市政项目监理大纲-合同和信息管理.docx
《市政项目监理大纲-合同和信息管理.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《市政项目监理大纲-合同和信息管理.docx(41页珍藏版)》请在课桌文档上搜索。
1、合同和信息管理(一)合同管理合同管理主要是通过对工程质量、工程进度、工程投资的有效控制,以达到工程建设项目按施工合同规定的约束条件,优质、按期、高效益的建成投产。从而有效地维护业主的合法权益,同时也督促承包商认真地履行合同规定的责任和义务。合同管理是监理工程师在工程建设全过程、全方位管理中一项综合性的管理工作。本项目有道路、桥梁、排水工程,另外还有道路沥青、道路照明、交通监控设施等施工项目,涉及的合同较多,监理、管理和协调如此多的工程合同需要采用严密的计划和管理技术,及依靠从类似规模和性质的项目获得的来之不易的经验。我司将认真贯彻施工承包合同和施工监理合同,站在公正的立场上,充分发挥监理的控制
2、作用与第三方的特殊地位,注意协调好业主、承包商及各协作部门的关系。1、合同管理的主要内容和监理职责(1)合同管理的主要内容协助业主进行施工招标工作;协助业主监督施工单位全面履行施工承包合同;协助业主制定实施各项工程管理制度;协助业主处理与工程有关的索赔和合同纠纷事宜;分析合同执行情况和跟踪管理;处理工程变更、分包管理、工程延期事宜;争端与仲裁。(2)合同管理监理职责监理工程师从项目建设目标出发,根据合同法、建筑法等法律、法规、政策文件、规章制度、工程技术标准、材料、工程招投标文件和各种合同条款,对工程建设全过程行为,从合同的角度进行管理,处理合同问题。监理工程师熟悉各类合同,包括设计合同、材料
3、设备采购合同、施工合同等应该包括的内容条款,尤其是建设部、工商行政管理部门制定的合同示范文本。对主要合同条件:如施工组织设计及工期、工期延误、质量与检验、安全施工、合同价款与支付、材料设备供应、工程变更、工程分包、索赔、违约和争议、工程保险、担保等关键内容和要求有深入的了解和认识。并熟悉合同文件中甲乙双方权利、义务、责任的内容和规定;熟悉质量、进度、投资费用控制的目标要求、内容、流程和时效要求。预测发生偏离合同约定及违约事件的各项诱因和可能性,确定合同管理的重点难点,制定相应的防范措施;及时提醒有关各方尽量避免违约、争议和索赔的出现。对合同的订立、变更(如果有)、解除(如果有)、履行、终止等进
4、行全过程管理,重点在订立合同前为业主出谋划策,以及对出现的合同纠纷和争议的监控和有效解决。定期检查监督。检查监督各类合同的执行情况,是合同履行管理中的重要环节。总监理工程师和合同管理监理人员定期或不定期深入施工单位了解各单位落实各自任务的履约情况,对施工单位,检查人员、材料、机具的落实情况、施工方法、施工工艺的执行情况、工程进度、各部分工程质量情况等。督促各单位按时按质完成合同规定各阶段的任务,协商解决设计、施工等过程遇到的外部和内部阻力。另外,就是工程协调会议的作用,通过工程协调会议形式,定期检查合同履约情况,并及时解决可能遇到的困难。定期检查监督工作落实到项目监理机构内各个监理人员,做到责
5、任到人。随时掌握各参建单位情势的变化,防止自身债权落空。由于勘察、设计、施工、材料设备采购等合同,业主都有先履行债务的条款,因此,监理工程师将协助业主采取有效的方式收集勘察、设计、施工、材料设备供应商等各单位变化中的情况,在发现并有确切证据证明对方经营情况严重恶化的,严重丧失商业信誉的,或有其他丧失或可能丧失履行债务能力情况的,监理工程师将及时协助业主采取有效的保护措施,保证业主的利益不受损害或者尽量减低损害。按约定验收及结算。监理工程师协助业主做好设计图纸验收工作,工程实物验收工作,确保设计、施工等单位确实已严格按照合同约定完成所有的工作。对履行不适当的部分,及时要求有关单位作出整改,直至符
6、合合同约定为止。设计图纸、勘察资料按要求提交业主后,以及工程竣工验收后,监理工程师协助业主在约定的结算方式、计算时间办理结算工作,使合同得到全面的履行。并按约定终止合同。监控可能出现合同争议及纠纷。通过对各参建单位合同履约情况的定期检查监督,对可能发生合同争议和纠纷的,及时向有关单位提出,提出积极可行的解决建议和措施,在确保各方合法利益的大前提下,尽量避免争议纠纷的出现。合同变更、解除、争议的管理及解决。对可能出现的合同变更、解除,监理工程师严格根据合同中关于合同变更、解除的约定,以及合同法中对合同变更、解除合同的规定,和建筑法等相关建筑工程法律法规和行政管理文件对关于变更、解除的内容的规定执
7、行。维护业主的合法利益。对于可能出现的合同争议和纠纷,监理工程同样严格按照设计合同、施工合同等合同中关于争议、纠纷、违约、索赔等的约定,以及合同法中对合同争议的解决方式和解决措施的规定,和建筑法等相关建筑工程法律法规和行政管理文件对关于争议、纠纷的内容的规定执行。维护业主的合法利益。2、合同管理程序(1)合同管理主程序本道路工程项目监理部合同管理主程序见下页图7-lo(2)工程变更程序本道路工程项目监理部工程变更程序见如下图7-20图7-2工程变更程序图(3)工程延期申请与审批程序框图本道路工程项目监理部工程延期申请与审批程序见下页图7-30合同管理程序图7-1合同管理主程序图图7-3工程延期
8、申请与审批程序图(4)承包人申请索赔程序本道路工程承包人申请索赔程序见如下框图7-4O图7-4承包人申请索赔程序框图(5)争端与仲裁监理工作程序本道路工程争端与仲裁监理工作程序见如下框图7-5o图7-5争端与仲裁监理工作程序框图3、合同管理的主要方法合同作为一种法律行为把参与工程建设的各方有机地联系起来。要做好监理工作,必须首先搞好合同管理,以合同条件约束各方行为,以合同条件协调各方关系。(1)合同预控法熟悉工程概况,了解业主对勘察、设计、施工、主要材料设备的具体要求;熟悉各类合同的合同文本,包括勘察合同、设计合同、施工合同、材料设备采购合同的示范文本。协助业主审查本工程的施工承包商、分包商、
9、材料设备供应商的营业范围、资质、信誉度等,并根据业主的意向采取有效可行的保证措施制度。根据业主的具体需要,协助业主先行制定施工、材料设备采购合同的具体合同条款,并与业主协商分析合同协商谈判的底线及策略。制定合同协商谈判计划,并进行具体的组织。协助办理各类合同最终订立的有关工作。(2)合同分析法驻地监理机构下设合同管理部门,配备合同管理专业人员对项目合同实行目标管理和全过程监督;建立合法、规范、实用、系统、科学的合同管理制度,对合同文件实施规范化管理。监理部组织监理工程师认真阅读、熟悉合同文本,充分理解和熟悉合同条款,详细分析哪些条款与业主有关、哪些与施工承包单位有关、哪些与设计单位有关、哪些与
10、工程检查有关、哪些与工期有关等,分门别类分析各自的责任和相互联系,按专业岗位将合同履行监督职责落实到每一个岗位每一个人,使每一位监理人员能够用合同规范自己的监理行为,能够用合同规定及时处理实施中遇到的问题。(3)建立合同数据档案法项目监理部建立合同台帐、统计、检查和报告制度,认真做好履行过程中的组织和管理工作。对合同履行过程中形成的合同组成文件,如设计变更、洽商记录、会议纪要、部分监理作业文件、来往信件、各种施工进度表、施工现场的工程文件、各种财务记录、工程照片、工程检查和验收报告等分门别类存档,监理过程中的往来文件资料按规定传递,防止索赔事件的发生,实现规范化管理。项目部建立合同管理微机信息
11、系统,实行动态管理,对合同内容中有关质量、投资、进度数据、工程移交手续等制成图表,使合同中的各个程序具体化,当事人对各自的职责简明易识。(4)跟踪调查研究法监理部对合同履行实施全过程跟踪监控,对合同履行情况及隐患及时报告、及时处理;依据法律和行政法规、规章制度,对项目合同履行进行组织、指导、协调和监督,保护合同当事人的合法权益,确保合同的全面履行;在施工全过程中严格执行合同条件,对业主负责,并采取预先分析和调查研究的方法,防止偏离合同约定事件的发生。督促施工承包单位进行合同履行前的交底工作,明确自己在施工质量、进度、投资等方面的合同义务、要求和违约责任,促使施工承包单位按合同规定进行施工,预防
12、合同纠纷的发生。根据项目合同文件的有关条款、目标和承诺,定期检查有关施工承包单位的实际落实和执行情况,包括施工人员、机械设备的配置,施工完成质量的执行标准和规范,工期目标的完成情况,进场材料的执行标准,外供材料和设备质量标准和数量的订货供货情况,工程完成质量和数量以及工程价款的审核执行情况等,对存在的问题通过监理指令及时向施工承包单位提出并督促其改正,直至达到有关要求为止。(5)合同监督法监理工程师根据合同工期审核进度计划、检查施工进度,按照规定质量标准验收工程,按照合同规定的计量方法进行计量及签署付款凭证。督促检查施工承包单位施工中人员构成和数量,以及机械设备的数量,规格性能是否符合合同要求
13、,对不满足合同要求的人员及设备责令整改和更换。监理部经常组织项目合同履约评比活动,执行合同奖罚条款,在整个施工过程创造一个守合同、重信用的氛围,促使合同的圆满履行。4、合同管理措施(1)工程变更监控措施工程变更是土建工程最大的合同问题,变更事项诸如设计变更、施工顺序变更、工程量变化、条件的改变等等都会引起工程合同变更。对合同变更严格遵照相关合同条款以及政府部门、业主方相关条款或相关规定所明确的权限和审批程序严格执行。下述变动无论由设计单位、建设单位还是承包商提出,均视为工程变更,并按有关规定申报和审批。a、增加或减少合同中列举的任何工程数量;b、取消合同中包括的任何工程;c、改变合同中规定的工
14、程性质、种类和质量;d、改变工程任何部位的标高、线形、位置和尺寸;e、改变或取消完成工程所必要的各类附加工程;f、改变工程任何部份施工的规定顺序和时间安排。工程变更、洽商记录填写的内容必须表述准确、并附图示、规范;工程变更、洽商的内容应及时反映在施工图纸上。不仅以变更通知、变更图纸为准,同时监理工程师也到现场计量,实地检测,来作为变更工程数量的最终依据。变更工程的单价,必须取得业主的认可,如采用参考价格和协商价格时,监理工程师积极妥善做好业主与承包商之间的协调工作,磋商一致意见。(2)工程延期监控措施工期也常是合同双方涉及到的比较多的合同问题,工期拖后,引起整个工程的滞后和被动。工期拖后可分为
15、几种情况:一是可原谅的工期拖后,如设计变更、施工现场变化、业主工程师方面造成的原因、施工干扰等则可延长工期及补偿经济损失;遇天灾、超常气象条件、工人罢工则可延长工期但不补偿经济损失。二是承包商内部组织不力属不可原谅的拖期,既不延长工期也不补偿经济损失。在工程实践中,我们建议为挽回由此带来的损失往往要求采取加速施工即赶工的方法,督促承包商投入更多的施工设备和人力,或以加班的形式挽回失去的工期。在项目实施中我们将发挥我们在合同管理方面的丰富经验,尽量避免工程延期事件的发生,为此,我们将作好以下工作:一把好预防关。熟悉和掌握合同条款,认真分析影响进度的诸多因素,密切监控工程实际进度,做好预防工作,尽
16、可能地减少工程延期发生的可能性。为此,我司要求进场监理工程师做到:a、避免延迟交付图纸;b、不轻易下达停工令;c、尽量避免不按合同程序处理工程变更引起的工程延期;d、认真做好工程进度控制工作,及时调整施工进度计划,保证关键线路上的关键工序按计划完成;e、提出合理可行的措施,支持采用新工艺、新方法,及时协调解决施工中出现的问题,加快工程进度。二把好尺度关。对承包商提出的工程延期申请,通过调整分析,摸清原委,严格把好尺度关,只有下述情况,才能将工程延期:a、异常恶劣的气候条件,不可预见的灾害等特殊原因;b、由业主造成的延误、妨碍;c、不是承包商的过失、违约或由其负责的特殊情况。三把审批关。要求承包
17、商按合同和国家有关法规提交工程延期申请,严格按规定审批。(3)严格审查工程分包情况监理工程师根据建筑法严格审查工程分包情况,根据业主意见,本工程一般不与考虑分包,除非个别专业性强的分项工程经业主审核同意外允许分包;如确实存在分包,我司将通过总承包商对分包工程进行有效管理,审查的主要内容有:分包单位的资质、业绩、质量管理体系;分包单位的人员、机构设备状况;分包工程的内容、工程数量和工程价款;分包工程的技术条件和施工组织设计;分包工程的开、完工日期;总承包商与分包商的合同责任和分协议。(4)合同价调整监控措施引起合同价变化主要有以下几个方面:工程变更引起的工程量、单价变化。在施工过程中往往实际完成
18、的工程量较工程量清单变化较大,工程变更同时引发单价的变更,使合同价的变化更为显著;作为一个有经验的承包商无法预见到的不利的自然条件引起的工期调整和工程量变化,从而使合同发生变化;额外工程,新增工程超出了合同文件指定的工程范围,导致重新议定单价,从而使合同价发生变化;物价上涨,由于施工期长,人工、材料等难免涨价。我们将经常组织召开分析会预测工程费用,对现场可能出现的调整或增加项目,及时与设计、业主沟通,从优化设计方案入手来控制工程的投资。当碰到突出的情况,采取必要措施:一是加强对费用变化部分的审核,既实事求是地核准工程增加的费用,又核减不合理的费用;二是及时调整分项概算,保证主体工程费用投资,核
19、减非主体工程投资;三是与施工单位人员对工程选用材料进行询价,尽量减少工程费用地支出。(5)索赔管理(签证管理)施工索赔现象日趋频繁,索赔己成为合同执行过程中难以避免的事实,从本质上看,索赔实际上是一种对合同调整的要求,这种要求可以是资金的补偿,也可能是调整合同工期的要求。按照目前的操作模式表现在现场签证方面,这将是我们合同管理与造价控制的关键。为作好索赔管理工作,我们将安排熟悉合同管理的监理工程师具体负责该方面的工作。同时我们将根据业主的审批程序建立一整套工作系统和方法。通过对监理部各级人员进行合同管理、签证管理方面的培训,使得他们都具有“索赔”意识,并在各驻地监理组建立完整、详尽、与潜在索赔
20、有关的各种记录和资料管理体系。在和承包商进行日常频繁的文函往来中,监理人员善于筛选和判别哪些属于“索赔意向通知书”,并收集和整理与索赔事件有关的现场记录和证实资料,对该索赔的持续情况进行记录。同时指示承包商提交和保持合理的同期记录。对施工单位提出的索赔要求或是签证部分,进行细致的分析:承包商索赔的论点是否成立?合同依据是否合理?承包商索赔事件的事实有无出入?证实文件是否充分?提出索赔的程序是否符合合同规定?承包商是否真正因索赔事件遭受了经济损失?是否因索赔事件真正导致了延误?该延误对整个工程竣工期有何影响?承包商索赔费用和延误计算是否合理、其账目是否正确?业主是否已给予了承包商其他补偿?承包商
21、是否表示放弃某项索赔权利?依据合同规定和事实资料,分析导致增加额外费用或延误的真实原因是什么,是属于哪一方的责任?如索赔涉及风险,该风险按合同应如何分担?在分析索赔时,以文件证据为基础,进行合乎逻辑的推理。“文件证实”至关重要,分析中寸步离不开证据。(6)违约管理对承包商的违约时,首先分清是一般违约或是严重违约。如是一般违约,监理工程师书面通知承包商现场经理部,责令短期内予以改正弥补;如通知无效,则书面通知承包商法人代表和业主,确定因违约对业主造成损失,办理扣除相应费用的证明文件;如是严重违约,业主已部分或全部中止合同后,监理工程师在认真调查并充分考虑业主为此所受到的直接和间接损失后,办理并签
22、发部分或全部中止合同的支付证明。(7)争端与仲裁协调业主与承包商之间发生争端时,监理工程师在接到书面通知时,按合同规定的时限,以“公正、诚信、独立”的原则对争端调查取证,做出决定书面通知争端双方,合理地维护业主的合法权益和承包商的正当权益。如争端双方中有一方不服而提出仲裁要求时,监理工程师在合同规定期限内予以协调,同时督促双方继续履行合同条款。确实需要在合同规定的仲裁机构进行仲裁时,监理工程师将以公正的态度作证,并严格执行裁决。5、发生合同纠纷的处理措施(1)增强合同约束力,防范合同纠纷引入Fn)IC惯例:借鉴FlDIC合同模式的优点,结合实际拟定操作性与约束力强的合同条款,以合同为纽带和有效
23、手段,达到规范项目管理和承包商行为、合理分担风险、主动控制的目的、现行的施工合同。利用合同手段规范项目实施过程管理:为了规范本项目的实施过程管理活动,严格约束承包商的行为,合理分担风险,我司的合同管理专家将配合业主拟定适应本工程特点的能有效地进行目标控制的合同条款,以便主动实施合理管理。同时,对于能采用标准合同的,制定细化的补充条款,没有标准合同的,参照标准合同拟定适用的合同条款、合同条款应结构合理、条款完整,责权分明、界面清晰、严谨准确,以提高合同的约束力,增强其可操作性,从而减少风险、降低成本。细化支付条款:对施工总承包和专业分包,根据承包工程的特点,采取不同的招标方式、计价条件和合同价格
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 市政 项目 监理 大纲 合同 信息管理
链接地址:https://www.desk33.com/p-649851.html