和建设项目审批部门备案。21 .答案：C解析：构成缔约过失的条件：1、发生在订立合同过程中，合同尚未生效，或者虽已生效但呗确认无效或被撤销（与违约责任的区分）2、当事人违反了诚恳信用原则所要求的义务3、受害方的信任利益遭遇损失22 .答案：A解析：狭义的合同变更不包括主体变更。23 .答案：C解析

29、：中止施工满1年的工程复原，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。24 .答案：B解析：依据民事诉讼法，人民法院接受当事人的财产保全申请后，对状况紧急的，必需在48小时内作出裁定。25 .答案：C解析：投标人不得以低于成本的报价竞争，这里的“成本”应指投标人的个别成本。26 .答案：B解析：假如当事人在案件一审过程中达成调解协议或者在上诉期内未提起上诉，一审法院的裁决就发生法律效力。对判决不服的，提起上诉的时间为15天。27 .答案：B解析：施工单位的项目负责人应当对建设工程项目的平安施工负责。28 .答案：B解析：建设单位不得指定具有相应资质等级的分包单位。29 .答案：C解析：裁定经送达当

30、事人，即发生法律效力，当事人不服的，可以申请复议一次。30 .答案：A解析：投标文件应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的监理、业绩和拟用与完成招标项目的机械设备等。31 .答案：C解析：劳动者不能胜任工作，经过培训仍不能胜任工作的，用人单位应提前30日内以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后，可以解除劳动合同。32.答案：C解析：应当是50+20=7033.答案:34.答案:35.答案:解析:解析:解析:先是依据签订补充协议，再是交易习惯，最终是其他相关规定执行。本题考查的是仲裁法。本题考查的是仲裁裁决的执行，仲裁裁决被人民法院依法裁定不予执行的,当事人不能申请人民法院再

31、审。就该纠纷双方当事人可以重新达成仲裁协议，并依据该仲裁协议申请仲裁，也可向人民法院提起诉讼36 .答案：D解析：超过诉讼时效期间，当事人自愿履行的，不受诉讼时效的限制37 .答案：D解析：合同无效的话，不会产生违约金的法律后果38 .答案：B解析：必需向所在地的中级人民法院提出。39 .答案：C解析：本题考查的是从业人员平安生产的权利和义务。生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产平安事故伤亡依法应担当的责任。该规定是为了爱护从业人员恳求赔偿权的权利。40 .答案：A解析：因为地震是在建设单位同意不追究施工企业缘由的基础上顺延的。所以期间的风险又建设单位担

32、当。41 .答案：B解析：子招标文件起先发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于二十日。42 .答案：D解析：本题参考留置权。43 .答案：B解析：本题考查的是物权的设立、变更、转让和歼灭。未进行不动产登记而使得不动产物权的转让行为不生效，则当事人由此担当违约责任。参见教材44 .答案：D解析：申请领取施工许可证时，供应建设工程有关平安施工措施的资料。45 .答案：C解析：即合同成立之始起就不具有效力。46 .答案：B解析：本题考查的是工程建设强制性标准的实施，工程建设中怒采纳的新技术、新工艺、新材料，不符合现行强制性标准规定的，应当由拟采纳单位提请建设单位组织专题技术论证，报批

33、标准的建设行政主管部门或国务院有关主管部门审定。参见教材47 .答案：C解析：合同主体签订人没有变更。48 .答案：D解析：本题考查的是代位权，参见教材49 .答案：D解析：本题考查的是注册管理。因变更注册申报不刚好影响注册建立师执业，导致工程项目出现损失的，由注册建立师所在聘用企业担当责任，并作为不良行为记入企业信用档案。50 .答案：D解析：本题考查的是平安生产许证管理规定。参见教材51 .答案：D解析：表见代理是指行为人虽无代理权，但由于本人的行为，造成了足以使第三人项目其有代理权的表象，而与善意第三人进行的，由本人担当法律后果的代理行为。52 .答案：A解析：合同成立的时间关系到当事人

34、合适受合同拘束。当事人采纳合同书形式订立合同的，自双方当事人签订或者盖章时合同成立。也就是承诺时生效。53 .答案：C解析：适用于先于执行的有赡养费、抚养费、抚恤金、医疗费、劳动酬劳。只有C,没有。54 .答案：A解析：施工企业未按节点工期完成约定进度的工程单位可解除合同，此约定属于合同的附条件解除55 .答案：C解析：女职工和未成年工特别爱护，禁止女职工从事矿山井下劳动；不得支配在经期从事高温、低温的体力劳动；详细详见教材56 .答案：B解析：投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送到投标地点；在截止时间后送到的投标文件，招标人应当拒收。57 .答案：A解析：违约责任的

35、担当方式主要有三种，即接着履行、实行补救措施和赔偿损失。58 .答案：A解析：合同成立时指当事人完成了签订合同过程，并就合同内容协商一样。59 .答案：B解析：本题考查的是违约责任担当方式，预期违约60 .答案：A解析：本题考查的是合同履行的规定，价款或者酬劳不明确的，依据订立合同时履行地的市场价履行，参见教材二、多项选择题61 .答案：ABCD解析：本题考查的是总承包单位与分包单位的连带责任，对于才来哦的选购，谁选购谁负责，所以A正确，建筑法第十五条：建筑工程实行总承包的，工程质量由于工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位担当连带责任，分包单

36、位应当接受总承包单位的质量管理。62 .答案：CE解析：同一用人单位与同一劳动者只能约定一次运用期，所以A错误，试用期包含在劳动合同期限内，所以B错误，用人单位在试用期解除劳动合同的，应当向劳动者说明理由，所以D错误。63 .答案：AE解析：民事法律关系的主体，是指民事法律关系中享受权利，担当义务的当事人和参与者，包括自然人，法人和其他组织。64 .答案：CD解析：合同解除，不影响合同中结算和清理条款以及纠纷解决条款的效力。65 .答案：DE解析：人民法院应当再审的有：违反法律规定，管辖错误的；违反法律规定，剥夺当事人辩论权利的；未经传票传唤，缺席判决的。ABC阐述不全面。66 .答案：ACE

37、解析：对方有下列状况，可以行使担心抗辩权（当事人没有准确证据中止履行的，担当违约责任）。1、经营状况严峻恶化2、转移财产、抽逃资金以及躲躲债务3、三十商业信誉4、有丧事或者可呢过丢失履行债务实力的其他状况67 .答案：ABDE解析：参见教材PlO0,产品质量法规定了生产者不得有下列行为：得生产国家明令淘汰的产品，如危害物超标的建筑装修装饰材料不得伪造产地，不得伪造或毛用他人厂名、厂址不得伪造或者冒用认证质量标记不得参杂、不得以假充真、以次充好、不得以不合格产品冒充合格产品68 .答案：CD解析：本题在合同订立谈判阶段，建设单位违反诚恳信用原则，所以属于缔约过失责任，属于泄露或不正值运用商业隐私

38、，侵扰了乙设计单位的权利。参见教材69 .答案：AC解析：行政惩罚种类包括：警告罚款没收违法所得、没收非法财物责令停产停业暂扣或吊销许可证和执照行政拘留，治安拘留是行政惩罚之一其他行政惩罚参见教材70 .答案：ABC解析：不能作证人的人不能正确表达意志的人诉讼代理人审判员、陪审员、书记员鉴定的人员参与民事诉讼的检察人员71 .答案：BCDE解析：工程建设强制性标准时指干脆涉及工程质量、平安、卫生及环境爱护等方面的工程建设标准强制性条文。参见教材72 .答案：ABCD解析：本题考查的是劳动者可以解除劳动合同合同的情形，参见教材73 .答案：ABCD解析：本题考查的是申请施工许可证的条件，参见教材

39、74 .答案：ADE公权性、强制性、程序性。75 .答案：AD解析：因合同纠纷提起诉讼的，由被告居处或者合同履行地人民法院管辖，仲裁没有法定管辖的规定。参见教材76 .答案：CE解析：建筑法严禁肢解发包，也不行以分解为若干标段进行招标。参见教材77 .答案：CDE解析：非违约方有权要求违约方依照合同约定接着履行合同，必需建立在能够并且应当实际履行的基础上，以下状况例外：法律上或事实上不能履行债务的标的物不适于强制履行或履行费用过高债权人在合理期限内未要求履行参见教材78 .答案：ABE解析：无效合同的缘由一方欺诈，并损害国家利益的一方采纳胁迫手段订立合同，并损害国家利益的恶意串通，损害国家、集

40、体或第三人利益损害的合同以合同法形式掩盖非法目的损害社会公共利益违反法律法规强制性规定的参见教材79 .答案：AE解析：1、因重大误会订立的合同2、显失公允的合同、3、因欺诈胁迫而订立的合同、4、乘人之危而订立的合同参见教材80 .答案：ABCD解析：重大事故，是指造成10人以上30人以下的死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上一亿元一下干脆经济损失，以上包括本数，以下不包括。参见教材2023二级建立师考试建设工程法规及相关学问试卷及答案一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.关于注册建立师执业管理的说法，正确的是（）0A.施工中形成的施

41、工管理文件，应当由注册建立师的签字或执业印盖章B.施工单位签署质量合格的文件上，必需有注册建立师的签字盖章C.全部工程施工项目负责人必需由本专业注册建立师担当D.大型工程项目施工负责人可以由一级或二级注册建立师担当2.关于注册建立师信用档案信息管理的说法，正确的是（）oA.注册建立师信用档案不包括注册建立师业绩B.不良行为记入信用档案，良好行为不必记入C.注册建立师信用档案信息应当依据有关规定向社会公示D.由于信用档案信息包括个人基本状况，所以不须要公开3 .中华人民共和国建设工程质量管理条例属于（）A.法律B.行政法规C.部门规章D.司法说明4 .总承包单位收取固定管理费后将承包工程全部转包

42、给其他具有相应资质的公司，从民事法律行为角度看，该行为无效的缘由是（）,A.行为人不具有相应的行为实力B.行为人意思表示不真实C.行为内容不合法D.行为形式不合法5 .下列民事行为中，属于民事法律行为的是（）oA.投标人之间相互约定抬高投标报价B.投标人在提交投标文件截止日前撤回了投标文件C.施工人员依据低于强制性国家标准的合同要求进行施工D.承接分包工程的建筑公司将专业工程再分包6 .表见代理的法律后果应当由（）担当。A.代理人B.被代理人C.第三人D.代理人和第三人7 .债权人无正值理由拒绝接受履行，致使债务人难以履行债务时，债务人可以实行的歼灭债务的方式是（）。A.抵消B.提存C.混同D

43、.免除8 .劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期最长不得超过（）个月。A.1B.2C.3D.69 .劳动合同补偿标准中的月工资是指劳动者在劳动合同解除或终止前（）个月的平均工资。A.3B.6C.10D.1210 .行政机关作出（）确定之前，应当告知当事人有要求实行听证的权利。A.警告B.开除C.责令停产停业D.撤职处分11 .项目经理强令作业人员违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或造成其他严峻后果的，其行为构成（）。A.重大劳动平安事故罪B.重大责任事故罪C.工程重大平安事故罪D.危害公共平安罪12 .下列行为中，属于要约的是（A.发布招标公告B.寄送价目表C.寄送订货单D.发布招股说明书1

44、3 .依据合同法，不属于承诺构成要件的是（）。A.承诺需由受要约人向要约人作出B.承诺必需以书面的形式通知要约人C.承诺的内容应当与要约的实质性内容一样D.承诺必需在要约的有效期限内做出14 .依据合同法，不行以采纳口头形式的合同是（）。A.租赁合同B.买卖合同C.建设工程合同D.借款合同15 .下列行为中，属于当事人应当担当缔约过失责任的是（）。A.承包人没有依据合同约定的时间完成工程B.发包人没有依据合同约定的时间支付工程款C.承包人在资格预审时没有通过审查D.承包人在订立合同时有意隐瞒其不良财务状况，给发包人造成损失16 .甲乙双方签订买卖合同的情形是：2010年月10日，甲在合同书上签

45、字后寄送乙方；2010年11月200,乙在合同书上签字，并将双方签字的合同寄还甲，2010年11月30日甲收到该合同书；合同书约定合同于2010年12月10日生效，该合同成立时间是（）A.2010年11月10日B.2010年11月20日C.2010年H月30日D.2010年12月10日17 .因欺诈、胁迫订立的合同，（）的应认定为无效合同。A.当事人产生重大误会B.损害合同相对人利益C.当事人意思表示不真实D.损害国家利益18 .后履行合同义务的一方当事人出现（）情形时，先履行合同义务的当事人不得以此主见担心抗辩权。A.经营状况严峻恶化B.丢失商业信誉C.企业负有巨额债务D.转移资产以躲躲债务

46、19 .债务人放弃到期债权或无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以行使撤销权，自债务人的行为发生之日起（）内没有行使撤销权的，该撤销权歼灭。A.6个月B.1年C.2年D.5年20 .依据合同法，债务人转让合同债务应当（）A.通知债权人B.与债权人协商C.经过债权人的同意D.重新签订合同21 .甲乙签订总价100万元的买卖合同，双方约定：甲向乙缴纳10万元定金，货到付款；如一方违约，向对方支付15万元违约金，甲如约交付了定金。合同履行中，乙不能按期交货构成违约，双方解除合同，则乙最多向甲支付（）万元。A.15B.20C.25D.30.22 .一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（A.3个月B.6个月C.1年D.2年23 .关于留置的说法，正确的是（A.留置的标的是不动产B.不转移对物的占有是留置与质押的显著区分C.留置权人