环保工程合同范本.docx

《环保工程合同范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《环保工程合同范本.docx（36页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、环保工程合同范本篇一：污水处理厂技术改造工程发包单位：承包单位：20XX年1月日发包单位：承包单位：根据中华人民共和国合同法及有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条：工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程范围及其说明：甲方工作内容及责任为乙方提供基础数据、原工程设计图纸及工程运行的有关资料，提供相临部位的地质勘查资料视为该工程地质资料、提供厂区竣工管路图（实际）。按乙方图纸设计要求配合乙方完成土建施工；配合污水技术改造做好污水检测化验；施工现场做到：三通一平（即水通，包括一次水及废水的进出；电通，供电电缆引至污水站配电室；道路通、现场平整无障碍）以

2、利施工及调试；配合乙方做好菌种的装填；配合乙方做好大件设备的卸车。乙方工作内容及责任（详见施工图）施工图纸的设计，设计内容包括：工艺施工图纸、土建施工图纸、电气仪表图纸；按图纸设计要求完成全部土建施工；（详见施工图）按图纸设计要求按时按质完成设备、管道、阀门、电气、仪表的购置、加工制作，并负责运到甲方厂内；（详见施工图）按图纸设计要求按质完成所有设备、管道、阀门、电气、仪表的安装调试，工艺调试.、技术咨询、技术培训等；负责污水调试达到设计标准要求。4、承包方式：合同中规定的工程范围和内容。5、工程量计算方法：本工程一次包死，如工程出现变更，增减量由双方办理签证并由甲方盖章并入总结算内。6、工程

3、处理能力及进出水要求：第二条：合同造价本工程合同总造价万元O第三条：工程价款的支付1、本工程合同签订生效后，甲方向乙方支付合同总价的30%,；2、整个污水工程调试达到设计要求，稳定运行60天后，经环保部门和工程质量验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的40%,O,验收完成稳定运行90天后，甲方向乙方支付合同总价的25%,O,留5%质保金万元O,验收合格一年后十日内付清。第四条：工程期限1、乙方需在合同生效后15天内完成技改图纸设计。2、乙方在合同签订后天完成技改工程的土建施工。3、乙方在土建施工达到可进行设备、管道等安装条件后,4月底前将所有设备、管道等安装完毕达到进水调试条件。4、乙方前调试达

4、标。稳定运行60天后进行环保验收与竣工验收。因甲方停水、停电等原因及不可抗力因素影响乙方施工工期顺延。第五条：双方职责1、甲方职责：办理乙方施工所需的各种手续，但乙方必须提交相关资料;甲方委派施工代表，代表甲方行使合同规定的权利和履行职责;办理施工开工前期准备工作，使施工场地具备开工条件；办理施工所需的临水、临电，将施工所需水、电等接至工地，由乙方按施工现场需要接通使用；为乙方设计、施工、调试等提供方便及解决食宿条件。及时组织工程出水监测和竣工验收。甲方不履行上述和工程各项义务，承担因此而造成的工程损失延误的责任。2、乙方责任：乙方委派施工代表，代表乙方行使本合同约定的权利和履行职责；严格按照

5、合同文件所规定的承包范围，在合同规定的工期内完成所有的项目施工，承担合同规定的义务，达到验收标准及合同要求的质量标准；乙方应按时提交施工及安装图纸套。乙方及时提交进厂设备和材料清单及有关资料；在合同规定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题,负责无偿修理；按照文明工地要求组织施工，交工前清理现场;负责免费培训甲方操作、化验人员；乙方不履行上述各项义务，承担因此而造成的工程损失和工期延误责任。第六条：安全施工乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力等原因造成事故的责任和因此发生的费用，非乙方责任造成的安全事故，由责任方承担责任和有关费用。第七条：工程质量和验收标准1、出

6、水达到合同要求并通过竣工验收为准。2、工程质量达不到合同约定条件的部分，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直到符合约定条件。因乙方原因达不到合格条件，乙方承担违约责任。第八条：竣工验收1、工程竣工验收以第一条第6款工程处理能力及进出水要求标准为准。2、设备调试运转正常后，由甲方组织有关部门进行监测，监测数据达到规定标准后，甲乙双方共同对工程进行验收，验收合格后工程即全部竣工。第九条：保修本工程保修一年，保修期以环保局验收通过之日算起。保修期间，乙方应在接到修理通知之后24小时内派人赶到甲方进行修理，并承担由于自身原因造成的修理费用（易损件除外）。如因操作不当，造成设备损坏，甲方另付维修、材料等费

7、用。第十条：违约责任1、甲方如不按合同约定履行自己的各项义务，且违反本合同约定的，应承担违约责任，工期相应顺延。2、甲方如不按合同规定时间如期支付给乙方工程款，所造成的影响施工进度及所造成的其他损失，均由甲方全部承担;验收合格后，甲方如不能按期付款，视为甲方违约。3、乙方不能按合同工期竣工，合同规定承包范围内的施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其他使合同无法履行的行为，乙方应承担违约责任。4、工程完工后，由于乙方设计或施工原因导致出水指标达不到合同约定标准，甲方有权拒付合同款。届时，甲乙双方另行约定，按期整改，直至出水达标、验收合格后，甲方方可支付剩余工程款，整改过程中产生的费用由乙方承担

8、。4、除非双方协议将合同终止，否则因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。5、因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应提前15天书面通知对方后，方可中止或解除合同,由违约方承担违约责任。第十一条：争议解决方式合同执行过程中，如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，向起诉方所在地人民法院起诉。第十二条：合同的生效与终止本合同自签字盖章之日起生效。在竣工结算、甲方款项支付完毕，乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外,其它条款即告终止。第十三条：其它事项1、乙方进厂施工人员应遵守甲方厂内的各项规章制度，如有违反按甲方有关规章制度进行管理。2、本

9、合同及合同附件技术文件图纸涉及到乙方商业及技术秘密的，甲方不得泄漏，未经乙方同意甲方不得私自使用或给第三方使用，如因此给乙方造成的损失由甲方负责。3、因安装施工及设备质量问题造成验收不合格由乙方负责。4、污水处理工程竣工后，甲方为乙方客户考察参观提供方便。5、本合同附件与主合同具有同等法律效力。本合同一式四份，甲乙双方各持贰份，甲、乙双方签字盖章生效。甲方：乙方：电话：0311电话：开户银行：开户银行：帐号：帐号：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：20XX年月日篇二：环保工程合同环保工程合同书根据中华人民共和国合同法及建筑安装管理条例的有关规定，经有限公司与XXX环境工程有限公司

10、友好协商,就XXX有限公司环保项目验收达成如下协议，并共同遵守执行。一、订立合同双方:发包方：（甲方）承包方：（乙方）二、工程概况：2、工程地点：三、排放标准：符合饮食业油烟排放标准（试行）（GBl848320XX）标准要求四、工程承包方式与时间：1、承包方式：实行包审批、包工、包料、包调试、包验收合格的总承包方式。2、工程时间：乙方在收到预付款之后，整个工程工期从进场开工到验收合格的工作时间为天，停电、停水和其他不可抗拒的因素造成的停工，工期顺延（工期顺延的原因及时间需要甲方书面认可）。五、甲乙双方责任与义务：（一）、甲方责任与义务：1、在商定的时间内必须向乙方提供建设地点、标高、工程地质情

11、况、水准点及相对坐标点等资料，并对其可靠性负责。2、甲方负责安排乙方设备、工具材料堆放场地，免费提供施工期间的用水、用电。并专人配合做好工程各方面的协调工作。3、甲方负责提供工程设施的安装场地，施工过程中给周围人群带来的不便，由甲方负责协调有关的关系，并协助乙方协调施工期的关系，由此造成的施工时间延误，则将工期顺延。4、甲方应按时向乙方支付各期工程款。5、甲方解决乙方施工人员吃、住问题。（二）、乙方责任义务：1、负责根据环保部门要求对上述环保工程进行施工、调试并通过XX市环境保护局验收。2、负责施工期间的施工质量，并确保质量达到国家环保法律、法规的要求。3、对施工过程中的任何异常情况，乙方应立

12、即通知甲方,甲方应及时协调解决。并且乙方应节约并且合理使用甲方提供的资源，包括水、电等，杜绝浪费。若乙方故意或者不合理的浪费甲方资源，甲方可根据实际损失要求乙方赔偿，赔偿金从工程款中扣除。4、乙方在工程调试前向甲方提供操作规程。5、保证工程调试后达到处理效果。6、通过环保验收，达到当地环保监测部分验收合格。7、乙方进驻甲方场地后，应督导自己的工人遵守甲方的规章制度，若乙方有严重违纪行为，甲方有权要求乙方更换施工人员，由此造成工程工期延误，由乙方自行负责，并且由乙方支付工期延误赔偿金。六、结算及付款方式：1、上述工程总造价为人民币XXX元整），不含税金，工程税金由企业直接向当地税务部分办理。2、

13、工程合同签订后一周内，甲方即时支付乙方工程预付款，即人民币万X仟X佰X拾X元整（XX元整），以便乙方开展立项审批以及设备订货。3、乙方完成主要设备进场后三天内，甲方应支付乙方工程款即人民币XX元整）；4、工程竣工试运行批复后，甲方应支付乙方工程款，即人民币XXX元整）；5、验收合格后，取得XXX有限公司排污许可证后，甲方应即时付清余款，即人民币X万X仟零X拾X元X角整（XX元整）。6、乙方保证不额外收任何因各种原因产生的费用。七、维修和保养在工程竣工后，甲方按操作规程正常使用和维护的情况下,按国家有关规定，设备及相关工程保修为壹年，保修期从工程完工交付甲方使用之日开始计算。八、违约：工期每延迟

14、一天，按每天50（）元计扣违约金。九、本合同自双方签字盖章后生效，双方应严格履行本合同，如有未尽事宜，双方协商解决，并订立补充协议，与原合同具有同等效力。十、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。十一、本合同在保修期满之后自动失效。甲方单位（盖章）：XXX有限公司乙方单位（盖章）：XXX环境工程有限公司甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：电话：电话：日期：年月日日期：年月日环保工程施工合同书甲方乙方签订日期年月日环保工程施工合同书XXX股份有限公司（以下简称甲方）：安徽中远实业股份有限公司（以下简称乙方）：甲、乙双方经友好协商，就污水处理工程达成共识。甲方委托乙方按照股份有限公司污水处理治理方案进

15、行治理。一、工程总费用：工程总报价为：二、付款方式：1、合同签订后支付总价50%预付款，计人民币万元整；2、设备进场安装支付30%,计人民币万肆仟元整；3、设备安装结束后，经调试，正常运行通过环保验收，支付20%,计人民币元整。三、制作和安装工期1、预付款到账后18天进场安装，安装周期为4天，调试为3天。2、电线、线管、桥架接电、压缩空气由甲方自理。四、治理效果通过以上的污水处理，可使股份有限公司的污水达到环保允许要求范围内。五、售后服务在工程完工一年内，如有质量问题，乙方负责免费维修。六、其他安装期间，甲方应为乙方提供用电及配合乙方施工；乙方的施工人员应严格遵守对方的厂纪厂规，按照安全操作规

16、范进行施工。安装期间的安全责任由乙方承担。七、违约责任由违约方承担责任。由于乙方原因拖延工期，每天按合同总价的30%罚款；同样如甲方到期欠款不付，每天按合同总价的30%罚款。安装结束后，由甲方在15天内对该治理项目进行验收，逾期视为默认通过。八、解决合同纠纷的方法可以协商、调解或仲裁。也可向当地法院起诉。九、以上合同书及设计方案书一式贰份，甲乙双方各执壹份。XXXXXX股份有限公司污水处理方案为本合同附件，同本合同具有同等法律效力。十、签订日期：年月日甲方（盖章）：地址：法定代表人：电话：传真：开户银行：账号：税号：乙方（盖章）：安徽中远实业股份有限公司地址：法定代表人：电话：传真：开户银行：

17、账号：税号：篇四：施工环保协议书施工环保协议书甲方：乙方：本着建设开发，注重环保的原则，经双方协商特立本协议,共同遵守。1、甲方应及时向乙方宣传、提供国家和地区的有关环保方面的法规、政策及规章，以利于乙方较好的执行。2、在乙方施工期间，甲方应加强对施工现场的监督，对乙方在落实环保工作中存在的问题，应本着建设和指导的态度，给予积极的帮助和协助。3、甲方如发现乙方有违反本协议有关条款的现象有权制止，经相互协商后提出解决方法，可限期令乙方整改。4、乙方在施工期间，必须封闭施工现场，防止现场尘土飞扬。对于易飞扬的细小颗粒散体材料，应尽量安排在库内存放。5、应按甲方所提供的国家和地区的有关环保政策积极开

18、展环保工作。做到建筑垃圾在指定地点堆放，及时外运，施工做到工完、料清、场清，清运时适当洒水减少扬尘。如遇较大或需重型车辆清理的建筑垃圾，也需在工完后五日内清运完毕。6、施工现场不乱抛垃圾、不乱丢杂物、不制造污染，严格执行环保局的规定，确保环保工作落到实处。7、施工现场建立控制人为噪音的管理制度，尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员防止噪音扰到我司员工的自觉意识。尽量选用低噪音或具有降噪设备的施工机械。施工现场的强噪声机械要设置封闭的机械作棚，以减少强噪音的扩散。8、未经处理的泥浆水，严禁直接排入城市排水设施。9、禁止将有毒有害废弃物作土方回填，以免污染地下水和环境。10、乙方在施工期间，应

19、将环保工作坚持始终。IL如有未尽事宜，双方及时协商。本协议一式二份，双方各存一份，盖章后有效。甲方：乙方：20XX年1月1日20XX年1月：！日篇五：环保工程合同环保工程合同书长江润发机械股份有限公司（以下简称甲方）：苏州市中港环保工程有限公司（以下简称乙方）：甲、乙双方经友好协商，就除尘治理工程达成共识。甲方委托乙方按照长江润发机械股份有限公司抛丸除锈粉尘除尘治理方案进行治理。（详情见方案）一、工程总费用:工程总报价为贰拾壹万零贰佰伍拾捌圆。最终优惠价为壹拾捌万元整。二、付款方式：1、合同签订后支付总价50%预付款，计人民币玖万元整；2、设备进场安装支付30%,计人民币伍万肆仟元整；3、设备

20、安装结束后，经调试，正常运行通过环保验收，支付20%,计人民币叁万陆仟元整。三、制作和安装工期1、预付款到账后18天进场安装，安装周期为4天，调试为3天。2、电线、线管、桥架接电、压缩空气由甲方自理。四、治理效果通过以上的抛丸除锈粉尘综合治理及15米高空排放，可使长江润发机械股份有限公司的粉尘达到环保允许要求范围内。五、售后服务在工程完工一年内，如有质量问题，乙方负责免费维修。六、其他安装期间，甲方应为乙方提供用电及配合乙方施工;乙方的施工人员应严格遵守对方的厂纪厂规，按照安全操作规范进行施工。安装期间的安全责任由乙方承担。七、违约责任八、解决合同纠纷的方法可以协商、调解或仲裁。也可向当地法院

21、起诉。九、以上合同书及设计方案书一式贰份，甲乙双方各执壹份。长江润发机械股份有限公司抛丸除锈粉尘除尘治理方案为本合同附件，同本合同具有同等法律效力。十、签订日期：20XX年06月09日甲方（盖章）：长江润发机械股份有限公司地址：法定代表人：电话：传真：开户银行：账号：税号：乙方（盖章）：苏州市中港环保工程有限公司地址：苏州市金门路688号法定代表人：电话：传真：开户银行：税号：环保工程合同书XXXXXX股份有限公司（以下简称甲方）：YYYYYY环保工程有限公司（以下简称乙方）：甲、乙双方经友好协商，就除尘治理工程达成共识。甲方委托乙方按照XXXXXX股份有限公司抛丸除锈粉尘除尘治理方案进行治理

22、。（详情见方案）一、工程总费用：工程总报价为贰拾壹万零贰佰伍拾捌圆。最终优惠价为壹拾捌万元整。二、付款方式：1、合同签订后支付总价50%预付款，计人民币玖万元整;2、设备进场安装支付30%,计人民币伍万肆仟元整；3、设备安装结束后，经调试，正常运行通过环保验收，支付20%,计人民币叁万陆仟元整。三、制作和安装工期1、预付款到账后18天进场安装，安装周期为4天，调试为3天。2、电线、线管、桥架接电、压缩空气由甲方自理。四、治理效果通过以上的抛丸除锈粉尘综合治理及15米高空排放，可使XXXXXX股份有限公司的粉尘达到环保允许要求范围内。五、售后服务在工程完工一年内，如有质量问题，乙方负责免费维修。

23、六、其他安装期间，甲方应为乙方提供用电及配合乙方施工；乙方的施工人员应严格遵守对方的厂纪厂规，按照安全操作规范进行施工。安装期间的安全责任由乙方承担。七、违约责任八、解决合同纠纷的方法可以协商、调解或仲裁。也可向当地法院起诉。九、以上合同书及设计方案书一式贰份，甲乙双方各执壹份。XXXXXX股份有限公司抛丸除锈粉尘除尘治理方案为本合同附件，同本合同具有同等法律效力。十、签订日期：20XX年06月09日甲方（盖章）：XXXXXX股份有限公司地址：法定代表人：电话：传真：开户银行：账号：税号：乙方（盖章）：YYYYYY环保工程有限公司地址：XXXXXXXXXXXX法定代表人：电话：OO-6533X

24、XXX传真：OO-6552XXXX开户银行：XXXX银行账号：322019890370507XXXXX税号：3205047539合同编户：ZG环（尘）08011（盖章）XXXXXX股份有限公司抛丸除锈粉尘治理工程合同书（盖章）YYYYYY环保工程有限公司20xx年9月XX日篇七：环保工程安装合同书环保工程安装合同书甲方（定作方）：乙方（承揽方）：根据合同法及相关法律规定，甲、乙双方经友好协商，就甲方委托乙方就环保工程的安装事宜签订本合同。一、环保工程项目的概况1、环保工程项目名称：型号：数量：2、安装地点：二、工程总费用：工程总报价为元（）,为含税价，包含所有的费用。三、付款期限：本合同环保工

25、程所有项目安装质量标准符合按国家规范及行业要求，由甲方调试为正常运作的状态且领取到环保合格证书后由乙方向甲方付款。四、付款方式由乙方将工程款汇入甲方指定的账号：开户名：开户银行：账号：五、环保工程项目安装工期环保工程项目应于年月日之内安装完成并验收合格。六、环保工程项目安装的的质量1、本合同环保工程所有项目安装质量标准符合按国家规范及行业要求，由甲方调试为正常运作的状态。2、本合同环保工程所有项目的保修期为自领取环保合格证之日起年。七、环保工程项目安装的验收乙方按照安装质量标准按国家规范及行业要求验收。甲方支付验收费用。八、报批手续由甲方于年月日之前向国家机关申请环保工程合格的报批手续并领取环

26、保合格证，在报批手续的费用由甲方承担。九、违约责任1、如甲方如违反第六条的的规定，环保工程任一项目的质量不符合本合同约定的标准。或未领取到环保合格证。乙方应拆除环保工程项目，恢复原状。甲方应向乙方支付环保工程项目款总额的为违约金，并赔偿由此给乙方造成的损失,且甲方有权解除合同。2、如甲方违反负责环保工程安装第五条的规定逾期完成环保工程项目及报批手续，每逾期一日需要向乙方支付环保工程项目款总额的万分之作为违约金，并赔偿由此给乙方造成的损失，逾期日，甲方有权解除合同。3、如乙方逾期付款，每逾期一日需要向乙方支付环保工程项目款总额的万分之作为违约金，以环保工程项目款总额的为上线。十、解决合同纠纷的方

27、式：在本合同履行过程中如有争议，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向乙方所在地人民法院提起诉讼。十一、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份篇八：环保工程土建合同协议书合同协议书甲方：（全称）（简称甲方）乙方：（全称）（简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本工程施工有关事项达成一致意见，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况工程名称：工程地点：工程内容：废水池土建工程第二条工程范围1、场地平整，破地面，拆除原有厕所两个；2、挖土方，土方外运及土方回填；3、地下调节池（含盖板）及地上水池主

28、体工程；4、管沟;5、设备基础（压滤机泥槽）、污泥堆放处；6、地上水池若无特殊要求，外壁均贴马赛克麦片（其颜色与厂方原有瓷片颜色一致）；清水池内、回用水池内、排放口内外贴白色瓷片；7、所有水池施工完毕并清理完垃圾后，必需试水、试压待我方工程人员确定后，方可通过验收；8、工程施工完毕后，及时清理建筑垃圾填平四周场地；9、详见施工图纸及施工说明。第三条前期要求一、甲方职责1、月日前做好施工人员进场准备工作；2、月日前，与厂方沟通施工现场的施工所需水源、电源、变压器（包括水表、配电板），应满足施工用水，用电量的需呀；3、合同签订日内（以收签最后一张图纸为准）提供完整的建筑安装施工图份，施工技术资料（

29、包括地质及水准点坐标控制点）份；4、组织甲乙双方和设计单位及有关部门参加施工图纸交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在日内分送至有关单位，日内提供会审纪要和修改施工图份。二、乙方职责1、乙方在开工前，必须与甲方及设计部门进行施工图纸会审，并向甲方递交施工计划、施工组织、施工质量保证书、安全责任书；2、乙方必严格按照施工图纸、施工说明文件和国家颁发的建筑工程规范。规格和标准进行施工，并接受甲方驻代表的监督。3、及时提供当前施工进度；4、负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作；5、组织施工管理人员和材料、施工机械进场；6、施工期间必需做好各项安全防护工作，将施工

30、区域单独隔开，并设警示牌；7、遵守建设单位的各项厂规制度。第四条合同工期一、工程合同期总日历天数：个晴天工作日。即从年月日开始施工，至年月日竣工。二、如遇下列情况，经甲方代表签证后，工期可相应顺延:1、按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源，道路未能畅通，障碍物未能清除，影响施工方设备进场施工；2、凡甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度；3、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每连续4小时以上次），影响正常施工；4、非乙方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;5、未按合同规定拔付预付款、工程进度

31、款或代购材料差价款而影响施工；6、人力不可抗拒因素而延误工期。一、本工程质量经双方研究要求达到：1、工程具有抗压、抗水、抗渗等功能；2、工程各结构及水泥面无损坏现象。二、乙方在施工过程中必须遵守以下规定：1、由乙方提供的主要原材料、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证或进行检验合格后方可用于工程；2、由甲方提供的主要原材料、构配件、半成品也必须按有关规定提供质量合格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和甲方驻代表签证后，方可用于工程；3、隐蔽工程必须经甲方驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序；4、乙方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量

32、评定结果送至甲方。单位工程结构完工时，应会同甲方进行结构中间验收；5、乙方在施工中发生质量事故时，应及时报告甲方，一般质量事故的处理结果应送甲方和备案；重大质量事故的处理方案，应经设计单位、甲方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施；6、工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修期间自通过竣工验收之日算起，期限为壹年。第五条项目款的结算工程总造价：人民币壹拾陆万元整（16,元）；（不含税）结算方式：分期付款1、设备、施工人员进场，甲方付40%工程款给乙方，即人民币元整（元）；2、水池主体完工后，甲方付30%工程款给乙方，即人民币叁万贰仟元整（3,元）；3、水池工程通过试水、试压、抗渗后无问

33、题产生，并可以正常使用以后，甲方在一个星期内付20%工程款给乙方，即人民币贰万肆仟元整（2,元）；4、工程通过验收后之日起，一年后无其它问题，甲方付5%工程余款（质量保证金）给乙方，即人民币捌仟元整（元）。第六条施工现场管理责任乙方对现场管理、安全生产、保卫等工作负全部责任。所有安全事故责任乙方自行负责。如果违章施工，甲方有权制止,制止不服从的可以解除本合同，并按本合同第三条的相关条款结算并处罚。第七条合同履行约金及违约处罚合同签订时乙方向甲方交履约金叁万元，在前期工程款中暂扣，工程竣工验收合格后一周内退还乙方（剔除处罚款）。在履行合同过程中，乙方有明显延误工期或有严重偷工减料等质量问题，且不

34、采纳甲方建议又不积极采取措施的，甲方有权利终止执行合同，并没收履约金。乙方在施工过程中，不服从甲方现场管理但尚未构成严重违约的，每次处以200元的罚款，从工程决算款或履约金中扣除。第八条本合同未尽事宜，经双方协商后，另行补充条款。补充条款具有同等法律效力。第九条本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：甲方盖章：乙方盖章：签订日期：签订日期：篇九：环境工程设计合同委托单位：设计单位：签订日期：合同编号：时代项目环境工程设计合同时代项目环境工程设计合同甲方（委托单位）：乙方（设计单位）甲方委托乙方进行环境设计工作，为明确双方责任和义务,根据中华人民共和国合同法及有关法

35、律规定，经双方友好协商一致。订立本合同，以资共同遵守。一、设计工程概况设计工程名称：设计工程地点：设计工程面积：设计工程范围：园林绿化工程的设计设计要求和标准：二、设计成果乙方应按期提交以下设计成果：a.平面中所有园建及道路定位、标高及详图设计b主要改造区植物种植图（包括乔木、灌木、地被）C.园林建筑结构图d管线施工图已园林给排水图配电施工图次/人现场施工服务。三、设计成果交付期限乙方应当在条所约定的设计成果，除本合同另有约定外，本期限不因任何原因而延长。四、合同金额及付款方式设计费总额为万元（人民币，该设计费总额已经考虑并包含了设计费、各阶段出图、打图费用、现场服务费用及相应的税金等；除本合

36、同另有约定外，甲方无需向乙方支付其他任何费用。付款方式支付,计万元（人民币万元）；乙方完成合格施工图并提交甲方后方支付万元）；园林工程完工并验收合格后日内支付合同余款。乙方在收取设计费用前必须向甲方开具正式发票。乙方未提供发票给甲方前，甲方有权暂不支付相应款项而无需承担任何责任。五、甲方权利与义务甲方应按合同约定及时支付设计费。甲方负责提供相关设计资料，包括地形、管等场地资料、建筑设计资料及给排水资料和其它资料，及规则主要技术指标。甲方拥有由乙方为本合同项目制作的一切文件、图纸、说明书的专有使用权，未经甲方书面同意，乙方不得将合同项下的一切文件、图纸、说明书等用于本合同外的项目或向第三人透露、

37、转让。乙方提交的所有设计方案和设计图纸最终都应经过甲方确认方为合格，对于不合格的设计方案和图纸，甲方有权要求乙方重新制作，设计日期不予顺延，由此引发的一切费用和责任由乙方自行承担。在本项目的方案设计文件或图纸经甲方和有关部门审批确认后，甲方有权随时提出对设计方案进行重大变更或要求乙方重做方案设计时，乙方应无条件予以配合，有关设计成果交付期限顺延问题及乙方为此增加的额外方案设计费由甲方与乙方双方另行协商并书面确定。若由于乙方的原因造成设计方案或图纸出现重大技术性错误或遗漏的，不管设计方案或图纸是否经过了甲方或有关部门的确认，甲方都有权随时要求乙方进行重新设计或重新出图，设计成果交付期限不予顺延，

38、由此发生的一切费用和责任由乙方自行承担。除本合同另有约定外，甲方有权中途解除合同、要求乙方停止设计，但应及时书面通知乙方，乙方有权不退还甲方已付的设计费，对于甲方付款后乙方提供的下阶段设计服务，双方按该阶段乙方已经付出的工作量结算支付设计费。在工程开工前，甲方应组织有关施工方进行设计技术交底;工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。六、乙方权利与义务乙方应按照设计任务书及各阶段经有关部门审定的设计文件及审批意见进行设计，并按本合同的规定向甲方按时提供符合质量的设计文件。乙方有权依据合同的约定及时获得设计费。施工过程中，乙方应负责设计交底指导和配合解决施工过程中出现的各项问题，工程竣工后参加竣工

39、验收。对甲方提出的小范围修改及意见，乙方应积极配合并在七天内完成改良设计，设计费用不再额外增加。乙方必须对甲方提供的设计资料及乙方为本合同项目制作的设计文件严格保密，不得用于本合同外的项目或向第三方泄露、转让。篇十：环保协议书环保协议书甲方：乙方：哈尔滨麻雀装饰工程设计有限公司依据中华人民共和国建设部民用建筑工程室内环境污染控制规范、民用住宅室内装饰装修管理办法和国家质量监督检验检疫总局发布的“室内装饰装修有害物质限量标准”及有关法律法规的规定，我确保甲方利益，甲、乙双方就环保装修问题，达成如下补充协议：一、乙方保证本工程实行环保设计，采用环保材料、进行环保施工，室内空气质量达到国家环保检测标

40、准；甲方可保证自购材料达到国家环保标准。二、工程竣工后，甲方如果认为室内空气质量不合格，对甲醛、苯、氨气、氨气进行测试。甲、乙双方共同认为委托下列具有资质的检测机构进行空气质量检测（检测费用有甲方支付。检测不合格项目的检测费用由乙方承担）。检测机构名称：大庆中科室内环境治理有限公司地址：电话：三、进行空气检测时，必须符合以下条件：1、检测应在工程竣工验收结清工程15天以后进行，在此期间，室内必须每天通风、换气时间不得少于8小时，且在通风时必须将所有柜门、抽屉打开，并确保充分通风；2、检测时室内温度不高于35。3、检测时室内不应放置任何外购家具等其他甲方自购的可能产生有害物质的物品。4、符合国家

41、资质检测机构标明的其他必备条件。四、由于室内空气不合格原因造成的主要原因是使用环保不合格的材料所致，所以如果室内空气检测不合格，则首先要在所用材料上寻找原因：1、对甲方自购材料（限国家规定的内墙涂料、人造板及其制品，建筑材料、地毯及相关、胶粘剂、壁纸、溶剂型木器涂料、聚氯乙烯卷材、地板、混凝土外加剂、木家具等十种材料。下同），甲方必须提供省（市）级部门提供出具的一年期限（或有效期）内环保检测报告;对乙方的代购材料，由乙方提供环保检测报告。室内空气不合格的责任由不能提供环保检测报告的一方承担。2、甲方自购厨柜、橱柜（或柜门）、花岗岩（大理石）、成品门（套）、成品踢脚板的房间不在检测范围内。乙方不

42、对上述房间的环保检测结果负责。3、若装饰所用材料全部达到国家环保检测标准，则室内空气检测不合格的原因是由设计和施工工艺不当所致，责任由乙方承担。五、由于乙方原因导致室内空气不合格，乙方按下列步骤进行治理或赔付；1、无条件进行综合治理，治理期限为一个月（自检测报告出具后起算），治理造成的延期交付视同工程延期，乙方每日按合同造价的1%。承担违约金（竣工验收至检测报告出具之日。其间不为延期）；2、治理结束后，经检测室内空气仍不达标的，乙方退还甲方全部合同款（除水电项目。拆除项目、基层处理项目、灯具开关、洁具、五金安装项目等与室内空气无关的项目以外）。同时不再承担其他责任（包括保修责任）。六、由于室内空气中有害物质含量挥发越来越少，因此空气质量不存在保修期。七、合同一式三份，甲方执一份、乙方执两份。