建设法规与合同管理在线作业答案XX126.docx

《建设法规与合同管理在线作业答案XX126.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设法规与合同管理在线作业答案XX126.docx（38页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、建设法规与合同管理在线作业答案XX126IOIO您的本次作业分数为：97分I0单选题Iz三1.房地产抵押是指抵押人用其合法的房地产，以（）的方式向抵押权人提供债务履行担保的行为。Ia不转移占有rB转移占有r!c不转移所有rD转移所有正确答案:A三一单选题r一2.房地产抵押合同的生效时间为（）orA签订之日rB批准之日rC公证之日D登记之日正确答案:D单选题I.3 .在工程实践中，比较全面的索赔工作通常包含下列内容：索赔资料的准备索赔意向通知索赔事件的提交业主审查索赔处理工程师对索赔事件的审查工程师与承包人协商补偿额与工程师索赔处理意见承包人是否同意最终索赔处理，可能仲裁或者诉讼。这些工作内容的

2、安排有一定的先后顺序，下列排序的选项中较合理的是（）。rA-fB-.-.rC.-D-正确答案:D一单选题H4 .实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面形式通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由（）承担安全防护措施费用。rA承包人B承、发包两方共同b发包人rD责任方正确答案:CI单选题I5 .质量保修期从（）之日算起。rA工程合同竣工*B工程实际竣工rC工程师签发移交证书rD业主组织竣工验收会议正确答案:B三一单选题尸一6 .下不属于代位权成立条件的是（）orA债务人对第三人享有债权*B债务人实施了处分财产的法定行

3、为rC债务人的行为对债权人造成损害rD债务人不行使债权，有造成债权消失或者者丧失的危险。正确答案:B三一单选题三一7.下列有关可撤销合同的论述中，不正确的是（）。A可撤销合同是当事人意思表示不真实的合同。B可撤销合同在未被撤销之前，仍然是有效合同。rC对可撤销合同的撤销，务必由撤销人请求人民法院或者者仲裁机构作出。*D当事人能够撤销合同，也能够维持原合同不变，但不能变更合同的内容。正确答案:D=一单选题RG一8.在合同订立过程中，一方当事人违反诚实信用原则的要求，因自己的过失而引起合同不成立、无效或者者被撤销而给对方造成缺失时所应当承担的损害赔偿责任是（）orA违约责任rB违法责任*C缔约过失

4、责任rD违纪责任正确答案:C=-单选题=-9.从招标文件发出之日起到递交投标文件截至日的时间应是投标人懂得招标文件，进行必要的调研，完成投标文件编制所需的合理时间，不得少于（）天。rA7rB10rC14*D20正确答案:D=-单选题=-10.招标人与中标人应当自中标通知书发出之日起（）天内，按照招标文件与中标人的投标文件订立书面合同。rA15rB20rC25D30正确答案:D=一单选题三一11.（）下列不属于建设产品的特殊性的是。rA总体性rB单件性rC固定性*D流淌性正确答案:D=一单选题三一12.村庄与集镇规划建设管理条例是城乡规划法配套的法律，它的施行时间为（）。A1993年11月cB1

5、994年9月rC1995年7月rD2001年3月正确答案:A=一单选题三一13.处分抵押房地产时，能够依法将抵押关系设定以后土地上新增的房屋与抵押财产一同处分，对处分新增房屋所得，抵押权人（）orA有权优先受偿*B无权优先受偿rC能够作为处分财产受偿rD无权受偿正确答案:B=-单选题=-14 .设备安装工程具备单机无负荷试车条件，由（）组织试车。rA设备生产商B工程师C承包人rD发包人正确答案:CX3HER1-30ESL-I单选题I15 .工程预付款的预付时间应不迟于约定的开工日期前（）天。A7rB10rC14rD28正确答案:A三一单选题11H一16.设计定金，即设计预付款，通常在合同里约定

6、在签约后的3天内支付，支付额常为总设计费的（）rA10%rB15%*C20%rD25%正确答案:C一单选题h-17.施工中发包人假如需要对原工程设计进行变更，应提早（）天以书面形式向承包人发出变更通知。A7rB10*C14rD28正确答案:C18.如需更换工程师，发包人应至少提早（）天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。rIa10B7rC15rD14正确答案:BI单选题I19 .不管是公开招标还是邀请招标，被邀请参加投标的法人或者者其他组织都不能少于（）家。、A3rB4rC5D7正确答案:A=-单选题=-20 .下列关于主合同与从合同的关系描述中，错误的

7、是（）。rA主合同与从合同并存时，两者发生互补作用；rB主合同无效或者者被撤销时，从合同也将失去法律效力；*C从合同无效或者者被撤销时，通常将影响主合同的法律效力；D从合同无效或者者被撤销时，通常不影响主合同的法律效力。正确答案:C三三=一21.履行抗辩权的目的不在于完全消除或者者改变自己的债务，只是延期履行自己的债务的是（）。*A同时履行抗辩权fB后履行抗辩权fC违约救济权rD不安抗辩权正确答案:A三一单选题RK一22.房地产交易市场的交易对象能够是()：(1)占有权(2)使用权(3)收益权(4)处分权rA(1)(2)rB(1)(2)(3)rC(3)(4)*D(1)(2)(3)(4)正确答案

8、:D=一单选题F=一23.发包人在所供材料设备到货前()小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。rIa12rB14*C24(D48正确答案:C一单选题RK一24.对建设单位逾期未向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的处罚措施是(),*A处1万元以上5万元下列的罚款B处1万元下列的罚款rC处建设工程造价5%以上10%下列的罚款D处建设工程造价5%下列的罚款正确答案:A25.按照城市房地产管理法的规定，务必按照土地使用权出让合同约定的土地用途动工开发土地，超过出让合同约定的动工开发日期满一年未动工开发的，能够（*A征收相当于出让金20%的土地闲置费rB无偿收回土地使用权rC退回

9、50%的出让金并收回土地使用权rD征收相当于出让金两倍的土地闲置费正确答案:A;as=一单选题三一26 .发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由（）承担发生的费用。rk承包人B承、发包两方共同rE发包人D事故责任方正确答案:D=-单选题r三-27 .国内外常见的一种工程款结算方式是（）0rL按季结算rB按形象进度分段结算*C按月结算rD竣工后一次性结算正确答案:C三一单选题三一28.乡、村庄规划的组织编制机构为（）rA城市人民政府规划主管部门B国务院城乡规划主管部门rC县人民政府D乡、镇人民政府正确答案:D=一单选题三一29.

10、“不得违法限制或者者排斥本地区、本系统以外的法人或者者其他组织参加投标”遵循的是（）原则。A公开*B公平匕公正rD诚实信用正确答案:BI三三三单选题r0一30 .确定乡规划、村庄规划区域的机构是（）。rA国务院rB县级以上地方人民政府rC城市人民政府*D乡、镇人民政府正确答案:B=一单选题=一31 .在违约责任与侵权责任竞合的情况下，受害人在两项请求权中只能选择（）行使。rA违约责任rB侵权责任*C违约责任与侵权责任中的任意一项rD违约责任与侵权责任共同正确答案:C=一单选题一32.下列有关合同变更后的效力的描述中，错误的是（）oA变更后的合同部分，原有的合同失去效力，当事人应当按照变更后的合

11、同履行。B合同的变更只对合同未履行部分有效，不对合同中已经履行部分产生效力。rC合同的变更不产生追溯力。*D合同的变更将影响当事人请求损害赔偿的权利。正确答案:D三一单选题产533.（）属中央投资、中央与地方合资的大中型与限额以上项目的可行性研究报告要报送审批。*A国家发改委rB国务院rC建设部rD行业归口主管部门正确答案:A=一单选题一34.投料试车应在工程竣工验收后由（）负责。rA设备生产商rB工程师rC承包人*D发包人正确答案:D=一单选题A一35.监理合同文件通常由下列几部分内容构成：监理投标书中标通知书建设工程委托监理合同协议书合同标准条件合同专用条件实施过程中双方共同签署的合同补充

12、与修正文件。合同文件各个构成部分的优先级，即解释顺序正确的是（）。rA-*B-.-rC-.-D-正确答案:B二e单选题e36.土地使用权最高出让年限为40年的有（）o*A商业用地rB文化用地rb工业用地rD居住用地正确答案:A三一单选题一37.进行商品房预售时，务必取得（）o*A商品房预售许可证rB县级以上人民政府的同意rc土地出让方的认可rD房地产估价师的同意正确答案:A3aas一单选题一38.综合费用索赔的计算方法中，承包人广泛使用的方法是（）。rA总费用法*B分项法rC修正的总费用法rD分摊法正确答案:B三一单选题R-39.发包人应按合同规定的金额与时间向设计人支付设计费，每逾期支付1天

13、，应承担支付金额（）的逾期违约金。rA1%B2%CO、1%9DO、2%正确答案:D三-单选题-40.适用于具有通用技术性能标准或者者招标人对技术、性能没有特殊要求的法定招标项目的评标方法是（）orA最低价法*B经评审的最低投标价法fC综合评估法rD评议法正确答案:B三单选题三-41.城乡规划报审前，组织编制机关应依法公布城乡规划草案，公告时间不得少于（）。Alo天B20天C30天rD35天正确答案:C=一单选题三一42.工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后（）小时内提出书面处理意见。rA24*B48rC8rD14正确答案:BK一单选题FN一43.在确认

14、计量结果后（）天内，发包人应向承包人支付工程款（进度款）。cA7*B14fC21rD28正确答案:B三一单选题三一44.某承包商与业主就某酒楼的装修工程达成协议。该酒楼包含2个大厅、20个包厢与1个歌舞厅。在签订的合同中没有对该酒楼是全部装修还是部门装修作出具体规定，在招标文件的工程量表中仅仅开列了包含大厅与包厢在内的工程的装修要求，对歌舞厅未作要求。根据（）规则，应当认为该装修合同中未包含歌舞厅的装修。rA对合同条款起草人不利rB主张合同有效的解释优先*C排他rD同类相容正确答案:C=-单选题=-45.根据民事诉讼法的有关规定，第一审普通程序审理的案件应从立案之日起（）内审结。rA3个月*B

15、6个月rC9个月rD12个月正确答案:B三一单选题RK一46.制定与实施城乡规划的基本原则（）。rA规划与计划相结合的原则B因地制宜、切实可行的原则fC从实际出发，科学预测城乡远景进展的原则D城乡统筹、合理布局、节约土地、集约进展与先规划后建设的原则正确答案:D一单选题FH一47.工程具备隐蔽条件或者达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或者中间验收前（）小时以书面形式通知工程师验收。rA24rB8rC16*D48正确答案:D三-单选题=-48.发包人、承包人双方的履约担保通常能够履约保函的方式提供，实际上是担保方式中的（）。A抵押B质押C留置D保证正确答案:D三一单选题RK

16、一49.（）是指按照合同约定或者者法律规定负有先履行债务的一方当事人，届期未履行债务或者履行债务严重不符合约定条件时，相对人为保护自己的到期利益或者为保证自己履行债务的条件而中止履行合同的权利。rA同时履行抗辩权B不安抗辩权*C后履行抗辩权fD保证履约抗辩权正确答案:C三一单选题0一50.下列选项中不属于仲裁原则的是（）。rA独立原则*B公正原则CC自愿原则rD一裁终局原则正确答案:BfC经济措施D合同措施正确答案:D=一单选题一54 .中华人民共与国城市房地产管理法开始施行的时间是（）,rA1994年8月1日rB1994年10月1日*Ic1995年1月1日rD1995年3月1日正确答案:C=

17、一单选题F=一55 .设备安装工程具备无负荷联动试车条件，由（）组织试车。rA设备生产商rB工程师rC承包人*D发包人正确答案:D:8一单选题一56.工程项目实施操纵包含成本操纵、质量操纵、进度操纵与合同操纵。其中，（）是核心。rA质量操纵rB成本操纵rC进度操纵*D合同操纵正确答案:D57.拆除未到期限的临时建筑，应当（）。rA不予补偿rB给予充分补偿rC给予建筑物评估价值50%的补偿*D给予适当补偿正确答案:D三-单选题=-58.房地产产权是指房屋的所有权及其所占有的土地的（）权。A处置B处理b处分*D使用正确答案:D-单选题三-59.直辖市的城市总体规划的审批机构是（）。*A国务院rB县

18、人民政府rC镇人民政府rD城市人民政府正确答案:AIZ3BBBFS.单选题I60.FIDIC合同条件及我国建设工程施工合同条件都规定：承包人应在索赔事件发生后的（）天内，将其索赔意向以正式函件通知工程师。rA7B14,D56正确答案:C=一单选题三一61 .业主委员会是业主大会的（）orA权力机构B执行机构rC决策机构rD监督机构正确答案:B=一单选题尸562 .承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段与临街交通要道邻近施工时，施工开始前应向工程师提出安全保护措施，经工程师认可后实施。由（）承担防护措施费用。rA承包人B承、发包两方共同*C发包人rD责任方正确答案:C=

19、一单选题FN一63.在某装修工程合同中没有对材料的防火阻燃等要求进行事先约定，在施工过程中，承包商使用了易燃材料，业主对此产生异议。根据（）解释，承包商应当使用防火阻燃材料进行装修。A词句B整体C合同目的rD交易习惯正确答案:C三一s三=一64.施工阶段工程师对进度计划的检查、督促的根据通常是双方已经确认的（）0A总进度计划rB季进度计划*C月度进度计划rD周进度计划正确答案:C一单选题三一65 .根据房地产开发企业资质管理规定，房地产资质一级企业务必具备的条件是（）oA自有流淌资金3000万元以上*B注册资金不低于5000万元rC具有4年以上从事房地产开发的经历rD连续4年建筑工程质量优良率

20、达20%正确答案:B三-单选题=-66 .合同完备性审查的重点是（）。rA合同内容合法性审查rB合同文件完备性审查*C合同条款完备性审查rD工程项目合法性审查正确答案:C三一单选题F=一67.合同法分为两大部分共428条内容。其中总则分别阐述了包含通常规定、合同的订立、合同的效力、合同的履行等共计8章129条规定，要紧叙述了合同法的基本原理与基本原则。分则部分则对各类不一致类型的合同作出专门的规定，分别阐述了买卖合同、供用电水气热力合同等（）种包含经济、技术与其他民事等列名合同共计15章298条规定。rA13C14D16正确答案:B单选题I68.出让人在指定的时间、地点，组织符合条件的有意受让

21、人到场，就拟出让使用权的地块公开竞投，按价高者得原则确定土地使用权受让人的出让方式是（）orA招标*B拍卖r!c协议D挂牌正确答案:B=一单选题一69 .（）不是拆迁补偿的方式。rA产权调换与作价补偿结合B作价补偿*C异地安置rD产权调换正确答案:C三一单选题RK一70 .下列不属于合同法律关系客体的是（）。rA行为*B事件C物rD智力成果正确答案:B三-单选题三-71 .根据土木工程合同文件解释的惯例，下列表述中错误的是（）。rA合同的专用条件、特殊条件优先于通用条件*B打印文件优先于手写文件rC数字的文字表达优先于阿拉伯数字表达rD关于总价合同，总价优先于单价正确答案:B=一单选题=一72

22、 .城市总体规划的规划期限通常为（）。rAlO年*B20年rC30年rD50年正确答案:B三-单选题=-73.在提存期间，发生一切的提存物的毁损、灭失的风险由（）承担。rA提存机关*B债权人rC债务人rD债权人与提存机关共同正确答案:B三一单选题11A一74.下列材料不属于申请办理建设工程规划许可证应提交的必要材料的是（）。rA使用土地的有关证明材料rB建设工程设计方案*C勘察、测绘、气象等材料D修建性全面规划正确答案:C=单选题75.合同法规定，债权人自知撤销事由之日起年内或者者债务人的行为发生之日起年内，没有行使撤销权的，该撤销权消灭。正确选项是（）orAL2rB2,5bl,5D2,6正确

23、答案:C一单选题-76 .评标委员会由招标人的代表与有关技术、经济等方面的专家构成，人数为（）人以上单数。其中专家不得少于总数的2/3。B5,D9正确答案:B三一单选题三一77 .我国现行的城乡规划法是（）0rA中华人民共与国城市规划法*B中华人民共与国城乡规划法rC村庄与集镇规划建设管理条例rD建制镇规划建设管理办法正确答案:B=一多选题F=一78.下列属于监理人的权利的是（）。A选择工程总承包人的建议权f-B对工程规划、设计标准、设计使用功能要求等的认定权rC对设计变更的审批权,7D选择工程分包人的认可权,7E工程使用的材料与施工质量的检验权正确答案:ADE多选题-79.发生（）时应当办理

24、房地产权属登记。17A房地产买卖rB房屋租赁,7C房地产抵押VD房地产赠与,7E土地使用权转让正确答案:ACDE多选题I80 .法定招标项目以外的工程施工招标，招标人除了能够使用评标方法以外，还能够使用的其他评标方法有（）。rA综合评估法,7B评议法,7C评标价法旷D合理低标价法rE经评审的最低投标价法正确答案:BCD尸F一多选题l三F81 .根据合同实施情况偏差分析的结果，承包商采取相应的调整措施。下列调整措施中属于组织措施的是（）。A对工作人员进行经济激励MB增加人员投入,7C重新进行计划或者调整计划rD变更技术方案,7E派遣得力的管理人员正确答案:BCE6二型W-多选题682.按照合同的

25、表现形式，合同能够分为（）。rA书面合同17B双务合同rC诺成合同,7D口头合同VE默示合同正确答案:ADE三一多选题=一83.建筑法规定，工程监理应当依照（）对承包单位在施工质量、建设工期与建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。,7A法律17B行政法规及有关的技术标准歹C设计文件17D工程承包合同厂E施工分包合同正确答案:ABCD三z三ra三多选题一84.工程勘察费能够按国家规定的现行收费标准计取费用，也能够按（）等方式计取收费。A预算包干B实际完成工作量结算,7C中标价加签证17D估算总投资乘以勘察取费费率,7E单位生产能力为基础计算勘察费正确答案:ABC=-多选题三-85 .合同法具

26、有下列特点（）o,7A统一性rB公正性,7C任意性rD科学性VE强制性正确答案:ACE86 .发包人承担违约责任的方式要紧有（）017A赔偿因其违约给承包人造成的经济缺失,7B支付违约金17C顺延延误的工期旷D继续履行rE采取补救措施正确答案:ABCD87 .不可抗力是指（）的客观情况。rA不能推断B不可改变C不能预见,7D不能避免7E不能克服正确答案:CDE二E一多选题一88 .下列属于常见的施工投标报价技巧的是（）。rA突然袭击法pB不平衡报价rC无利润算标17D多方案报价法,7E区别对待报价法正确答案:BDE=一多选题FM一89.房屋权属登记分为（）VA总登记17B所有权登记,7C抵押权

27、登记歹D地役权登记rE预告登记正确答案:ABCD三-多选题=-90 .土木工程合同审查分析的内容要紧包含（）。rA合同的总体分析rB合同的结构分解C合同效力的审查与分析MD合同的完备性审查,7E合同条款的公正性审查正确答案:CDE=-多选题三-91 .勘察设计合同按委托的内容分类可分为（）0rA单价合同,7B勘察设计总承包合同rC总价合同17D勘察合同,7E设计合同正确答案:BDE三一多选题一92.物业管理的要紧内容通常包含（）。17A提供保安、清洁、绿化等服务rB掌握房屋的更新与增减值的变化rC处理房屋事故rD房屋估价17E对房屋建筑与设备的修缮与管理正确答案:AE三一多选题FB一93.下列

28、属于索赔应遵循的原则的是（）rA公正性rB真实性17C客观性D合法性ME合理性正确答案:CDE一多选题尸函一94 .与邀请招标相比，公开招标程序仅是在招标准备阶段多了（）的内容。rA构成招标机构rB招标条件准备,7C公布招标公告,7D进行资格预审rE发售招标文件正确答案:CD尸一多选题F0一95 .下列属于合同订立过程的审查的内容的是（）旷A审查招标人是否有规避招标行为与隐瞒工程真实情况的现象17B审查投标人是否有串通作弊、哄抬标价或者以行贿的手段谋取中标的现象17C审查招标代理机构是否有泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况与资料的现象rD审查是否具备工程项目建设所需要的各类批准文件rE审查

29、合同主体的资格正确答案:ABC=-多选题三-96 .施工合同中的工程师是指（）o,7A监理单位委派的总监理工程师rB施工单位委派的工程师歹C建设单位指定的履行本合同的代表rD质监站委派的质监工程师rE监理单位派驻现场的专业监理工程师正确答案:AC=-.=-97 .在施工合同中，根据发包人、承包人双方的保险义务分担规定，下列由发包人支付保险费用的是（）o,7A工程开工前，为建设工程办理的保险,7B工程开工前，为施工场地内第三者人员生命财产办理的保险rC为从事危险作业的承包人的职工办理的意外伤害保险rD为施工场地内承包人施工机械设备办理的保险,7E为运至施工场地内用于工程建设的材料与待安装设备办理

30、的保险正确答案:ABE三一多选题尸五一98 .下列原因造成的工期延误中，经工程师确认，承包人工期能够相应顺延的是（）o,7A发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件rB承包人在协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由与要求，但未获得工程师的同意17C设计变更与工程量增加17D不可抗力rE一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过7小时正确答案:ACD三一3r=一99.关于申请执行的期限，下列说法正确的是（）。17A双方或者一方当事人是公民的为一年VB双方是法人或者其他组织的为6个月rC双方或者一方当事人是公民的为6个月rD双方是法人或者其他组织的为一年E申请

31、执行的期限从法律文书规定履行期限的最后一日起计算。正确答案:ABE一多选题事一100.下属于合同法中所述的合同法律特征的是（）oVA合同是两个以上当事人意思表示一致的协议。,7B合同是一种民事法律行为。rC合同是一种行政法律行为。rD合同以设立、变更、终止身份关系为目的。,7E合同以设立、变更、终止民事权利义务关系为目的。正确答案:ABE=一多选题尸国一101.下列属于发包人工作的是。,7A办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作旷B开通施工场地与城乡公共道路的通道rC做好施工场地地下管线与邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作rD根据工程需要，提供与维修非夜间施工使用的照明17E办理施工许

32、可证正确答案:ABEI一多选题一102.按照合同的成立是否己递交标的物为必要条件，合同可分为（）o厂A双务合同rB单务合同rC提供服务合同17D诺成合同7E要物合同正确答案:DE三一多选题瓦一103 .下列属于常见的施工投标策略的是（）0,7A多方案报价法,7B无利润算标,7C低价夺标法,7D突然袭击法rE不平衡报价正确答案:ABCD三一多选题=一104 .建设工程施工合同示范文本由（）构成，并附有3个附件。,7A协议书rB标准条款,7C通用条款17D专用条款rE专门条款正确答案:ACD三一多选题三一105.下列属于承包人能够提出的索赔事件的是（）。17A设计错误、指令错误歹B不利的自然条件与

33、客观隙碍rC发包人合理终止合同,7D合同缺陷rE指定分包商的付款正确答案:ABD=一多选题一106.依照我国招标投标法及有关规定，务必通过招标投标选择承包人的项目范围内，总投资低于3000万元人民币，但单项合同估算价达到（）的，也务必进行招标。MA施工单项合同估算价在200万元人民币以上的。,7B重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的。rC施工单项合同估算价在500万元人民币以上的。rD重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在150万元人民币以上的。,7E勘察、设计、监理等的服务采购，单位合同价在50万元人民币以上的。正确答案:ABE107.按房地产开发的规模不

34、一致，房地产开发可分为（）.17A单项开发,7B小区开发,7C成片开发rD新区开发E旧城改造正确答案:ABC三多选题r三-108.合同分析的内容通常包含（）。rA合同完备性审查分析17B合同总体分析与合同结构分解rC合同效力的审查与分析17D合同的缺陷分析VE合同的工作分析及合同交底正确答案:BDE三一多选题一109 .广义上的合同是指以确定权利、义务为内容的协议，除了包含民事合同外，还包含（）等。rA债权合同MB行政合同17C劳动合同rD身份合同rE经济合同正确答案:BC:W一多选题尸江一110 .下列属于索赔证据的基本要求的是（）o,7A真实性rB合理性旷C及时性VD关联性旷E有效性正确答

35、案:ACDE多选题r三-IIL工程延误按索赔事件之间的时间关联性划分，可分为（）rA关键线路延误rB有关性延误,7C单一延误,7D共同延误17E交叉延误正确答案:CDE多选题尸国一112.下列属于索赔的特征的是（）o,7A索赔是双向的BB只有实际发生了经济缺失或者权利损害，一方才能向对方索赔rC索赔事件的发生都是由一定的行为造成的（包含作为与不作为）,7D索赔是一种未经对方确认的单方行为rE索赔的缺失结果与被索赔人的行为一定存在法律上的因果关系正确答案:ABD三一多选题F=一113.合同解除有两种方式，即约定解除与法定解除。其中的约定解除包含（rA不可抗力解除,7B约定解除rC违约解除rD其他

36、解除权,7E协议解除正确答案:BE三-多选题=-114 .据合同法规定，可引起合同终止的几种情形中，不影响合同中结算与清理条款及有关争议解决方法条款效力的情形是（）.rA债务相互抵消歹B合同被解除rC债务人依法将标的物提存rD债权债务归于一人,7E法律规定或者者当事人约定终止的其他情形正确答案:BE一多选题Esr一115 .下列属于效力待定合同类型的是。rA限制民事行为能力人订立的纯利益合同。,7B无民事行为能力人订立的合同。C无权代理订立的合同。旷D法定代表人超越权限订立的合同。,7E无权处分财产人订立的合同。正确答案:BCDEI多选题I116.按照工程惯例，下列费用中不能包含在承包人的可索

37、赔费用中的是（）。,7A承包人进行索赔工作的准备费用,7B承包人对索赔事项未采取减轻措施，因而扩大的缺失费用1.C保函手续费rD保险费旷E索赔金额在索赔处理期间的利息正确答案:ABE三一多选题一117.施工合同中规定的确定合同价款的方式有（）,双方可在专用条款内约定使用其中一种。rA固定总价合同17B固定价格合同rC单价合同17D可调价格合同歹E成本加酬金合同正确答案:BDE.多选题I.118.有关合同履行中约定不明情况的处置，假如合同当事人双方不能达成一致意见，又不能按照合同的有关条款或者者交易习惯确定。则下列处置规定的描述中正确的是（）。17A质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履约；

38、没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者者符合合同目的的特定标准履行。,7B价款或者者报酬不明确的，按照订立合同时履行地市场价格履行；依法执行政府定价或者者政府指导价的，按照规定执行。rC履行地点不明确，给付货币的，在给付货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。,7D履行期限不明确，债务人能够随时履行，债权人也能够随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。rE履行费用的负担不明确的，由履行债权的一方负担。正确答案:ABD=一多选题尸一119.房地产中介服务机构要紧有（）。rA房地产开发机构17B房地产咨询机构,7C房地产价格评估机构,7D房地

39、产经纪机构rE房地产承建机构正确答案:BCDI0-多选题Iw三1120.下列因不可抗力事件导致的费用缺失中应由发包人承担的是（）。17A工程本身的损害旷B运至施工场地用于施工的材料与待安装设备的损害rC承包人机械设备损坏,7D工程所需清理、修复费用E承、发包人员伤亡正确答案:ABD多选题-121 .合同法中规定，在合同履行过程中务必遵循的基本原则是（）。rA适当履行原则B全面履行原则rC公平合理原则,7D诚实信用原则rE遵守法律原则正确答案:BD122 .下列属于合同法的基本原则的是（）o,7A平等原则MB自由原则17C公平原则厂D公正原则,7E诚实信用原则正确答案:ABCE123 .合同成立

40、的条件包含（）。,7A订立主体存在双方或者者多方当事人。,B合同的订立符合法律规定。旷C对要紧条款达成合意。rD合同按规定办理了批准、登记手续。rE合同按约定办理公正、鉴证手续。正确答案:AC-xa三多选题124 .下列属于建设工程施工合同特点的是（）o17A合同标的物的特殊性rB合同内容的多样性与复杂性C合同结构的完整性MD合同履行期限的长期性,7E合同监管的严格性正确答案:ABDE=一多选题=一125.下列属于委托人（即业主）权利的是（）orA选择工程分包人的认可权,7B选定工程总承包人的权利旷C对工程规划、设计标准等的认定权17D对设计变更的审批权rE工程款支付的审核与签认权正确答案:B

41、CD一多选题一126.工期索赔的计算方法要紧有（）o17A网络分析法rB经验推算法17C比例类推法VD直接法17E工时分析法正确答案:ACDE=一多选题11H一127 .下列属于合同违约责任的特点的是（）。rA违约责任是当事人违反法律规定与合同义务所产生的责任。rB违约责任具有行政责任、刑事责任、民事责任等多种形式。BC违约责任具有相对性。D违约责任具有法定性与任意性双重特征。E违约责任具有补偿性与惩处性双重属性。正确答案:CDE=一多选题尸一128 .合同法律关系主体的种类包含（）。,7A自然人17 B法人rC经济人rD社会人18 E其他组织正确答案:ABEXA”,t.I-多选题I129.无

42、效合同具有下列法律特征（）oVA合同已经成立17B合同不能产生法律约束力rC是当事人意思表示不真实的合同17D合同自始无效lE订立合同时显失公平正确答案:ABD多选题-130.招标活动中务必遵循的公开原则是指（）orA给所有投标人同等的信息量旷B招标活动信息公开17C开标活动公开旷D评标标准公开E定标结果公开正确答案:BCDE二m尸压Se多选题131.在下列的让渡方式中，属于土地使用权转让的有（）.VA销售17B抵押rC租赁rD交换*E赠与正确答案:ADE132 .凡属大中型或者限额以上项目的项目建议书应首先报送国家发改委审批。r正确牖误正确答案：错三-推断题三-133 .初步设计文件经批准后，总平面布置、要紧工艺过程、要紧设备、建筑面积、建筑结构，总概算可根据实际情况进行修改、变更。rI正确精误正确答案：错=一推断题=一134 .分部、分项工程的划分，通常应与国家颁发的概预算定额分