2022一建入学测评含解析.docx

《2022一建入学测评含解析.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022一建入学测评含解析.docx（13页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、2022一建入学测评含解析一、单项选择题1.【单选】下列行为中，属于建设工程施工企业承揽业务不良的（）。A.将承包的工程转包或违法分包B.拖欠工程款C.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程D.对建筑安全事故隐患，不采取措施予以消除2.【单选】根据建设工程监理规范（GB/T50319-2013）,工程建设监理规划应当在（）前报送建设单位。A.签订委托监理合同B.召开第一次工地会议C.签发工程开工令D.业主组织施工招标3.【单选】下列施工风险管理工作中，属于风险识别工作的是（）oA.收集与施工风险有关的信息B.分析风险发生的概率C.分析风险损失量D.提出风险预警4.【单选】根据住建部危险性较大的

2、分部分项工程安全管理规定，属于需要专家论证的是（）。A.起重量200KN及以下的起重机械安装和拆除工程B.分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程C.搭设高度6m及以下混凝土模板支撑工程D.重量800KN的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺5.【单选】某新建住宅的建筑面积为400011按概算指标和地区材料预算价格计算出一般土建工程单位造价为1304元11T（其中人、料、机费用为900元11f）按当地造价管理部门规定，企业管理费费率为8%；规费以人、料、机和企业管理费之和为计算基础，规费费率为15%；利润率为7%；增值税税率为9%。由于土建工程与概算指标相比结构构件有部分变更，变更后每

3、100疔土建工程的人、机费用比概算指标对应部分的费用增加3000元。则修正后的土建工程单位造价为（）元mA. 1070B. 1155C. 1236D. 13476 .【单选】由于发包人设计变更原因导致承包人未按期竣工，需要对原约定竣工日期后继续施工的工程价格进行调整时，宜采用的价格指数是（）oA.原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个B.原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个C,原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数的平均值D.承包人与发包人协商的新价格7 .【单选】某大楼主体结构分部工程质量验收合格，则下列说法错误的是（A.该分部工程所含分项工程质量必定合

4、格8 .该分部工程质量控制资料必定完整C.该分部工程观感质量验收必定符合要求D.该单位工程质量验收必定合格8 .【单选】根据建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法，关于施工企业负责人施工现场带班制度的说法，正确的是（）oA.建筑施工企业负责人，是指企业的法定代表人、总经理，不包括主管质量安全和生产工作的副总工程师9 .建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的20%C.有分公司的企业集团负责人因故不能到现场的，可口头委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查D.建筑施工企业负责人带班检查时，应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目存档备查10 【单选】

5、下列施工现场文明施工的做法中，正确的是（）oA.施工现场周围设置半封闭围挡B.项目周围连续设置1.5m封闭围挡C.集体宿舍与办公区分隔处理，临时堆放材料至宿舍区D.现场主要道路硬化处理10.【单选】根据建设工程工程量清单计价规范，关于投标人投诉招标人不按规定编制招标控制价的说法，正确的是（）oA.书面投诉书只需加盖投标单位公章B.投诉书中应包括投诉依据及有关证明材料C.投标人应向政府投资管理部门投诉D.投诉人提出投诉的时间为招标控制价公布后的10天内11.【单选】提交投标文件的投标人少于（）个时，招标人应依法重新招标。A. 2B. 3C.4D.512.【单选】某建设工程10月1日工程通过竣工验

6、收，10月10日承包人提交竣工结算文件，10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。次年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为（）。A. 10月10日B. 10月20日C12月1日D.次年5月1日13.【单选】按照合同的约定，2019年1月1日是发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2019年7月1日至8月1日之间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。2019年12月3日，承包方向法院提起诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款。2019年12月31日法院作出判决。则下列的说法正确的是（A. 2019年7月1日至8月1日之间

7、诉讼时效中止B. 2019年12月31日起诉讼时效中止C. 2019年12月3日诉讼时效中断D. 2019年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断14.【单选】某建设工程由于业主方临时设计变更导致停工，承包商的工人窝工8个工日，窝工费为300元/工日：承包商租赁的挖土机窝工2个台班：挖土机租赁费为IOoO元/台班，动力费160元/台班，承包商自有的自卸汽车窝工2个台班，该汽车折旧费用400元/台班，动力费为200元/台班。则承包商可以向业主索赔的费用为（）元。A. 5200B. 4800C. 5400D. 580015.【单选】某建设工程施工由甲施工单位总承包，甲依法将其中的空调安装工程分包给乙施

8、工单位，空调由建设单位采购，因空调质量安装不合格返工导致工程不能按时完工给建设单位造成损失，该质量责任及损失应由（）承担。A.建设单位B.空调供应商C.乙施工单位D.甲和乙施工单位二、多项选择题16.【多选】法的形式的含义包括（）。A.创制机关的性质及级别B.法律规范的地域效力C.法律规范的内涵D.法律规范的期间效力E.法律规范的效力等级17 .【多选】根据建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法，下列情形中属于违法分包的有（）oA.建设单位将工程发包给不具有相应资质的单位的B.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的C.专业作业承包人将其承包的劳务再分包的D.专业分包单位

9、将其承包的专业工程中劳务作业部分再分包的E.承包单位将其承包的全部工程转给其他单位18 .【多选】编制人工定额时，工人必需消耗的工作时间包括（）。A.多余和偶然工作时间B.休息时间C.辅助工作时间D施工本身造成的停工时间E,准备与结束工作时间19.【多选】某工程工作逻辑关系如下表，B工作的紧后工作有（）o工作ABCDEF袋前工作AABBxCD、E时间253485A.工作AB.工作CC.工作DD.工作EE.工作F20.【多选】根据建设工程安全生产管理条例，关于工程参建各方安全责任的说法，正确的有（）。A.建设单位应当向施工单位提供施工现场相邻建筑物和构筑物的有关资料B.施工单位应当在拆除工程施工

10、前，将相关资料报有关部门备案C.设计单位应当对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出意见D.监理单位应当审查专项施工方案是否符合施工组织设计要求E.建设单位不得随意压缩合同工期21.【多选】根据建设工程质量管理条例，建设工程竣工验收应具备的条件有（）。A.有完整的技术档案和施工管理资料B.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告C.有质量监督机构签署的质量合格文件D.有施工单位签署的工程保修书E.完成建设工程设计和合同约定的主要内容22.【多选】根据建设工程施工合同（示范文本），下列因不可抗力事件导致的损失或增加的费用中，应由承包人承担的有（）。

11、A.停工期间承包人按照发包人要求照管工程的费用B.因工程损坏造成的第三方人员伤亡和财产损失C.合同工程本身的损坏D.承包人施工设备的损坏E.承包人的人员伤亡和财产损失答案解析部分1 .【答案】A【解析】【题目解析】承揽业务不良行为认定标准：（1）利用向发包单位及其工作人员行贿、提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务的；（2）相互串通投标或与招标人串通投标的,以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；（3）以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的；（4）不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的；（5）将承包的工程转包或违法分包的。B选项属于拖欠工程款不良；C选项属于资质不良

12、，D选项属于安全不良。【考查知识点】施工单位不良行为记录的认定标准【科目】建设工程法规及相关知识一建1Z303032建筑市场施工单位不良行为记录认定标准（第三章第三节）二建2Z203032建筑市场施工单位不良行为记录认定标准（第三章第三节）【考查形式】一建1分、难度中等、每年必考题目、选择题，二建1分、难度中等、每年必考题目、选择题【拓展内容】施工单位不良行为记录的认定标准分为五大类41条，要注意区分五大类。重点记忆资质不良行为认定标准、承揽业务不良行为认定标准、工程质量不良行为认定标准，剩余的工程安全不良行为认定标准和拖欠工程款或工人工资不良行为认定标准利用前三类的排除法得出即可。重点是区分

13、资质不良行为认定标准、承揽业务不良行为认定标准这两大类，易混淆。常见误区是对于资质不良中”允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的”和承揽业务不良中的“以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的”。2 .【答案】B【解析】【题目解析】工程建设监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，在召开第一次工地会议前报送建设单位。【考查知识点】建设监理规划【科目】二建：建设工程施工管理2Z101072建设工程监理的工作方法（第一章第七节）一建：建设工程项目管理1Z201113监理的工作方法（第一章第十一节）【考查形式】二建：分值：1分、难度：简单、考查频率：五年考两次、考查形式：选择题一建

14、：分值：1-2分、难度：简单、考查频率：五年考一次、考查形式：选择题【拓展内容】区分监理规划和监理实施细则，结合下图对比记忆。法律、项目审批文件有关标准、L计文仁僦托合同后监理单位 技术费料、监座大的收到设计文件后 总监专监技术负重人去泾K呷合i，、合同专项施工方案3 .【答案】A【解析】【题目解析】风险识别的工作包括：（1）收集与施工风险有关的信息；（2）确定风险因素；(3)编制施工风险识别报告。选项BC属于风险评估的工作内容；选项D属于风险监控的工作内容。【考查知识点】施工风险管理的任务和方法【科目】二建：建设工程施工管理22101063施工风险管理的任务和方法(第一章第六节)一建：建设工

15、程项目管理1Z201102项目风险管理的工作流程(第一章第十节)【考查形式】二建：分值：1-2分、难度：中等、考查频率：五年考三次、考查形式：选择题一建：分值：2分、难度：中等、考查频率：五年考五次、考查形式：选择题【拓展内容】施工风险管理过程包括：风险识别、风险评估、风险应对和风险监控。这四步，顺序不能错。尤其注意区分风险识别和风险评估，风险识别涉及三个动词“收集”、“确定”、“编制”；风险评估涉及三个名词“概率”、“损失量”、“风险量和风险等级”。4 .【答案】B【解析】【题目解析】起重量300kN及以上，或搭设总高度200m及以上，或搭设基础标高在20Om及以上的起重机械安装和拆卸工程。

16、故A错误。混凝土模板支撑工程:搭设高度8m及以上,或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载(设计值)15kNm2及以上，或集中线荷载(设计值)20kNIn及以上。故B正确。分段架体搭设高度20In及以上的悬挑式脚手架工程。故C错误。重量IOoOkN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。故D错误。【考查知识点】市政公用工程安全管理【科目】市政公用工程管理与实务、2K320053专项施工方案编制、论证与实施要求【考查形式】2分，较易，5年2次，选择题【拓展内容】专项施工方案关于专家论证的内容需要掌握表格内容。(1)施工单位组织召开(实行总承包：施工总承包单位组织)(2)论证前应当通过施工单位

17、审核和总监理工程师审查(1)专家(2)建设单位项目负责人应出席(3)有关勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员论证会(4)总承包单位和分包单位技术负费人或授权委派的专业技术人员、项目负人员费人、项目技术负费人、专项施工方案编制人员、项目专职安全生产管理人员及相关人员(5)监理单位项目总监理工程师及专业监理工程师专家库，符合专业要求，不得少于5名专家组与本工程有利害关系的人员不得以专家身份参加(1)内容是否完整、可行主要内容(2)计算书和验算依据、施工图是否符合有关标准、规范(3)是否满足现场实际情况，并能够确保施工安全人、一专家对论证报告负责并签字确认.经论证后不通过的，施工单位应当按照报告修

18、改，并重新组织专家进行论证.5 .【答案】D【解析】【题目解析】首先将有变更部分的概算指标更换，题目中直接给予了更换的基数与金额,基数为人、料、机费用，金额增加3000元，但是3000元是针对每10011V的土建工程，故每肝的人、料、机费用增加3000/100=30元。故在原人、料、机费用900元11r的基础上，新的人、料、机费用930元m以930元11T为基数，计算企业管理费、规费、利润和增值税。930X（1+8%）（1+15%）X（1+7%）X（1+9%）=1347元11匕【考查知识点】设计概算的编制方法【科目】建设工程经济1Z103033设计概算的编制方法【考查形式】分值：1分、难度：简

19、单、考查频率：五年考四次、考查形式：选择题【拓展内容】拟建工程结构特征与概算指标有局部差异时调整概算指标中的每Inv（Im3）造价结构变化修正概算指标（元/IIr）=原概算指标+概算指标中换入结构的工程量X换入结构的人、料、机费用单价-概算指标中换出结构的工程量X换出结构的人、料、机费用单价6 .【答案】B【解析】【题目解析】因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。题干明确了是发包人原因造成未能按期竣工，故选原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个。【考查知识

20、点】市场价格波动引起的调整【科目】建设工程经济1Z103072合同价款调整（第三章第七节）【考查形式】分值：1分、难度：中等、考查频率：五年考四次、考查形式：选择题【拓展内容】采用价格指数进行价格调整。P=PoA+B1-+B2B3-+Bn）-1Fni2Fn,F03Fnn式中2一一需调整的价格差额；PO一一约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额：此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回；约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内：A一一定值权重（即不调部分的权重）；Bl,B2,B3,Bn一一各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调因子在

21、投标函投标总报价中所占的比例；Ft,Ft2,Ft3,Ftn一一各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；F01,F02,F03,，FOn一一各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。7 .【答案】D【解析】分部工程质量验收合格规定：（1）所含分项工程的质量均应验收合格：（2）质量控制资料应完整：（3）有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果应符合相应规定：（4）观感质量应符合要求。【考查知识点】分部工程质量验收合格规定【科目】建筑工程管理与实务管理部分第九节【考查形式】分值：1-5分、难度：中等、考查频率2次、选择

22、或者案例中的简答【拓展内容】区分检验批、分项工程、分部工程、单位工程的范围。检验批的范围最小，一次扩大。分清楚后在记住分项工程的验收合格的基础上在验收分部工程，分部工程验收合格的基础上在进行单位工程验收。这样就不难判断出这道题的答案了。关联知识：分部分项划分的原则、程序、组织：竣工验收：常见的误区：区分分部工程和分项工程。8 .【答案】D【解析】【题目解析】建筑施工企业负责人，是指企业的法定代表人、总经理、主管质量安全和生产工作的副总经理、总工程师和副总工程师。因此，选项A错：建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%,故选项B错；对于有分公司（非独立法人）的企业集团

23、，集团负责人因故不能到现场的，可书面委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查，故选项C错。【考查知识点】施工单位负责人施工现场带班制度【科目】建设工程法规及相关知识一建1Z306021施工单位的安全生产责任（第六章第二节）二建2Z206021施工单位的安全生产责任（第六章第二节）【考查形式】一建2分、难度中等、五年考查四次、选择题，二建1分、难度中等、五年考查四次、选择题【拓展内容】对于施工的安全生产责任涉及到的知识点细且复杂，利用关键词记忆效果会更好。特别是施工单位主要负责人、施工项目负责人（项目经理）的安全生产责任和带班制度要区分掌握，这也是一个难点。常见误区将施工项目负责人的安

24、全生产责任放到施工单位主要负责人身上来作为混淆选项，要特别注意。9 .【答案】D【解析】【题目解析】围挡封闭是创建文列工地的重要组成部分，工地四周设置连续、密闭的破砌围墙，与外界隔绝进行封闭施工，围墙高度按不同地段的要求进行砌筑，市区主要路段和其他涉及市容景观路段的工地设置围挡的高度不低于2.5m,其他工地的围挡高度不低于L8m,故“施工现场周围设置半封闭围挡”、“项目周围连续设置L5m封闭围挡”说法错误：严格按施工组织设计中的平面布置图划定的位置堆放成品、半成品和原材料，所有材料应堆放整齐，故“集体宿舍与办公区分隔处理，临时堆放材料至宿舍区”说法错误。【考查知识点】施工现场文明施工的措施【科

25、目】二建：建设工程施工管理2Z105041施工现场文明施工的要求（第五章第四节）一建：建设工程项目管理1Z205041施工现场文明施工的要求（第五章第四节）【考查形式】二建：分值：1-2分、难度：简单、考查频率：五年考五次、考查形式：选择题一建：分值：2-3分、难度：简单、考查频率：五年考五次、考查形式：选择题【拓展内容】施工现场文明施工的第一责任人：项目经理。“五牌一图”：工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫（防火责任）牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图。10 .【答案】B【解析】【题目解析】投诉人投诉时，应当提交由单位盖章和法定代表人或其委托人签名或盖章的书面投诉书。投诉

26、书包括下列内容：投诉人与被投诉人的名称、地址及有效联系方式；投诉的招标工程名称、具体事项及理由；投诉依据及有关证明材料：相关的请求及主张。投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013的规定进行编制的，应在招标控制价公布后5天内向招投标监督机构和工程造价管理机构投诉。【考查知识点】招标控制价的编制方法【科目】建设工程经济1Z103062招标控制价的编制方法（第三章第六节）【考查形式】分值：1分、难度：简单、考查频率：五年考五次、考查形式：选择题【拓展内容】投诉与处理是历年考试的重点。建设工程工程量清单计价规范新增了投标人对招标人不按规范的规定编制

27、招标控制价进行投诉的权利。除了上述规定外，还应注意：（7）工程造价管理机构应当在受理投诉的10天内完成复查。（8）当招标控制价复查结论与原公布的招标控制价误差大于3%的，应当责成招标人改正。（9）招标人根据招标控制价复查结论需要重新公布招标控制价的，其最终公布的时间至招标文件要求提交投标文件截止时间不足15天的，应相应延长提交投标文件的截止时间。11 .【答案】B【解析】有下列情形之一的，招标人将依法重新招标：（1）投标截止时间止投标人少于3个的；（2）经评标委员会评审后否决所有投标的：（3）评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部

28、投标的：（4）同意延长投标有效期的投标人少于3个的：（5）中标候选人均未与招标人签订合同的。【考查知识点】施工招标的程序【科目】水利水电工程管理与实务管理部分第四节【考查形式】选择题，难度中等【拓展内容】水利工程施工招标程序一般包括招标报告备案、编制招标文件、发布招标信息、出售招标文件、组织踏勘现场和投标预备会（若组织）、招标文件澄清与修改（若有）、招标文件异议处理、组织开标、评标、确定中标人、提交招标投标情况的书面总结报告、发中标通知书、订立书面合同。需要熟知施工招标的程序，掌握每个程序下所包含的知识点内容。【关联知识】施工招标的条件、施工投标的条件与程序【常见的误区】区分施工招标与投标的程

29、序12 .【答案】B【解析】【题目解析】利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（1）建设工程已实际交付的，为交付之日；（2）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日：（3）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。【考查知识点】工程价款的支付-欠付工程款的利息支付【科目】建设工程法规及相关知识一建1Z304014建设工程工期和价款的规定（第四章第一节）二建2Z204012建设工程工期和价款的规定（第四章第一节）【考查形式】一建2分、难度高、五年考查四次、选择题，二建1分、难度高、每年必考题目、选择题【拓展内容】对于此题难度高，

30、是在理解知识点的基础上结合具体实践案例来分析题目，最终确定正确答案。本题对应的是第（1）种情况，题干中已说明“10月20日承包人将工程移交给发包人”即工程已实际交付。则应付款时间为交付之日10月20日。故正确答案为Bo本题考查的是工程价款的支付中“欠付工程款的利息支付”的知识点。同时注意实际竣工日期所涉及到三种情况要区分记忆。难点是需要准确掌握所涉及的三类情况，并能根据具体题目分析确定有用信息来准确定位到属于哪一种情况，进而确定利息起算日。特别要注意审题，避免题干中无用信息的干扰。13 .【答案】C【解析】【题目解析】诉讼时效中止，应当同时满足两个条件：（1）权利人由于不可抗力或者其他障碍，不

31、能行使请求权；其他：无民事行为能力人或者限制民事行为能力人没有法定代理人，或者法定代理人死亡、丧失民事行为能力、丧失代理权；继承开始后未确定继承人或者遗产管理人；权利人被义务人或者其他人控制。（2）导致权利人不能行使请求权的事由发生在诉讼时效期间的最后6个月内。诉讼时效中断：（1）权利人向义务人提出履行请求；（2）义务人同意履行义务；（3）权利人提起诉讼或者申请仲裁。【考查知识点】民事诉讼时效【科目】建设工程法规及相关知识一建1Z308024民事诉讼时效的规定（第八章第二节）二建2Z208023民事诉讼的证据和诉讼时效（第八章第二节）【考查形式】一建1Z308024民事诉讼时效的规定（第八章第

32、二节）二建2Z208023民事诉讼的证据和诉讼时效（第八章第二节）【拓展内容】此题难度高，要求能准确区分出诉讼时效中止和中断。对于本题需知道诉讼时效为3年，即2019年1月1日至2021年12月31日。故发生诉讼时效中止时间上的“前提”是在诉讼时效期间的最后6个月内，及2021年7月1日至2021年12月31日。因此，在2019年7月1日至8月1日之间，当地发生了特大洪水，此事件并没有发生在最后6个月内，故并未造成诉讼时效中止，A错误；且不可抗力不是造成诉讼时效中断的事由，因此D错误：2019年12月3日，承包方向法院提起诉讼，对应诉讼时效中断的事由，因此C正确；2019年12月31日法院作出

33、判决，不满足诉讼时效中止的时间要求和事由，因此D错误。难点是对于诉讼时效的中止和中断的区分。常见误区是对于诉讼时效中止时间上的“前提”的忽略。14 .【答案】A【解析】【题目解析】可索赔的费用：人工费=300X8=2400元；租赁机械费=IoooX2=2000元；自有机械费=400X2=800元。2400+2000+800=5200元。【考查知识点】索赔【科目】二建：建设工程施工管理2Z102044索赔与现场签证（第二章第四节）一建：建设工程项目管理1Z206063索赔费用计算（第六章第六节）【考查形式】二建：分值：1-2分、难度：中等、考查频率：五年考四次、考查形式：选择题一建：分值：2-3

34、分、难度：中等、考查频率：五年考三次、考查形式：选择题【拓展内容】关于索赔，要注意：业主责任引起的工程停工，允许承包人进行索赔。此外，还要注意“窝工”情况下的索赔，此时机械没有工作，所以不会有动力费产生，考试时经常会以“动力费”作为干扰项迷惑考生。关联知识：索赔费用的计算方法主要有：实际费用法（最常用）、总费用法和修正总费用法0L实际费用法：按照各索赔事件所引起损失的费用项目分别分析计算索赔值，然后将各个项目的索赔值汇总，即可得到总索赔费用值。2.总费用法：发生了多起索赔事件后，重新计算该工程的实际费用，再减去原合同价，其差额即为承包人索赔的费用。3.修正总费用法：即在总费用计算的原则上，去掉

35、一些不合理的因素，使其更合理。15 .【答案】D【解析】【题目解析】总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。【考查知识点】施工质量控制的责任【科目】二建：建设工程施工管理2Z104013施工质量控制的特点与责任（第四章第一节）一建：建设工程项目管理1Z204011项目质量控制的目标、任务与责任（第四章第一节）【考查形式】二建：分值：1分、难度：中等、考查频率：五年考三次、考查形式：选择题一建：分值：1分、难度：中等、考查频率：五年考两次、考查形式：选择题【拓展内容】此部分内容掌

36、握一个核心思想“施工单位对建设工程的施工质量负责”。关联知识：住房和城乡建设部发布的建质2014124号建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追窕暂行办法的相关规定：（1）建筑工程五方责任主体:建设单位项目负责人、勘察单位项目负责人、设计单位项目负责人、施工单位项目经理、监理单位总监理工程师。（2）建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任，是指参与新建、扩建、改建的建筑工程项目负责人按照国家法律法规和有关规定，在工程设计使用年限内对工程质量承担相应责任。（3）符合下列情形之一的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门应当依法追究项目负责人的质量终身责任：发生工程质量事故：发生投诉、举

37、报、群体性事件、媒体报道并造成恶性社会影响的严重工程质量问题：由于勘察、设计或施工原因造成尚在设计使用年限的建筑工程不能正常使用；存在其他需追窕责任的违法违规行为。16 .【答案】A,B,E【解析】【题目解析】法的形式是指法律创制方式和外部表现形式。它包括4层含义：（1）法律规范创制机关的性质及级别：（2）法律规范的外部表现形式：（3）法律规范的效力等级：（4）法律规范的地域效力。【考查知识点】法的形式【科目】建设工程法规及相关知识一建1Z301012法的形式和效力层级（第一章第一节）二建2Z201012法的形式和效力层级（第一章第一节）【考查形式】一建1分、难度低、五年考查两次、选择题，二建

38、2分、难度低、五年考查三次、选择题【拓展内容】对于法的形式的概念重点掌握四层含义，记忆型知识点。在学习过程中切勿死记硬背，重点掌握住关键词，比如“外部表现形式”误写为“内部表现形式”，“地域效力”误写为“期间效力”。同时也要准确掌握法的形式的分类。此知识点的难点也就是对应的关键词初步学习较陌生，可以结合具体实际例子来理解记忆，常见误区即上文所提到的关键词的张冠李戴。17 .【答案】B,C【解析】【题目解析】建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法规定，存在下列情形之一的，属于违法分包：（1）承包单位将其承包的工程分包给个人的；（2）施工总承包单位或专业承包单位将工程分包给不具备相应资质单

39、位的；（3）施工总承包单位将施工总承包合同范围内工程主体结构的施工分包给其他单位的，钢结构工程除外：（4）专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的：（5）专业作业承包人将其承包的劳务再分包的；（6）专业作业承包人除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款和大中型施工机械设备、主要周转材料费用的。A属于违法发包，D属于合法分包，E属于转包。【考查知识点】转包、违法分包和挂靠行为的界定【科目】建设工程法规及相关知识一建1Z303023建设工程分包的规定（第三章第二节）二建2Z203023建设工程分包的规定（第三章第二节）【考查形式】一建1分、难度中等、五年考查一次、选择题，二建2分、

40、难度中等、五年考查一次、选择题【拓展内容】对于违法分包的情形主要涉及建设工程质量管理条例和建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法有明文规定，对于办法中涉及到的情况考查的频次较高，重点掌握。做题时要注意题干中所问的是条例还是办法，如果没有明确指出，具体情况具体分析。同时掌握住转包、违法发包的情况。难点是要区分“违法发包”和“违法分包”，“转包”和“违法分包”。特别要注意看清题目问的是条例还是办法。18 .【答案】B,C,E【解析】【题目解析】工人必需消耗的工作时间，包括有效工作时间、休息时间和不可避免的中断时间。有效工作时间包括基本工作时间、辅助工作时间、准备与结束工作时间。【考查知识点

41、】建设工程定额的分类【科目】建设工程经济1Z103022人工定额的编制（第三章第二节）【考查形式】分值：1-2分、难度：简单、考查频率：五年考三次、考查形式：选择题【拓展内容】编制人工定额主要包括拟定正常的施工条件以及拟定定额时间两项工作。关于工人工作时间分类，高频考点，主要考查各类工作时间的分类，尤其注意不可避免的工作时间，准备与结束工作时间，辅助工作时间。区分识记可参考下图。19 .【答案】C,D【解析】【题目解析】根据网络计划的逻辑关系可知B工作的紧后工作为D、E。【考查知识点】公路工程施工进度控制【科目】公路工程管理与实务、2B320020公路工程施工进度控制【考查形式】2分，较易，5

42、年2次，选择题【拓展内容】学习施工进度这部分内容时，需要先知道什么是紧前工作、紧后工作，紧前工作就是紧排在本工作之前的工作，那紧后工作就是紧排在本工作之后的工作。此题中逻辑关系图给到的是紧前工作，问题是让找B工作的紧后工作，首先要把与B工作有关的工作都找出来，通过逻辑关系图可知与B工作有关的工作是A工作、D工作、E工作，找B工作的紧后工作，也就是B工作干完之后紧接着干的工作，或者也可以理解为是哪项工作的紧前工作是B工作，通过逻辑关系图可知D工作和E工作的紧前工作是B工作，也就是B工作施工完后紧接着是D工作和E工作，由此可以得出此题的正确选项。做此类题型时，一定要区分开紧前工作和紧后工作，弄清楚

43、各类工作的逻辑关系，如果实在理不清可以在纸上把各项工作的紧前、紧后工作都罗列出来，然后根据问题进行选择。20 .【答案】A,C,E【解析】【题目解析】B选项，建设单位应当在拆除工程施工前，将相关资料报有关部门备案。D选项，工程监理单位对安全技术措施或专项施工方案进行审查一一是否符合工程建设强制性标准。【考查知识点】建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度【科目】建设工程法规及相关知识一建1Z306050建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度（第六章第五节）二建2Z206050建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度（第六章第五节）【考查形式】一建3分、难度高、每年必考题目、选择题，二建3分、

44、难度高、每年必考题目、选择题【拓展内容】关于建设单位、施工单位、勘察单位、设计单位、工程监理单位等相关单位的安全责任涉及到的内容较多且易混，因此难度较高。建议学习时采用关键词和相关单位匹配的方法，不要死记硬背，理解记忆。难点是要区分施工单位、建设单位和监理单位的安全责任，要注意区分各主体对应的安全责任，不要混淆。常见误区是将建设单位的安全责任放在施工单位身上，要注意辨别。21 .【答案】A,B,D【解析】【题目解析】建设工程竣工验收应具备的条件：（1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（2）有完整的技术档案和施工管理资料：（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（4

45、）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（5）有施工单位签署的工程保修书。【考查知识点】竣工验收应当具备的法定条件【科目】建设工程法规及相关知识一建1Z307041竣工验收的主体和法定条件（第七章第四节）二建2Z207041竣工验收的主体和法定条件（第七章第四节）【考查形式】一建2分、难度低、五年考查两次、选择题，二建2分、难度低、五年考查三次、选择题【拓展内容】竣工验收的条件是常考的重点，但好拿分，掌握住对应的关键词即可。对于竣工验收的主体也要掌握。难点是对应关键词的记忆，常见误区比如：有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告中“主要”误写为“全部”作为混

46、淆项出现。22 .【答案】D,E【解析】【题目解析】不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三方人员伤亡和财产损失由发包人承担；（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担：（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担：（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。【考查知识点】不可抗力【科目】建设工程经济1Z103072合同价款调整（第三章第七节）【考查形式】分值：1-2分、难度：简单、考查频率：五年考三次、考查形式：选择题【拓展内容】不可抗力后果的承担原则：谁的责任谁承担。