建设工程监理规范(征求意见稿修订版)(DOC54页).docx

《建设工程监理规范(征求意见稿修订版)(DOC54页).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程监理规范(征求意见稿修订版)(DOC54页).docx（49页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、建设工程监理规范（征求意见稿修订版）（DOC54页）建设工程监理规范（修订）（征求意见稿）住房与城乡建设部建筑市场监管司二。一。年十一月建设工程监理规范11 总则12 术语23 项目监理机构53.1通常规定53.2项目监理机构的建立53.3监理人员的职责63.4监理设施84监理规划及监理实施细则104.1通常规定104.2监理规划104.3监理实施细则115施工阶段的监理工作135.1通常规定135.2施工准备阶段的监理工作135.3监理例会155.4工程质量操纵工作165.5工程造价操纵工作185.6工程进度操纵工作205.7安全生产的监理工作205.8竣工验收226施工合同管理的其他工作2

2、36.1工程暂停及复工236.2工程变更管理246.3费用索赔处理256.4工程延期及工期延误处理276.5合同争议的调解286.6合同的解除287监理文件资料及信息管理307.1通常规定307.2施工阶段监理资料307.3监理日志327.4监理月报327. 5监理工作总结348设备采购与制造的监理工作348. 1设备采购的监理工作349. 2设备制造的监理工作3510. 3设备采购与制造监理资料379有关服务工作399. 1通常规定399. 2勘察阶段服务工作4011. 3设计阶段服务工作40A类表（施工单位用表）43B类表（监理单位用表）43C类表（各方通用表）44建设工程监理规范1总则1

3、.0.1为了提高建设工程监理与有关服务的工作水平，规范建设工程监理与有关服务的行为，编制本规范。1.0.2本规范适用于新建。扩大、改造、拆除建设工程监理与有关服务活动。1.0.3实施建设工程监理与有关服务之前，监理单位与建设单位务必订立书面形式建设工程监理合同，合同中应包含监理与有关服务的工作范围、内容、服务期限与酬金，双方的义务、责任等有关条件款。在监理的工作范围内，建设单位与施工单位之间与建设工程合同有关的联系活动应通过监理单位进行。1. 0.4实施建设工程监理的要紧根据：1建设工程的有关法律法规及有关技术标准；2工程项目审批文件及勘察、设计文件；3建设工程监理合同及与建设工程项目有关的合

4、同文件。1.0.5建设工程监理实行总监理工程师负责制。1.O.6监理人员应遵循“守法、诚信、公平、科学”的职业道德准则，保护建设单位的合法权益，不损害其他有关单位的合法权益。1.0.7建设工程监理除应遵循本规范外，还应符合国家有关法率法规、强制性标准规定。2术语监理监理单位根据法律、法规、有关标准及合同约定，对工程的施工质量、进度、造价进行操纵，对合同、信息进行管理，对施工单位的安全生产管理进行监督，参与协议工程建设有关方的关系。有关服务监理单位按照建设工程监理合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务。项目监理机构监理单位派驻工程项目负责履行建设工程监理合同的组织机构。注册监理工程师参加国

5、家人事行政主管部门组织的统一考试或者考核认定，取得中华人民共与国监理工程师资格证书，并经国家建设行政主管部门注册，取得中华人民共与国注册监理工程师注册执业证书与执业印章，从事建设工程监理与有关服务活动的监理人员。总监理工程师由监理单位法定代表人书面授权，全面负责建设工程监理合同的履行、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。总监理工程师代表由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责与权力的项目监理机构中具有高级职称的监理人员。专业监理工程师根据项目监理岗位职责分工与总监理工程师的指令，负责实施某一专业或者某一岗位的监理工作，具有相应监理文件签发权的监理人员。监理员在专业监理工程师的指

6、导下从事监理工作的监理人员。监理规划指导项目监理机构全面工作的指导性文件。监理实施细则针对工程项目中某一专业或者某一方面监理工作的操作性文件。监理例会有项目监理机构定期主持召开，有关单位参加，研究解决监理工作范围内涉及建设工程合同履行过程中有关问题的会议。工程变更在工程项目实施过程中，按照合同约定的程序对工程材料、工艺、功能、构造、尺寸、技术指标、工程量及施工方法等方面作出的改变。工程计量根据设计文件及合同中关于工程量计算的规划，项目监理机构对施工单位申报的已完成合格工程的工程量进行的核验。旁站在工程实体关键部位或者关键工序施工过程中，由监理人员在现场对工作施工质量进行的监督活动。巡视监理人员

7、对正在施工的部位或者工作工序在现场进行的定期或者不定期的监督活动。见证取样监理人员对施工人员材料取样、送检进行的监督活动。平行检验项目监理机构在施工单位自检的基础上，按照建设工程监理合同约定的比例独立或者委托进行的检验活动O工程临时延期批准当发生非施工单位原因造成的持续性影响工期的事件，总监理工程师所作出的临时延长合同工期的批准。工程最终延期批准当发生非施工单位原因造成的持续性影响工期事件，总监理工程师所作出的最终延长合同工期的批准。监理日志项目监理机构每日对监理工作及工程实施情况所做的记录。监理月报项目监理机构每月分析总结监理工作及工程实施情况，向建设单位提交的报告。设备监造监理单位根据建设

8、工程监理合同与设备订货合同对设备制造进行的监督管理活动。书面形式指信件与数据电文（包含电报、电传、传真、电子数据交换与电子邮件）等能够有形地表现所裁内容的形式。3项目监理机构31一般规定31.1监理单位履行建设工程监理合同时，应在施工现场建立项目监理机构。在完成施工现场监理工作后可撤离施工现场。3.1.2项目监理机构的组织形式与规范，应根据建设工程监理合同约定的服务服务内容、服务期限，与工程类别、规模、技术复杂程度、环境等因素确定。3.1.3总监理工程师应根据监理单位法定代表人的授权履行职责，负责项目监理机构的全面工作。监理单位法定代表人授权书应符合附录Bl表的格式。3.2 项目监理机构的记录

9、3. 2.1项目监理机构由总监理工程师、专业监理工程师与监理员构成，且专业配套、数量满足工程项目监理工作的需要，必要时可设置总监理工程师代表。4. 2.2监理单位应于建设工程监理合同签订后10天内将项目监理机构的形式、人员构成及对监理工程师的授权以书面形式同志建设单位。当需要对总监理工程师进行调整时，监理单位应整的建设单位同意并书面通知建设单位；当需要对专业监理工程师进行调整时，总监理工程师应书面通知建设单位与社工单位。5. 2.3总监理工程师应具有3年以上工程监理实践经验的注册监理工程师担任。6. 2.4专业监理工程师应由注册监理工程师或者同时具有大专及以上学历、中级及以上技术职称，1年及以

10、上工程监理实践经验，并通过监理业务培训的人员担任。7. 2.5监理人员应具有中专及以上学历，并通过监理业务培训的人员担任。8. 2.6总监理工程师宜担任一项建设工程监理合同的项目总监理工程师工作时，需将建设单位同意，且最多不得超过三项。3.3 监理人的职责3. 3.1总监理工程师职责：1 .确定项目监理机构人员的分工与岗位职责，负责管理项目监理机构；2支持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则；3根据项目进展情况调整监理人员，检查监理人员的工作，对不称职的人员进行调换。4主持项目监理工作会议，签发项目监理机构的文件与指令；5组织审核分包单位的资格；6组织审核施工单位提交的施工组织设计、开工报告

11、、复工申请、技术方案、进度计划等；7组织施工检查单位项目经理部的质量、安全管理体系的建立情况；8审核签署施工单位的付款申请、签发支付证书，组织审核工程结算；9根据建设单位授权，组织审核与处理工程变更；10调解建设建设单位与施工单位的合同争议，处理费用与工期赔偿事宜；11审核签认分部工程与质量检查资料，审查施工单位的竣工申请，组织监理人员对工程项目进行竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程质量安全事故的调整与处理；12参与或者配合对工程质量安全事故的调查与处理；13定期检查监理日志，组织编写并签发监理月报、项目监理工作总结，主持整理项目监理文件。3. 3.2总监理工程代表应按照总监理工程

12、师的授权履行相应职责。4. 3.3总监理工程师不得将下列工作委托给总监理工程师代表：1主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则；2组织审核工作/复工报审表、工程暂停令、工程款支付证书、工程竣工（设备出厂）报验单；3审核签认结算报表；4调解建设单位与施工单位的合同争议、处理索赔；5根据项目进展情况进行监理人员的调配，调换不称职的监理人员。3. 3.4专业监理工程师履行下列职责：1参与编制监理规划，负责编制本专业的监理实施细则；2负责本专业监理工作的实施，指导、检查监理员的工作，向总监理工程师提交监理工作实施情况报告；3审查施工单位提交的涉及本专业的报审文件；4参与审核分包单位资格；5审核进场材

13、料。设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及质量情况，对进场材料、设备、构配件进行见证取样或者平行检测；6负责本专业检测批、分项工程验收及隐蔽工程验收;7进行现场巡视，发现质量问题与安全隐患及时处理,必要时向总监理工程师报告；8负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据与原始凭证；9参与审核工程变更；10根据监理工作实施情况做好监理日志，参与编写监理月报；11负责有关监理资料的收集、汇总及整理。12参加工程项目竣工预验收与竣工验收。3.3.5监理员应履行下列职责：1在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作；2检查施工单位投入工程项目的人力、材料、要紧设备及其有用、运行状况，并做好检查

14、记录；3复核或者从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；4按设计图及有关标准，对施工单位的工艺过程或者施工工序进行检查与记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；5担任旁站工作，及时填写旁站记录表，检查施工单位的作业情况，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告；6做好有关的监理记录。3.4监理设施3. 4.1建设单位应提供建设工程监理合同约定的满足监理工作需要的办公、交通、通信、生活等设施。项目监理机构应妥善保管与使用建设单位提供的设施，在完成监理工作后应移交建设单位。4. 3.2项目监理机构应按建设工程监理合同的约定，配备满足监理工作需要的常规检测设备与工具。3 .4.3项

15、目监理机构应按实施计算计信息化管理。4监理规划及监理实施细则4. 4.1一般规定5. 1.l监理规划应由总监理工程师组织专业监理工程师编制，并经监理单位技术负责审核批准。4 .L2监理规划的编制应明确项目监理机构的工作目标，确定具体的监理工作制度、内容、程序、方法与措施，并应针对项目的实际情况，具有可操作性。5 .1.3监理实施细则应由专业监理工程师编制，并经总监理工程师审核批准。6 .1.4监理实施细则应符合监理规划的要求，并应结合工程项目的专业特点，具有可操作性。4.2监理规划4. 2.1监理规划的编制：1监理规划应在签订建设工程监理合同及受到设计文件后开始编制，在召开第一次工地会议前报送

16、建设单位。2编制理规划应根据：建设工程的有关法律法规及审批文件；与建设工程项目有关的标准、设计文件、技术资料；建设工程监理合同文件及与建设工程项目有关的合同文件。4.2.2监理规划应包含下列要紧内容；1项目概况；2监理工作范围，3监理工作内容；4监理工作目标；5监理工作根据；6项目监理机构的组织形式；7项目监理机构的人员配备计划；8项目监理机构的人员岗位职责；9监理工作程序；10监理工作方法及措施；H监理工作制度；12监理设施；4.2.3在监理工作实施过程中，如实际情况或者条件发生重大变化而需要调整监理规划时，应由总监理工程师组织专业监理工程师修改，按原报审程序通过批准后报建设单位。4.3监理

17、实施细则4. 3.1下列工程应编制监理实施细则；1使用新技术、新工艺、新材料、新设备的工程；2专业性较强、技术较复杂的工程；3危险性较大的分部分项工程。4.3.2监理实施细则的编制：1监理实施细则应在相应工程开始前编制完成；2编制监理实施细则的根据；已批准的监理规划；与专业工程有关的标准、设计文件与技术资料；已批准的施工组织设计、转向施工方案。4.3.3监理实施细则应包含下列要紧内容：1专业或者专项工程特点；2监理工作流程；3监理工作操纵要点；4监理工作方法措施。4.3.4在监理工作实施过程中，应根据实际情况对监理实施细进行补充、修改与完善，按原报审程序通过批准后实施。5实施阶段的监理工作5.

18、1 一般规划5. 1.1项目监理机构应按照监理工作内容制定监理工作程序，明确性为主题、具体内容、工作时限、考核标准，并符合建设工程监理合同文件的约定。6. 1.2在监理工作实施过程中，可根据实际情况对监理工作程序进行调整与完善。7. 1.3监理工作应结合工程项目的特点，表达事前操纵与主动操纵的原则，注重工作效果。8. 1.4项目监理机构对施工单位报审的各类文件应审查并签署意见，其中，报建设单位的文件须经总监理工程师签署。5.2 施工准备阶段的监理工作5. 2.1在设计交底往常，总监理工程师应组织监理人员熟悉设计文件，并对图纸中存在的问题通过建设单位向设计单位提出书面意见与建议。6. 2.2项目

19、监理人员应参加由建设单位主持的涉及技术交底会，总监理工程师应对设计技术交底会议纪要进行签认。7. 2.3总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报审的施工组织设计及专项施工方案，提出审查意见，经总监理工程师审核后报建设单位。施工组织设计及专项施工方案的审查内容要紧包含：1施工组织设计专项施工方案的编审程序；2质量安全生产管理组织机构与管理制度；3保证工程质量与施工安全的施工方案及技术措施；4工程进度计划及保证施工进度的措施；5涉及合同价款变化的施工方案与技术措施。施工组织设计及专项方案报审应附录Al表的格式。8. 2.4分包工程开工前，专业监理工程师应审查施工单位报送的分包单位资格报审表，

20、提出审查意见，包总监理工程师签署意见。分包单位资格的审查内容要紧包含：1营业执照、企业资质等级证书等；2安全生产许可文件；3分包单位的业绩；4拟分包工程的内容与范围；5专业监理人员与特种作业人员的资格证书。分包单位资格报审表应符合附录A2表的格式。5. 2.5专业监理工程师应按下列要求对施工单位报送的施工操纵测量成果及保护措施进行检查，提出检查意见；1检查施工单位测量人员的岗位证书及测量设备设备检定证书；2复核操纵桩的校核成果、操纵装的保护措施与平面操纵网、高程操纵网与临时水准点的测量成果。施工操纵测量成果报检申请表应符合附录A3表的格式。5.2.6工程项目开工前，项目监理机构应审查施工单位报

21、送的施工现场质量管理检查记录表，并由总监理工程师签署意见。施工现场质量管理检查记录表应符合附录A4表的格式。5.2.7总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报送的工程开工报审表及有关资料，具备下列条件的，由总监理工程师签署审查意见，并报建设单位审批：1设计交底与图纸会审已完成；2施工组织设计已获总监理工程师签认；3施工单位现场管理人员已到位，机具、施工人员已进场，要紧工程材料已落实；4进场道路给排水、电、通信等已满足开工要求。工程开工报审表应符合附录A5表的格式5. 2.8工程项目开工前，监理人员应参加由建设单位主持召开的第一次工地会议。会议要紧内容包含；1建设单位、施工单位与监理单位分

22、别介绍自驻现场的组织机构、人员及其分工；2建设单位根据监理合同宣布对监理工程师的授权；3建设单位介绍工程开工准备情况；4施工单位介绍施工准备情况；5建设单位与总监理工程师对施工准备情况提出意见与要求；6总监理工程师介绍监理规划的要紧内容；7研究确定各方在施工过程中参加工地例会的要紧人员，召开工地例会周期、地点及要紧议题。5.2.9第一次工地会议纪要应由项目监理机构负责起草，并经与会各方代表会签。5.3监理例会5.3.1在施工过程中，总监理工程师应定期主持召开监理例会。会议纪要应由项目监理机构负责起草，并经与会各方代表会签。5. 3.2监理例会应包含下列要紧内容：1 检查上次监理例会会议定事项的

23、落实情况，分析未完事项原因：2 检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实措施；3 检查分析工程项目质量与安全状况，针对存在的质量问题与安全隐患提出改进措施；4 检查工程量核定及工程款支付请款；5 解决需要协调的有关事项；6 其他有关事宜。5.3.3总监理工程师或者专业监理工程师应根据需要及时召集有关单位召开专题会议，解决施工过程中的专项问题。5.4工程质量控制工作5. 4.1在施工城中，当施工单位对已批准的施工组织设计或者专项施工方案进行调整时，应按5.2.3条件规定的程序向项目监理机构重新报审。6. 4.2在关键部位或者关键工序施工前，专业监理工程师应要求施工单位报送相

24、应施工工艺的工程质量操纵措施，经审查后提出审查意见。报审/表应符合附录A6表的格式。7. 4.3当施工单位使用新材料、新设备、新工艺、新技术时，专业监理工程师应要求施工单位报送相应的施工工艺与证明材料，经审查后提出审查意见。必要时，应督促施工单位组织专题论证。8. 4.4专业监理工程师应对施工单位在施工过程中报送的施工测量放线成果进行检查与确认。9. 4.5专业监理工程师应从下列方面对建设单位或者施工单位拟定的试验室进行审查，提出审查意见。1试验室的资质等级及其试验范围；2法定计量部门对试验设备出具的计量坚定证明；3试验室的管理制度；4试验人员的资格证明；5本工程的试验项目及其要求；10. 4

25、.6专业监理工程师对施工单位报送的拟进场工程材料、构配件与设备及其质量证明资料进行审查，对进场的实物按照合同约定及哟管规定，使用见证取样或者平行抽检。对未经监理人员验收或者验收不合格的工程材料、构配件、设备，监理人员应拒绝签认，并应签发监理工程师通知单，书面通知施工单位限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场。工程材料/构配件/设备报审表应符合附录A7表的格式，监理工程师通知单应符合附录B2表的格式。11. 4.7项目监理机构应定期检查施工单位直接影响工程质量的计量设备的技术状况。12. 4.8总监理工程师应安排监理人员对施工单位进行巡视、检查与验收。13. 4.9专业监理工程师应根据施工

26、单位自检合格后报验的检验批、分项工程进行现场验收，提出验收意见；总监理工程师应组织监理人员对工程质量验收资料进行审查与对现场工程质量进行验收，提出审查与验收意见，报总监理工程师签署验收意见。对未经项目监理机构验收或者验收不合格的检验批、分项工程与分部工程，项目监理机构应拒绝签认，并要求施工单位严禁进行下一道工序的施工。分部工程报验表应符合附录A8表的格式。14. 4.10项目监理机构应针对工程关键部位或者关键工序的施工编制旁站方案，明确旁站的范围、内容、程序、并按旁站安排监理人员旁站。旁站人员应认真履行职责，及时处理旁站过程中出现的质量问题，如实填写工程旁站记录表。施工监理旁站记录应符合附录B

27、3表的格式。15. 4.11对施工过程中出现质量问题或者发现施工单位有违反工程建设强制性标准行为的，项目监理机构应及时下达监理工程师通知单，要求施工单位整改。整改完毕后，项目监理机构应根据施工单位报送的监理工程师通知回复单对整改情况进行复查，提出复查意见。监理工程师通知回复单应符合附录A9表格的格式。5.4.12监理人员发现施工单存在重大质量隐患，可能造成质量事故或者已经造成质量事故时，应通过总监理工程师及时下达工程暂停令，要求施工单位停工整改。整改完毕并经监理人员复查，符合要求后，总监理工程师应及时签署工程复工报审表，宜时鲜向建设单位报告。工程暂停令应符合附录B4表的格式，工程复工报审表应符

28、合附录AlO表的格式。5.4,13对质量事故的处理，总监理工程师应责令施工单位报送质量事故调查报告与经设计等有关单位认可的处理方案，项目监理机构应对质量事故的处理过程与处理结果进行跟踪检查与验收。总监理工程师应及时向建设单位及本单位提交有关质量事故的书面报告，并应将完成的质量事故处理记录整理归档。5.5工程造价操纵工作5.5.1项目监理机构可根据建设单位的委托，对工程造价操纵目标进行风险分析，向建设单位提出有关建议。5.5.2.项目监理机构应按下列程序进行工程计量与工程款支付签认：1专业监理共识按建设工程合同的约定审查工程款支付申请;2专业监理工程师会同施工单位进行现场计量，提出审查意见；3总

29、监理工程师审核、签署工程款支付证书，并报建设单位。工程款支付申请表应符合附录All表的格式，工程款支付证书应符合附录B5表的格式。5.5.3未经监理人员质量验收合格的工程量，或者不符合建设工程合同约定的工程质量，项目监理机构均不予计量，并拒绝签署该部分的工程支付申请。5.5.4总监理工程师应从造价、功能、质量与工期等方面审核工程变更方案，并应在工程变更实施前与建设单位、施工单位协商确定工程变更的价款或者计价原则与计价方法。5.5.5专业监理工程师应及时建立月完成工程量与工作量统计表，对实际完成量与计划完成进行比较、分析，提出调整建议，并应在监理月报中旬向建设单位报告。5.5.6专业监理工程师应

30、及时收集、整理有关的施工与监理等原始资料，为处理费用索赔提供证据。5.5.7项目监理机构应按下列程序进行竣工结算审核；1项目监理机构要求施工单位按施工合同约定填报竣工结算报表；2专业监理工程师审查施工单位报送的竣工结算报表，提出审核意见;3监理工程师审核竣工结算报表，与建设单位、施工单位协商，达成一致意见后，签发竣工结算文件与最终的工程款支付证书，报建设单位、不能达成一致意见时，应按本规范第6.5节的规定进行处理。5.6 工程进度操纵工作5. 6.1项目监理机构可根据建设单位的委托，对工程进度操纵目标进行风险分析，向建设单位提出有关建议。6. 6.2总监理工程师应组织专业监理工程师根据建设工程

31、合同约定的工期、施工组织设计及人力、材料、设备等资源供应计划审查施工进度计划，提出审查意见，经总监理工程师审批后报建设单位。施工进度计划报审表应符合附录A12表的格式。7. 6.3总监理工程师应组织专业监理工程师根据施工总进度计划及人力、材料、设备等资源供应计划审查阶段性施工进度计划，提出审查意见，经总监理工程师审批后报建设单位。8. 6.4专业监理工程师在检查进度计划实施情况时应做好记录。当发现实际进度发生偏差时，项目监理机构应会同施工单位分析原因，由总监理工程师签发监理工程师通知单，指令施工单位采取措施调整进度计划。当实际进度严重滞后于计划进度时，总监理工程师应与建设单位商定采取进步调整措

32、施。9. 6.5项目监理机构应在监理月报中向建设单位报告工程进度情况与进度操纵措施的执行情况，并提出预防由建设单位原因导致的工程延期及其有关费用索赔的合理建议。5.7 安全生产的监理工作5. 7.1工程监理单位应依照法律法规、工程建设强制性标准，对施工单位安全生产进行监督。6. 7.2工程监理单位应编制安全生产事故的监理应急预案，并参加建设单位组织的应急预案的演练。7. 7.3项目监理机构应将安全生产的监理工作内容纳入监理规划与监理实施细则，根据工程特点、周边环境、施工工艺，明确安全生产的监理工作流程与操纵要点。5.8 7.4项目监理机构应审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案，审查

33、的要紧内容包含；1施工组织设计或者专项施工方案是否通过施工单位技术负责人审核签字；2施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案的内容是否齐全；3社工组织中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准；4关于达到一定规模的危险性较大的分部、分项工程,项目监理机构还应审查专项施工方案是否已通过专家的论证、审查。5.7.5项目监理机构应审核施工单位的工程项目安全生产管理规章制度、组织机构的监理及专项安全生产管理人员的配备情况。重点审查施工单位安全生产许可证及项目经理、技术负责人、专职安全员合格证与特种作业人员的操作资格证书，与应急预案。复查施工机械与设施的安全许可验收手续。5.7.6项

34、目监理机构应督促施工单位进行安全自查工作，巡视检查施工现场安全生产情况，对危险性较大的分部、分项工程应加大巡视频度。项目监理机构在检查中发现存在安全事故隐患的，签发监理工程师通知单，要求施工单整改；情况严重的，总监理工程师应及时下达工程暂停令；施工单位拒不整改或者不停止施工的，应通知建设单位及时向有关主管部门报告。5.7.7项目监理机构应将安全生产的检查复查、整改要求等情况及时记载于监理日志。5.8竣工验收5.8.1项目监理机构应要求社工单位在工程完工并自检合格达到竣工验收条件后，填报竣工预验收报验表，申请竣工预验手。工程竣工预验收报验表应符合附录A13表的格式。5.8.2总监理工程师应组织专

35、业监理工程师，对施工单位报送的竣工资料进行审查，并对工程质量进行竣工预验收。对存在的问题，应急要求施工单位整改。整改合格后由总监理工程师签署工程竣工预验收报验单。5.8.3工程经竣工预验合格后，项目监理机构应提出工程质量评估报告，经总监理工程师与监理单位技术负责人审核签字后报建设单位。工程质量评估报告应包含下列要紧内容：1工程概况；2本工程要紧参加建设单位；3要紧施工方法、施工工艺；4工程质量验收情况；5工程质量事故及其处理情况；6竣工资料审查情况；7工程质量的评估结论；5.8.4项目监理机构应参加由建设单位组织的竣工验收，对验收中提出的整改问题，项目监理机构应要求施工单位进行整改。工程质量符

36、合要求后，总监理工程师应会同参加验收各方签署竣工验收报告。6施工合同管理的其他工作6.1工程暂停及复工6.1.1总监理工程师在签发工程暂停令时，应根据暂停工程的影响范围与影响程度，按照建设工程合同与建设工程监理合同的约定签发。6.L2在发生下列情况之一时，总监理工程师可签发工程暂停令：1为了保证质量而需要进行停工处理；2建设单位要求暂停施工，且工程需要暂停施工；3施工出现了安全隐患，总监理工程师认为有必要停工以消除隐患；4发生了务必暂时停工施工的紧急事件；5施工单位未经许可擅自施工，或者拒绝项目监理机构管理。6.1.3由于非施工单位且非6.L2条中2、3、4、5款原因时，总监理工程师在签发暂停

37、令之前，应就有关工期与费用等事宜与施工单位进行协商。6.1.4由于建设单位原因，或者其他非施工单位原因导致工程暂停时，项目监理机构应如实记录所的实际情况。总监理工程师应在施工暂停原因消失，具备复工条件时，及时签署工程复工报审表，指令施工单位继续施工。6.L5由于施工单位原因导致工程暂停，在具备恢复施工条件施工单位要求复工时，项目监理机构应审查施工单位报送的复工申请及有关材料，同意后由总监理工程师签署工程复工报审表，指令施工单位继续施工。6.L6总监理工程师在签发工程暂停令到签发工程复工报审表之间的时间内，宜会同有关各方按照施工合同的约定，处理因工程暂停引起的与工期、费用等有关的问题。6.2工程

38、变更管理6. 2.1项目监理机构处理工程变更程序：1 工程变更的提出单位，首先应向有关单位提交工程变更意见书。建设单位或者监理单位提出的工程变更，假如需要变更设计，应由建设单位将工程变更要求交设计单位编制设计变更文件后实施。设计单位提出的工程变更，应编制设计变更文件，经建设单位批准后实施：施工单位提出的工程变更，应提交给项目监理机构，由总监理工程师组织专业监理工程师审查，审查同意后，由建设单位、设计单位、项目监理机构。施工单位形成四方会议纪要，如需要变更设计，应由建设单位将工程变更要求交原设计单位编制设计变更文件后实施；当工程变更涉及消防、环保等内容时，应按规定经有关部门审定；2收集与工程变更

39、有关的资料；3总监理工程师根据实际情况、设计变更文件与其他有关资料，按照施工合同的有关条款，在指定专业监理工程师完成下列工作后，对工程变更的费用与工期作出评估：评价工程变更项目与原工程项目之间的类似程度与难易程度;拟定工程变更项目的工程；拟定工程便更得单价或者总价；分析工程变更对工期的影响程度。4组织有关各方协调确定工程变更的费用及工期；5组织有关各方会签工程变更单；6根据工程变更单监督施工单位实施工程变更。工程变更意向书应符合附录C2表的格式，工程变更单应符合附录C3表的格式。6.2.2项目监理机构处理工程变更应符合下列要求：1项目监理机构在工程变更的质量、费用与工期方面取得建设单位授权后，

40、总监理工程师应按施工合同约定与施工单位进行协商，经协商达成一致后，总监理工程师应将协商结果向建设单位通报，并由建设单位、施工单位、设计单位与项目监理机构在变更文件上签字；2在项目监理机构未能就工程变更的质量、费用与工期方面取得建设单位授权时，总监理工程师应协助建设单位与施工单位进行协商，并达到一致；3在建设单位与施工单位未能就工程变更费用达成协议时，项目监理机构应提出一个暂定价格，作为临时支付工程进度的根据。该项工程款最终结算时，应以建设单位与施工单位达成的协议为根据。6.2.3在工程变更单会签前，项目监理机构应要求施工单位不得实施工程变更。6.2.4未经会签同意而实施的工程变更，项目监理机构

41、不予计量。6.3费用索赔处理6. 3.1项目监理机构处理费用索赔的根据包含：1 有关法律法规；2 建设工程合同文件；3 国家、部门与地方有关的工程标准与定额；4 与索赔事件有关的证据。6.3.2项目监理机构受理施工单位提出的费用索赔应同时满足下列条件；1索赔事件造成了施工单位直接经济缺失，2索赔事件是由于非施工单位的责任发生的；3施工单位已按照施工合同约定的期限与程序题出费用索赔申请表，并附有索赔证件材料。费用索赔申请表应符合附录A14表的格式。6.3.3项目监理机构应按下列程序处理施工单位向建设单位提出的费用索赔；1施工单位在施工合同约定的期限内向项目监理机构提交费用索赔意向通知书；2总监理

42、工程师指定专业监理工程师收集与索赔有关的资料;3施工单位在施工合同约定的期限内向项目监理机构提交费用索赔申请表；4总监理工程师初步审查费用索赔申请表，符合本规范第6.3.2条所规定的条件予以受理；5总监理工程师进行费用索赔审查，并在初步确定一个额度后，与施工单位与建设单位进行协调；6总监理工程师应在施工合同约定的期限内容签署费用索赔审批表，或者在施工合同约定的期限内发出通知，要求施工单位提交有关索赔报告的进一步全面资料，待收到施工单位提交有关索赔报告的进一步全面资料，待收到施工单位提交的全面资料后，按本条的第4、5、6款的程序进行。费用索赔意向通知书应符合附录C4表的格式，费用索赔审批表应符合

43、附录B6表的格式。6.3.4当施工单位的费用索赔要求与工程延期要求有关联时，总监理工程师应综合作出费用索赔与工程延期的决定。6.3.5由于施工单位的原因造成建设单位的缺失，建设单位提出费用索赔时，总监理工程师在审查索赔报告后，应与建设单位与施工单位协商处理。6.4工程延期及工程延误处理6.4.1施工单位提出工程延期要求符合建设工程合同未件的规定条件时，项目监理机构应予以受理。6.4.2当影响工期事件具有持续性时，项目监理机构可在收到施工单位提交的阶段性工程临时延期申请表，并报建设单位。当施工单位提交工程最终延期申请后，项目监理机构应复查工程延期情况，并由总监理工程师签署工程最终延期审批表。工程

44、临时延期申请表盒工程最终延期申请表应符合附录A15表的格式，工程临时延期审批表与工程最终延期申批表应符合附录B7表的格式。6. 4.3项目监理机构在作出临时工程延期批准或者工程最终延期批准之前，均应与建设单位与施工单位协商。7. 4.4项目监理机构应根据下列情况确定批准工程延期时间：1 建设工程合同中有关工程延期的约定；2 工期拖延与影响工期事件的是适合程度；3 影响工期事件对工程影响的量化程度。6.4.5施工单位因工程延期提出费用索赔时，项目监理机构应按本规范第6.3节的规定处理。6.4.6施工单位未能按照施工合同要求的工期竣工交付造成工期延误，项目监理机构应按施工合同约定从施工单位应得款项

45、中扣除误期损害赔偿。6.5合同争议的调解6.5.1项目监理机构接到施工合同争议的调解要求后进行下列工作；1及时熟悉合同争议的全部情况；2及时与合同争议的双方进行磋商；3在项目监理机构提出调解方案后，由总监理工程师调解争议；4当调解未能达成一致时，总监理工程师应在施工合同约定的期限内提出处理该合同争议的意见；5在合同争议调解过程中，除已达到熟悉施工合同的暂停履行合同的条件之外，项目监理机构应要求施工合同的双方继续履行施工合同。6.5.2在总监理工程签发合同争议处理意见后，建设单位或者施工单位在施工合同约定的期限内未对合同争议处理意见提出异议，双方应按此意见执行。6.5.3在合同争议的仲裁或者诉讼

46、过程中，项目监理机构接到仲裁机关或者法院要求提供有关证据的通知后，应如是向仲裁机关或者法院提供与争议有关的证据。6.6合同的解除6.6.1施工合同的解除务必符合法律程序。6.6.2由于建设单位违约导致施工合同解除时，项目监理机构应与建设单位与施工单位协商，按施工合同的约定清算施工单位应得到的下列款项：1施工单位已完成的工程量表中所列的各项工作所应得的款项;2施工单位按批准的采购计划已订购工程材料、设备、构配件的款项；3施工单位撤离施工设备至原基地或者其他目的地合理费用；4施工单位所有人员的合理遣返费用；5施工单位合理的利润补偿；6施工合同约定的建设单位应支付的违约金。6.6.3由于施工单位违约导致施工合同终止时，项目监理机构应从下列方面清算施工单位的应得款项，或者偿还建设单位的有关款项；1施工单位已按施工合同约定实际完成工作所得的款项与已经得到的款项；2施工现场余留的材料、设备及临时工程的价值；3对已完工程进行检查、验收、资料移交、现场清理、质量缺陷修复等所需的费用；4施工合同约定的施工单位应支付的违约金。6. 6.4总监理工程师应按照施工合同的约定，在与建设单位与施工单位协商后，书面提交施工单位应得款项或者偿还建设单位款项的证明。7. 6.5由于不可抗力或者非建设单位、施工单位原因导致建设工程合同终止时，项目监理机构应按施工合同约定处理合同解除后的有关事宜。7监理文件资料及信息