重庆轻工职业学院配电增容工程施工合同.docx

《重庆轻工职业学院配电增容工程施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《重庆轻工职业学院配电增容工程施工合同.docx（8页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、重庆轻工职业学院配电增容工程施工合同项目名称：重庆轻工职业学院配电增容工程委托方：重庆轻工职业学院承接方：签订日期：2022年月日委托方：重庆轻工职业学院（以下简称甲方）承接方：（以下简称乙方）依照中华人民共和国民法典及其它相关法律、行政法规，双遵循平等、公平、自愿、诚信的原则，就重庆轻工职业学院配电增容工程相关事宜协商达成一致，特订立本合同。1 .基本概况1. 1工程名称：重庆轻工职业学院配电增容工程；1.2工程地址：重庆高新区含谷镇内；工程规模：配电增容1600KVA（现有配电3200KVA）o2.工程范围及内容2. 1施工图编制并通过供电部门审查批准；2.2现有旧电缆拆除（从外电搭接处至

2、学校第一配电室内。详见报价清单）。拆除旧电缆时，不得损坏电缆，确保能正常使用。若需对电缆进行切割，切割后每根电缆长度应在300米左右；2.3本次配电增容所需的设备、电缆（不含从学校第一配电室内至新建学生宿舍7号楼1600KVA箱变处的电缆）、配件、辅材等采购（详见报价清单）；2.4电缆辅设并搭接（含外电搭接）。详见报价清单；2.51600KVA箱变等新增设备安装及新旧设备衔接；2. 6新建或修整管沟、电井（利用外电搭接处至学校第一配电室的原通道主要为修整，从学校第一配电室内至新建学生宿舍7号楼1600KvA箱变处的通道为新建），含土石方开挖回填、管沟筑砌、埋管等；3. 7增容后各项调试、验收、

3、正式通电、质保等；4. 8施工和通电的各种手续办理及各种事项协调；5. 9竣工资料编制。特别说明：现有旧电缆拆除后归招标人所有，但由中标人运回到重庆轻工职业学院内招标人指定处，用于从学校第一配电室内至新建学生宿舍7号楼1600KVA箱变的电缆。6. 承包方式包工包料、包质量、包验收、包通电、包风险。7. 合同工期增容后正式通电时间为2022年7月20日前（含1600KVA箱变正式通电）。遇不可抗力或者甲方原因工期顺延。8. 合同金额1 .1本项目为交钥匙工程，合同包干总价为元（大写：元整）。5 .2包干总价包括但不限于：设备、电缆（不含从学校第一配电室内至新建学生宿舍7号楼1600KVA箱变处

4、的电缆）、配件、辅材采购费，运输费（含上下车、二次搬运、垂直运输、吊装等），电缆辅设并搭接费（含外电搭接），1600KVA箱变等设备安装费（含新旧设备衔接）、新建或修整管沟、电井费；调试、验收及通电费，现有旧电缆拆除费（含运回到重庆轻工职业学院内招标人指定处），施工图编制费，安全文明施工费，措施费（含施工、通电各种协调费用），成品半成品保护费，质保金，管理费，利润，税费等为完成本工程所发生的一切费用，结算时，除合同另有约定外，包干总价不予调整。6、工程结算本项目在无设计变更、现场签证的情况下，按合同固定包干总价办理结算。工程中出现的设计变更、现场签证等项目，按以下原则办理结算：（1）工程内容与

5、综合包干单价清单中有相同的子项或类似子项的，按照综合包干单价清单中的相同子项或类似子项的综合单价执行。（2）工程内容与综合包干单价清单无相同或类似子项的，由双方协商确定。（3）无论何种原因出现设计变更、现场签证，结算时安全文明施工费、措施费均不作调整。7工程款支付7. 1本项目无预付款。8. 2乙方完成1600KVA增容，使甲方配电达到4800KVA并正式通电后15日内，甲方向乙方支付至合同总额的70%,乙方完成新建学生宿舍7号楼1600KVA箱变安装并正式通电、且完成结算后15日内支付至合同总额的95%,余款5%作为质保金。质保期为2年，质保期满乙方无违约行为，甲方于15日内无息向乙方退还全

6、部质保金。9. 3每次付款前，乙方向甲方提交同等金额的发票。10. 4甲方开票信息：单位名称：重庆沂矶建筑工程有限公司纳税人识别号：91500115MA607KLA68地址电话：重庆市沙坪坝区回龙坝镇回龙坝村八斗丘社开户行及账号：中国农业银行大学城支行029048、材料设备供应8.1除从学校第一配电室内至新建学生宿舍7号楼1600KVA箱变处的电缆外，本工程所有材料设备均由乙方负责购买。8. 2乙方必须按照合同约定的品牌、规格等要求进行材料设备采购。乙方采购的材料设备进场时,应向甲方提供产品出厂合格证、产品合格检测报告等资料。11. 3高低压电线电缆、高低压开关柜、箱变、干式变压器等设备材料禁

7、止铜包铝。11.4 方有权对乙方采购的材料、设备进行检测（检测不合格由乙方承担检测，检测合格由甲方承担检测），不合格的材料、设备不允许使用并由乙方立即清运出场，因此造成的损失全部由乙方承担，工期不予顺延。11.5 要设备、材料、元器件建议产品：序号设备材料名称建议产品1高低压开关柜、箱变（禁止铜包铝）华美电力、新大顺电器、众恒等同档次产品3干式变压器（禁止铜包铝）源通电器、重变电器、江苏华鹏等同档次产品4塑壳断路器、微型断路器、框架断路器常熟、上海良信、TCL等同档次产品5补偿电容器安能捷、昂卡、法勒尔等同档次产品6真空断路器、高压负荷开关常熟，江苏宝光、上海良信等同档次产品7高低压电线、电缆

8、（禁止铜包铝）南方阻燃电缆、重庆渝丰线缆、泰山电缆等同档次产品8多功能仪表上海纳宇，浙江旺佳，深圳中电等同档次产品9母线槽（含“空气绝缘母线槽、密集绝缘母线槽”等母线干线系统）华美电力、新大顺电器、众恒等同档次产品10所有辅件，零星材料国产优质注：所供设备、材料、元器件一经发现是贴牌，按违约处理。9、工程质量中标人编制的施工图及采购的设备、材料，必须符合国家相关规范和供电行业标准并按此施工，工程质量达到合格标准。10、竣工验收工程竣工后，由乙方联系属地电力部门会同甲方，按照国家相关规范、供电行业标准、施工图和合同约定进行验收。验收不合格，由乙方按要求修改并承担全部费用，工期不顺延。若给甲方造成

9、经济损失，概由乙方承担。11、履约保证金ILl履约保证金缴纳：乙方已向甲方缴纳履约保证金元（大写：万元整）。IL2履约保证金退还：甲方向乙方支付第一次工程款时，无息退还50%履约保证金；甲方向乙方支付第二次工程款时，无息退还50%履约保证金。12、甲方权利义务1. .1甲方委派为现场总负责人，负责履行本合同的有关事宜。12. 2实施对工程质量、工期、安全文明施工的监督管理。12.3按合同约定向乙方支付工程款。13、乙方权利义务13.1 乙方任命为驻工程的总负责人或总代表，全面负责工地现场本合同工程的施工与管理。13.2对本合同承包范围内的工程质量和工程进度向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练

10、人员进行施工。严禁将所承包工作再次转包。13. 3负责编制施工组织设计和施工进度计划（含总进度计划和分项接点计划）交甲方审核后实施，投入足够的人力、物力，保证工期。13. 4加强安全文明教育，做到安全文明施工。认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，承担安全事故全部责任和费用。13. 5承担由于质量整改、返工、工期拖延、违反相关规定、现场脏乱造成的损失及各种罚款，13. 6自觉接受甲方监督和检查，做好与其他单位协调配合，做好材料、成品及半成品保护工作。13. 7收集整理技术档案资料提交给甲方。13.8乙方作业人员在现场有违法乱纪行为、打架斗殴、聚众滋事，甲方处罚乙方5000元/次

11、，乙方并赔偿相关损失，当事人移交公安机关处理。13. 9因乙方原因使甲方受到政府相关部门或电力部门处罚，罚款全部由乙方承担，且甲方将对乙方进行等额处罚。13 .10乙方按时给劳务工人发放工资，并将工资发放情况按主管部门要求提交甲方备案。若因乙方未按时给劳务工人发放工资而引起闹事、上访，甲方处罚乙方100Oo元/次。14 .11施工中由于发生临时停水、停电，乙方应采取补救措施，保证按计划完成施工，且不得索要任何费用；13. 12乙方负责为施工人员购买人身意外伤害保险。14、安全文明施工1.1 1乙方应严格按照国家及地方安全文明施工的相关规定组织施工，接受甲方、电力部门的监督检查，对发现的问题及时

12、整改，消除事故隐患，确保安全文明施工。1.2 2乙方应为施工人员提供安全作业的防护措施。乙方在施工过程中出现安全事故，由乙方承担全部责任和费用。1.3 3乙方应在必要处设立安全警示牌或安全公告栏，方在施工过程中对第三方造成人身、财产损害，由乙方承担全部责任和费用。1.4 4乙方保持施工场地整洁，做到工完料清，其费用已包含在合同包干总价内。1.5 5甲方有权对乙方违反安全文明施工行为进行处罚。但甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担其责任及费用。15、质量保修15. 1本工程免费质量保修期限为二年。16. 2乙方在接到甲方维修通知后24小时内到达现场并及

13、时处理。17. 3在免费保修期内，乙方应有专人负责该项目的保修工作，定期与甲方沟通。电话:乙方联系人:15. 4在免费质量保修期内，出现质量问题，乙方接到甲方维修通知后，未能在条第2款规定时间内进行维修，或甲方无法同乙方取得联系，则视为授权甲方组织维修，并由乙方承担所有费用和质量责任，同时甲方加收维修费用10+的劳务费。上述费用在乙方质保金中直接扣除后，如质保金不足，由乙方负责补足质保金。15. 5对同一问题重复维修两次以上者(含两次，除人为因素以外)，甲方有权视乙方为责任心不强，技术不过关而自行解决，费用在质保金中直接扣除。16、违约责任16. 1若因乙方原因工程未按合同约定时间完成，每延期

14、一天，应向甲方支付500元/日的违约金。若延误时间超过10天时，甲方有权单方面解除合同，乙方并向甲方一次性支付本合同总价额5%的赔偿金。乙方立即无条件退场，甲方不予结算工程款，不支付任何款项。16. 2乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准又未在甲方规定的时间内整改完毕，乙方应向甲方支付合同总额5%违约金，工期不顺延。16. 3若乙方将项目转包或再分包给他人，视为乙方违约，甲方有权单方面解除合同，乙方将无条件接受甲方的经济处罚并依法承担一切责任。16. 4甲方应按合同约定时间和金额向乙方支付工程款，若超期延误支付时间超过30日，超过的时间按应付未付金额每天0.5%。向乙方支付违约金。16. 5

15、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。17、争议17. 1双方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第2种方式解决争议：(1)双方达成仲裁协议，向重庆市仲裁委员会申请仲裁；(2)向甲方所在地人民法院起诉。17. 2发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：(1)单方违约导致合同的确已无法履行，双方协商终止合同;（2）调解要求停止合同工作，且为双方接受；（3）法院或仲裁机构要求停止合同工作；18、合同解除18. 1如因不可抗力致

16、使本合同无法履行时，可解除合同并按“民法典”规定处理。18. 2因一方违约致使合同无法履行时，双方可以解除合同，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。18. 3双方协商一致，可解除合同。18. 4合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求的时间撤出施工场地。19.合同生效、失效19. 1本合同经双方签字盖章后生效本。本合同一式肆份，甲、乙方各执贰份，具有同等效力。19. 2双方履行完合同全部义务后，本合同自动失效。（以下无正文）附：综合包干单价清单甲方（盖章）：法定代表人或委托代理人（签字）：联系电话：乙方（盖章）：法定代表人或委托代理人（签字）联系电话：日期：年月日日期：年月