土建施工合同（16份范本）.docx

《土建施工合同（16份范本）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《土建施工合同（16份范本）.docx（103页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、土建施工合同（16份范本）目录第1篇水利水电土建工程施工合同第2篇延吉市土建工程施工合同补充协议第3篇水利水电建筑土建工程施工合同第4篇土建水电工程施工合同书第5篇重庆市水利水电土建工程施工合同新整理版第6篇土建施工劳务合同范本第7篇土建施工集中供改扩建合同第8篇土建工程施工劳务合同第9篇别嬖土建改造施工合同第10篇土建施工劳务合同第11篇土建工程施工监理服务合同第12篇重庆市水利水电土建工程施工合同书第13篇土建工程施工合同第14篇高碑店市水利水电土建工程施工合同第15篇土建工程施工承包合同第16篇土建清包施工合同【第1篇】水利水电土建工程施工合同2023水利水电土建工程的施工甲方：经甲乙双

2、方商定，甲方增项部分承包给乙方，具体内容如下：一、责任和义务：甲方除新建锅炉房及设备基础以外，新增土建项目继续承包给乙方，甲方提供水、电等保证施工期间需求，负责指导新增项目交底，进行施工前交底。乙方责任：按甲方指定项目内容进行施工，保证工程质量和施工进度，做好周围建筑防护，遵守安全生产管理规定组织施工，遵守安全规定，遵守甲方一切规定制度。二、增项土建工程内容：1、拆除旧锅炉房及设备基础、烘干塔设备基础及废渣余土外运。2、建设完锅炉房，烘干设备机座四周地面混凝土。三、工程质量：检验标准以公司质量评定的标准为依据为合格工程。四、工程时间：施工时间从年4月15日至年5月30日。五、合同价款：拆除锅炉

3、房设备基础，烘干塔设备基础废渣及土外运，根据甲乙双方负责人现场测量为依据，并按照国家预算定价为人民币92163.22元。（祥见明细）。六、工程竣工及结算：工程结束后，甲方找相关人员验收后，一次性结算付清工程款。七、争议及解决：出现争议时，双方另行协商解决，协商不成可向当地仲裁委员会申请仲裁，也可向当地人民法院起诉。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方共同遵守，不得违约，此合同自双方签字盖章后生效。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：月日年月日【第2篇】延吉市土建工程施工合同补充协议甲方：实业发展有限公司乙方:建筑工程公司甲乙双方本着平等互利的原则，就工程施工有

4、关事宜进行友好协商，并共同达成以下补充协议：一、工程造价：1、土建工程造价按二类工程取费，总价下浮4.8%后为甲乙双方土建工程结算造价。2、安装工程造价按三类工程取费，总价下浮2%后为甲乙双方安装工程结算造价。3、材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段（地下结构至主体封顶）和建筑及水电安装工程材料计取阶段（主体封顶前一个月至年月日），分段计算确认，即双方每月确定一次单价,该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。4、工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负15万元（指本合同工程单项材料总值差额，下同）区间以内的工程材料按信息价计，信息价与市场价差额在正负15万元区间以外的

5、工程材料，乙方须依据工程材料实际市场批发价书面报甲方确认，并按双方确认价进行工程结算。5、乙方同意不收取下列费用：工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地不足施工措施费、一般施工安全及技术施工措施费（如在定额项目中已含，不再另行扣除，但也不额外追加）；现场文明施工措施费双方另行协商。6、由甲方分包的工程，乙方项目部按分包工程总价2%（主要设备费除外）收取总分包配合费、管理费，并由甲方从各专业工程工程款中扣付给乙方环庆花园项目部。7、工程造价计算依据以本协议相关条款，机械工业部深圳设计研究院设计的建筑、结构、安装施工图及图纸会审纪要、经甲方工程主管部门、设计院、监理公司共同确

6、认的设计变更和经甲方、监理公司共同确认的施工现场经济签证为准。8、设计变更和经济签证均按本协议相关条款约定原则计量计价，乙方不得拒绝施工,也不得出要求单独按包干价计价，除非甲方同意。二、甲供工程材料、设备和甲分包工程:1、甲供材料有：钢筋、商品碎。2、甲供设备有：电梯、发电机、高低压配电柜、水泵。3、甲分包专业工程有：铝合金门窗制安工程、防火门制安工程（含入户门）、裙房二次内外装饰及安装工程、电梯供安工程、消防工程、燃气工程、空调工程、高低压配电工程、有线电视、电话工程、监视对讲系统工程、自动抄水、电表系统工程。三、工程款支付：1、在年以前施工的桩基工程的工程款支付及结算事宜:在工程出土0.0

7、0及甲方领到项目预售许可证后三日内，甲方应向乙方支付足80万元，同时乙方应将全部结算资料报甲方，甲方应在2个月内审核完毕，并在其后3个月内按月平均分三批付清工程结算尾款。2、年以后施工的桩基工程结算事宜：桩基施工完毕经质检合格后，乙方备齐全部工程资料及结算书，甲方收到齐全的工程资料后30日内审核完毕，经乙方确认甲方审核结果后，甲方在三个月内平均分三次付清工程尾款（即每次支付三分之一审定结算款）O3、地下室工程完工出土0.00后10日内乙方应将结算资料报甲方审核，甲方应在30日内审核完，并支付结算款的65%,其余的35%在扣除结算总价5%的工程保修金后在主体封顶后30日内支付。4、上部结构工程甲

8、方按结构施工进度每完成5层支付70%工程款，砌筑工程根据工程总砌筑量均衡分三段，每次支付70%工程款。主体建筑装修及水电安装按每完成5层单项工程为一个施工阶段,每一阶段形象进度完成后支付70%工程款。前述每一阶段施工进度完成后，由乙方将形象进度报表交甲方，甲方在7日内按合同约定要求审核完毕，审核完毕经乙方确认无异议后5日内按审定的工程款及支付比例支付给乙方。5、工程竣工验收完后60日内按工程合同暂定造价付至85%,在工程结算审定后100日内平均分三期支付完工程结算余款（扣除5%保修款）。当结算时间超过2个月，则自工程竣工即领取档案合格证之日算起30天内甲方付至工程总价的95%,四、本合同工程凡

9、需乙方协助办理的施工许可证及其他各项报建、报批、报验、质监、质检、安检等手续，乙方应在甲方提供有关手续后15日内办妥交给甲方。五、本协议未尽事宜，甲、乙双方另行协商。六、本协议为报建合同不可分割之附件，报建合同中与本补充协议有相异之处，以本协议为准。七、本补充协议经甲、乙双方签字盖章及环庆花园项目部正式成立、乙方按期办妥施工许可证之日起生效。甲方：乙方：Rf【第3篇】水利水电建筑土建工程施工合同2023水利水电建筑土建工程施工发包人:法定代表人:承包人：法定代表人：依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工

10、事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：二、工程承包范围：三、合同工期开工日期年月日；竣工日期：年月日；合同工期总日历天数为天。四、质量标准：合格，争创优良。五、合同价款：万元（主体工程预算价）六、执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同中通用条款相关规定。七、发包人工作1、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工套。2、动工前提供施工所需的水、电，管、线接至施工现场50m之内。施工期中不间断供水、供电。3、提供碎拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、加工场地。4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。提供生活水、电供应。八、承包人工作

11、1、进场后一周内提交施工组织设计，逐月提供建设计划报表。2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。发包人承担费用。3、负责1#、2#机组之间施工隔墙构筑和拆除，运行机组保护棚架的搭设和拆除。发包人承担费用。九、材料所有永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。十、质量和验收中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后，必须作隐蔽工程验收，厂房旧屋顶拆除结束后，作中间验收。凡中间验收和隐蔽工程验收项目必须合格签证后方能进行下一施工程序工作。十一、安全施工承包人

12、按水利水电工程安全施工规程施工，安全事故按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担责任和所发生的费用。十二、合同价款及支付1、按设计预算单价作为合同单价结算基数。2、人工费补贴：按实际计量的人工工日数，发包人每工日补贴10元。3、材料费价差：按实际计量计算材料用量，计算实际发生价扣除预算价，等于材料价差，计算材料价差金额及其税金，由发包人支付承包人。机械用油差也参照此规定执行。十三、工程预付款合同签订后，发包人支付伍万元工程预付款给承我人，用作进场人员调进、临时工程材料准备、部份工程材料准备和施工机械配备等项工作费用。此预付款在第一台机组完工结算时扣回。十四、进度工程款支付每月25日进度工程计量

13、。承包人凭发包人月计量签证报送月工程量结算申报表，发包人在次月5日前支付90%进度款给承包人。十五、完型吉算完工验收合格后，发包人颁发工程移交证书给承包人，承包人报送工程完工结算申请书发包在一月内审批支付到完工结算造价97%的尚金额给承包人。十六、质量保修金完工结算总价的3%扣作工程质量保修金，保修期一年。保修期满后半月内结算保修金。十七、违约、索赔、争议1、本合同经双方签字生效后，双方都必须严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按民法典规定标准进行赔偿。2、若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供水。3、双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由人

14、民法院进行裁决。十八、本合同经双方签字生效，工程质量保修金结算后失效。十九、未尽事宜，双方另行协商。二十、本合同一式份，双方各执份。发包人：住所：代表：电话：年月0承包人：住所：代表：电话：年月日【第4篇】土建水电工程施工合同书甲方：乙方：根据国家建筑施工规范及相关条例，本着互惠互利的原则，经甲、乙双方协商，甲方确定把兴安县世纪冰川旅游区宾馆工程承包给乙方施工管理。为进一步明确双方的责任和权利特签订如下协议：一、工程概况：1工程名称：2、工程地点：3建筑结构：4、承包内容及施工范围：土建水电工程按建筑施工图，结构施工图水电施工图及设计说明。酒店装修另合同签署。5、承包方式：包工、包料。6、工程

15、造价暂定3000万元。二、付款方式与结算：1、本合同范围内的工程项目依据甲方提供的设计图纸文件。及乙方实际完成的工程量计价标准。土建、水电安装按年广西壮族自治区建筑工程消耗量定额计价，下浮6%后结算给乙方。2、工程范围内所用材料按施工期间桂林市建设工程造价管理站发布的兴安县造价信息进行调价。兴安没有列入的材料则按桂林市相应当期的造价信息进行调整。信息价没有的，双方按市场价友好协商确定，按实际发生的工程量计价结算。三、工期：1、本工程有效工期为240天。2、开工时间：2022年6月20日前（以甲方进场通知为准）。3、竣工时间：（按实际开工日计算）四、质量及材料要求：1、质量要求按国家建设质量标准

16、规范，等级为合格。2、乙方每完成一个分项，必须及时报请甲方代表、监理、技术负责人，质检人员进行验收。并根据验收意见整理签字后方能进入下一道工序。3、甲方在接到乙方书面申请时必须在48小时内组织有关人员到位验收，否则按已验收合格，在乙方进行施工后甲方必须给以签字认可。4、材料必须保质保量。所有进场材料必须要有出厂合格证，国家有规定要求复检的材料必须到质检站检测合格方能使用。五、工程款支付方式：1、本工程由乙方垫资工程款：从基础土方开挖垫资到00地面（现浇完毕）2、在乙方垫资到位时，甲方按实际完成的工程量结付工程进度款的80%给乙方。以后，每完成一层，结付一次进度款，以此类推。3、在乙方负责垫资期

17、间内如因乙方资金原因造成停工20天以上，甲方有权终止合同，一切损失由乙方承担。4、工程竣工验收合格后，乙方资料合格后及结算单报请甲方审核，甲方必须在接到申报资料30个工作日内审核完成，如有争议，可共同委托相关造价事务所审核。结算经甲方审核批准后，除留质保金3%外，三个月内一次性付清，不得拖欠。5、如甲方不按合同付款，每一天必须按拖欠款金额总数的3%赔付给乙方，以此类推。6、本工程所有工程款必须转账到乙方开户单位：开户银行：银行：的帐户上。六、工程竣工验收及交付：1、在工程交付前，乙方必须做好交付前的细节整改、卫生清理、安全保卫、工程保管等相关工作。自检合格后书面申报甲方和监理工程师复检，签字确

18、认复检合格后，方可进行工程交付，否则因此产生的损失由承包方负责。2、甲方在接到乙方合格资料及书面申报书10天内必须组织有关人员到场进行竣工验收、签证，否则，视为以验收合格。3、在双方未验收签证交付使用前甲方不得自行占用，否则视为验收合格以交付甲方使用。七、甲、乙双方权责1、甲方必须在施工前提供准确的地质地下管线资料，确保各项保护用品不受损失，并保证在乙方进场前三天做好三通一平。2、甲方配合乙方办理好施工噪音和环境卫生管理等手续。4、提供标准的水准点和详细的坐标控制点，并在现场指导乙方进行施工。在施工期间甲方必须协商好，周边的一切社会关系。确保施工顺利进行。5、甲方在支付工程进不能以任何理由及借

19、口拖延支付时间。6、乙方必须严格按图纸的设计要求和施工规范施工，甲方管理人员发现施工质量达不到设计和施工规范要求时,有权要求乙方停工整改，并进行相应处罚。7、防水材料、铝合金窗所用材料必须按图纸设计规定，经甲方同意方可使用。8、在施工期间，乙方必须做好安全教育工作。做到安全生产，文明施工,如因乙方原因出现一切安全事故，全部责任由乙方承担与甲方无关。八、违约1、本协议条款双方共同遵守，甲方必须协调建设方处理好周边的一切社会关系,如有村民和其它人员进行无理取闹和阻碍施工而造成项目停工时一切损失由甲方承担（除乙方自身原因外）。2、乙方严格按合同工期施工，不得拖延工期和无故停工，如违反合同约定，甲方有

20、权终止该工程合同，一切损失由乙方自负。3、乙方在此合同又方签字生效时，必须向甲方交纳工程质保金叁拾万元整。此款在乙方垫资期满一次性返还给乙方。4、此合同一式四份，甲乙双方各执两份。双方签字时即时生效,双方必须共同遵守执行，同时具有法律效力。甲方：(盖章)乙方：法定代表人：法定代表人：身份证号：身份证号：电话号码：电话号码：【第5篇】重庆市水利水电土建工程施工合同新整理版工程名称：发包人：发包人：承包人：使用说明1 .重庆市水利水电土建工程施工合同示范文本与水利部、国家电力公司、国家工商行政管理总局联合颁发的水利水电工程施工招标文件、水利水电工程施工合同技术条款(gf-xx-0208),建设部、

21、国家工商行政管理总局颁发，并经水利部办公厅以办建管xx122号转发的建设工程施工专业分包合同(示范文本(gf-xx-0213)建设工程施工劳务分包合同(示范文本(gf-xx-0214)配套使用。即将水利部范本(gf-XX-0208)中的“本合同通用合同条款第XX款”“本合同通用合同条款第XX条、三用合同条款”等改为重庆市水利水电土建工程施工合同示范文本。2 .水利水电土建工程在编制招标文件和施工合同文件时，应全文引用重庆市水利水电土建工程施工合同示范文本，不得删改；可根据工程实际情况，对其进行补充，但不得违反公正、公平原则。3.招投标结束后按重庆市水利水电土建工程施工合同示范文本签订施工合同。

22、合同编号：重庆市水利水电土建工程施工合同示范文本发包人：（全称）iilt:法定代表人：委派现场代表：联系电话：承包人：（全称）W：法定代表人：项目经理：联系电话：总工程师：质量负责人：监理人：（全称）W：总监理工程师：联系电话：监理工程师：发包人拟修建工程,接受了承包人的投标，双方根据中华人民共和国合同法及有关法律法规的规定，遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同。一、工程概况1. 1工程名称：1.2 工程地点：1.3 可研文件名称、文号：1.4 初设文件名称、文号：1.5 工程规模：建设任务：1.6工程概算审批总投资万元;资金来源：二、工程承包范围及合同工程量2.1 工

23、程承包范围：（包括永久工程、临时工程名称；其中渠系或堤防工程，必须标注起止里程桩号）2.2 主要合同工程量：（以招投标文件为准）三、合同价款3.1合同价款承包方式：（详见合同附件3）3. 2合同总价人民币（大写）：万元（人民币小写万元）。其中：永久工程万元；临时工程万元：安全措施费万元；技术措施费万元（详见合同附件2）四、合同工期及进度4.1 开工日期：竣工日期：4.2 合同工期总日历天数：天4.3 为满足本工程总工期的要求，承包人承诺采取一切有效措施，使本合同以下关键项目进度满足控制性工期要求。关键项目控制性工期表序号关键项目名称最迟完工日期备注4.4 承包人在保证工程质量的前提下，发包人要

24、求按合同规定的完工日期提前完工，按监理人核实的提前天数，发包人可向承包人支付提前完工奖金，提前完工奖励金计算方式：五、双方的义务和责任5.1发包人的义务和责任5.1.1 发包人应遵守与本合同有关的法律、法规和规章，并应承担相应的责任。5.1.2发包人负责在主体工程开工前按有关规定办理水利工程开工许可手续，并委托监理人于年月日前向承包人发布开工通知。否则，承担工程延误责任。5.1.3发包人应在开工通知发出前安排监理人进入工地开展监理工作，并在开工通知发布前将监理任命及发包人相关人员职权、联络方式通知承包人。发包人主要人员的职权表序号姓名职务在合同中的主要职权联络方式5.1.4发包人应按合同约定的

25、用地范围和期限，办清或协调征地移民责任单位办清施工用地范围内的征地移民，按时向承包人提供施工用地。否则，承担工期延误责任。提供的用地范围为：期限：5.1.5 发包人应按合同规定，完成由发包人承担的施工准备工程，并按合同规定的期限提供承包人使用。否则，承担工期延误责任。提供承包人使用的工程为：期限：5.1.6 发包人应按招投标文件中技术条款的有关规定，委托监理人向承包人提供现场测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。5.1.7 发包人应向承包人提供已有的与本合同工程有关的水文和地质勘探资料，但只对资料的真实性负责，不对承包人使用上述资料所作的分析、判断和推论负责。5.1.8 发包人应委托监理人在

26、合同规定的期限内向承包人提供应由发包人负责提供的图纸。发包人负责提供的图纸和期限序号图纸名称提交日期份数备注5.1.9 发包人应按合同约定按时支付合同价款。5.1.10 发包人应按国家有关规定负责统一管理本工程的文明施工、治安保卫、施工作业安全以及消防、防汛和抗灾等工作。发包人对文明施工的统一管理和协调工作不免除承包人应负的责任。5.1.11 发包人应按环境保护的法律、法规和规章的有关规定统一筹划本工程的环境保护工作，负责审查承包人所采取的环境保护措施，并监督其施行。5.1.12 发包人应协调处理施工场地周围地下管线、临近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担有关费用；协助承包人办理爆破、

27、安全以及特种行业许可手续。5.1.13 发包人应按合同规定负责办理由发包人投保的保险。发包人负责办理的保险有：5.1.14 发包人应按现行水利水电工程验收规定，组织或主持有关验收工作。5.1.15 其它责任：5.2承包人的义务和责任5.2.1 承包人应遵守与本合同工程有关的法律、法规和规章，并承担相应的责任。5.2.2承包人根据招标文件的约定按时向发包人提交履约担保证件或现金。本合同履约担保金额为人民币（大写）万元。履约担保证件在保修责任终止前有效，并在有效期结束后14天内退还给承包人；履约保证金在工程验收合格后14天内返还承包人。5.2.3承包人应在接到开工通知后日内，按投标文件及时向工地调

28、遣或雇佣人员和调配施工设备、材料进入工地，按施工总进度要求完成施工准备工作。若承包人未按合同要求按时调遣人员、设备、材料，或擅自变更投标文件中承诺的项目经理或总工程师，应承担相应违约责任。承包人向工地调遣或雇佣主要人员序号姓名职务在合同中的主要职责到达现场时限主要人员项目经理总工程师3质量负责人4安全负责人现场管理人员（人）行政管理技术管理作业人职工种（人）土石方工程混凝土工程3灌浆工程钢筋安装22金属结构安装6设备安装7其他四特种作业人员（人）塔机机手放炮员安全员质检员承包人向工地调配施工设备和材料一主要施工设备名称规格型号数量用途到达现场时间3主要材料5.2.4承包人应认真执行监理人发出的

29、与合同有关的任何指示，严格按监理审批的施工图纸进行施工。5.2.5承包人应按招投标文件中技术条款规定的内容和期限,编制施工组织设计、施工措施计划和由承包人负责的施工图纸报送监理人审批，并对现场作业和施工方式的完备和可靠负全部责任。承包人负责提交的图纸和文件表序号图纸和文件名称提交时限提交发包人份数施工组织设计报告：:施工技术措施计划,1卜z年、月进度报表:丁质量检测与评定资料工序开仓（开工）资料竣工图及验收资料结算资料承包人应提供的施工图5.2.6承包人按有关规定负责办理由承包人投保的保险。5.2.7承包人应按国家有关规定文明施工，避免施工对公众利益的损害，保证工程施工和人员的安全。5.2.8

30、承包人应遵守环境保护的法律、法规和规章，按有关规定采取必要措施保护工地及其附近的环境，免受因其施工引起的污染、噪声和其它因素所造成的环境破坏和人员伤害及财产损失，避免施工对公众利益的损害。5.2.9承包人应严格按施工图纸和本合同招投标文件中技术条款规定的质量要求完成各项工作。5.2.10承包人应按监理人的指示为其他人在本工地或附近施行与本工程有关的其它各项工作提供必要的条件。1.2. 11承包人应在工程通过完工验收后天内完成工地清理并撤退其人员、施工设备和剩余材料。5. 2.12其它责任：六、监理人的职责5.1. 监理人应履行合同规定的职责。5.2. 监理人可以行使合同规定的和合同中隐含的权力

31、，若发包人要求监理人在行使某种权力前必须得到发包人批准，则应在合同或补充协议中予以规定，否则监理人行使这种权力应视为已得到发包人的事先批准。5.3. 监理人负责工程的进度控制、质量控制、投资控制；负责设计变更审核和合同管理；协调建设各方关系；工程分包、工期调整、设计变更等，监理人在作出决定前，应得到发包人的批准；属重大设计变更的，应按行政审批部门批准的设计变更进行控制。6. 4总监理工程师是监理人驻工地履行监理职责的全权负责人。总监理工程师应全面负责发包人委托的监理工作。组织施工组织设计审查，签发施工图纸、监理文件，组织工程质量检查评定与分部工程验收、隐蔽工程验收，审签工程进度结算资料。6.

32、5监理工程师在总监授权范围内开展监理工作。6.6监理人的指示应盖有监理人授权的现场机构公章和总监或其授权监理人员签名。监理人的指示序号监理指示名称监理指示主要内容开工通知监理人按照有关规定，向承包人发布单位工程、分部（分项）工程、单元工程等开工通知。监理审批文件施工组织设计审批文件，施工导流及度汛方案审批文件，工程质量评定项目划分审批文件，试验报告及质量标准审批文件，签发施工图纸等。3工序及隐蔽工程验收签证重要工序及隐蔽工程必须经监理工程师批准后，才能进行下一工序施工。施工过程质量控制指令要求承包人提供试验和检测成果；停止各种违章作业行为；停止不合格的材料、设备、设施的安装与使用；要求对不合格

33、工序进行补工或返工；对造成质量事故或多次严重违规的责任人提出处理意见；质量缺陷或质量事故处理方案审核意见等。在紧急情况下，监理可以做出口头指令，并在48小时内给予书面确认。5施工过程进度控制指令承包人加快工程建设进度或加速施工的指令,督促承包人做出调整安排、编报赶工措施报告，报监理批准，并督促施行。6工程造价控制指令工程量审定表、工程进度结算表、完工结算审签资料等。7现场协调指令工程变更、价格调整、工程停工或缓建、合同终止、违约责任划分，多家承包人交叉作业干扰，现场冲突协调等指令。七、质量7.1 承包人应在工地设置专门的质量检查机构，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人在接到

34、开工通知后天内，向监理人提交工程质量检查计划和措施报告报送监理人审批。1.1 2承包人应严格按招投标文件中技术条款的规定和监理人的指示，认真履行质量检查职责，详细作好质量检查记录，编写质量检查报表，每个月向监理人提交质量自检报告。7.3 监理人有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验,承包人应为监理人的质量检查和检验提供一切方便Q监理人的检查和检验不免除承包人按合同规定应负的责任。7.4 承包人负责采购的材料和工程设备，应由承包人会同监理人进行检验和交货验收，验收时应同时查验材质证明和产品合格证书。承包人还应按招投标文件中技术条款的规定进行材料的抽样检验和工程设备

35、的检验测试，并将检验结果提交监理人，其所需费用由承包人承担。7.5 发包人负责采购的材料和工程设备，应由发包人和承包人在合同规定的交货地点共同进行交货验收,并由发包人正式移交给承包人。在验收时,承包人应按监理人指示进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，并将检验结果提交监理人，其所需费用由承包人承担，若抽检不合格时，由发包人承担。发包人负责采购的工程设备安装后，若发现工程设备存在缺陷时,应由监理人与承包人共同查找原因，如属设备制造不良引起缺陷应由发包人负责；如属承包人运输和保管不慎或安装不良引起的损坏应由承包人负责。7.6 承包人应在工地建立自己的试验室，开展施工检测工作，施工检测方案在工程开

36、工前日内报市水利工程质量监督机构审核后施行。施工检测所需费用由承包人承担。承包人无条件和能力建立现场试验室，承包人应委托有水利工程质量检测资质和资格的检测单位承担现场材料和现场工艺试验等施工检测工作，签订施工检测合同。施工检测所需费用由承包人承担，检测费在工程开工后个月内，由发包人在支付给承包人的月进度付款中扣除，按检测合同规定支付给检测单位。7.7 隐蔽工程和工程的隐蔽部位必须按相关规定经监理人验收合格后，承包人才能进行覆盖。承包人私自将隐蔽部位覆盖，监理人有权指示承包人采用钻孔探测以至揭开进行检验，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。7.8 .8工程使用的一切材料和工程设备均应满足招

37、投标文件中技术条款和施工图纸规定的品级、质量标准和技术特性。监理人有权禁止使用不合格的材料和工程设备,可以随时发出指示要求承包人立即采取措施进行补救,直到彻底清除工程的不合格部位以及不合格的材料和工程设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。若承包人无故拖延或拒绝执行监理人的上述指示，则发包人有权委托其他承包人执行该项指示，由此增加的费用和盈利以及工期延误责任，由承包人承担。7.9 承包人对施工质量负责。工程施工质量必须达到合格标准,对施工质量缺陷或施工质量事故,承包人应无条件地按监理人的指示采取有效措施进行整改，直至施工质量达到合格为止，由此产生的费用全部由承包人承担。八、安全8.1

38、发包人应负责与当地公安部门协商，建立现场治安管理机构，统一管理全工地的治安保卫事宜，负责履行本工程的治安保卫职责。8.2 发包人应按水利工程建设安全生产管理规定（水利部令第26号）,认真履行本工程的安全管理职责，负责统一管理本工程的施工作业安全以及消防、防汛和抗灾等工作，组织编制保证安全生产的措施方案和抢险预案，与承包人等参建各方签订安全管理目标责任书，在工程开工15日内报有管辖权的水行政主管部门备案。8.3 监理人应按有关法律、法规和规章及本合同的有关规定，检查、监督施工安全工作的施行，审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准，对本工程建设安全生产承担监理责任

39、。8.4 承包人对本工程的安全施工负责。承包人应认真采取施工安全措施，确保工程和由其管辖的人员、材料、设施和设备的安全，防止工地附近建筑物和居民的生命财产遭受损害。8.5 5承包人必须依法取得安全生产许可证（安全生产许可证编号为）,并按要求设置安全管理机构，配备专职安全人员名O8.6 承包人单列的施工安全措施费经监理人批准后，专款用于施工安全防护用具及设施的采购、更新，安全施工措施的落实以及安全生产条件的改善，不得挪作他用。8.7 对本工程发生的重大、特大及特别重大安全事故，发包人和承包人应按重庆市水利行业重大特大及特别重大安全事故现场处置程序(试行)的相关规定进行处置。8. 8发包人和承包人

40、应为执行本合同所各自雇用的全部人员承担工伤事故责任，并按各自的责任进行赔偿。九、工程计量与结算9. 1计量1.1.1 本合同的计量单位，均采用国家法定的计量单位。1.1.2 计量方式应按本合同招投标文件中技术条款的有关规定执行。1.1.3 本合同工程量清单中所列的工程量是合同的估算工程量，结算的工程量应是承包人实际完成的并按有关计量规定计量的工程量。1.1.4 工程量的计量必须经发包人、承包人、监理人三方代表签字认可。2 .2支付9 .2.1工程预付款(1)工程预付款总金额为合同价格的%,分两次支付给承包人。第一次支付预付款总额的%,第二次支付金额为该预付款总额的%。(2)第一次预付款应在本合

41、同签署后天内，并在承包人向发包人提交了经发包人认可的预付款保函后支付；第二次预付款需待承包人主要设备进入工地后，其估算价值已达到本次预付款金额时，由承包人提出书面申请，经监理人核实后出具付款证书提交给发包人，发包人收到监理人出具的付款证书后的天内支付给承包人。(3)工程预付款由发包人从月进度付款中扣回。在合同累计完成金额达到合同价格的%时开始扣款，直至合同累计完成金额达到合同价格的%时全部扣清。在每次进度付款时，累计扣回的金额按下列公式计算：式中r一每次进度付款中累计扣回的金额；a-工程预付款总金额；S-合同价格；c一合同累计完成金额；fl-按合同条款规定开始扣款时合同累计完成金额达到合同价格

42、的比例；f2-按合同条款规定全部扣清时合同累计完成金额达到合同价格的比例。上述合同累计完成金额均指价格调整前且未扣保留金的金额。9. 2.2工程材料预付款(1)形成本合同永久工程的等主要材料到达工地并满足以下条件后，承包人可向监理人提交材料预付款支付申请单，要求给予材料预付款。材料的质量和储存条件符合招投标文件中技术条款的要求;材料已到达工地，并经承包人和监理人共同验点入库；承包人应按监理人的要求提交了材料的订货单、收据或价格证明文件。(2)预付款金额为经监理人审核后的实际材料价的%,在月进度付款中支付。(3)预付款从付款月后的6个月内在月进度付款中每月按该预付款金额的1/6平均扣还。9.2.

43、3工程进度付款(1)进度款按月支付。(2)承包人按监理人规定的格式提交月进度付款申请单，监理人在收到月进度付款申请14日内完成核查，并向发包人出具月进度付款证书，经发包人审批后支付给承包人，支付时间不应超过监理人收到月进度付款申请单后28天。若不按期支付，则应从逾期第一天起按规定的逾期付款违约金加付给承包人。(3)月进度付款申请单应包括以下内容： 已完成的本合同工程量清单中的工程项目及其它项目标应付金额。 经监理人签认的当月计日工支付凭证标明的应付金额。 按第9.2.2款规定的工程材料预付款金额。 根据第9.2.8款规定的价格调整金额。 扣除按第9.2.1款和第9.2.2款规定应由发包人扣还的

44、工程预付款和工程材料预付款金额。 扣除按第9.2.4款规定应由发包人扣留的保留金金额。9.2.4保留金(1)由监理人从第一个月开始，在给承包人的月进度付款中扣留%作为保留金(其计算额度不包括预付款和价格调整金额)，直至扣留的保留金额达到合同价格的%为止。(2)在单位工程或部分工程验收合格并签发移交证书后，将其相应的保留金总额的1/2在月进度付款中支付给承包人。(3)在签发本合同工程移交证书后14天内由监理人出具保留金付款证书，发包人将剩余保留金总额的1/2支付给承包人。(4)发包人应在保修期满后14天内将剩余的保留金支付给承包人。9.2.5完工结算在本合同工程移交证书颁发后的28天内，承包人应

45、按监理人批准的格式提交一份完工付款申请单(一式四份)，并按要求附详细证明文件，监理人应在28天内完成复核，并出具完工付款证书报送发包人审批。发包人应在收到上述完工付款证书后的60天内完成审批并支付给承包人，若发包人不按期支付，则应支付逾期付款违约金给承包人，并支付拖欠工程款的利息(利息不超过银行同期贷款利率)。9.2.6最终结清承包人在收到按规定颁发的保修责任终止证书后的28内，按监理人批准的格式向监理人提交一份最终付款申请单(一式4份)和结清单，监理人应在14天内完成复核，出具一份最终付款证书报发包人审批，发包人审查监理人提交的最终付款证书后，若确认还应向承包人付款，则应在收到该证书后的42

46、天支付给承包人。若确认承包人应向发包人付款，则发包人应通知承包人，承包人应在收到通知后的42天内付还发包人。9. 2.7发包人或承包人若未按期付款，均应支付逾期违约金。逾期付款违约金计算标准为：10. 2.8价格调整(1)价格调整的差额计算对因人工、材料和设备等物价波动影响合同价格时，按下面两种方式中的第种方式计算价格调整的差额，调整合同价格。第一种方式：在整个合同施行过程中，合同价格不因物价波动作任何调整。第二种方式：在合同约定工期内，现行价格引起的总价调整的绝对值小于或等于本合同约定总价的%时，双方自行承担物价调整风险，合同价格不进行调整。当现行价格引起的总价调整的绝对值大于本合同约定总价的%时，取其绝对值大于%的部分为合同价格的调整数。调增时，价格调整方式为调减时，价格调整方式为(2)除合同本款规定的调价因素外，其余因素的物价波动均不另行调价。(3)承包人工期延误后的价格调整由于承包人原因未能在合同规定的完