五指山水满乡别墅项目工程施工招标文件.docx

《五指山水满乡别墅项目工程施工招标文件.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《五指山水满乡别墅项目工程施工招标文件.docx（174页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、海南亿达五指山水满乡别墅项目工程施工招标招标文件招标人：海南亿达房地产开发有限公司招标代理人：三亚方圆建设管理有限公司年六月第一章投标邀请书6第二章投标人须知9投标人须知前附表9投标人须知正文部分14附表一：开标记录表23附表二：问题澄清通知24附表三：问题的澄清25附表四：中标通知书26附表五：中标结果通知书27附表六：确认通知28第三章评标办法（单因素评标法）29评标办法（单因素评标法）29附件B：废标条件30第四章合同条款及格式31第一节通用合同条款32第二节专用合同条款681 .一般约定691.1 词语定义691.4 合同文件的优先顺序701.5 合同协议书701.6 图纸和承包人文件

2、702 .发包人义务722.3 提供施工场地722.5 组织设计交底722.8 其他义务723 .监理人733.1 监理人的职责和权力733.3 监理人员733.4 监理人的指示733.6 监理人的宽恕734 .承包人734.1 承包人的一般义务734.2 履约担保744.3 分包754.5 承包人项目经理754.11 不利物质条件755 .材料和工程设备755.1 承包人提供的材料和工程设备755.2 发包人提供的材料和工程设备766 .施工设备和临时设施766.1 承包人提供的施工设备和临时设施766.2 发包人提供的施工设备和临时设施766.4 施工设备和临时设施专用于合同工程767 .

3、交通运输767.1 道路通行权和场外设施767.2 场内施工道路767.4 超大件和超重件的运输778 .测量放线778.1 施工控制网779 .施工安全、治安保卫和环境保护779.1 承包人的施工安全责任779.2 治安保卫779.3 环境保护7710 .进度计划7710.1 合同进度计划7710.2 合同进度计划的修订7811 .开工和竣工7811.1 发包人的工期延误7811.2 异常恶劣的气候条件7811.3 承包人的工期延误7811.4 工期提前7912 .暂停施工7912.1 承包人暂停施工的责任7912.4 暂停施工后的复工7913 .工程质量7913.2 承包人的质量管理791

4、3.3 承包人的质量检查7913.4 监理人的质量检查8013.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查8013.7 质量争议8015 .变更8015.1 变更的范围和内容8015.3 变更程序8015.4 变更的估价原则8015.5 承包人的合理化建议8115.8 暂估价8116 .价格调整8216.1 物价波动引起的价格调整8217 .计量与支付8217.1 计量8217.2 预付款8417.3 工程进度付款8517.4 质量保证金8617.5 竣工结算8618 .竣工验收8618.1 竣工验收申请报告8618.2 验收8718.5 施工期运行8718.6 试运行8718.7 竣工清场8718.8 施

5、工队伍的撤离8718.9 中间验收8719 .缺陷责任与保修责任8819.7保修责任8820 .保险8820.1 工程保险8820.4 第三者责任险8820.5 其他保险8820.6 对各项保险的般要求8821 .不可抗力8921.1 不可抗力的确认8921.3 不可抗力后果及其处理8924.争议的解决8924.1 争议的解决方式8924.3 争议评审89第三节合同附件格式90附件一：合同协议书91附件二：承包人提供的材料和工程设备一览表93附件三：发包人提供的材料和工程设备一览表94附件四：预付款担保格式95附件五：履约担保格式96附件六：支付担保格式98附件七：质量保修书格式100附件八：

6、廉政责任书格式102第五章工程量清单104I、工程量清单说明1052、投标报价说明1053、其他说明1083.1 词语和定义1083.2 工程量差异调整1093.3 暂列金额和暂估价1103.4 其他补充说明1104、工程量清单与计价表Ill第六章图纸113第七章技术标准和要求116第一节一般要求1161 .工程说明1162 .承包范围1173 .工期要求1184 .质量要求1185 .适用规范和标准1196 .安全文明施工1197 .治安保卫1298 .地上、地下设施和周边建筑物的临时保护1309 .样品和材料代换13110 .进口材料和工程设备13211 进度报告和进度例会13212 .试

7、验和检验13313 .计日工13414 .计量与支付13515 .竣工验收和工程移交13716 .其他要求138第二节特殊技术标准和要求1391 .材料和工程设备技术要求1392 .特殊技术要求1393 .新技术、新工艺和新材料1404 .其他特殊技术标准和要求140第三节适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程141第八章投标文件格式144目录146一、投标函及投标函附录147（一）投标函147（二）投标函附录148二、法定代表人身份证明149二、授权委托书150第共一仓第一章投标邀请书海南亿达五指山水满乡别墅项目工程投标邀请书1 .招标条件本招标项目海南亿达五指山水湎乡别夔项目工程,已由五

8、指山市发展和改革委员会以XXX号批准建设,招标人（项目业主）为海南亿达房地产开发有限公司,建设资金来自企业投资，项目出资比例为项%。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行邀请招标。2 .项目概况与招标范围项目概况：该项目总建筑面积平方米。计划工期：日历天；工程建设地点：海南省五指山市水满乡中学东侧；工程预算造价：元人民币；招标范围：按施工图纸范围内的土建、装饰装修、水电安装及消防等工程。3 .投标人资格要求3.1 本次招标要求投标人须具备房屋建筑工程施工总承包贰级及以上资质的国内企业，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；所有投标人在报名前须在五指山市建设工程交易中心办理企业登记备案

9、及企业卡等手续。3.2 本次招标不接受联合体投标。3.3 本次招标要求投标人拟派项目经理须具备建筑建专业区级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书。4 .招标文件的获取4.1 请于2011年7月1日（法定公休日、法定节假日除外），上午8:30时至11:30时,下午15:00时至17:00时（北京时间,下同），在三亚市建设工程交易中心（三亚市规划局五楼）持本投标邀请书购买招标文件。4.2 招标文件每套售价500元,售后不退。5 .投标文件的递交5.1 投标文件递交的截止时间为NQlL年_月_日一时分，地点为三亚市建设工程交易中心（三亚市规划局五楼）。5.2 逾期送达的或者未送达指定地

10、点的投标文件，招标人不予受理。6 .确认你单位收到本投标邀请书后，请于2011年月日时一分前以传真或快递方式予以确认。7 .联系方式招标人：地址：邮编：联系人：电话：传真：招标代理机构：三亚方圆建设管理有限公司地 址：三亚市春光路5号5栋1002室邮 编：572000联系人：刘先生电 话：0898-31099627传 真：0898-38292652月 日2011年第二章投标人须知第二章投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容1.1.2招标人名称：海南亿达房地产开发有限公司地址：联系人：许先生电话：15595706730电子邮件：1.1.3招标代理机构名称：三亚方圆建设管理有限公司地址：

11、三亚市春光路5号5栋1002室联系人：刘先生电话：0898-38292652电子邮件：1.1.4项目名称海南亿达五指山水满乡别堡项目1.1.5建设地点海南省五指山市水满乡中学西侧1.2.1资金来源企业投资1.2.2出资比例100%1.2.3资金落实情况已落实1.3.1招标范围按施工图纸范围内的土建、水电安装等工程。关于招标范围的详细说明见第七章”技术标准和要求”。1.3.2计划工期计划工期：一日历天计划开工日期：2011年月_日计划竣工日期：一年月_日有关工期的详细要求见第七章“技术标准和要求”。1.3.3质量要求质量标准：符合工程施工质量验收规范的标准，必须达到合格或以上标准。关于质量要求的

12、详细说明见第七章“技术标准和要求”。1.4.1投标人资质条件、能力和信誉资质条件：房屋建筑工程施工总承包贰级及以上资质；项目经理资格：建筑工程专业贰级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书。其他要求：外省投标企业必须具有海南省住房和城乡建设厅核发的省外建筑企业进琼分支机构备案手册；所有投标人在报名前须在五指山市建设工程交易中心办理企业登记备案及企业卡等手续。1.4.2是否接受联合体投标团不接受口接受，应满足下列要求：联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。1.9.1踏勘现场回不组织口组织，踏勘时间：踏勘集中地点：1.10.1投标预备会EJ不召开召开，召开时间：召开地点：1.10.2

13、投标人提出问题的截止时间投标人提交投标文件截止时间15日前以书面形式向招标人或代理人提出澄清要求1.10.3招标人书面澄清的时间招标人或代理人在投标文件截止时间15日前以书面形式予以澄清1.11分包EJ不允许口允许，分包内容要求：分包金额要求：接受分包的第三人资质要求：1.12偏离团不允许允许，可偏离的项目和范围见第七章“技术标准和要求”：允许偏离最高项数：偏差调整方法：2.1构成招标文件的其他材料2.2.1投标人要求澄清招标文件的截止时间投标人提交投标文件截止时间5日前以书面形式向招标人或代理单位人提出澄清要求2.2.2投标截止时间2011年月日时分2.2.3投标人确认收到招标文件澄清的时间

14、在收到相应澄清文件后丝小时内2.3.2投标人确认收到招标文件修改的时间在收到相应修改文件后小时内3.1.1构成投标文件的其他材料无3.3.1投标有效期自投标人提交投标文件截止之日起计算60天3.4.1投标保证金无3.5.2近年财务状况的年份要求无3.5.3近年完成的类似项目的年份要求无3.5.5近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求无3.6是否允许递交备选投标方案回不允许口允许，备选投标方案的编制要求见附表七“备选投标方案编制要求”，评审和比较方法见第三章“评标办法”。3.7.3签字和（或）盖章要求投标人应于招标文件规定的要求和格式签字盖章。正本由投标人法人或其授权代理人逐页签名并加盖公章。3.7

15、.4投标文件副本份数副本2份。3.7.5装订要求按照投标人须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订：团不分册装订口分册装订，共分_册，分别为：投标函，包括_至_的内容商务标，包括_至_的内容技术标，包括_至_的内容一标，包括_至_的内容每册采用左侧胶装方式装订,装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订4.1.2封套上写明招标人地址：招标人名称：海南亿达房地产开发有限公司（项目名称）海南亿达五指山水满乡别墅项目投标文件在_年_月_日_时_分前不得开启4.2.2递交投标文件地点三亚市建设工程交易中心（市规划局五楼）4.2.3是否退还投标文件0口是，退还安排：5.1开标

16、时间和地点开标时间：同投标截止时间开标地点：5.2开标程序（4）密封情况检查：由开标人、监标人共同检查（5）开标顺序：按报名前后顺序。6.1.1评标委员会的组建无7.1是否授权评标委员会确定中标人口是回否，推荐的中标候选人数：27.3.1履约担保无10.需要补充的其他内容10.1词语定义10.1.1类似项目类似项目是指：房屋建筑工程10.1.2不良行为记录不良行为记录是指:投标人2008年至今无住建部、海南省住房和城乡建设厅及我市建设行政主管部门责令期内不得参加投标行为的。10.2招标控制价招标控制价回不设招标控制价口设招标控制价，招标控制价为：元详见本招标文件附件10.3“暗标”评审施工组织

17、设计是否采用“暗标”评审方式团不采用采用，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”中“施工组织设计（技术暗标）编制及装订要求”编制和装订施工组织设计10.4投标人代表出席开标会按照本须知第5.1款的规定,招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。投标人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时.，向招标人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，出示企业卡和交易员卡原件及本人身份证，以证明其出席，否则，其投标文件按废标处理。10.5中标公示在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在三亚建设工程交易中心予以公示，公示期不少于3个工作日。

18、10.6重新招标的其他情形除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。10.7同义词语构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。10.8监督本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。10.9解释权构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内

19、容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。10.10招标人补充的其他内容10.10.1投标人报名时须携带并提交的资料1、投标申请人在三亚市建设工程交易中心办理的企业卡，法人代表授权委托书或法人代表证明书、受托人交易员卡及其身份证。2、营业执照（副本）、资质证书（副本）、组织机构代码证（副本）、建设

20、工程施工安全生产许可证、拟派注册建造师证及建造师身份证、省外建筑企业进琼分支机构备案手册。注：以上资料须提供加盖公章的复印件二份。所有投标资料必须整理成册，封面写有“某某项目施工投标报名资料”和投标单位全称（盖投标单位公章）。10.10.2报名时间和购买招标文件时间及地点报名时间：2011年月日8：30-11：30,15：0017：00时。购买招标文件：2011年月日8：3011：30,15：0017：00时。地点：三亚市建设工程交易中心(市规划局五楼)。10.10.3图纸如需图纸请与招标人联系。10.10.4本招标项目根据三亚市建筑工程安全防护、安全文明施工措施费用及使用管理实施细则的规定，

21、中标人在施工过程中按附表中规定的各项相关内容执行。10.10.5招标人和中标人在招标工作结束后，在签订施工合同和施工过程中应严格执行三亚市建筑工程安全防护、安全文明施工措施费用及使用管理实施细则的相关规定。1 .总则1.1 项目概况1.1.1 根据中华人民共和国招标投标法等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本工程施工进行招标。1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。1.1.3 标段招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。1.2 资金来源和落实情况1.2.1 本招标项目的资

22、金来源：见投标人须知前附表。1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。1.3 招标范围、计划工期和质量要求1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。1.4 投标人资格要求1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。(1)资质条件：见投标人须知前附表；(2)财务要求：见投标人须知前附表；(3)业绩要求：见投标人须知前附表；(4)信誉要求：见投标人须知前附表；(5)项目经理资格：见投标人须知前附表；(6)其他

23、要求：见投标人须知前附表。1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第141项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务;（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；（3）为本标段的监理人；（4）为本标段的代建人；（5）为本标段提供

24、招标代理服务的；（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（9）被责令停业的；（10）被暂停或取消投标资格的；（三）财产被接管或冻结的：（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。1.5 费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.6 保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.7 语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附

25、有中文注释。1.8 计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9 踏勘现场1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。1.10 投标预备会1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人

26、提出的问题。1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。1.11分包投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。1.12偏离投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。2 .招标文件2.1 招标文件的组成本招标

27、文件包括：（1）投标邀请书；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）工程量清单；（6）图纸；（7）技术标准和要求；（8）投标文件格式；（9）投标人须知前附表规定的其他材料。根据本章第LlO款、第2.2款和笫2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。2.2 招标文件的澄清2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知

28、前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人,确认已收到该澄清。2.3 招标文件的修改2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有己购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。3 .投标文件3.1 投标文件的组

29、成3.1.1 投标文件应包括下列内容：（1）投标函及投标函附录；（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。3.2 投标报价3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章”工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。3.3 投标有效期3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3.2 出

30、现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。3.4 投标保证金3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。3.4.3 招标人与中标人签订

31、合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。3.5 资格审查资料3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。3.5.2 近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。3.5.3 “近年完成的类似项目情况

32、表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第355项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。3.6 备选投标方案除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备

33、选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。3.7投标文件的编制3.6.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。3.6.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代

34、理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。3.6.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。3.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。4 .投标4.1 投标文件的密封和标记4.1.1 投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖

35、投标人单位章。4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件,招标人不予受理。4.2投标文件的递交4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。4.3投标文件的修改与撤回4.3.

36、1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。433修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。5 .开标5.1 开标时间和地点招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。5.2 开标程序主持人按下列程序进行开标：（1

37、）宣布开标纪律：（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；（6）设有标底的，公布标底：（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；（9）开标结束。6 .评标6.1 评标委员会6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标

38、委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避:（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。6.2 评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.3 评标评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审

39、。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。7 .合同授予7.1 定标方式除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。7.2 中标通知在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。7.3 履约担保7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定

40、的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4签订合同7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中

41、标人造成损失的，还应当赔偿损失。8 .重新招标和不再招标8.1 重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标：（1）投标截止时间止，投标人少于3个的;（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。8.2 不再招标重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。9 .纪律和监督9.1 对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。9.2 对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人

42、名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。9.3 对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，

43、影响评标程序正常进行。9.5 投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。10 .需要补充的其他内容需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。附表:建筑工程安全防护、文明施工措施项目清单类别项目名称具体要求文明施工环境保护安全警示标志牌在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌。现场围挡（1）现场采用封闭围挡，高度不小于1.8米；（2）围挡材料可采用彩色、定型钢板，砖、碎砌块等墙体。五牌一图在进门处悬挂工程概况、管理人员名单及监督电话、安全生产、文明施工、消防保卫五牌；施工现场总平面图。企业标志现场出入的大门应设有

44、本企业标识或企业标识场容场貌（1）道路畅通；（2）排水沟、排水设施通畅；（3）工地地面硬化处理；（4）绿化。材料堆放（1）材料、构件、料具等堆放时，悬挂有名称、品种、规格等标牌；（2）水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施；（3）易燃、易爆和有毒物品分类存放。现场防火消防器材配置合理、符合消防要求。垃圾清运施工现场应设置密封式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。施工：垃圾必须采用相应容器或管道运输。临时设施现场办公生活设施（1）施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离；（2）工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、休息场所等符合卫生和安全要求。施工现场临时用电配电线路（1）按照TN-S系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆；（2）按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地沟；（3）对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。配电箱、开关箱（1）按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中的各类电器应是合格品；（2）按两级保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。接地保护装置施工现场保护零线的重复接地应不少于三处。安全施工临边洞口交叉高处作业防护楼板、屋面、阳台等