XX建筑集团有限公司XX项目配电箱柜设备采购工程招标文件.docx

《XX建筑集团有限公司XX项目配电箱柜设备采购工程招标文件.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《XX建筑集团有限公司XX项目配电箱柜设备采购工程招标文件.docx（78页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、X区XX地块商业金融XX酒店等5项配电箱柜设备采购工程招标文件招标编号:XX招标人：XX建筑集团有限公司联系人：XX电话：XX202X年X月总目录第一章投标须知4投标须知前附表51 .适用范围62 .定义63 .项目说明64 .资格要求（详见招标文件第五章资格审查文件）65 .投标费用6二、招标文件66 .招标文件构成67 .说明78 .招标文件的澄清79 .招标文件的修改710 .招标语言及计量8三、投标文件的编制811 .编制要求812 .投标语言及计量单位813 .投标文件的组成814 .投标文件格式915 .投标报价916 .投标货币1017 .投标保证金（本工程不要求）1018 .投

2、标有效期1019 .投标文件的份数及签署1020 .知识产权和专利权1021 .保密1122 .投标人知悉11四、投标文件的递交1123 .投标文件的书写、装订、密封和标记1124 .递交投标文件的截止时间1125 .迟交的投标文件1226 .投标文件的修改和撤销12五、开标1227 .开标12六、评标1228 .评标委员会1229 .投标文件的澄清1330 .评标程序1331 .编写评标报告1332 .评标原则及评标方法13七、授予合同1333 .中标人的确定1334 .中标通知1335 .签订合同14第二章合同通用条款151 .定义162 .技术规格163 .专利权164 .包装要求165

3、 .装运条件166 .支付167 .技术资料178 .质量保证179 .检验1710 .索赔1711 .迟交货1812 .违约罚款1813,不可抗力1814. 税费1815. 仲裁1816. 违约终止合同1917. 破产终止合同1918. 转让1919. 适用法律1920. 合同生效及其它19第三章合同专用条款201 .词语定义212 .合同标的及价格213 .产品数量224 .交货225 .付款条件236 .包装247 .质量保证248 .伴随服务259 .备件2510 .检验和索赔2511 .索赔解决办法2612 .不可抗力2713 .迟交与罚款2714 .争议2715 .违约终止合同27

4、16 .破产终止合同2817 .转让和分包2818 .变更指示2819 .合同修改2920 .通知2921 .计量单位及合同语言2922 .适用法律2923 .合同生效及其它2924 .知识产权3025 .保密与宣传条款3026 .技术规范3027 .技术资料3028 .调试与试运行3029 .合同组成及解释顺序31第三章技术规范及要求38第四章投标文件格式43一、投标文件密封袋封面格式44二、投标文件资格审查文件格式45三、投标文件投标函格式47（一）、投标函封面格式47（二）、投标函48（三）、法定代表人身份证明书格式49（四）、投标文件签署授权委托书格式50四、投标文件经济标格式51（一

5、）经济标封面格式51（二）投标总价格式52（三）报价说明格式53（四）单项组成材料及品牌表格式54五、投标文件技术标格式56第五章资格审查文件57第六章评标办法62第一章投标须知投标须知前附表序号条款内容12招标人：XX建筑集团有限公司23项目名称：X区XX地块商业金融XX酒店等5项配电箱柜设备采购工程招标内容：配电箱柜设备采购资金来源：自筹，资金已到位33供货周期：甲方支付预付款后30天内，交货时间202X年X月1日46招标文件发售：时间：年月日，上午时至时分，下午13时至16时00分，招标文件售价以招标文件发售处通知为准。招标文件发售地点：XX58招标文件澄清：投标人的问题书面送达招标人：

6、年月日下午16：00前；招标人的书面答复发至投标人：年月日下午16：00前。69招标文件修改：招标人在年月日下午16：00前；717投标保证金：无818投标有效期：投标截止后九十天。922投标文件份数：正本1份，副本4份。1024投标文件递交至地点：XX单位：XX市建设工程专业劳务发包承包交易中心开评标区1124投标截止时间：年月日下午14：00（XX时间）1227开标时间：年月日下午14：3O（XX时间）开标地点：XX市建设工程专业劳务发包承包交易中心开评标区13合同形式：固定单价合同。14预付款保函：无一、总则1.适用范围1.lX区XX地块商业金融XX酒店等5项配电箱柜设备采购工程招标内容

7、：工程项下的配电箱柜的供货、保修及在质量保证期内的服务。具体规格详见第三章技术规格及要求。2 .定义2.1 “招标人”指（业主）XX建筑集团有限公司2.2 “招标代理机构”指XX方圆工程监理有限公司。2.3 “投标人”系指报名参加该项目投标的制造商或代理商。2.4 “货物”系指投标人根据招标文件规定须向招标人提供的一切产品及服务。2.5 “评标委员会”系指专门组建的负责本次招标评标工作的临时性机构。3 .项目说明3. 1工程概况：工程名称：X区XX地块商业金融XX酒店等5项配电箱柜设备采购工程建设地点：大兴X区建设规模：42801.3平方米投资额：240万元3.2资金来源：自筹，资金已到位。3

8、.3招标范围：3.3.1配电箱柜的供货、保修及在质量保证期内的服务。3.3.2上款给出的招标范围不应认为是绝对的，在供货中，若中标人的履约能力不及，招标人有权调整其供货数量而招标人不承担中标人因对上款的理解提出的各种赔偿要求。3.3.3招标工程项目的供货周期：详见投标须知前附表第3项。3.3.4交货地点：X区XX地块商业金融XX酒店等5项项目工地现场指定地点。4 .资格要求（详见招标文件第五章资格审查文件）5 .投标费用5.1 投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用，不论投标结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。二、招标文件6 .招标文件构成6. 1本招标文件是XEXX地

9、块商业金融XX酒店等5项配电箱柜设备采购工程招标过程中的规范性文件，是各投标单位编制投标书的依据，也是招标单位与中标单位签订合同的依据，并将作为合同的附件之一，与合同具有同等法律效力。6.2招标文件由下述部分组成：第一章投标须知第二章合同通用条款第三章合同专用条款第四章投标文件格式第五章技术规格及要求第六章评标办法6.3一切有效的招标文件的澄清和修改的书面文件均是招标文件不可分割的部分。6.4投标单位应认真审阅招标文件中所有的投标须知、合同条款、投标文件格式、技术规范、设备清单和图纸，充分了解本招标文件中的各项规定和投标单位一旦中标后需承担的合同责任义务。如果投标单位投标文件不能符合招标文件的

10、要求，责任由投标单位自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。7 .说明7.1 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。7.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。7.3 3招标文件的解释权归招标人。8 .招标文件的澄清8 .1投标人领取招标文件等资料后应进行核对，如有遗漏应立即提出，并向招标人索取。9 .2对招标文件任何部分有任何疑问并要求澄清招标文件的投标人，均应在本须知前附表规定的时间按招标公告中的招标人地址以书面形式提交。不论是招标人根据需要主动对招

11、标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将在本须知前附表规定的时间以书面形式予以答复或澄清，同时将书面答复寄送给所有投标人。投标人应尽快以书面形式通知招标人确定已收到澄清文件，澄清文件将作为招标文件的组成部分并对招标人及投标人起约束作用。9 .招标文件的修改9.1 无论出于何种原因，招标人可主动地或依据投标人要求澄清的问题而修改招标文件，在本须知前附表规定的时间以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。投标人在收到招标人发给的任何修改文件后，都应立即以书面形式向招标人确认。修改文件将作为招标文件的组成部分并对招标人及投标人起约束作用。9.2 为使投标人在准备投标文件时

12、有合理的时间考虑招标文件的修改，如有必要，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并以书面形式通知已购买招标文件的投标人。9.3 当招标文件、修改补充通知、澄清（答疑）文件内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或文件）或修改文件为准；9.4 招标人在提交投标文件截止时间15日前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。10 .招标语言及计量10.1 招标文件所使用的语言为中文。10. 2招标文件中的所有计量单位和规格说明都是用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）表示。三、投标文件的编制11.编制要求11.1 投标人

13、应仔细阅读招标文件的所有内容,按招标文件的要求提供投标文件,并保证所提供的全部资料的真实性和有效性。投标文件中提供的所有复印件均应清晰可辩，同时加盖单位公章。11. 2投标人对本招标文件的规定不允许实质性偏离，否则,其投标可能被拒绝。11. 3投标人不得将本次招标项下的内容拆开投标。12.投标语言及计量单位12.1 投标人提交的投标文件及投标人与招标人就有关投标的所有往来函件,均应以中文书写。投标人提供的支持文件和印刷的文献可以使用其他语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释时以中文翻译本为准。12. 2除在招标文件的“技术规格及要求”中另有规定外，投标文件的计量单位应使用中华人民共和国法定计

14、量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。13.投标文件的组成13. 1投标文件由资格后审文件、投标函、经济标和技术标四部分组成。13. 2资格后审文件包括下列内容：13. 2.1企业营业执照：按资格审查文件2.2.1条资格条件证明材料要求提供相关资料；13. 2.2税务登记证：按资格审查文件2.2.2条资格条件证明材料要求提供相关资料；13. 3.3投标人认为应提供的其他资料。14. 3投标函主要包括下列内容：15. 3.1投标函；13.3.2投标人法定代表人身份证明书（投标文件由法定代表人签署时）或投标文件签署授权委托书（投标文件由法定代表人委托代理人签署时）；13.3.3招标文件要求

15、投标人提交的其他投标资料。13.4经济标主要包括下列内容：13.4.1报价说明；13.4.2单项组成材料及品牌表；13.4.3近三年XX市工程业绩列表、正在使用项目列表。13.5技术标主要包括下列内容：13.5.1投标货物报告（1）投标货物技术性能参数的详细描述（2）有效的产品鉴定证书和检验报告（3）投标货物的荣誉证书等13. 5.2货物供应计划及保证措施（包括生产加工进度计划、生产能力说明、交货进度计划、运输方式等）14. 5.3货物保修及售后服务计划15. 5.4投标人认为需要阐述的其他内容。14 .投标文件格式14.1 投标文件包括本投标须知第13条中规定的所有内容，投标人提交的投标文件

16、应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（投标文件格式详见本招标文件第四章投标文件格式中的内容，表格可以按同样格式扩展）。15 .投标报价1. .1投标人填报的投标报价是投标人按照本招标文件的要求,完成招标范围内全部工作所发生的全部费用。2. .2投标报价应包括招标文件所规定的招标范围并充分考虑工程实际情况。投标人报出的价格应包含了货物加工、供货、装卸、运输至招标人指定现场、人员培训、管理费、利润、税金等有关的全部费用。15. 3投标人应在主材表中详细说明主要材料设备的生产厂家、品牌、产地、规格型号及质量等级。一旦中标，其单价在整个施工期间和竣工结算时均不作变动，亦不予调整。16. 4工程项目

17、因设计变更进行调整，招、投标双方只对该项目中发生了变化的工程材料进行确认。招标人只对该项目平均综合单价中应下调的费用进行调整，即调减不调增。17. 5合同价款的调整下列情况可以调整合同价款：1 .经招标人确认的设计变更；2 .通过合法程序确认的施工签证：特别声明：根据施工进展及现场实际情况，招标人有权调整施工内容，中标人不得据此向招标人提出任何费用索赔。15.7其他说明1 .投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。2 .投标的价格还应包括由投标人承担的各种检验试验费、检测

18、费、考察费所发生的费用，此项费用是固定的和不可调整的。3 .投标人与总承包单位以及其他专业承包单位，须提前就双方施工工作可能出现的专业交叉配合情况进行协调，提前考虑各专业管线的合理位置，及时提出避让方案，并最终服从总承包单位安排，因避让而导致工作量增加,从而导致的费用增加应综合考虑在投标报价的综合单价中，施工过程中不做变更调整。4 .已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。5 .承包人使用现场公用（或共用）场地、道路、出入口，应遵守发包人、监理工程师、总包单位的相关规定。对于公用（或共用）场地、道路、出入口的清扫、洒水、保洁

19、等应按照发包人、监理工程师、总包单位的要求提供相关劳务或合理费用，此等费用已经包含在报价内。16 .投标货币16.1 本工程投标报价采用的币种为人民币。17 .投标保证金（本工程不要求）17. 1投标人应按有关规定提交本须知“投标须知前附表”第7项所规定数额的保证金。18 .投标有效期18. 1投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。投标文件的投标有效期比规定时间短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。19. 2特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。19 .投标文件的份数及签署1. .1投标文件一式五份，正本一份，副本四份。正本和副本如有不一致

20、之处，以正本为准。中标人在签署施工合同后的10日内，应将其全部投标文件制成电子版，报给招标人。19. 2投标文件正本和所有副本必须按招标文件规定格式加盖投标人公章并由其法定代表人或授权委托人签字盖章。授权委托人须有合法有效的法人授权委托书。20. 3全套投标文件应无涂改和行间插字，对必须修改的错误，修改处应由授权委托人或法定代表人签字，并加盖投标人公章。20 .知识产权和专利权1 0.1投标人应保证，招标人在中华人民共和国接受投标人提供的货物时招标人免受第三方提出侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。20 .2投标价应包括所有应支付的对专利权和版权或其他知识产权而需要向其他方支付的款项。21 .保

21、密1 1.1由招标人向投标人提供的招标文件、详细资料和其他资料，均被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到招标人的同意，不能向任何第三方透露，否则将承担相应的法律责任。21 .2开标完成后，应招标人要求,投标人应归还招标人认为必要的从招标人处获得的保密资料。22 .投标人知悉22.1 投标人将被视为已合理地尽可能地对所有影响工程的事项(包括任何与工地和所列明的有关的特殊困难)充分了解。四、投标文件的递交23 .投标文件的书写、装订、密封和标记23.1投标文件正本和所有副本都应该打印，或用不褪色墨水书写。23.2投标文件必须采用A4纸型，并且逐页标注页码，装订成册。23.3所有投标文件各

22、分册均须左侧装订，装订须牢固不易拆散和换页，不得采用活页方式装订23.4投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封，在投标文件密封袋上均应：(1)写明招标人名称及投标人的名称；(2)注明下列识别标志；a.工程名称及编号；b.投标货物名称c.“投标文件正本”或“投标文件副本”字样d.外包封上均须注明“年月日14:30时开标之前不准启封”的字样。23.5除了按本须知第23.4条要求的识别字样外，在密封袋上还应写明投标人的名称与地址、邮政编码，以便宣布“迟到”时，投标文件可以原封退回；23. 6投标文件包装的封口处需加盖投标人公章和法定代表人印鉴。投标文件包封正面应加盖投标人公章和法定代表人印鉴。24

23、. 7投标文件如果未按上述规定进行密封和标记，招标人对投标文件的误投或提前拆封不负责任。24 .递交投标文件的截止时间24 .1投标人应按投标须知前附表第10、11项所规定的地点和时间，于截止时间前提交投标文件。25 .2出现因招标文件的修改推迟投标截止日期时，则按招标人修改通知规定的时间递交。在此情况下，招标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均相应延长至新的截止时间。25 .迟交的投标文件25.1 招标人将拒绝在投标截止时间后收到的任何投标文件。26 .投标文件的修改和撤销1. .1投标人在提交投标文件后，可对其投标文件进行修改或撤销，但修改或撤销通知应以书面形式在投标截止时间之前送达招标

24、人。且该修改材料或撤销通知须有投标人的授权代表签字。26. 2投标人对投标文件修改的书面材料或撤销的通知应按第23条规定进行密封、标记，并注明“修改投标文件”或“撤销投标”字样。27. 3投标截止时间以后不得修改投标文件。五、开标27 .开标27.1按本投标须知前附表第11项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。27.2投标人的法定代表人或授权委托人应出席开标会并签到证明其出席。投标人的法定代表人或授权委托人未参加开标会的将被视为自动弃权。参加开标的投标人代表应携带法人授权委托书、法定代表人或授权委托人身份证等证件原件，交招标监督部门核验。27.3开标时，由监督机构和投标单位查验投

25、标文件密封情况，确认无误后由招标人当众拆封，宣读投标总价及招标人认为合适的其它内容并做记录。27.4投标文件有下列情况之一的，作为无效投标文件不得进入评标：27.4.1投标文件未予以密封的、投标文件装订不合格的；27.4.2投标文件中的投标书未按要求加盖投标人的企业公章及企业法定代表人印章，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书的；27.4.3投标人开标时未携带法人授权委托书、法定代表人或授权委托人身份证等证件原件之一的。27.4.4逾期送达的或者未送达指定地点的。六、评标28 .评标委员会28.1 招标人将根据招标采购货物的特点依法组建评标委员会，其成员由技术、经济等方面的专家共

26、计5人组成（其中技术类专家4人，经济类专家1人）。评标委员会依法根据招标文件的规定对投标文件进行评审、质疑、评价和比较，提交评标报告并向招标人推荐中标候选人。28.2 技术、经济专家根据招标项目的不同，将分别在XX市建设工程专家库内随机抽取。28.3 与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会28.4 评标委员会成员名单在中标结果确定前保密，任何投标人不得或通过其他人打探评委会成员的组成，更不得和评委会成员进行私下接触，否则招标人有权认为投标人涉嫌违规，导致其投标被拒绝。29 .投标文件的澄清29. 1在评标期间，为方便对投标文件的审核、评估和对比，评标委员会将有权要求投标人对其投标文

27、件进行澄清，投标人有责任按照招标人通知的要求进行答疑和澄清。有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得寻求、提供或允许对投标价格或实质性内容做任何更改。30. 2从开标后至授予合同期间，未接到招标人书面要求，任何投标人均不得就其投标文件有关问题与评标委员会、招标人进行联系。30 .评标程序30. 1评标程序详见第六章31 .编写评标报告31.1 评标委员会完成评标后向招标人提交书面评标报告。32 .评标原则及评标方法32.1 评标原则及评标方法详见第六章。七、授予合同33 .中标人的确定1. .1评标委员会将根据招标文件中规定的各项综合评价标准，推荐排序前3名的合格的中标候选人。33. 2招

28、标人根据评标委员会推荐的中标候选人的排序确定中标人。34. 3评标委员会和招标人不能保证最低报价的投标人最终中标。33 .4中标人确定后，招标人首先将中标结果报XX市建设工程招标投标管理办公室备窠，然后再向中标人发出中标通知书.34.中标通知34 .1在投标有效期期满之前，中标人在接到中标通知后，应向XX市建设工程材料交易中心交纳交易服务费，费用为交易金额以交易中心开具的发票为准。交易服务费以京发改2004901号文件所规定的收费标准为计费标准。35 .2中标人凭借交易中心所开具的交易服务费发票向招标人领取书面形式的中标通知书。中标人收到中标通知书后向招标人确认。中标通知书一经发出即发生法律效

29、力。36 .3中标通知书是合同的一个组成部分。34. 4接到中标通知书，中标人需积极与设计单位配合，5日内确认相关技术参数。35.签订合同35.1 中标人按中标通知书指定的时间、地点派遣其授权代表与招标人签订合同。35. 2招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均是合同的组成部分。第二章合同通用条款合同通用条款1 .定义本合同中的下列术语应解释为：(1) “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。(2) “合同价”系指根据合同规定，卖方在完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。(3) “货物”系指卖方根据合同规定须向买方提供

30、的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。(4) “服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如安装、调试、提供技术服务、培训和其他类似的义务。(5) “工程施工”系指卖方根据合同规定须向买方提供的、与货物安装相关的房屋改造、装修等。2 .技术规格2.1 卖方提供和交付的货物技术规格、工程施工应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表(如果有的话)相一致。3 .专利权3.1 卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。4 .包装要求4.1 除合同另有规定外，卖方供应的全部货物均应按标准保护措施进行包装

31、。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。5 .装运条件5.1 卖方负责安排运输，运输费由卖方承担。5.2 运输部门出具运单的日期应视为货物交货日期。5 .3卖方装运的货物不应该超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超交数量或重量而产生的一切后果负责。6 .支付6.1本合同以人民币付款。6.2卖方应按照双方签订的合同规定交货。交货后卖方应向买方提供下列单据，买方按合同规定审核后付款：(1)买方出具的收货证明；(2)制造厂家出具的质量检验证书和数量

32、证明书；(3)装箱单；(4)发票;(5)验收证书。6.3买方将按合同特殊条款规定的付款计划安排付款。7 .技术资料所有的技术资料，如样本、图纸、操作手册、使用指南、应用软件开发文档、维修指南和/或服务手册或示意图应于工程验收时一并交给买方。8 .质量保证8. 1卖方应保证货物是全新的、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有买方满意的性能。在工程竣工验收后的24个月质量保证期内,卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由卖方负担。根据买方当地质

33、检局或有关部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式向卖方提出本保证下的索赔。9. 2关于维修服务、技术支持和培训的质量保障见技术部分要求。10. 检验10.1 发货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。卖方检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。10.2 果货物的质量和规格与合同不符，或在第8条规定的质量保证期内证实货

34、物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，买方应报请当地质检局或有关部门进行检查(包括进行破坏性试验),并有权凭质检证书向卖方提出索赔。11. 索赔11.1 根据买方当地质检局或有关部门出具的质检证书向卖方提出索赔，除责任应由保险公司或运输部门承担的之外。11.2 根据合同第8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜。A、卖方同意退货，并用合同中规定的同种货币将货款全额退还给买方，并由卖方承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护拒收的货物所需

35、的其它必要费用等。B、根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定同意降低货物的价格。C、用符合规定要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所遭受的一切直接费用。同时，卖方应按合同第8条规定，对更换件相应延长质量保证期。10. 3如果在买方发出索赔通知后20天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受，如卖方未能在买方提出索赔通知后20天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第10.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从质量保证金中扣回索赔金额，不足部分，买方仍有权通过合法方式向卖方追索。11.迟交货11.1 卖方应按照其在投

36、标函中自定的完工日期完工并交付买方使用。11. 2如果卖方亳无正当理由地拖延交货或推迟工程施工期限，将受到以下制裁：加收罚款和/或终止合同。12. 3在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知买方。买方在收到卖方通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长交货时间或终止合同。12.违约罚款12 .1除合同第13条规定外，如果卖方没有按照规定的时间交货和提供服务，买方将处以罚款，罚款应从货款中扣除，罚款应按每天迟交货物或未提供服务交货价的2%。计收。但罚款的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的10%.,如果达到最高限额，

37、买方应考虑终止合同。13 .不可抗力13.1 如果双方任何一方由于经双方同意属于不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。13.2 受事故影响的一方应在不可抗力发生后尽快以传真、电报通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信寄给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。14 .税费14.1 中国政府根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方负担。15 .仲裁15.1 在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，买卖双方应通过友好协商解

38、决。如从协商开始60天内仍不能解决，双方应将争端提交签约地政府或行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交签约地政府或行业主管部门仍得不到解决，则应申请仲裁。15.2 仲裁应根据中华人民共和国仲裁法的规定向当地有管辖权的仲裁机构申请仲裁。15.3 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均有约束力。15.4 在仲裁期间，本合同应继续执行。16 .违约终止合同16.1 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出终止部分或全部合同的书面通知书。(1)、如果卖方未能按合同规定的期限或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物、完成工程施工；(2)、卖方在收到买方发出的违约通知后20天内，或

39、经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失；(3)、如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。16.2 在买方根据上述第16.1条规定，终止了全部或部分合同后，买方可以依其认为适当的条件和方法购买类似未交的货物、进行工程施工，卖方应对买方购买类似货物所超出的费用部分负责，并继续执行合同中未终止部分。17 .破产终止合同17.1 如果卖方破产或无清偿能力时，买方可在任何时候以书面形式通知卖方终止合同，终止该合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的补救措施的权利。18 .转让18.1 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。19 .适用法律19.1 本合同应按中华人民共和

40、国的法律进行解释。20 .合同生效及其它20.1 合同应在双方签字并在买方收到卖方提供的履约保证金后即开始生效。20.2 2本合同壹式捌份，以中文书写，买方、卖方各执肆份,20.3 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同不可分割的一部分。第三章合同专用条款合同专用条款合同专用条款是合同通用条款的补充，如果两者之间有抵触，应以合同专用条款为准。合同号：日期：甲方：乙方：甲、乙双方根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国招标投标法等相关法律法规以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：1.词语定义除非另有特别解释或说明，在本合同及与本合同相关的，双

41、方另行签署的其他文件（包括但不限于本合同的附件）中，下述词语均依如下定义进行解释：1.l合同：指甲乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他一切文件。1.2 附件：是指与本合同的订立、履行有关的，经双方认可的，对本合同约定的内容进行细化、补充、修改、变更的文件、图纸、音像制品等资料。货物：系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它技术资料和其它材料。1.4检验：指乙方收货后，按照本合同约定的标准对合同货物进行的检测与查验。1.5技术资料：指安装、调试、使用、维修合同货物所应具备的产品使用说明书和或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图

42、、产品演示等文件。1.6法律、法规：是指由中国有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其他规范性文件。7违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。1.8索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。1.9不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。1.IO小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。“天”指日历天数。时限的最后一天的截止时间为当日24时。2 .合同标的及价格甲方

43、同意购买、乙方同意出售下述设备及配件产品:编号及型号规格数量编号型号规格、品牌、产地12合同总价为：元，（大”：元）3 .产品数量详见供货合同附件一：X区XX地块商业金融XX酒店等5项配电箱柜清单。4 .交货4.1 乙方负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点并负责卸货。有关运输、保险和装卸等一切相关的费用由乙方承担，费用已含在合同价中。4.2 乙方应办理货物从出厂至运抵交货地点这一段的保险、保险应按照发票金额的110席办理“一切险”，费用已含在合同价中。4.3 乙方应在货物全部发货后4小时内将a）合同编号b）商品名称C）数量d）毛重e）发票金额f）运输工具名称g）发货时间以传真方式告知甲方及总

44、包单位。4.4货物应运至甲方指定地点，并卸至甲方指定位置，经甲方、总包单位、乙方、监理单位五方核对无误，签署收货单后为收货完毕，收货单一式五份，各方各执一份。4.5货物到达工地现场验收后至开始安装前的保管工作（包含自交货地点至存放地点，以及自存放地点至安装工程实施地点的运输）由总包单位负责。在保管期间内，任何货物发生毁损、灭失的风险均由总包单位承担。4.6交货时间：202X年X月1日所有货物运抵现场的日期为交货日期。交货周期：甲方支付预付款后30天内。4.7交货地点本项目工地现场指定地点。4.8运输方式5.付款条件1 .1预付款：合同总价的30%,即RMB（大写：），为预付款，甲方于收到与合同

45、相符的如下单据后于十个工作日内支付：（1）根据交货时间及交货周期，在货物开始生产前，乙方提交的预付款支付申请书（应由乙方法定代表人或其授权代表签署并加盖乙方法人公章）正本一份，副本二份。5 .2到货款合同总价的45%,即RMB（大写：），甲方于收到乙方下列单据后十个工作日内支付：（1）乙方的支付申请书（应由乙方法定代表人或其授权代表签署并加盖乙方法人公章）正本一份，副木二份；（2） 货物到工地现场后，经甲方、总包单位、乙方、监理单位、五方核对无误，签署初步验收文件一份；5.3验收款合同总价的20%,即RMB（大写：），甲方在调试验收结束后十个工作日内支付：（1）乙方需提供竣工验收相关手续文件，包括甲方、总包单位、监理验收后出具的证明文件（2）乙方开具的金额为合同总价95%的正式发票。5.4质量保证金（无）（1）质量保证金为合同总价的百分之五（5%）,即RMB（大写：），于质量保证期满后支付。（2）为获得验收款，乙方必须编制本合同履行总结报告。（3）质量保证金凭乙方下列单据支付：乙方开具的金额为合同总价5%的正式发票；经甲、乙双方确认的本合同履行总结报告。包装6.1 须采用坚固的新木箱或其它合适的包装，适合长途运输、防潮、防湿、防震、防锈耐粗暴搬运。应在每件包装表面上，用不褪色油墨清楚地标刷乙方应在每一包装箱邻接的四个侧面用不易褪色的油漆