2023-2024一级造价师之建设工程计价名师选题.docx

《2023-2024一级造价师之建设工程计价名师选题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023-2024一级造价师之建设工程计价名师选题.docx（126页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、2023-2024一级造价师之建设工程计价名师选题姓名：学号：得分：1、下列施工工作时间分类中，与劳动条件、劳动强度有关的必需消耗时间是（）。,施工本身造成的停工时间B.休息时间C.非施工本身造成的停工时间D.准备与结束工作时间正确答案：B2、某大型施工机械预算价格为5万元，机械耐用总台班为1250台班，检修周期数为4,一次检修费为2000元，维护费系数为60%,机上人工费和燃料动力费为60元/台班。不考虑残值、进项税和其他有关费用，则该机械台班单价为（）元/台班。A. 107.68B. 110.24C. 112.80D. 52.80正确答案：A3、在编制分部分项工程量清单时，关于砖砌体工程中

2、有关砂浆的内容，在特殊说明中可不描述的是（）。A.砂浆的种类B.砂浆的配合比C.砂浆的强度等级D.砂浆的制作方式正确答案：D4、（2019年真题）在计算新增固定资产价值时，仅计算建筑、安装或采购成本，不计分摊的待摊投资的固定资产是（）。A.管道和线路工程B.需安装的动力设备C.运输设备D.附属辅助工程正确答案：C5、关于最高投标限价的编制，下列说法正确的是（）。A.国有企业的建设工程招标可以不编制最高投标限价B.在招标文件中可以不公开最高投标限价C.最高投标限价与标底的本质是相同的D.政府投资的建设工程招标时，应设最高投标限价正确答案：D6、国外建筑工程造价构成中，（）用于在估算达到了一定的完

3、整性并符合技术标准的基础上，由于物质、社会和经济的变化，导致估算增加的情况。A.直接建设成本B.建设成本上升费C.不可预见准备金D.未明确项目准备金正确答案：C7、某砌筑工程，工程量为IOm3,每立方砌体需要基本用工0.86工日，辅助用工和超运距用工分别是基本用工的28%和18%,人工幅度差系数为15%,则该砌筑工程的人工工日消耗量是（）工日。A. 11.75B. 12.56C. 14.44D. 15.78正确答案：C8、在工人工作时间分类中，由于材料供应不及时引起工作班内的工时损失应列入（）。A.施工本身造成的停工时间B.非施工本身造成的停工时向C.准备与结束工作时间D.不可避免的中断时间9

4、、对于工程欠款的利息支付，若当事人对付款时间均没有明确约定，则在建设工程未交付、工程价款也未结算时，利息从（）起计付。A.当事人起诉之日B.法院做出判决之日C.仲裁机构做出裁决之日D.欠款义务产生之日正确答案：A10、关于新增无形资产价值的确定与计价，下列说法正确的是（）。A.企业接受捐赠的无形资产，按开发中的实际支出计价B如果专有技术是自创的，一般应作为无形资产入账C.自创专有技术在自创中发生的费用按当期费用处理D.行政划拨的土地使用权作为无形资产核算正确答案：C11、关于项目决策和工程造价的关系，下列说法中正确的是（）。A.工程造价的正确性是项目决策合理性的前提B.项目决策的内容是决定工程

5、造价的基础C.投资估算的深度影响项目决策的精确度D.投资决策阶段对工程造价的影响程度不大正确答案：B12、某建设项目建安工程费3000万元，设备购置费2000万元，工程建设其他费800万元，基本预备费200万元。项目建设前期年限为1年，建设期为3年，各年投资计划额为：第一年完成投资20%,第二年60斩第三年20%。年均投资价格上涨率为6%,建设项目建设期间价差预备费为（）万元。A. 752.72B. 850.25C.945.61D.1150.36正确答案：C13、某进口设备的人民币货价为50万元，国际运费费率为10%,运输保险费费率为3%,进口关税税率为20%,则该设备应支付关税税额是（）万元

6、。A.11.34B.11.33C.11.30D.10.0014、(2015年真题)关于世界银行贷款项目采用国际竞争性招标，下列说法中正确的是。A.借款人向世界银行送交总采购通告的时间，最晚不应迟于公开发售招标文件前90天B.一个项目的具体采购合同是否需要资格预审，由借款人自主决定C.未进行资格预审的，评标后应对标价最低并拟授予合同的投标人进行资格定审D.招标文件公开发售前，无需得到世界银行的意见正确答案：C15、下列人工费用中，不属于预算定额基价构成内容的是()。A.施工作业的生产工人工资B.施工机械操作人员工资C.工人夜间施工的夜班补助D.大型施工机械安装与拆卸所发生的人工费正确答案：C16

7、、关于招标工程量清单编制总说明的内容，下列说法中正确的是OOA.建设规模是指工程投资总额B.工程特征是指结构类型及主要施工方案C.环境保护要求包括避免材料运输影响周边环境的防护要求D.施工现场实际情况是指自然地理条件17、若完成lm3墙体棚筑工作的基本工时为O.5工日，辅助工作时间占工序作业时间的4%。准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作时间的6%、3%、和12%,该工程时间走额为（）工日/m3。A. 0.581B. 0.608C. 0.629D. 0.659正确答案：D18、某工程的招标工程量清单中人工挖土方数量为5800m3,投标单位根据己方施工方案确定的挖土工程量为

8、11200m3,人工、材料、机械费用之和为50元/m3,综合单价确定为80元/m3,则在人工挖土方分项工程的综合单价分析表中，“数量”一栏应为（）。A.1.93B. 1.60C. 0.63D. 0.52正确答案：A19、下列关于法律法规政策变化引起合同价款调整的规定，正确的是（）。A.实施招标的建设工程，一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日B.如果政策规定的人工费变化已包含在物价波动事件的调值公式中，则不再予以考虑C.承包人原因导致的工期延误期间由于行政法规变化导致合同价款增加的，予以调整D.不可抗力原因导致的工期延误期间由于行政法规变化导致合同价款减少的，价款不予调整20、某地市

9、政道路工程，已知与其类似已完工程造价指标为600元/m2,人、材，、机占工程造价10%、50%、20%,拟建工程与类似工程人、材、机差异系数为1.1、1.05、1.05。假定以人、材、机为基数取费，综合费率为25%,则该工程综合单价为（）,A. 507B. 608.4C. 633.75D. 657正确答案：C21、关于施工过程中的现场签证，下列说法中正确的是（）。A.发包人应按照现场签证内容计算价款，在竣工结算时一并支付B.没有计日工单价的现场签证，按承包商提出的价格计算并支付C.因发包人口头指令实施的现场签证事项，其发生的费用应由发包人承担D.经发包人授权的工程造价咨询人，可与承包人做现场签

10、证正确答案：D22、已知某进口设备，在进口环节中缴纳的关税为35万元，若该进口设备适用的关税税率为18%,增值税率为15%,则应缴纳的增值税为（）万元。A. 29.17B. 34.31C. 34.42D. 40.49正确答案：C23、招标控制价是指根据国家或省级建设行政主管部门颁发的有关计价依据和办法，依据拟定的招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况发布的招标工程的OOA.最高投标限价B.最低投标限价C.平均投标限价D.中标价正确答案：A24、关于招标控制价及其编制的说法，正确的是（）OA.综合单价中包括应由招标人承担的风险费用B招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的1.5%计算C.

11、措施项目费应按招标文件中提供的措施项目清单确定D.招标文件提供暂估价的材料，其费用应计入其他项目清单费用25、关于缺陷责任期与保修期，下列说法中正确的是（.缺陷责任期就是保修期B.屋面防水工程的保修期为5年C.结构工程的保修期为10年D.给排水管道的保修期为5年正确答案：B26、下列人工工作时间中，其长短与所担负的工作量无关，但与工作内容有关的是（）。A.辅助工作时间B.由于施工工艺特点引起的工作中断时间C.施工本身造成的停工时间D.准备与结束工作时间正确答案：D27、作为工程定额体系的重要组成部分，预算定额是（）。A.完成一定计价单位的某一施工过程所需要消耗的人工、材料和机械台班数量标准B完

12、成一定计量单位合格分项工程或结构构件所需消耗的人工、材料、施工机具台班数量及其费用标准C.完成单位合格扩大分项工程所需消耗的人工、材料和施工机械台班数量及费用标准D.完成一个规定计量单位建筑安装产品的费用消耗标准28、施工管理用财产、车辆保险费用应计入（）。.现场经费B.其他直接费C.企业管理费D.固定资产其他费用正确答案：C29、下列关于建设项目保修的说法中，错误的是（）。A.保修期自实际竣工日期起计算B.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年C.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，保修年限为50年D.供热与供冷系统为2个采暖期和供热期正确答案：C30、根据规定，因工

13、程量偏差引起的可以调整总价措施项目费的前提是（）。A.合同工程量偏差超过15%B.合同工程量偏差超过15%,且引起措施项目相应变化C.措施项目工程量超过10%D.措施项目工程量超过10%,且引起施工方案发生变化31、按照索赔目的和要求分类，可以将工程索赔分为Oo.承包人与发包人之间的索赔和总承包人与分包人之间的索赔B.工期索赔和费用索赔C.工期延误索赔和加速施工索赔D.工程变更索赔和合同终止索赔正确答案：B32、根据基本建设项目建设成本管理规定，建设项目的建设成本包括（）A.为项目配套的专用送变电站投资B.非经营性项目转出投资支出C.非经营性的农村饮水工程D.项目建设管理费正确答案：D33概算

14、定额与预算定额的表述正确的是（）。A.预算定额的编制较概算定额简化一些B.表达的主要方式及基本使用方法不同C.项目划分和综合扩大程度相当D.均包括人工、材料和机械台班使用量定额34、关于招标文件的编制，下列说法中错误的是（）。.当未进行资格预审时招标文件不包括招标公告B.应规定重新招标和不再招标的条件C.招标控制价应在招标时（或在招标文件中）一并公布D.投标人须知前附表与投标人须知正文内容有抵触的，抵触内容无效正确答案：A35、根据我国现行工程造价构成，属于固定资产投资中积极部分的是（）。A.建筑安装工程费B.设备及工、器具购置费C.建设用地费D.可行性研究费正确答案：B36、某新建项目，建设

15、期2年，建设期内贷款分年度均衡发放，且只计息不还款，第1年贷款600万元，第2年贷款400万元，年利率为7%。则该项目的建设期利息为（）万元。A. 77.00B. 78.47C. 112.00D. 114.9437、关于合同价款与合同类型，下列说法中正确的是（）。A.招标文件与投标文件不一致的地方，以招标文件为准B.中标人应当自中标通知书收到之日起30天内与招标人订立书面合同C.工期特别紧、技术特别复杂的项目应采用总价合同D.实行工程量清单计价的工程，鼓励发承包双方采用单价方式确定合同价款正确答案：D38、下列情形中评标委员会应否决其投标的是（）。A.采用了明显的不平衡报价策略B.招标文件未允

16、许情况下，同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价C.未对招标工程量清单的所有项目都进行报价D.投标总价金额与依据单价计算出的结果不一致正确答案：B39、工程总承包企业投标报价决策时应准确估计成本，其成本费用应由（）等组成。A.勘察设计费用、采购费用、施工费用、风险费用B.勘察设计费用、分包合同费用、施工费用、利润C.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、分包合同费用D.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、风险费用40、下列关于投标文件的澄清和说明中错误的是()。A.评标委员会接受投标人主动提出的澄清、说明或补正B.对投标文件的相关内容作出澄清、说明或补正，其目的是有利于评标

17、委员会对投标文件的审查、评审和比较。C.评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清、说明或补正D.投标文件不响应招标文件的实质性要求和条件的，招标人应当否决正确答案：A41、某分项工程招标工程量清单为IoOOm3。施工中由于设计变更调整为120Onl3。该分项工程招标控制价单价为300元/m3。投标报价单价为380元/m3。根据建设工程工程量清单计价规范，该分项工程的结算款为()元。A.430000B. 449000C. 442000D. 454250正确答案：D42、关于建设期利息计算公式qj=（Pj-l+l2Aj）Xi的应用，下列说法正确的是（）。.按总贷款在

18、建设期内均衡发放考虑B.PjT为第（jT）年年初累计贷款本金和利息之和C.按贷款在年中发放和支用考虑D.按建设期内支付贷款利息考虑正确答案：A43、某公路工程合同价为500万元，其中人工费为50万元，水泥费为100万元，钢筋费为200万元，其他费用为150万元，结算时，人工费、水泥费、钢筋费价格指数分别增长了0.25、0.25、0.3,则该工程实际结算款额为（）万元。A. 620B. 597.5C. 530D. 470正确答案：B44、某应纳消费税的进口设备到岸价为1800万元，关税税率为20%,消费税税率为10%o增值税税率为16%,则该台设备进口环节增值税额为（）万元。A. 316.80B

19、. 345.60C. 380.16D. 384.0045、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释中关于垫资施工合同的价款纠纷处理的规定，下列表述中正确的是()。A.当事人对垫资没有约定的，可视情况判断是否存在实质垫费行为B.当事人对垫资利息没有约定的，承包人可以请求按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付利息C.约定的垫资利息不得高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率D.发包人不得要求承包人垫资施工，否则有关约定垫资的条款无效正确答案：C46、按费用构成要素划分建筑安装工程费，下列费用不属于劳动保险和职工福利费范围的是()A.职工退职金B.冬季取暖补贴C.夏季防暑

20、降温费用D.防暑降温饮料费用正确答案：D47、根据建设工程工程量清单计价规范(CB50500-2008),关于索赔时限规定的说法，错误的是()。A.承包人应在确认引起索赔事件发生后28天内向发包人发出索赔通知B.承包人应在确认引起索赔事件发生后42天内向发包人递交一份详细的索赔报告C.对于具有连续影响的索赔事件，承包人应在该事件产生的影响结束后42天内，递交一份最终索赔报告D.发包人在收到最终索赔报告的28天内未作答复即视为该索赔报告已经认可正确答案：C48、在建设项目总投资中，为进行正常生产运营，用于购买原材料、燃料、支付工资及其他运营费用等所需的周转资金是（）。A.流动资金B.自有流动资金

21、C.流动资产D.铺底流动资金正确答案：A49、根据建设工程工程量清单计价规范（GB505002013）,允许投标人根据具体情况对招标工程量清单进行修正或增加的内容是（）。A.分部分项工程量清单B措施项目清单C.暂列金额D.计日工正确答案：B50、在共同延误的处理过程中，若初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人0A.既可得到工期延长，又可得到经济补偿B.既不能得到工期补偿，又不能得到费用补偿C.可得到工期延长，但很难得到费用补偿D.可得到费用补偿，但不能得到工期延长正确答案：C51、（2019年真题）某地拟建某市政道路工程，已知与其类似已完工程造价指标为600元/m2,其中

22、人工、材料、施工机具使用费分别占工程造价的10%,50%,20%,拟建工程地区与类似工程地区人工、材料、施工机具使用费差异系数为L10,1.05,1.05,假定以人工、材料、施工机具使用费之和为基数取费，综合费率为25%,则拟建工程的综合单价为（）元/m2。A. 507.00B. 608.40C. 633.75D. 657.00正确答案：C52、关于工期共同延误的处理，下列说法中错误的是（）。A.如果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，承包人可得到工期延长B.如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人既可得到工期延长，又可得到经济补偿C.如果初始延误者是

23、承包人原因，则在承包人原因造成的延误期内，承包人不能得到费用补偿D.首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的，即确定“初始延误”者，它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任正确答案：B53、下面所列工程建设定额中，属于按定额反映的生产要素消耗内容分类的是（）。A.机具消耗定额B.行业通用定额C.投资估算指标D.补充定额正确答案：A54、根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）,发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的（）。A. 30%B. 40%C. 50%D. 60%正确答案：D55、按照形成资产法编制

24、建设投资估算表时，下列费用中可计入无形资产费用的是Oo.研究试验费B.生产准备费C.引进技术和引进设备其他费D.商誉正确答案：D56、国外建筑工程造价构成中，（）用于在估算达到了一定的完整性并符合技术标准的基础上，由于物质、社会和经济的变化，导致估算增加的情况。A.直接建设成本B.建设成本上升费C.不可预见准备金D.未明确项目准备金正确答案：C57、依法必须招标的项目，中标公示应包含的内容是OoA.评标委员会全体成员名单B.所有投标人名单及排名情况C.投标人的各评分要素的得分情况D.中标候选人投标报名或开标时提供的业绩信誉情况58、下列施工评标及相关工作事项中，属于清标工作内容的是（）。A.投

25、标文件的澄清B.施工组织设计评审C.形式评审D.不平衡报价分析正确答案：D59、在编制措施项目清单时，关于钢筋混凝土模板及支架费项目，应在消单中列明（）。A.项目编码B.计算基础C.取费费率D.工作内容正确答案：A60、关于计算新增固定资产的表述，正确的是（）A.为了保护环境而正在建设的附属工程随主体工程计入新增固定资产价值B.不构成生产系统但能独立发挥效益的非生产性项目，在交付使用后计人新增固定资产价值C.达到固定资产标准不需安装的设备，购买后计入新增固定资产价值D.分批交付生产的工程，应待全部交付完毕后一次性计人新增固定资产价值61、某建设项目静态投资20000万元，项目建设前期年限为1年

26、，建设期为2年，计划每年完成投资50%,年均投资价格上涨率为5%,该项目建设期价差预备费为()万元。A. 1006.25B. 1525.00C. 2056.56D. 2601.25正确答案：C62、投标人针对工程量清单中工程量的遗漏或错误，可以采取的正确做法是O。A.即向招标人提出异议，要求招标人修改B不向招标人提出异议，风险自留C.是否向招标人提出修改意见取决于投标策略D.等中标后，要求招标人按实调整正确答案：C63、专业工程的暂估价一般应是综合暂估价，其中不包括()A.企业管理费和利润B.人工费和材料费C,规费和税金D.施工机具使用费正确答案：C64、在编制分部分项工程量清单时，通常无须描

27、述的是（）。A.工程结构B.使用材质C.工程内容D.安装位置正确答案：C65、关于工程计价定额中的概算定额下列说法正确的是OcA.概算定额是确定完成合格的单位分项工程或单位结构构件所需消耗的人工、材料和施工机具台班的数量标准及其费用标准B.概算定额应贯彻社会平均水平和简明适用的原则C.概算定额主要用于投资估算的编制D.概算定额基价应是工料单价正确答案：B66、（2019年真题）用于混凝土抹灰砂浆贴200X300瓷砖墙面，灰缝宽5mm,假设瓷砖损耗率为8乐则100m2瓷砖墙面的瓷砖消耗量是（）m2。A. 103.6B. 104.3C. 108D. 108.7正确答案：A67、根据标准设计施工总承

28、包招标文件的规定，在工程总承包招标文件中，下列不属于发包人要求内容的是（）。A.竣工验收B.技术耍求C.投标预备会的要求D.工程项目管理规定正确答案：C68、招标工程量清单中某分部分项清单项目与某一计价定额子目的工作内容与计量规则一致，则确定该清单项目综合单价不可或缺的工作是OOA.计算工程内容的工程数量B.计算工程内容的清单单位含量C计算措施项目的费用D.计算管理费、利润和风险费用69、某建设项目建设期为三年，各年分别获得贷款2000万元、4000万元和2000万元，贷款分年度均衡发放,年利率为6%,建设期利息只计息不支付，则建设期第二年应计利息为（）万元。A. 120.0B. 240.0C

29、. 243.6D. 367.2正确答案：C70、下列（）属于安全施工费。A.施工机械的检验检测费用B.砖、混凝土砌块等围挡的维修费用C.治安综合治理费用D.施工安全防护通道费用正确答案：D71、（2019年真题）根据我国现行建设项目总投资及工程造价在工程概算阶段考虑的对一般自然灾害处理的费用，应包含在（）内。A.未明确项目准备金B.工程建设不可预见费C.暂列金额D.不可预见准备金正确答案：B72、由发包人提供的工程材料、工程设备金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除，具体的扣除标准是（）。A.按签约单价和签约数量R按实际采购单价和实际数量C.按签约单价和实际数量D.按实际采购单价和签约数

30、量正确答案：A73砌筑ImA.0.217B. 0.222C. 0.226D. 0.23174、投标人在投标前期研究招标文件时，对合同形式进行分祈的主要内容为O.承包商任务B.计价方式C.付款办法D.合同价款调整正确答案：B75、关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是OoA.到岸价=离岸价+运输保险费B.到岸价=离岸价+进口从属费C.到岸价=运费在内价+运输保险费D.到岸价=运输在内费+进口从属费正确答案：C76、关于工程量清单编制总说明的表述，下列正确的是（）A.施工现场实际情况是指建筑场地所处地理位置的气候及交通运输条件B.招标范围是指单项工程的招标范围C.工程质量的要求，是指招

31、标人要求拟建工程的质量应达到合格或优良标准D.施工要求，一般是指建设项目中对分项工程的施工顺序等的要求77、柱网布置是否合理，对工程造价和面积的利用效率都有较大影响。建筑设计中对柱网布置应注意（）。A.适当扩大柱距和跨度能使厂房有更大的灵活性B.单跨厂房跨度不变时，层数越多越经济C.多跨厂房柱间距不变时，跨度越大造价越低D.柱网布置与厂房的高度无关正确答案：A78、（2014年真题）某施工机械配备司机2人，若年制度工作日为254天，年工作台班为250台班，人工日工资单价为80元，则该施工机械的台班人工费为O元/台班。A.78.72B.81.28C. 157.44D. 162.56正确答案：D7

32、9、当进行工艺流程方案选择时，应考虑的问题是（）。A.研究与项目产品有关的国内外工艺流程，分析比较其优势和发展趋势B.研究拟采用的工艺流程是否符合节能和清洁的要求C.研究工艺流程各工序间的合理衔接，工艺流程应通畅、简捷D.研究拟采用的工艺流程是否与采用的原材料相适应80、招标文件自发出之日到投标人提交投标文件截止之日止最短不得少于的天数是（）。A. 10天B. 15天C. 20天D. 25天正确答案：C81、有关投标有效期的规定，下列表述中正确的是（）。A.投标有效期从投标截止时间起开始计算，至双方签订合同时结束B一般项目投标有效期为60天C.投标保证金的有效期应当投标有效期保持一致D.投标有

33、效期的长短需考虑组织清标小组进行清标的时间正确答案：C82、关于工程量清单中的计日工，下列说法中正确的是（）。.即指零星工作所消耗的人工工时B.在投标时计入总价，其单价由投标人填报C.计日工单价由投标人自主确定，并按计日工表中所列数量结算D.在编制招标工程量清单时，暂定数量由投标人填写83、采用“一票制”、“二票制”支付方式采购材料的，在进行增值税进项税抵扣时，正确的做法是（）。A. “一票制”下，构成材料价格的所有费用均按货物销售适用的税率进行抵扣B. “一票制”下，材料原价按货物销售适用税率进行抵扣，运杂费不再进行柢扣C. “二票制”下，材料原价按货物销售适用税率、运杂费按交通运输适用税率

34、进行抵扣D. “二票制”下，材料原价按货物销售适用税率，运杂费、运输损耗和采购保管费按交通运输适用税率进行抵扣正确答案：C84、下列计入总价措施项目表的是（）A.垂直运输费B.施工降排水C.地上地下成品保护D.大型机械进出场正确答案：C85、下列定额中，属于按定额的编制程序和用途分类的是（）。A.材料消耗定额B.劳动定额C.预算定额D.行业统一定额正确答案：C86、根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，工程造价是指（）。A.为完成工程项目建造，生产性设备及配合工程安装设备的费用B.建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资C.为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费

35、用D.在建设期内预计或实际支出的建设费用正确答案：D87、某建设项目建安工程费3000万元，设备购置费2000万元，工程建设其他费800万元，基本预备费200万元。项目建设前期年限为1年，建设期为3年，各年投资计划额为：第一年完成投资20%,第二年60%,第三年20乐年均投资价格上涨率为6%,建设项目建设期间价差预备费为（）万元。A. 752.72B. 850.25C. 945.61D. 1150.36正确答案：C88、关于竣工验收的说法中，正确的是()。A.凡新建、扩建、改建项目，建成后都必须及时组织验收，但政府投资项目可不办理固定资产移交手续B.通常所说的“动用验收”是指单项工程验收C.能

36、够发挥独立生产能力的单项工程，可根据建成顺序，分期分批组织竣工验收D.竣工验收后若有剩余的零星工程和少数尾工应按保修项目处理正确答案：C89、(2021年真题)某拟建工程概算编制中，已知类似工程土建工程造价指标为1600元/m2,其中人材机费分别占土建工程造价的15%、60%.10%,拟建工程与类似工程由于时间地点差异产生的人材机费差异系数分别为1.1、1.25、0.95o假定以人材机费用之和为基数取费的综合取费率25%,则该拟建工程的造价指标为()元/m2oA. 1856B. 1972C. 2020D. 2320正确答案：C90、下列各项中，不属于资产负债表中资产组成项的是()。A.货币资金

37、B.资本金C.在建工程D.固定资产净值91、限额设计是设计阶段控制造价的有效方法，下列关于限额设计表述中正确的是A.限额设计的目标值是由建设单位提出的B.如发现某项费用指标超出投资限额，可等到设计概算编出后再调整解决C.设计控制限额一经分解下达不可修改D.其总额度一般只下达直接工程费的90%正确答案：D92、（2018年真题）关于建设项目投资估算的编制，下列说法正确的是（）OA.应直接委托造价工程师编制（此点删除）B.应做到费用构成齐全，并适当降低估算标准，节省投资C项目建设书阶段的投资估算精度误差应控制在20%以内D.应对影响造价变动的因素进行敏感性分析正确答案：D93、非生产性建设项目总投

38、资包括（）A.建设期利息和流动资金B.固定资产投资和流动资产投资C.建设投资和建设期利息D.建设投资和流动资金正确答案：C94、发包人收到承包人提交的最终结消申请单，并在规定时间内予以核实后，向承包人签发（）。A.工程接收证书B.竣工结算支付证书C.缺陷责任期终止证书D.最终支付证书正确答案：D95、在计算预算定额人工工日消耗量时，基本用工中除包括完成定额计量单位的主要用工外，还应包括（）OA.劳动定额规定应增（减）计算的用工B.劳动定额内不包括的材料加工用工C.施工中不可避免的其他零星用工D.质量检查和隐蔽工程验收用工正确答案：A96、按照有关工程计量的规定，以下各项中属于计量依据的是（）。

39、A.质量合格证书B.工程量清单计价规范C.国家法律、法规D.国家、行业或地方定额正确答案：A97、对分包人询价应注意的内容不包括（）。A.分包标函是否完整B.分包工程单价所包含的内容C.质量保证措施D.分包人资质正确答案：D98、关于工序特征的描述，下列说法中正确的是O。A.工作者、工作地点不变，劳动工具、劳动对象可变B.劳动对象、劳动工具不变，工作者、工作地点可变C.劳动对象、劳动工具、工作地点不变，工作者可变D.工作者、劳动对象、劳动工具和工作地点均不变99、关于材料消耗的性质及确定材料消耗量的基本方法,下列说法正确的是（）。.理论计算法适用于确定材料净用量B.必须消耗的材料量指材料的净用

40、量C.土石方爆破工程所需的炸药、雷管、引信属于非实体材料D.现场统计法主要适用于确定材料损耗量正确答案：A100、（2020年真题）某地新建单身宿舍一座，当地同期类似工程概算指标为900元/m2,该工程基础为混凝土结构，而概算指标对应的基础为毛石混凝土结构，已知该工程与概算指标每IOonl2建筑面积中分摊的基础工程量均为15m3,同期毛石混凝土基础综合单价为580m3,混凝土基础综合单价为640元/m3,则经结构差异修正后的概算指标为（）元/m2。A. 891B. 909C. 906D. 993正确答案：B101、下列各项中可作为无形资产核算的是（）。A.自创的非专利技术B.补交土地出让价款的

41、行政划拨方式获得的土地使用权C.自创的商标权D.征地补偿费和拆迁补偿费102、当初步设计提供的设备清单有规格和设备重量时，编制设备安装工程费概算可选用的方法是（）。A.设备价值百分比法B.设备系数法C.综合吨位指标法D.预算单价法正确答案：C103、（2019年真题）若外币对人民币贬值，则关于该汇率变化对涉外项目投资额产生的影响，下列说法正确的是（）。A.从国外市场购买材料，所支付的外币金额减少B.从国外市场购买材料，换算成人民币所支付的金额减少C.从国外借款，本息所支付的外币金额增加D.从国外借款，换算成人民币所支付的本息金额增加正确答案：B104、关于变更引起的价格调整，以下原则描述中正确

42、的是（）。A.已标价工程量清单中有适用于变更工作项目的，可在合理范围内参照适用子目的单价或总价调整B.已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工作子目的，采用该项目的单价C.已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、信息价格提出变更工程项目的单价或总价，报发包人确认后调整D.工程变更引起措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认正确答案：D105、国外建筑安装工程费用的构成中，恶劣气候条件下的工程防护费属于（）。A.分包工程费用B.管理费C.开办费D.暂定金额正确答案：C106、（2019年真题

43、）关于设备原价的说法，正确的是（）。A.进口设备的原价是指其到岸价B.国产设备原价应通过查询相关交易价格或向生产厂家询价获得C.设备原价通常包含备品备件费在内D.设备原价占设备购置费比重增大，意味资本有机构成的提高正确答案：C107、按照生产成本加期间费用估算法，计算总成本时，销售人员工资及福利费应计入（）。.管理费用B.制造费用C.财务费用D.营业费用正确答案：D108、在机器工作时间的分类中，汽车装货和卸货时的停车应属于（）。A.施工本身造成的停工时间B.不可避免中断工作时间C.不可避免无负荷工作时间D.多余工作时间正确答案：B109、下列安装工程费估算公式中，适用于估算工业炉窑砌筑和工艺

44、保温或绝热工程安装工程费的是OA.设备原价X设备安装费率（）B.重量（体积、面积）X单位重量（体积、面积）安装费率指标C.设备原价X材料占设备费百分比X材料安装费率（）D.安装工程功能总量X功能单位安装工程费指标110、（2021年真题）关于应用概算定额法编制单位建筑工程概算，下列说法正确的是（）。.确定各分部分项工程费和措施项目费后，才能生成综合单价分析表B.采用全费用综合单价时，单位工程概算造价只包括分部分项工程费、措施项目费和其他项目费C.综合单价分析表中应包括管理费的计算D.人材机和单价分析数据应采用定额数据正确答案：C111、我国的工程造价管理体系中，（）是市场经济体制下，准确反映工

45、程价格的重要支撑，也是政府进行公共服务的重要内容。A.法律法规B.工程造价管理的标准C.工程计价定额D.工程计价信息正确答案：D112、某项目招标采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时多个标段的评标修正率为5%,同时规定2#标段基准工期为25个月，投标文件中每提前工期1个月有10万元的评标优惠。现有投标人甲同时对1#、2#标段投标，且甲1#标段已被确定为中标人，2#标段投标报价为5000万元，工期为22个月。则投标人甲在2#标段的评标价应为（）万元。A. 4720B. 5000C.4970D.4721.5正确答案：A113、某项目在某运营年份的总成本费用是8000万元，其中外购原材料、燃料及动力费为4500万元，折旧费为800万元，摊销费为200万元，修理费为500万元：该年建设贷款余额为2000万元，利率为8%;流动资金贷款为3000万元，利率为7%;当年没有任何新增贷款。则当年的经营成本为（）万元。A. 5000B